建设工程项目劳务承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
鉴于：
1、甲方已依法取得承建的承包权，享有对该项目自负盈亏，独立经营的权利。
2、甲方为了充分调动乙方的工作积极性,优质、高速、安全、文明低耗地组织好工程项目的施工，全面履行中标方与的合同内容，经与乙方充分协商，双方一致同意将该项目内外墙粉刷施工的劳务用工部分工程承包给乙方。
3、为了明确甲、乙双方在该项目中的具体权利义务，特定立本协议。
第1条施工项目概况
1.1施工项目名称：
1.2工程地点：
1.3承包项目内容：按甲方所指定的楼栋工程量进行包工（）。各单体建筑
（含建筑附属构筑物）的内外墙粉刷、楼地面找平层施工，以及项目所
有涉及与内外装修施工的粉刷相关工作，完成各项工作所包含的所有工
序。
1.4承包方式：包工（乙方自备搅拌机以下工具）。
1.5承包价格：内墙粉刷11.5元/m2（包括非保温区的窗边、门边等内墙线条及收口），外
墙粉刷25.5元/m2（含墙面满铺玻纤网、局部防开裂钢丝网，外墙门窗外侧收口，
门窗内侧收口由保温施工队负责完成），楼面水泥砂浆找平、压光施工9.5元/m2，
上述单价不含税金。项目零星用工单价约定：小工140元/人/天；大工
170元/人/天。
1.6工程计量依据：以设计施工图为准。
1.7工程质量标准：按国家相关规范、设计图纸施工、技术交底文件、验收合格。
1.8工程造价：以实际完成工程造价为准。
1.9工程工期：乙方施工进度必须满足甲方工程进度总控计划要求，乙方遇不可抗力影响，
可以按实报请顺延。
第2条责任承包方式
2.1乙方依据本合同享有该项目施工获得的收入及盈利，亦应自行承担该项目施工所造成的亏损。
2.2乙方须按甲方要求的进度计划做好人力、工具准备及安排，满足甲方施工进度计划要求。甲方有权对乙方施工人员进行监督、调度和管理，协助乙方进行协调和管理服务。
2.3乙方对其聘用的劳务人员的人安全、管理、费用等负全部责任。
2.4甲方统筹协调各工种管理配合，乙方对其承包内容的工程质量、进度、安全负责。
第3条财务结算与管理
3.1甲方按每人每天40元的标准借支给乙方生活费，每月分两次支付，在工
程结算中扣减；春节累计支付已完成工程款的80%；余款一年内付清。
3.2项目竣工结算前，乙方必须结清施工人员的工资，且在工程项目所涉债务全部结清的情况下，乙方方可申请提取剩余的工程款。
3.3委托收款账户
开户行：
户名：
账号：
甲方通过上述委托收款账户进行工程款的支付，若因特殊原因乙方需要更改收款账户，必须开具有效书面账户变更函，否则甲方有权不予支付工程款。
第4条施工人员招聘和管理
4.1甲方授权乙方自行招聘能够胜任项目施工工作的施工人员，并与之建立合法的劳动用工关系。要求乙方所聘工人必须为年龄在60岁以内、身体健康且无危及施工安全职业病的从业人员。
4.2乙方负责施工人员在施工过程中的安全工作，甲方有权予以监督和检查。第5条项目施工中甲方的权利和义务
5.1在工程施工过程中，对乙方人员的调度和安排的合理性予以指导，对乙方的施工质量予以监督。
5.2根据本合同给付工程款
5.3配合乙方协调好工作各方关系。
5.4加强工程质量、进度及安全等方面的检查、监督，协助乙方保证工程质量、进度及施工人员的安全。
5.5指导乙方规范施工；
5.6督促乙方组织施工人员学习现行的法律、法规、政策，指导乙方坚持正确的政治方向，强化劳动纪律。
5.7关心乙方及施工人员生活，督促乙方改善工作条件，提高施工人员劳动待遇。
5.8乙方按文明施工要求做好材料规范堆放及节约使用，严禁浪费。
5.9乙方进场的使用材料归乙方所有，甲方不得转租、转让、挪用。
第6条、项目施工中乙方的权利和义务
6.1根据工程进度情况，乙方应按甲方的要求调整工人数量，并听从甲方管理人员的指挥和调度。如在管理过程中乙方不服从甲方管理，或采取过激行为造成不良影响，甲方有权对乙方进行处罚，并无需征得乙方同意。
6.2若因乙方工人数量或工具的原因，造成甲方成本的增加，由乙方承担该项经济责任。当出现乙方工人数量或工具不足的情况，且不能按甲方要求及时增加时，为保证工程进度，避免相关其他专业劳务窝停工损失，甲方有权调用其他外部专业工人进场施工，由此造成的费用增加由乙方承担，并视实际情况，甲方有权代本项目其他专业劳务单位向乙方索赔窝停工损失。同理，当出现其他专业劳务单位因上述原因导致乙方窝停工时，乙方有权请甲方代为追诉窝停工损失。
6.3乙方须保证己方具备合法的劳务承包资格，如因乙方的劳务资格不合法导致的一切后果均由乙方自行承担，且不影响本合同其他条款的有效性。
6.4在工程施工过程中，遇有安全隐患时应及时向甲方报告，不许强行施工、野蛮施工。在不具备安全施工条件时，乙方必须在该单项目上暂时停工，待消除安全隐患后方可施工。
6.5乙方应注意文明施工、安全生产，如因乙方原因造成墙体松动、变形垮塌，以及平整度、垂直度等质量问题，或不按规定做好二次结构造成返工，以及在施工过程中发生人员伤、亡事故，所产生的一切经济责任及法律后果均由乙方承担。
6.6乙方对所承包项目负劳务和工程质量方面的全部责任，包括但不限于合
法聘用施工人员、组织施工人员全面履行中标方与业主签定的《建设工程施工合同》中约定的中标方相关义务，对施工人员财物安全负责、从乙方承包内容的角度对工程质量、工程进度负责，对因施工人员引发的劳动争议负责等。
6.6在政策规定的范围内，享有对施工人员聘用自主权、奖罚自主权、内部分配自主权和劳动纪律制度的制定权。
6.7乙方必须为所有施工人员购买人身安全保险，并承担工程施工期间因乙方责任引起的安全事故、质量、劳动争议、工资纠纷等所产生的一切民事责任。
6.8乙方不得拖欠施工人员工资，以及保证不会出现由此所引发的上访、堵门等影响社会稳定因素，否则视为违约，甲方有权优先从乙方进度款中扣款支付民工工资，同时对乙方进行处罚。
6.9乙方所承包的项目在满足质量要求和不违反本合同的前提下，享有同甲方结算的权利。
6.10乙方确保所承包工程质量符合中标方同业主签定的协议要求，所制安的模板及支撑必须符合行业规范、工程质量及安全监管部门的要求，必须满足甲方施工要求，否则，由此造成的返工、材料耗损、给甲方造成的相关费用等均由乙方承担。
第7条合同的变更和解除
7.1未经双方协商一致，任何一方不得擅自单方变更和解除本协议。乙方不遵守本合同约定甲方有权解除本合同，并赔偿甲方相关损失。
7.2乙方在项目竣工结算前，不得解除本协议，因乙方履约能力原因，导致不能继续履行本合同时，必须提前20天书面通知甲方，以便于甲方更换接替人选。
7.3在施工中，如因乙方原因出现质量、安全问题不按甲方指定及时整改的；或因乙方原因给甲方声誉造成严重不良影响的或给甲方造成重大经济损失的，甲方可立即解除本协议。
第8条违约责任：
8.1乙方必须全面负责组织本合同项下工程项目的人员施工活动，正确全面履行《建设工程施工合同》中标方义务，因乙方原因导致中标方被追究《建设工程施工合同》的违约责任或者赔偿损失的，均由乙方承担并先行支付，若乙方未先行支付而由甲方支付的，甲方有权向乙方追索，并有权加收被追索款项的20%作为违约金。
8.2若因乙方责任造成重大工伤事故，乙方除承担该事故的一切经济责任和法律责任外，还应向甲方支付30000元安全违约金。
8.3因乙方聘用的施工人员发生劳动争议的，乙方全面负责处理，如乙方承担主要法律责任时，还应向甲方支付违约金20000元。若相关法律文书裁定或判定由甲方承担的法律责任的，乙方必须先行支付，若乙方未先行支付而由甲方支付的，甲方均有权向乙方追索。
8.4因乙方行为给甲方造成损失的，除按上述条款承担违约责任外，还应当赔偿损失。其他未尽事宜，双方友好洽商，在任何情况下，乙方不得采用聚众闹事、堵门、非法上访等非法手段主张自己的权利。
8.5乙方应承担的违约金或损害赔偿金，甲方有权直接从工程款中予以扣除。第9条争议解决方式
本合同如发生纠纷，由双方协商解决，不能协商解决的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。
第10条、文本及效力
13.1双方未尽事宜，可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力；
13.2本合同一式贰份，双方各执壹份；本协议经甲乙双方签字后生效。
甲方代表(签字)：乙方代表（签字）：
20年月日20年月日
劳务合同 甲方： 乙方： 甲方将工程的二次结构工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况： 工程名称: 工程地点: 结算方式：以实际结算为准 结构形式：框架、剪力墙结构 工程工期：2017年2月25日至2017年6月1日 质量目标：达到甲方实测实量要求标准及设计规范规定。 二承包方式：包工不包料 三工程承包范围 1、承包范围：工程图纸与设计变更单中除主体结构、分包工程外的其他一切工程。 2、具体工作内容： （1）材料场内运输、装卸。 （2）砌体砌筑前拉结筋、构造柱植筋。 （3）配合龙门架的安装、拆除。 （5）图纸及签证变更范围内所有填充墙、零星砌体、台阶、坡道的砌筑养护。 （6）施工过程中除主体结构以外的一切现浇砼构件的制安。如：圈过梁、构造柱、空调板、压顶，厨卫间砼止水带、外墙造型的二次砼浇筑等，砼模板的支拆等（包括门厅）。 （7）与项目技术人员及其他工种的配合施工。 （8）施工规范和标准要求。 （9）用于本工种施工及检验用的轴线、水平线弹制。 （10）因设计变更引起的工程量增减或返工重做。（非建筑面积增减） （11）文明施工要求的场地硬化、防护棚搭设、遮阳网覆盖、场地规划及场地清洁、卫生等工作。
（12）在施工过程落地灰的清理回收利用以及垃圾的清理、运输。（13）墙面抹灰工程（包括墙体间网格布及钢丝网的粘贴、悬挂）（14）室外散水的浇筑 （15）屋面、厨房、卫生间除防水外的其他工程 （16）楼梯踏步抹灰以及护角的安装 （17）室内回填土 （18）电梯门及其他房间门窗安装完毕后四周的封堵。 （19）水电管敷设完毕后地坪的浇筑。 （20）上工序所使用的混凝土全部为现场搅拌。 四、承包价格： 1、砌体工程按元/每立方；钢筋砼元/每立方，（包含钢筋植筋、绑扎，支拆模板、砼浇筑）;粉刷工程内粉按 元/每平米，外粉元/平方米（包含胶、网片、墙面甩浆）；地坪元/平米；贴砖元/每平米；楼梯元/每层/个；屋面工程中非上人屋元/每平方（含找坡层、找平层、保温层、钢筋砼保护层）；上人屋面元/每平方（含300*300屋面砖）。 五、材料及工用具 1、材料管理： （1）甲方负责材料：加气砼砌块、蒸压砖、砂、石子、水泥、白灰等建筑主材。 （2）乙方负责材料：网片、108胶、铁钉、扎丝、焊条、植筋胶、等小五金耗材。 2、工用具管理： （1）甲方提供垂直运输设备。 （2）乙方自备手头工具、搅拌设备及安全防护用品及照明设施， 三级配电盘以下的电线、电缆。 （3）甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。如因乙方没有妥善保管、维护发生损坏的，按其设备的实际价值进行赔偿。 六、质量要求 1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及监理和甲方的实测实量要求，实测实量合格率达到90%以上。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 内外墙粉刷承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：发包人（全称）：（简称甲方） 乙方：承包人（全称）:粉刷班组长（简称乙方）姓名: 身份证号码：为了保证本工程的安全生产、文明施工、质量、进度和施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，甲方将抹 灰装饰分项工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权力和义务，经甲乙双方协商一致，特订 立本责任书，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程目标： 质量目标：争创河南省级装饰优质工程。确保郑州市级装饰优质工程。 安全目标：争创河南省级文明标化工地，确保市级文明标化工地。 二、工程承包形式： 包活工、包安全、包文明施工、包质量、包工期、包零星材料、包小型机械及小型机械设备进出场和现场管理等所有费用。本工程必须由本班组亲自施工，不得转包。否则甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金。 三、工程承包内容： 1、根据本工程施工图、变更联系单和甲方总体施工计划，做好人员和小型机械的调配。及时、提前提出存在的问题或隐患，保证问题或隐患得到及时处理。严格操作程序，自觉做好质量管理，达到验收的要求。乙方要提前预见到各种技术因素，在综合承包单价内，原则上不存在点工，出现工种交义等等工作，班组都要及时做完做好。 2、人工方面：材料运输到场后卸货就位的配合。本承包协议内的粉刷方面的所 有工作。包括堵墙眼、（卫生问、风井、外墙及所有墙体螺杆洞注发泡剂）、喷浆、修整表面、（砂浆制作）运输、钉铁丝网，挂网格布、抹灰、找平、罩面、毛光、垃圾活运。地面活理到原结构面为标准，粉内墙面的活理，PVC管的产除，浇水养护，内墙面脚手眼的堵设’小面积修补、凿除、门窗洞口护角、阳角护角的施工，（外墙 面砖合模数门窗洞口边砖的凿除、粉刷修口）、按要求对门窗洞口边进行统一修割，补 正及内墙门窗缝的堵塞，或门窗边面砖合模数原因，较大门窗洞口的分层堵塞，门 窗洞口10cm处待防水验收合格后再抹面层。负责落地灰的回收、活理和利用，梁、柱与 砖墙交界处钢丝网的敷设、抹灰完成后的浇水养护。内墙抹灰的龙门架搭拆、活 理、窗台少部分砖的补砌、少部分图纸更改的增减部分、屋面找平层、负责对外架拉圾和架底垃圾的活理。屋面防水混凝土保护层等全部包含在单价内。抹灰厚度厚薄价格不作调整。抹灰用的胶水材料由乙方自行负责。 3、负责与甲方施工员一起放样、测量标高。 4、落手活、成品保护：每日及时作好落手活工作，余料及时利用，抹灰砂浆必须
粉刷劳务合同例文标准版3篇 Standard edition of painting service contract example 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
粉刷劳务合同例文标准版3篇 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：粉刷劳务合同范本(实用版) 2、篇章2：粉刷劳务合同模板标准版 3、篇章3：粉刷劳务合同范文 篇章1:粉刷劳务合同范本(实用版) 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，特制定如下条款： 一、工程概况
1、工程名称： 2、工程地点及栋号： 二、承包方式 乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。 三、承包内容及工具 1、乙方在施工中的灰桶、扁担、锄头、铁铲（甲方提供和灰机适量斗车）。 2、承包本项目从正负零至屋面层所有内粉刷、地面、厨房厕所、楼梯踏步等。 3、结算按地面面积算三层面积（内保温不在本项目结算范围内）单价按地面平方，若在年月日之前竣工，按每平方元计算（元/m 2）。若未按时完成，则按每平方元计算（元/m2）。 4、主体需要凿除的地方，应提早三天通知甲方。 5、一层地面回填，大面积修整归甲方负责，小部分修整乙方需做到做地面的标准，所有地面混泥土需达到施工规范标准。
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容： 2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来
往的车旅费等。2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。24）门窗洞口及墙面0.5m以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯
内粉刷工程劳务分包合同 甲方：江苏中信集团有限公司启东市公共卫生大楼项目部 （以下简称甲方）乙方：内粉刷班组（以下简称乙方）为了规范企业管理，增强公司各级责任性和市场竞争能力，进一步明确双方的责任目标，经双方协商一致，特签订本合同，以利双方共同执行。 第一条、承包内容及方式 1、工程名称：启东市商务中心楼工程。 2、工程地点：汇龙镇民胜南路、纬二路交界处。 3、乙方承包性质：劳务分包 4、工程范围和内容：启东市商务中心大楼工程内所有内墙粉刷（包括安全文明措施等）。 5、施工工期：10月1号至11月30日 6、工程目标：江苏省扬子杯、江苏省文明工地。 7、乙方承包单价所包含的工作内容： 1）乙方必须按甲方要求及施工方案完成承包范围内的所有内粉刷及相关工序的施工任务，必须达到扬子杯工程。 2）乙方承包单价包括：筛黄砂、进料、搅拌砂浆、开搅拌机、运砂浆、搭设粉刷脚手架；粉刷所有内墙面及楼面清理；贴面砖部位用胶水贴固定铁丝网钉子并满帖钢丝网，表面拉毛；不贴面砖的满贴
网格布，表面压光等等，与内粉刷有关的所有用工。 3）乙方承包单价包括贴面砖部位；用胶水贴固定铁丝网钉子并满贴铁丝网；表面拉毛、压光。 4）包括支付给乙方的劳保、福利用具费用、医疗保险、养老保险、失业保险应缴的费用，各类安全劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等）。 5）包括小型工具、用具费：如直尺、钢卷尺、铝合金刮尺、直尺、铁锹、劳动车等工具的购置费用、维修费用。 6）包括甲方为乙方办理的各种证件（上岗证、暂住证）费用。 7）结算时不允许发生任何点工费用及其他费用： 第二条、计价方式： 1、综合单价按粉刷面积元/㎡计算,面积计算方法：按展开面积计算；窗角粉刷但洞口扣除，门洞侧边粉刷的不扣除门洞；门侧边不粉刷的扣除门洞面积；梁、柱按展开面积；有些墙面粉刷超厚的不另外补贴人工，也包括在上述综合价格。 2、若合同签订后该分包单位在施工过程中没有能力（技术及劳动力）完成本合同全部工作内容，造成工期滞后，项目部有权割断该班组未完成的工作内容，并且所做工作量按合同单价80%办理结算，对此乙方不得异议。本包干价包含第一条所述一切费用。 第三条、工资结算方式 乙方进场均需自备不少于一个月的生活费，以后每月初由甲方发放
粉刷劳务合同 近年来，粉刷成为建筑内墙保温材料发展的新亮点。粉刷劳务合同是怎样的呢?下面是由我辑收集整理的一篇“粉刷劳务合同”欢迎大家阅读! 粉刷劳务合同(一) 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，特制定如下条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点及栋号： 二、承包方式 乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。 三、承包内容及工具 1、乙方在施工中的灰桶、扁担、锄头、铁铲(甲方提供和灰机适量斗车)。 2、承包本项目从正负零至屋面层所有内粉刷、地面、厨房厕所、楼梯踏步等。 3、结算按地面面积算三层面积(内保温不在本项目结算范围内)单价按地面平方，若在年月日之前竣工，按每平方元计算( 元/m2)。若未按时完成，则按每平方元计算( 元/m2)。 4、主体需要凿除的地方，应提早三天通知甲方。 5、一层地面回填，大面积修整归甲方负责，小部分修整乙方需做到做地面的标准，所有地面混泥土需达到施工规范标准。
6、本项目质量达到验收标准，如要修补的地方，乙方应及时修补，乙方没有及时修补，甲方相关费用在本项目工资中扣除。 7、工程完工日期： 四、付款方式 施工中支取零用钱，本项目完工后，付齐本项目总工资的百分之五十，其余验收合格后付清。 五、乙方施工中不服从甲方管理人员的指挥造成工程返工，所有费用由乙方负责，在需要赶进度，甲方要求乙方增加劳务人员而乙方不能达到，甲方有权终止合同，所做了的项目按百分之五十结算，乙方不得以任何理由阻挠别的施工队伍施工，其工资本项目验收后才付清。 六、做到安全施工，不得擅自违反安全操作规程，如违反而造成的安全事故，一切责任由乙方负担。 七、未尽事宜，甲乙双方协商解决，本协议一式二份。 甲方：乙方： 年月日年月日 粉刷劳务合同(二) 甲方：乙方： 经甲、乙双方在平等、自愿的基础上，共同协商，达成如下协议，甲方将晋城镇工业园区内第二综合楼内外墙粉刷工程承包给乙方。 一、承包方式与范围： 1、甲方以连工带料承包给乙方，甲方提供水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工，晋城镇地方的粉墙沙，合格厂家水泥，拉毛、订钢网及一切材料，材料质量要求为合格。材料进场前需提供样品给甲方，甲方同意使用后方可进场。
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责
抹灰劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》，及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程，经双方友好协商签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称：广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库 2、工程地点：哈尔滨松北区北至三环路，南至规划160路，东至规划133 路，西至规划32路。 3、工程结构：框剪结构 4、质量标准：达到中级抹灰标准 5、工期：2013年月日至2013年月日 二、承包范围： 1、本工程内的抹灰人工费 2、施工范围：本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层，地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰，屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。 三、工程质量标准：乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。 四、结算原则及承包价格： 按建筑面积计算，建筑面积元/m2 。 五、进度款支付及结算款的支付： 拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%，地面完成拨付总工程款的25%，室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%. 六、甲乙双方权利及义务 1、乙方必须按要求完成各项任务，不得以任何理由私自停工，有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。 2、乙方进场后，由甲方向乙方施工人员进行安全等交底，公布施工现场管理制，在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。 3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍，乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管，如出现损坏，由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点，由乙方派人负责食堂的管理，食堂设备乙方自行解决，食堂内不得有与食品加工无关的电
` 内、外墙粉刷工程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月十二日
内、外墙粉刷施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的内、外墙粉刷项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程图纸所涉及到的除铺贴面砖外全部粉刷工程及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。（具体包括有内墙面、柱、梁、踏脚线、楼梯踏步、楼梯顶板、屋面机房、构架、外墙面、空调板、线条、飘窗、女儿墙、铺保温板、盖瓦、电梯井壁、管道井壁、滴水线等需要粉刷的部位及楼地面、屋面、沿沟、室外散水、台阶等需要施工的工作。） 2、分包内容：贴钢丝网、纤维网、喷浆、门窗梁柱护角、做贴饼、筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、滴水线、干粉砂浆使用、铺屋面保温板、屋面保温隔离、排气管安装、成品养护、完工清理等，自备胶料及专用工具。 3、工艺做法： （1）拌和砂浆、筛砂、水平运输、垂直运输（井架、搅拌机有甲方派人统一开机，
工资由各班组共同支付），必要的二次搬运、机械安装就位。 （2）基底处理：包括清理、冲水、甩毛（1：1水泥砂浆加“107“胶水约---20﹪）或“界面剂“处理、养护。大面积喷浆除外。 （3）做灰饼、吊线、冲筋、打底、光面、搭拆架、护角、落水清、建筑垃圾在地面指定地点过筛利用。 （4）必要的小洞口眼镶砖或补洞、门窗洞口凿除、水电安装后必要的修补、施工预留洞口等工作。 （5）必要的“标化”“文明工地”“创安工地”义务工作。 （6）成品保护、养护工作至扫地出门为止。 （7）视具体情况，无条件日夜工作二班制。 （8）图纸变更、施工防护的搭拆。 （9）放线、门窗成品保护、按甲方要求顺序作业，施工方法甲方定（详见技术交底、例会决议和现场口头决定）。 （10）砖墙于砼接缝处与开槽处理处，安放钢丝网片、纤维网片，所有电线接线盒阳角用水泥砂浆粉刷。 （11）及时保养机械，清理保护好铝合金尺，木尺。 （12）主体工程按现场有质量为验收通过（每层工时超过16小时的较大部位，由乙方通知甲方后，由甲方通知木工凿除），为乙方条件接受。 （13）屋面、沿沟等基层清理、冲水、铺陶粒砼建筑找坡、阴、阳角圆角处理、铺保温板、隔离层、钢性屋面浇砼、抹光（分缝）、油膏嵌缝。 （14）楼面、地面基层清理（机器凿、清理）、冲水、冲筋找平、水泥浆打底、上料、光面、切割缝、落手清、养护、成品保护。 （15）本工程范围内属本工种施工的所有安全文明工作内容，不存在签点工，本工
粉刷劳务承包合同 发包方（甲方）：江苏天宁建设工程有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安全工程承包合同条例》及有关规定，公司决定将本工程木工、钢筋工、混凝土工工程劳务交由乙方承包施工，双方本着相互信任，平等自愿的原则协商一致，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称及地：天地惠城小区11#楼；驻马店市乐山大道与纬二路交叉口东南角 二、承包范围及工期： 主楼地下室到屋面的内外墙体、地面抹灰工程，含图纸内所有的工作内容，本承包合同以施工图纸面积为最终结算面积，在本合同履行中所签订的价格无论任何原因均不作调整，为最终结算价格。2012年2月10日至2012年5月21日全部完工。如延误工期应赔偿甲方每天按1000元罚款。 三、承包价格及内容：
一层，地面抹灰1天一层，屋面10天内完成，每延迟一天罚款贰仟元，如乙方三次跟不上进度，甲方有权消退出场并没收合同保证金。如遇人力不可抗拒的因素或甲方材料影响造成工期延误的，以甲方签字为凭，工期顺延（若甲方因设计变更造成误工的每天补助在岗工人60元/天；农忙期间乙方要确保工地正常施工。 五、合同保证金： 合同签订之日，乙方应向甲方交纳总造价的5℅合同信誉保证金万元；整栋楼竣工验收后无劳务纠纷和质量事故问题，质保金无息返还。 六、质量检查与验收： 1、质量检查：接受甲方代表和监理人员以及各级质检部门的检查验收，对不合格的部位要及时返工、返修、承 担由自身原因导致的返工返修人工材料费用。 2、隐蔽部位验收：未经甲方、监理、质检部门验收，不得自行隐蔽，不得进行下个工作项目施工，如有自行隐 蔽或自行进行下个工序的施工，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥落和开口，接受检验，并负责恢复和承担由此发生的费用及损失；并处每次贰仟元的罚款。 3、本合同承包单价内含壹元/m2质量费，若发生重大质量事故，应在工程款中扣除。 七、安全施工： 1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，杜绝重大机械和火灾事故。 2、乙方应配合甲方建立安全保证体系，制定安全生产责任制度，明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员安 全意识。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，确保安全施工。 3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本合同中如发生安全事故，应立即向甲方汇报，重大伤 亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务承包方的原因，造成安全事故时，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。 4、乙方不准擅自带非工作人员和未成年人进入施工现场，不准在工地开伙、住宿，违者每次罚款伍佰元。
内墙抹灰劳务合同样本 篇一：内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。
四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:
编号：_____________内外墙油漆工程承包合同协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。 一.工作内容： 甲方将 ________________________工程内（外）墙抹灰工程分包给乙方，工作内容包括基层处理、找标高弹线、洒水湿润、抹灰饼和冲筋、搅拌砂浆、剔凿凸出部分的混凝土、清理室内所有的杂物、工完场清、文明施工等全部工作内容。 二.单价及结算方式： 1.单价：外墙 ____________元/平方米，内墙____________ 元/平方米。 2.按每 ____________层作为结算段，每层抹灰工程完成后，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 三.质量要求、验收办法及处罚措施： 1.乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。 2.各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%。 3.抹灰砂浆配合比必须严格按照甲方技术员的交底拌制，严禁浪费材料，一经发现视情节轻重罚款________元。 4.管道穿越墙洞、楼板洞用1：3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实；电线管、消防箱、配电箱安装完毕，应将背后部分钉好铁丝网。
粉刷施工承揽合同 发包方：（简称甲方） 劳务分包方：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则。 甲乙双方就的墙体粉刷工程劳务分包事宜协商一致。制定如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围与内容： 包括1、内墙、楼梯间、楼梯、阳台、门窗洞口粉刷。2、屋面女儿墙、电梯间外墙，造型的粉刷。3、空调板、外造型线条的粉刷，其中门窗洞包口按内墙粉刷计算。4、承包范围内的所有喷浆、挂网。5、工具方面：包括搅拌机、钢丝网、胶、内脚手架、尺杆、扎丝、电灯、电线、灯泡、浇水水管、抄平水管、靠尺、线绳、灰桶、灰槽、铁锨、灰斗车等施工工具。 四、工期要求 合同范围内工程乙方必须在年月日前全部完成，样板间粉刷在年月日前完成，如不能按时完成，推迟一天罚款500元且累计增加。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经自检合格，甲方要求的交工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 六、工程承包方式 包工、包质量、包文明施工、包安全、包保修的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 七、单价及支付 1、单价：本合同范围所有内容综合价粉刷元/平方米（包含喷浆，挂网），其中楼梯间和走廊挂网按实际挂网面积外加计算。执行国家标准建筑工程建筑面积计算规则，与施工内容有关的没有零工，不计窝工。施工图纸以外增减工程量，按现行建筑工程预算定额进行增减面积。 2、支付方式： （1）、粉刷工程完成验收合格后甲方支付乙方本项工程已完工程量价款的70%； （2）、本工程交工验收合格后甲方支付乙方工程款到总工程量价款的90%，下余总工程量价款待竣工验收合格后一个月内一次付清。 （3）、乙方领取劳务费时，需向项目部提供务工人员工资支付表一份。 （4）、乙方应与甲方利益共享，风险共担，对乙方付款应业主付款同等比例支付，有遇特殊情况顺延。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 内墙粉刷工程合同
编号：FS-DY-43003 内墙粉刷工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合##市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同： 一、工程概况 1、工程名称：峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程; 2、施工面积：以实际测量为准; 二、承包范围及内容 1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将本单位办公楼一、
二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。 2、承包方式：包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解决，使用材料均达到国家规定标准); 三、工作内容： 1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换; 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。 3、其它双方约定的工作内容。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式： (1)内墙批白：元/m2，实际面积m2，计金额元(空方实算); (2)更换大理石：元/m2，实际面积m2，计金额元;
内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方：青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ （以下简称甲方） 劳务分包班组（内墙抹灰班组授权代表人）：_________________________ （以下简称乙方）根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿，公正和诚实的原则，甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方，双方经协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程名称：李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点：青岛李沧区虎山路27号 建筑面积：（参照国家规定的建筑面积计算规则（GB/T50353-2013）执行） 层数（层高）：_______ 结构形式：框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期：2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期：2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰： 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表：（参考建筑工程做法图集号：L13J1） 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法： 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1：3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活，上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1：3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.3. 分户墙（卫生间）抹灰做法:
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。 一.工作内容： 甲方将________________工程内（外）墙抹灰工程分包给乙方，工作内容包括基层处理、找标高弹线、洒水湿润、抹灰饼和冲筋、搅拌砂浆、剔凿凸出部分的混凝土、清理室内所有的杂物、工完场清、文明施工等全部工作内容。 二.单价及结算方式： 1.单价：外墙________元/平方米，内墙________元/平方米。 2.按每层作为结算段，每层抹灰工程完成后，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 三.质量要求、验收办法及处罚措施： 1.乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。 2.各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%。 3.抹灰砂浆配合比必须严格按照甲方技术员的交底拌制，严禁浪费材料，一经发现视情节轻重罚款200-500元。 4.管道穿越墙洞、楼板洞用1：3水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实；电线管、消防箱、配电箱安
装完毕，应将背后部分钉好铁丝网。 5.砖墙基层表面的污染部分应清除干净，并浇水湿润，加气砼块抹灰前应将墙面清理干净。如违反规定，视情况轻重每次给予200—500元罚款。 6.分段分项工程完成后，经现场监理工程师、甲方项目部经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。 7.抹灰工程质量的允许偏差详见下表： 四.安全文明施工要求及处罚措施： 1.进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。 2.使用机械设备必须要用有责任心、有经验得人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。 3.对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工来维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。 4.高处作业时禁止打闹，所带工具用具必须有可靠的防掉落措施。 5.吊运砂浆时，必须有专人指挥，不能超重，防止出现其它安全事故。 6.严禁酒后作业，违者每人罚款200元。 7.施工中若发生安全事故，甲方协助治疗并处理有关事宜，若安全事故是由乙方造成的，医疗费由乙方自负，重伤以上事故，罚乙方人民币三万元。 五.工期要求及处罚措施：
外墙粉刷劳务合同 甲方： 乙方： 经双方充分协商，甲方将工程发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 2、涂料品牌： 3、使用颜色号： 第四条工程造价及结算方式 1、本工程总面积约为M2 ，单价为：元/ M2 （此单价不含税金） 2、工程总造价约为：（大写），乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。 3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。
第五条合同工期 甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第五条工程质量要求 1、甲方对工程质量的要求；在保质期内不脱皮，基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第六条工程款支付 乙方进场施工,工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的，预留保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。 第七条竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。 第八条甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电，甲方承担由此费用。
2、按第六条款支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。 2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。 3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负全责一切均予甲方无关。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 第九条违约责任及争议解决办法 1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。
内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根 据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量 验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管 等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线 横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25元/川，内墙10.5 元/ m2o 四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检
查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式