一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。
A．分部分项工程
B．单项工程
C．分项工程
D．单位工程
2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。
A．个别性
B．差异性
C．层次性
D．动态性
3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。
A．工程量清单是包括工程数量的明细清单
B．工程量清单也包括工程数量相应的单价
C．工程量清单由招标人提供
D．工程量清单是招标文件的组成部分
4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理
B．企业自主报价，国家定额只作参考
C．实行工程量清单计价
D．建立以市场形成价格为主的价格机制
5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。
A．建筑安装工程费用
B．价差预备费
C．投资方向调节税
D．建设期贷款利息
6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。
A 75%～95%
B．35%～75%
C．15%～50%
D．5%～35%
7．( D )是控制工程造价最有效的手段。
A．采用先进技术
B．招标竞价
C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合
8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。
A．服务功能
B．引导功能
C．联系功能
D．审核功能
9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。
A．20学时
B．30学时
C．40学时
D．60学时
10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A．5％
B．10％
C．15％
D．20％
11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。
A．环境保护费
B．低值易耗品摊销费
C．临时设施费
D．脚手架费
12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。A．2%
B．3%
C．5%
D．10%
13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。
A．装运港船上交货价（FOB）
B．目的港船上交货价（FOS）
C．离岸价加运费（C&F）
D．到岸价（CIF）
14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D ）。
A．112．5m3
B．90m3/工日
C．80m3/工日
D．72m3
15．地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（B ）。
A．2475块
B．2513块
C．2500块
D．2462．5块
16．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C ）费用中考虑。
A．分部分项工程费
B．零星工程项目费
C．预留金
D．措施项目费
17．工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（C ）。
A．项目编码统一
B．项目名称统一
C．计价依据统一
D．工程量清单计算规则统一
18．采用工程量清单计价，规费计取的基数是（D ）。
A．分部分项工程费
B．人工费
C．人工费＋机械费
D．分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费
19．分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（D ）工程项目。A．装饰装修工程
B．建筑工程
C．安装工程
D．市政工程
20．对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（D ）。A．标准预算审查法
B．对比审查法
C．筛选审查法
D．全面审查法
21．可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( C )小时可调整合同价款。
A．6
B．12
C．8
D．10
22．不平衡报价法又称（B ）。
A．先盈后亏法
B．前重后轻法
C．突然降价法
D．增加建议法
23．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（C ）合同。
A．固定总价B．固定单价C．调值总价
D．成本加酬金
24．竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（B ）天内进行核对审查并提出审查意见。
A．20
B．30
C．45
D．60
25．包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（C ）。
A．10％，20％
B．20％，30％
C．10％，30％
D．15％，25％
26．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（C ）时，开始扣回备料款。
A．180万元
B．600万元
C．700万元
D．720万元
27．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D ）。A．按审价部门提出的价格调整
B．按发包人指定的价格调整
C．按设计部门提出的价格调整
D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
28．根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A．7
B．14
C．15 D ．10
29．实行工程量清单计价，（B ）。
A．业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险
B．业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险
C．业主承担工程量变动和工程价格波动的风险
D．承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险
30．中标通知书发出后（B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A．15天
B．30天
C．45天
D．三个月
31．《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（C ）。
A．中标人报价最低
B．经评审的合理低价
C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
D．经评审的合理低价且不低于成本
32．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D ）撤销该合同。
A．建设行政主管部门
B．工商行政管理部门
C．合同管理部门
D．人民法院
33．施工合同文件正确的解释顺序是（C ）。
A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款
34．施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B ）承担所有差价。
A．承包人
B．发包人
C．承包人与发包人共同
D．承包人与发包人协商
35．当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（D ）。
A．以工程量清单中的工程量为准
B．以施工图中的工程量为准
C．以上面A、B两者的平均值为准
D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整
36．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（D ）。
A．不低于工程价款30％，不高于工程价款60％
B．不低于工程价款40％，不高于工程价款70％
C．不低于工程价款40％，不高于工程价款80％
D．不低于工程价款60％，不高于工程价款90％
37．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A ）。
A．违约方当事人客观上存在违约行为
B．违约方当事人主观上有过错
C．守约方当事人客观上存在损失
D．由合同当事人在法定范围内自行约定
38．以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（B ）。
A．作为独立费列入主体工程工程量清单中
B．建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同
C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中
D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同
39．建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（C ）预付安全防护、文明施工措施费。A．30%
B．40%
C．50%
D．60%
40．我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（D ）。
A．一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日
B．一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日
C．一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日
D．一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日
二．多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分）
1．建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE ）。
A．迁建项目
B．自筹资金C ．新建项目
D．中外合资
E．改建项目
2．工程造价的特殊职能表现在（ABCE ）。
A．预测职能
B．控制职能
C．评价职能
D．监督职能E ．调控职能
3．清单计价法的分部分项工程费包括（ABC ）。
A．人工费
B．材料费
C．机械费
D．措施项目费
E．规费
4．材料采购保管费包括（ACDE ）。
A．采购费B 场外运输费
C．工地保管费
D．仓储损耗
E．仓储费
5．清单计价法的施工机械费构成包括（ABCD ）。
A．折旧费
B．大修理费
C．人工费
D．燃料动力费
E．管理费
6．承包人具有（ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A．将承包的建设工程非法转包的
B．将承包的建设工程违法分包的
C．已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的
D．超越资质等级承包的
E．工期延误的
7．工程建设定额具有（BCE ）的特征。
A．计划性
B．科学性
C．系统性
D．强制性
E．时效性
8．施工定额的作用表现在（ACDE ）。
A．是企业计划管理的依据
B．是企业提高劳动生产率的手段
C．是企业计算工人劳动报酬的依据
D．是编制施工预算、加强企业成本管理的基础
E．是企业组织和指挥施工生产的有效工具
9．在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD ）组成的。A．基本用工
B．人工幅度差
C．辅助用工
D．其他用工
E．超运距运费用工
10．工程量清单计价方法的作用是（ABCE ）。
A．有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B．有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来
C．有利于业主获得最合理的工程造价
D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控
E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11．《工程量清单计价规范》的特点是（ACDE ）。
A．强制性
B．市场性
C．实用性
D．竞争性
E．通用性
12．我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（ABDE ）。A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据
B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算
C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据
D．编制建筑工程概算定额的依据
E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据
13．设计概算的主要作用可归纳为：（ABCD ）。
A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
B．是控制施工图设计和施工图预算的依据
C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
D．是考核建设项目投资效果的依据
E．是建设项目签订贷款合同的依据
14．按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE ）。
A．总价合同
B．成本加酬金合同
C．风险包干合同
D．固定费率合同
E．单价合同
15．法律责任的类别包括（ACDE ）。
A．行政法律责任
B．连带法律责任
C．刑事法律责任
D．民事法律责任
E．经济法律责任
16．合同法的基本原则是（ACDE ）。
A．平等、自愿原则
B．权利与义务相统一的原则
C．遵守法律、维护社会公共利益的原则
D．公平、诚实信用原则
E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则
17．《担保法》规定的担保方式有（BCDE ）。
A．保函
B．抵押
C．保证
D．留置
E．定金
18．财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（ABCDE ）。
A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B．工程造价管理机构的价格调整
C．经批准的设计变更
D．发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加
E．双方约定的其他因素
19．我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ABCD ）。
A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
B．施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的
C．重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D．总投资在2000万元人民币以上的
E．政府投资、融资金额在50万元以上的
20．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ACDE ）。
A．现场安全文明施工措施
B．环境保护费
C．工程定额测定费
D．劳动保险费
E．税金
三．判断题（共20题，每题1分，共20分）
1．建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是）
2．初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是）
3．我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否）
4．建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是）
5．时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（是）
6．当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是）
7．当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是）
8．建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否）
9．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是）
10．清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）
11．作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否）
12．分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是）
13．列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否）
14．计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否）
15．劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是）
16．《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是）
17．江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（否）18．开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否）19．政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是）20．我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，
施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）
1计算图示工程平整场地工程量（清单规范规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99重庆规则）。
2 某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定：
（1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
（2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。
（3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
（4）工程进度按月结算，不考虑调价。
（5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
（6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求：
（1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。
（2）因设备撤回基地发生的费用10万元。
（3）人员遣返费用8万元。
问题：
1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？
2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？
3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
4、合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理？业主应补偿多少万元？
5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款？
3 某建筑物如下图所示。内、外墙与基础均为MU7.5灰砂标砖砖砌，均用M7.5水泥石灰砂浆砌筑。土壤为三类土，弃土运距5km。是外地坪标高为-0.300，低于室内标高300mm。内、外砖墙厚度均为240mm，外墙为单面清水砖墙，M7.5水泥砂浆勾缝。圈梁断面为240mm×180mm,用Ｃ20混凝土(碎石粒径5-20，特细沙)沿内外墙每层及基础设置，纵向钢筋4φ8，箍
筋φ6@200，135o弯钩。层高均为3000mm，板厚120mm，无女儿墙。内外墙基础均为三级等高大放脚砖基础,断面相同如图所示，砖基础下为C10混凝土垫层(混凝土碎石粒径5-20，特细沙)。门窗洞口尺寸为：M-l尺寸为900mm×2400mm；C-1尺寸为1800mm×1500mm。试依据所提供资料，编制分部分项工程量清单（钢筋锚固、搭接量按0.0533的系数计算）。
M-1
M -1
M -1
M-1
M-1
C-1C-1C-1
C-1
C-1
C-1C-1C-1
C-1
二、三层平面图
一层平面图
C -1
C -1
基础断面图
分部分项工程量清单
工程名称：某三层建筑物第页共页
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
一、单选题 l．建设项目投资控制应贯穿于工程建设全过程，在建设项目的实施阶段应以（B）为重点。 A、施工阶段 B、设计阶段 C、招投标阶段 D、决策阶段 2．建筑安装工程造价中的税金组成是（B）。 A、营业税城乡建设维护税所得税 B、营业税教育费附加城乡建设维护税 C、营业税固定资产投资方向调节税城乡建设维护税 D、营业税固定资产投资方向调节税所得税 3．某建设项目，建设期为二年，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，贷款年利率为12％，用复利法计算该建设期贷款利息为（A）万元。 A、135．6 B、105．6 C、211.1I D、151．2。 4．某工程竣工后在保修期内发现质量问题，经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由（B）负责。 A、建设单位（用户） B、设计单位 C、施工单位 D、建设单位用户与设计单位 5．对于工期较短（一般不超过一年），且要求十分明确的项目一般采用（B）。 A、成本加酬金合同 B、固定总价合同 C、调值总价合同 D、单价合同 6．当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，单位工程概算编制的方法可采用（A）。 A、扩大单价法 B、概算指标法 C、预算单价法 D、造价指标法 7．小型项目竣工决算报表由竣工决算总表和（B）组成。 A、竣工决算报告说明书 B、交付使用财产明细表 C、交付使用财产总表 D、工程造价比较分析 8．上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符（C）。 A、， B、H C、； D、＋ 9．造价定额是指完成指定的单项施工内容（工程）在人力、物力、财力消耗方面所需要的（D）。 A、投资需要量 B、综合一般劳动量 C、社会总劳动量 D、社会必要劳动量 10．建筑安装工程依据（D）实行差别利润率 A、固定资产投资方向调节税的不同税项投资工程 B、不同工程类别 C、不同建安企业等级 D、不同税项投资工程和不同工程类别 二、多项选择题 1．建设工程施工合同条件规定，发生（）情况之一时可调整合同价款。
2014年江苏省造价员考试土建试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为 4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
[相关考点]（1）、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算：二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。 （2）、坡屋顶建筑面积的计算：利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积；净高在1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积；净高不足1.2m的部位不应计算面积。 （3）、雨篷建筑面积的计算：结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 （4）、内墙砌筑脚手架工程量的计算：内墙净长度×设计净高度 （5）、内墙面抹灰脚手架的计算：室内净高超过3.60米时，天棚需抹灰应按满堂脚手架计算，但其内墙抹灰不再计算脚手架。 （6）外墙面抹灰脚手架的计算：外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。
实务A卷 实务一计算图示工程平整场地工程量（清单规范规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99重庆规则，墙厚240）。（20分）
[实务一评分标准] 解： 平整场地=153.19m2（3分） 一层面积=153.19m2（5分） 二层面积=138.34m2（5分） 三层面积= 95.59m2（5分） 总建筑面积=387.12 m2（2分） （工程量计算格式不限，计算式正确，答案错可酌情得分。） 实务二某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 （2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限 额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。
（3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。 （5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求： （1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题： 1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？ 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？ 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？ 4、合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款？ [实务二评分标准] 问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元 (2分) 保留金为：560万元×5%=28万元 (2分) 问题2：第一个月： 签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元 (1分) 第二个月： 本月实际完成产值不足计划产值的90%，即 （90－80）/90=11.1% (1分) 签证的工程款为： （80×（1－0.1）－80×8%）万元=65.60万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为： （65.6－12）万元=53.60万元 (1分) 第三个月： 本月保留金为： [28－（70＋80）×10%]万元 =13万元 (1分)
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）
造价员2010年土建案例试题参考答案 例2、解: C20混凝土带形基础 1-1剖面 L1-1=9×2+9-0.5×2=26（m） V T型搭接=0.15×0.15×（2×1+1.3）/6×2=0.02（m3） V 1-1=[1.3×0.2+（1+1.3）×0.15/2] ×26+0.02=11.27（m3）2-2剖面 L2-2=12×2=24（m） V 2-2=[1.0×0.2+（1+0.7）×0.15/2] ×24=7.86（m3）V = V 1-1+ V 2-2=11.27+7.86=19.13（m3） 清单项目特征及工程量计算结果见表6-1。 分部分项工程量清单表表6-1 例4、解：C20混凝土过梁（门窗洞顶，圈梁代替过梁）: V=0.24×0.2×［(3.3+0.5)＋(2.0+0.5)×3+ (1.5+0.5) ×2 ] =O.24 ×0.2×15.3 =0.73 (m3) C20混凝土圈梁: V=0.24×0.2×(11.4+6.0)×2-0.73 =0.24×0.2×34.8-0.73 =0.94(m3) 清单项目特征及工程量计算结果见表6-7。 分部分项工程量清单表表6-7 例5、解: C25混凝土挑檐板： 挑檐中心线长L1=（30+0.3×2+10+0.3×2）×2=82.4（m） 反檐中心线长L2=（30+0.57×2+10+0.57×2）×2=84.56（m） 挑檐混凝土工程量V=0.6×0.1×82.4+0.06×0.3×84.56=6.47（m3）清单项目特征及工程量计算结果见表6-8。 分部分项工程量清单表表6-8 例6、解：C30混凝土独立基础 V＝ [2.0×2.0+(0.8+2.0)×(0.8+2.0)+0.8×0.8]×0.2/6+2×2×0.3
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
造价员考试实务+基础真题 一、实务考试题及答案 实务A卷 实务一计算图示工程平整场地工程量（清单规规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99规则，墙厚240）。（20分）
[实务一评分标准] 解：平整场地=153.19m2（3分）一层面积=153.19m2（5分）二层面积=138.34m2（5分）三层面积= 95.59m2（5分）总建筑面积=387.12 m2（2分） （工程量计算格式不限，小数点位数不限，整数正确即可得分。） 实务二某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 （2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 （3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。 （5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求： （1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题： 1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？ 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？ 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？ 4、合同终止后施工单位提出的补偿要否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款? [实务二评分标准] 问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元(2分) 保留金为：560万元×5%=28万元(2分) 问题2：第一个月： 签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元(1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元(1分) 第二个月： 本月实际完成产值不足计划产值的90%，即
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决
C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
全国造价员培训
案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。
一、判断 1、2008辽宁省建筑工程计价定额，商品混凝土价格综合考虑了制作、运输，但不含泵送（错） 2、建筑物内的电梯井应按建筑物自然层计算建筑面积（对） 3、单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积，高度不足2.2m应计算1/2面积（对） 4．2008辽宁省工程计价定额规定，砖明沟按图示尺寸以延长米计算（对） 5. 高层建筑用于脚手架卸载使用的槽钢、工字钢等及人工费安拆包括在综合脚手架中（错） 6. 某工程采用工程量清单计价，投标人发现给定的工程量有误，报价时按本企业的工程量报价（错） 7、根据2008年辽宁省各专业计价定额规定，凡是材料消耗量加“（）”表示的，均为主要材料，定额基价 中包括其价格（错） 8、2008辽宁省建筑工程计价定额规定，植筋工程量区别不同规格以延长米计算（错） 9、2008《建设工程工程量清单计价规范》中规定，规费根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳 的，但不应计入建筑安装工程造价的费用（错） 10、08定额，将能够计量的措施项目费包括模板、脚手架等定义为技术措施费（对） 二、单选 1、某宿舍楼建筑面积15000平方米，施工总承包，根据2008《辽宁省建设工程费用标准》规定，建筑工 程和电气工程的安全文明施工措施费费率为人工费+机械费（ B ） A均为14.7% B14.7%，14.1% C12.5%，1.9 % D14.7%，1.9% 2、《2008年辽宁省建设工程费用标准》中，市政工程施工干扰费：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪五市以 （ A ）之和的4%计算 A人工费+机械费B材料费+机械费 C人工费+材料费D人工费+材料费+机械费 3、2008《建设工程工程量清单计价规范》中，分部分项工程量清单的项目编码，应采用（C ）位阿拉伯数字表示 A 9 B 10 C 12 D 14
全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正
所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A．112．5m3
江苏土建造价员考试真 题d答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。 A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建
筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定 9．按2014年计价定额，以下子目的定额工程量，（）不是按天然密实体