2014年二级建造师《法规》考前仿真模拟题二及答案
（仅供参考）
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是( )。
A．城市房地产管理法 B．城市房地产开发经营管理条例
C．建设工程质量管理条例 D．建设工程勘察设计管理条例
2.某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自
负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是( )。
A．没有自己独立的名称 B．没有固定的经营场所
C．不能独立承担民事责任 D．没有自己的组织机构
3.在工程建设领域，下列( )之间的关系构成委托代理关系。
A．建设单位与监理单位 B．总承包单位与分包单位
C．建设单位与设计单位 D．联合体牵头人与联合体成员
4.李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公
司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，
对该合同承担付款义务的是( )。
A．甲建筑公司 B．物资经销公司 C．李某 D．李某和甲
建筑公司
5.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是( )。
A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用
B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用
C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项
D．建设单位为施工单位垫付了行政罚款
6.工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进
场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益： ( )。 A．请求解除合同 B．请求返还财产 C．巳请求确认物权 D．请求赔偿
损失
7.张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是( )。
A．张某死亡 B．房屋已出售完成 C．张某后悔不想出售
D．李某病重辞去委托
8.某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现
裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是( )。
A．施工合同 B．无因管理 C．侵权行为 D．不当得利 9.甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设
计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于( )。
A．甲开发商 B．乙设计公司 C．丙设计师 D．乙、
丙共有
10.设备工程师范某获得一项发明专利，下面说法正确的是( )。
A．未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能使用这项技术
B．范某的专利权在所有国家都会受到保护
C．范某可以转让该项专利的申请权
D．该项专利只能以范某的名字命名
11.投标有效期的起算时间是（ ）。
A．招标文件开始出售之时 B．招标文件停止出售之时
C．开标之时 D．评标结束之时
12.关于评标的下列说法中，正确的是（ ）。
A．评标过程需要公开
B．评标委员会可以仅推荐一名中标候选人
C．评标委员会应该根据选择投标报价最低的三个投标方为中标候选人
D．如果标书中的单价和总价不一致，评标委员会应该以总价调整单价
13.某建设项目的招标工作由于招标方的原因不能在投标有效期前完成，招标方要求投标各方延长投标有效期，则（ ）。
A．投标各方不能拒绝
B．同意延长的投标方如果由于延长而遭受损失，由自己承担
C．同意延长的投标方，可以根据情况的变化及时对标书进行修改和补充
D．拒绝延长的投标方，可以收回投标保证金，但是投标作废
14.关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。
A．生产经营单位必须对所有从业人员每年进行2次以上的安全培训
B．生产经营单位的所有职工都必须持证上岗
C．生产经营单位的主要负责人应当组织制定本单位的安全生产规章制度
D．所有的生产经营单位必须配备专职的应急救援人员
15.某生产安全事故造成了1000万元的经济损失，则应该由（ ）组织事故调查组进行调
查。
A．省级安全监督部门 B．省级人民政府
C．设区的市级人民政府 D．设区的市级安全监督部门
16.工程监理单位在对一个高层建筑项目实施监理的过程中，发现脚手架有大面积坍塌的可能，则应该（ ）。
A．要求施工单位整改
B．要求施工单位暂时停止施工，并及时向有关政府的主管部门报告
C．要求施工单位暂停施工，并及时向建设单位报告
D．指挥现场施工人员立即加固脚手架
17.下列关于施工现场布置的做中，正确的是（ ）。
A．施工单位没有将办公区与生活区设置在一起
B．为了提高工作效率，施工单位把办公区域作业区设置在一起
C．施工现场使用的装配式活动房屋可以不具有产品合格证，但需要经过仔细检验确保安全 D．施工单位在尚未竣工的建筑物内设置了集体宿舍，供夜间加班的工人使用
18. 根据《安全生产管理条例》的规定，总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）责任。
A．全部 B．主要 C．次要 D．民事
19.某施工总承包单位将部分工程分包给其他施工单位，分包以外的其他工程的安全责任，应该（ ）。
A．由建设单位承担 B．由建设单位和总承包单位承担连带责任 C．由总承包单位承担 D．由总承包单位和施工单位承担连带责任 20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A．建设单位根据自身情况提出高于强制性规定的要求
B．建设单位在编制项目估算的时候，应该确定建设工程安全施工所需的费用
C．建设单位应该落实安全生产责任制度，并制定安全生产规章制度
D．建设单位应该在领取施工许可证之日起15内，将有关安全施工措施上交到相关行政主管部门备案
21.发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同( )。
A．没有成立 B．有效成立 C．效力有待确定 D．竣工验收合格后方有效
22.某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由( )承担。
A．供货方甲 B．材料商乙 C．买受人丙 D．都不承担责任
23.某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则
已完工程价款的结算原则是( )。
A．按照原无效合同约定
B．参照原无效合同约定
C．按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式
D．不予结算
24.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12％的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后( )内行使。
A．1年 B．2年 C．5年 D．随时
25.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是( )。
A．严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审
B．修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审 C．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审
D．宣布此次招标投标作废，重新进行招标
26.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须( )。
A．书面通知投标人甲 B．书面通知所有的投标人
C．口头通知投标人甲即可 D．口头通，知所有的投标人
27.某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在( )前签订书面建设工程施工合同。
A．2008年3月15日 B．2008年4月l 日
C．2008年3月20 日 D．2008年4月5日
28.某建设工程总造价为3500万。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是( )。
A．施工方只能按照约定支付1200万违约金
B．合同约定的违约责任不符合公平原则
C．施工方可以违约金数额过高为由主张无效
D．施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
29.某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于( )。
A．要约 B．承诺 C．要约邀请 D．承诺邀请 30.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，( )承担违约责任。
A．债务人应当向债权人 B．第三人应当向债务人
C．第三人应当向债权人 D．债务人应当向第三人
31.下列用工方式中，是非全日制用工的是（ ）。
A．每天工作8个小时，每周工作2天半 B．每天工作5个小时，每周工作4天 C．每天工作3个小时，每周工作6天 D．每天工作4个小时，每日工作6天半
32.马某2000年2月1日进入甲企业工作，2006年3月1日被甲企业安排到乙企业工作，并同乙企业签订了4年期限的劳动合同。该劳动合同期满再次签合同的时候，下列说法正确
的是（ ）。
A．双方应该订立固定期限的劳动合同
B．双方应当以完成一定工作任务为期限的劳动合同
C．只有马某提出并经过单位批准后，方可订立无固定期限的劳动合同
D．如果马某提出订立固定期限的劳动合同，可以订立固定期限的劳动合同
33.建设单位在组织竣工验收前，应当提请（ ）对工程档案进行预验收。
A．工程质量监督机构 B．城建档案管理机构
C．省级档案行政管理机构 D．施工图审查机构
34.办理哪些事件时，无需持有税务登记证件？（ ）
A．领购发票 B．办理营业执照 C．开立银行账户 D．办理歇业 35.某处大桥由于质量问题而突然坍塌，造成大量人员伤亡。相关责任主体要承担（ ）。
A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪 D．过失危害公共安全罪
36.关于侵权行为和违约行为的区别，下列说法错误的是（ ）。
A．侵权行为违反的是法定义务，违约行为违反的是约定义务
B．侵权行为必须有主观上的过错，违约行为不一定有主观上的过错
C．侵权行为侵犯的是绝对权，违约行为侵犯的是相对权即债权
D．侵权行为的法律责任包括财产责任和非财产责任，违法行为的法律责任仅限于财产责任
37.下列合同中，属于诺成合同的是（ ）。
A．赠与合同 B．保管合同 C．定金合同 D．租赁合同
38.未必会引起审判监督程序的事件是（ ）。
A. 案件当事人有了新证据的
B．上级人民法院对下级人民法院已经生效的判决，发现确有错误的
C．本院院长发现本院已经首先得判决，发现确有错误的
D．上级检察院发现下级法院已经生效的判决，发现确有错误而提出抗诉的
39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ）。
A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段
B．前者须主观故意，后者须主观过失
C．前者是侵权责任，后者是合同责任
D．前者违反了诚实信用原则，后者违反了诚实信用外的其他原则
40.甲施工单位需要大量钢材，逐向乙钢材公司发出订购单，要求乙将钢材运送到施工现场，乙随后向甲发出通知表示同意。该采购合同成立的地点是（ ）。
A．甲单位所在地 B．施工现场 C．乙单位所在地 D．施工现场或者甲单位所在地
41.施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。
A．每半年至少一次 B．每季度至少一次 C．每年至少一次 D．每两年至少一次
42.某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由( )来组织。
A．建设单位 B．建设行政主管部门 C．施工单位 D．监理单位 43.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在( )向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A．1小时内 B．24小时内
C．作业人员救出后1小时内 D．作业人员救出后24小时内
44.某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后( )小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A．1 B．6 C．12 D．24 45.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是( )。
A．因使用不当造成的质量缺陷 B．因用户装修引起的卫生间渗漏
C．一场大雨后散水局部下沉出现裂缝 D．地震导致的剪力墙裂缝
46.某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向( )索赔。
A．设计单位 B．建设单位 C．审图单位 D．监理单位
47.争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以( )。
A．请求法院强制执行 B．请求仲裁强制执行
C．要求对方承担缔约过失责任 D．要求对方承担违约责任
48.某工程施千中发生如下事件，当事人对( )不服可以申请行政复议。
A．由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B．总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C．由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D．由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
49.某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发干人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是( )。
A．王某经常居住地基层法院 B．王某户籍所在地基层法院
C．劳务公司住所地基层人民法院 D．劳务公司住所地中级人民法院
50.甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工
程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是( )。 A．丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人
B．甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C．丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D．丁施工队只可以起诉丙公司
51.民事纠纷的当事人任何一方都可以向法院提起诉讼，另外一方必须应诉，这体现了民事
诉讼的（ ）原则。
A．程序性 B．专业性 C．强制性 D．灵活性
52.某案件的证人刘某因为重病不能出庭作证， 法院组织了相关人员对他的陈述进行了录
像。这个录像属于（ ）。
A．书证 B．物证 C．试听资料 D．证人证言 53.下列关于级别管辖的说法中，正确的是（ ）。
A．除最高人民法院外，其他各级法院都可以审理一审民事案件
B．重大涉外民事案件一般由高级人民法院进行一审
C．重大侵权案件均应该由中级人民法院进行一审
D．在一个省有重大影响的案件，一般由高级人民法院进行一审
54.居住在山西的刘某在北京有一处房产，居住在山东的张某购买了这套房子。双方后来因
该房屋买卖发生的纠纷，则应该向（ ）起诉。
A．河北的人民法院 B．北京的人民法院
C．山西的人民法院 D．双方约定的人民法院
55.当事人对民事仲裁机构做出的仲裁裁决不满，下列说法中，正确的是（ ）。
A．在裁决书送达15内向人民法院提起诉讼
B．在裁决书送达10日内向人民法院提起诉讼
C．在裁决书上不予签字，使裁决书不发生效力
D．只能接受裁决书的裁决
56.证据交换进行的时间是（ ）。
A．最终宣判前 B．法院立案前 C．开庭审理前 D．开题审理后
57.二审法院发现一审判决所依据的事实不清，应该（ ）。
A．依法改判 B．发回重审
C．发回重审，或查清事实后改判 D．发起审判监督程序
58.在诉讼过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是
（ ）。
A．应该由原告申请撤诉 B．法院应该立即制作调解书
C．法院应该立即制定裁决书 D．已经进入审理程序，不允许自行和解
59.仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，任何一方当事人（ ）。
A．可以向上一级人民法院申请再审
B．可以直接向人民法院提起诉讼
C．可以直接向原仲裁委员会再次提起仲裁
D．可以提请人民检察院提起抗诉
60.下列行政机关的行为中，可以申请行政复议的是（ ）。
A．某行政机关做出的关于某民事纠纷的调解书
B．某行政机关做出的对某人进行行政拘留的决定
C．同某企业有采购协议的某政府，做出了终止采购协议的决定
D．某行政机关做出的对某官员进行降级处分的决定
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少
有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
61.建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当
由全国人民代表大会制定的法律是( )。
A．《合同法》 B．《建筑法》 C．《招标投标法》 D．《物权法》 E．《城市房地产管理法》
62.在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是( )。
A．施工单位 B．设计单位 C．监理单位 D．建设单位 E．勘察单位
63.某建筑公司为施下需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己
的亲属代为采购了一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去
完成任务因此不予认可。对此案，下列说法正确的是( )。
A．王某委托亲属的行为构成指定代理
B．王某委托亲属的行为应事先征得公司同意
C．王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力
D．王某应对委托亲属的行为承担责任
E．王某的亲属应对此承担责任
64.某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位
误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是( )。
A．施工单位与A材料上之间存在合同之债
B．A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C．施工单位与B材料商存在不当得利之债
D．A、B材料商之间不存在债的关系
E．施工单位与B材料商之间存在侵权之债
65.在工程建设领域，下列( )可以由相关权利人享有著作权。
A．建设单位编制的招标文件
B．有法定代表人签字的授权委托书
C．项目经理完成的工作报告
D．工程设计图纸
E．监理会议纪要
66.使用承租的机械设备和施工机具时，进行共同验收的单位包括（ ）。
A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．出租单位
E．安装单位
67.不属于施工单位工程保修范围的情况是（ ）。
A．由于质量问题导致的墙体裂缝 B．不可抗力造成的质量缺陷
C．因使用不当造成的质量缺陷 D．第三方造成的质量缺陷
E．因为防水材料不合格造成的屋面漏水
68.关于建筑活动中的环境保护，下列说法正确的是（ ）。
A．环境保护设施应该与安装工程、装修工程同时设计，同时施工
B．环境保护设施应该与主体工程同时施工
C．在项目的初步设计中，应当编制环境保护篇章
D．在项目的初步设计阶段，防止环境污染措施和环保设施投资概算必须落实
E．建设单位应当自项目试运行开始的6个月内，应该提请环保部门对该项目的环保设施进
行验收
69. 下列关于建设工程项目节能管理的说法中，正确的有（ ）。
A．节约能源是我国的基本国策
B．我们进行节能管理的基本思路的第一步是编制节能计划
C．县级以上建设行政主管部门负责本行政区内的建筑节能的监督管理
D．建筑节能计划的范围是新建筑物
E．已经建成的不符合节能标准的建筑工程，不得销售或者使用
70.劳动仲裁裁决书自做出之日起发生法律效力的劳动争议包括（ ）。
A．追索不超过当地月最低工资12个月金额的劳动报酬的争议
B．因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假等方面发生的争议
C．工伤医疗费的争议
D．孕期终止用工的争议
E．关于经济赔偿金的争议
71.评标委员会在对某丁程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委
员会的下列做法正确的有( )。
A．甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B．乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C．丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D．丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E．戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充
72.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理( )。 A．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
C．未按招标文件要求提交投标保证金的
D．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
E．未参加开标会议单位的标书
73.某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是( )。
A．女职工李某，距产假结束还有5天
B．会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C．职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D．材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E．稠料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
74.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是( )。
A．损害社会公共利益的合同 B．附期限的合同
C．以欺诈、胁迫的手段签订的合同 D．因重大误解签订的合同
E．恶意串通，损害个人利益的合同
75.可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( )。
A．建设单位 B．施工单位
C．安全生产监督部门 D．建设行政主管部门
E．招标代理机构
76.下列关于承诺的说法中，正确的有（ ）。
A．承诺的内容应该与要约的内容一致 B．承诺一般以通知的方式做出，但不排除其他方式
C．要约一经承诺，合同即告生效 D．承诺可以撤回，但不可撤销
E．承诺自发出时生效
77.某施工企业向以一铝厂采购了10吨铝材，但是合同中却没有说明铝材的质量标准和交货地。则（ ）。
A．此合同属于无效合同
B．此合同属于效力待定的合同
C．空缺条款应当协议补充，如果协议不成，可以按照合同的相关条款和交易习惯确定 D．如果双方就质量标准达不成协议，又无交易习惯，可以参照国家标准和行业标准 E．如果双方就交货地达不成协议，又无交易习惯，应该铝厂所在地交货
78.某施工企业在完成工程后，与2012年2月1日向建设单位提交竣工报告，建设单位随后组织了验收，2月28日向施工单位发出了验收不合格的通知。施工企业不接受验收结果，于3月5日提请权威部门进行了鉴定。下列关于竣工日期的说法中，正确的是（ ）。 A．如果鉴定结果不合格，竣工日期还无法确定
B．如果鉴定结果合格，鉴定合格之日即为竣工之日
C．如果鉴定结果合格，2012年3月5日为竣工之日
D．如果鉴定结果合格，2012年2月28日为竣工之日
E．如果鉴定结果合格，2012年2月1日为竣工之日
79.关于回避制度的表述中，正确的有（ ）。
A．审判人员，鉴定人，勘验人、证人都属于回避的范围
B．一般来说，回避应当在案件开始审理时提出
C．审判人员的回避，由院长做出决定
D．人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面的形式做出决定
E．与本案的当事人没有亲属关系，但是有利害关系的人，也应该提出回避
80. 因为签证问题，施工单位拟起诉建设单位，提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（ ）
A．施工现场工人的证词 B．建设工程相关法规
C．项目经理与监理交谈时的录音 D．施工单位和总监理工程师来往的电子
邮件
E．代理意见
参考答案
一、单项选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D A D D A C
B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B
D C C C A B C A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A B A A B B B B A
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C D B B C B D A A A
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C C A
D C B D D A D
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C D D B D C C A B B
二、多项选择题
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ABD ABE BD ACD ACD BCDE BCD BCD ABCE AB 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ACD ABCD ABD AE AB ABD CDE AE BCDE ACD
《法规》真题答案及解析（全） 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 3. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 5.关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B
全国二级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识 模拟试卷（A ） 提示：本试卷为选择题，由计算机阅读。请将所选答案填涂在答题卡上，勿在卷面上直接作 答。考试时间为120分钟。 一、单项选择题（共 60题，每题1分。每题的备选项中，只有 1.（1）在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（ A. 合同法 B.建筑法 C.消防法 D.劳动法 （2）关于法的效力，说法错误的是（） A. 《建筑法》的效力高于建设部《建筑业企业资质管理规定》 B. 国务院《建设工程质量管理条例》的效力低于《建筑法》 C. 《上海市建筑市场管理条例》的效力低于《建设工程质量管理条例》 D. 建设部《建筑业企业资质管理规定》的效力高于《上海市建筑市场管理条例》 3?某单位甲委托某乙代为采购 10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应 商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。 则针对本案事实，说法错误的 是（ A. 乙的行为属于表见代理 B.甲有权拒绝接受这批普通水泥 C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D.如甲同意，应由甲承担付款义务 4?甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一 枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有（ ） A. 处分权 B.抵押权 C 质押权 D.留置权 5. 3月1日甲将房屋70万元卖给乙，但借故未办理过户登记。 3月5日，乙取得房屋钥匙 进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价 10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋 过户登记。则（ ） A. 乙自房屋交付时起取得房屋所有权 B. 由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效 个最符合题意） ）。 2?施工单位甲向水泥厂乙购买钢材， 乙因生产能力所限, 约定届时由丙向甲供货和收款, 关系（）。 A ?属于合同转让 C .属于违约终止 并将此事书面通知了甲, B .属于合同变更 D .以上说法都不对 将该笔业务全部转让给另一厂家丙， 甲未置可否。则甲、乙之间的法律
二级建造师《水利水电》模拟试题2 1.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109―1999)，地质预报应包括()。 A.在地质编录过程中，出现地基的实际情况与原设计所依据的资料和结论有较大的变化，需要修改设计;或可能出现新的不利地质因素危及建筑物与施工安全 B.由于天然或人为因素使建筑物区域土体出现异常变化，将导致失稳引起破坏，需要采取加固与处理措施 C.不良工程地质问题的处理意见和建议 D.基坑有可能出现大量涌水 E.出现管涌、流砂 2.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109-1999)，水库下来源闸蓄水前，应对下列()问题如实作出评价。 A.库底及库周边可能渗漏地段的处理情况 B.岸坡特别是近坝库岸的稳定性及其处理情况 C.可能产生浸没地段的防护措施 D.对影响水库安全的泥石流、泥沙发生区的防治措施 E.临时支护的措施 3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，爆破材料的()，应遵守GB6722-2003的有关规定。 A.采购
B.运输、储存 C.加工 D.现场装药 E.起爆及瞎炮处理 4.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，开挖面与衬砌面平行作业时的距离，应根据()确定。 A.围岩特性 B.混凝土强度的允许质点震动速度 C.开挖作业需要的工作空间 D.混凝土强度 E.混凝土衬砌开挖面 5.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)，电力起爆只允许在()的区域使用。 A.无雷电天气 B.感应电流小于30mA C.杂散电流小于20mA D.杂散电流小于30mA E.感应电流小于20mA 6.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)，应根据下列()等因素确定导流建筑物的级别。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.工程总工期 E.导流建筑物规模 7.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)，在模板设计时，应考虑下列()等荷载。 A.模板的自身重力 B.施工人员和机具设备的重力 C.新浇筑的混凝土的浮托力 D.新浇筑的混凝土的吸附力 E.振捣混凝土时产生的荷载
2019年二级建造师法规知识基础试题及答案 (10) 整理了《2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10)》，希望对您有帮助，祝考生们考试取得好成绩。相关资讯敬请关注本网的更新! 2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10) 1. 根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水 【答案】A 【解析】本题考查的是施工节能的规定中的非传统水源利用，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2. 根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。 A. 约定部分投标人放弃投标或者中标 B. 投标文件相互混装 C. 投标文件载明的项目经理为同一人
D. 委托同一单位或个人办理投标事宜 【答案】A 【解析】BCD 都是“视为串通投标的情形” 3、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是 ( ) 。 A. 诉讼时效的中止 B. 诉讼时效的中断 C. 诉讼时效的延长 D. 改变法定时效期间 【答案】B 【解析】诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。 4、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为 200 万元。定金为设计费的 15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还( )元。 A.80 万 B.60 万 C.40 万 D.30 万 【答案】B 【解析】定金合同从实际交付之日起生效，给付方不履约的无权要求返还，收受方不履约的，应当双倍返还定金，定金数额不得超过主合同标的额的 20%。 5、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应
二级建造师工程法规题库及答案
1．关于施工许可的说法，正确的是( )。 A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46
2．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续( )年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。 A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A P104 3．根据《招标投标法》，中标通知书自( )发生法律效力。 A．发出之日 B．作出之日 C．盖章之日 D．收到之日 【答案】A P81 4．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是( )。 A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的
B．患职业病的 C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D．高空作业跌落的 参考答案：A，第232页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。
7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 参考答案：B，第41页。 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是( )。 A．和解只能发生在诉讼前 B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解
2017二级建造师法规的模拟试题 一提到建筑行业，就不得不谈谈建造师，这个与工程建设息息相关的职业。根据建筑资质的标准，企业申请建筑资质，就需要配备一定数量的建造师，下面是小编整理的2017二级建造师法规的模拟试题，欢迎来学习! 1.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。 A.指定代理 B.表见代理 C.委托代理 D.法定代理 答案：C 解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。 2.下列权利中，属于用益物权的是( )。 A.房屋租赁权 B.建设用地使用权 C.土地所有权 D.船舶抵押权 答案：B 解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 3.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的( )。 A.地域性 B.期限性 C.财产权和人身权的双重性 D.专有性 答案：D 解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。 5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。 A.徇私作弊罪 B.重大责任事故罪 C.玩忽职守罪 D.串通投标罪
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．预应力混凝土应优先选用（）。 A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰质硅酸盐水泥 2．梁长（）m以上的预应力简支梁应验算裸筋的稳定性。 A．15 B．20 C．25 D．30 3．一般盾构直径大，或在冲积粘性土和砂质土中掘进多采用（）。 A．二次注浆 B．后方注浆 C．即时注浆 D．同步注浆 4．地铁区间隧道结构防水要求不得有线流和漏流砂，当有少量漏水点时，每昼夜的漏水量不得大于（）L／m2。 A．0.2 B．0.3 C．0.4 D．0.5 5．城市污水二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，通常采用的方法是 （）。 A．化学氧化法 B．微生物处理法 C．紫外光氧化法 D．活性炭吸附法 6．主要用于管道的切断、分配和改向的阀门是（）。 A．截止阀 B．止回阀 C．蝶阀 D．球阀 7．为了保证燃气管网调压站在调压器维修时不间断地供气，在调压站内设有（）。 A．过滤器 B．安全阀 C．旁通器 D．阀门
8．预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求的不得低于（）MPa。 A．10 B．15 C．20 D．30 9．一级热力管网的现场安装的接头密封应进行（）的气密性检验。 A．80％ B．85％ C．90％ D．100％ 10．由拉杆、挡板、立柱、锚定块组成，靠填土本身和拉杆、锚定块形成整体稳定的是（）。 A．加筋式挡土墙 B．自立式挡土墙 C．锚杆式挡土墙 D．衡重式挡土墙 11．沥青混凝土路面初压紧跟摊铺机后进行，宜采用（）静压1～2遍。 A．轮胎压路机 B．振动压路机 C．钢轮压路机 D．轻型压路机 12．在浅埋暗挖修建隧道及地下工程的开挖方法中，双侧壁导坑法的适用条件是（）。 A．地层差，跨度≤8m B．小跨度，连续使用可扩大跨度 C．大跨度，跨度≥15m D．多层多跨 13．《给水排水管道工程施工及验收规范》规定，当压力管道设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时，可采用（）作为最终判定依据。 A．强度试验 B．满水试验 C．严密性试验 D．压力试验 14．市政公用工程施工组织设计的核心部分是（）。 A．质量目标设计 B．施工方案 C．工程技术措施 D.施工平面布置图
2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)
某建筑公司通过最低报价中标承包了一栋写字楼的施工任务，为了保本赶工期，规定施工中节假日不休息，工人每天工作10个小时。施工期间，工地现场多次发生失窃事件，有人认为近来木工王某形迹可疑，极有可能是王某行窃。项目经理遂立即开除王某并安排人对王某居住的集体宿舍和王某身体进行了搜查，但一无所获。此后，王某向劳动部门投诉并要求支付施工期间的加班工资，但施工单位认为建筑行业、建筑施工现场有其特殊性，断然拒绝。本案中，王某被侵犯的权益不包括（） A、人身自由 B、财产权 C、劳动权 D、休息权 【答案】：B 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙发现丙曾使用过该设备造成部分磨损。关于本案，说法正确的有（） A. 丙有权要求甲支付保管费用 B. 丙有权要求乙支付保管费用 C. 乙有权要求丙承担侵权责任 D. 乙有权要求甲承担违约责任 【答案】：D 甲建筑工程公司委托乙设备公司修理塔吊一台。由于塔吊修理费未支付，乙公司依法留置该塔吊。随后乙公司又将该塔吊出租给丙。两个月后，乙得知该塔吊早已被甲抵押给丁公司并办理抵押登记，还曾经被质押给戊公司并订立质押合同，现丁公司和戊公司均已向法院起诉要求拍卖受偿。乙遂与丙商议将该塔吊变卖，则（）。 A. 乙有权就该变卖所得最先受偿 B. 丙有权就该变卖所得最先受偿 C. 丁有权就该变卖所得最先受偿 D. 戊有权就该变卖所得最先受偿 【答案】：A 场景（一） 甲公司在乙酒店附近实施基坑爆破。该酒店外墙面为玻璃幕墙，酒店经理王某担心爆破会造成玻璃幕墙毁坏，故反复与项目建设单位和政府部门协调，要求采取妥善措施。但爆破后仍然发现部分玻璃脱落，经建设行政主管部门调解，酒店获得了1万元赔偿。 根据场景（一），回答以下问题。 4. 爆破前，乙酒店采取的物权保护方法是（） A. 请求确认权利 B. 请求恢复原状 C. 请求消除危险 D. 请求损害赔偿 ----------------------------------------------------- 5. 如基坑爆破后，乙酒店当即发现玻璃幕墙出现部分玻璃破损，则（） A．只能要求建设单位赔偿损失 B．只能要求施工单位赔偿损失 C．既可以要求建设单位，也可以要求施工单位赔偿损失 D．属于不可抗力，不能要求赔偿损失 ----------------------------------------------------- 6. 建设行政主管部门对上述案件进行了调解，乙酒店获得了1万元补偿，但事后又反悔。则乙酒店可以采取的行为是（） A．申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼 C．申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请仲裁后提起民事诉讼 -----------------------------------------------------
2017年二级建造师考试真题 《建设工程法规及相关知识》 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【参考答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【参考答案】C
【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元
【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。
2020年二级建造师法律法规模拟试题及答案 一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。 A．由被代理人独自承担责任 B．由代理人独自承担责任 C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 2.某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼时效期限至（）。 A．2001年5月10日B．2001年9月10日 C．2002年9月10日D．2003年9月10日 3.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。 A．1次和3个月B．2次和3个月 C．3次和2个月D．1次和6个月 4.建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。 A．10% B．30% C．50% D．80% 5.根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。 A．200万元和100万元 B．100万元和50万元 C．200万元和50万元 D．3000万元和100万元 6.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。 A．物证 B．勘验笔录 C．书证 D．视听资料 7.关于民事法律行为分类,以下说法错误的是( )。 A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 8.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。 A.合同 B.扶养 C.不当得利 D.无因管理 9.根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。 A．拒绝权B．建议权 C．紧急避险权 D．自保权 10.根据《物权法》规定,下列关于抵押权的表述中错误的是( )。 A.在建工程可以作为抵押物
2019年二级建造师模拟试题 一、单项选择题 1.电站锅炉炉墙上的刚性梁大部分是用（）制成。 A.宽翼缘H型钢 B.工字钢 C.T型钢 D.角钢 2.（）是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。 A.高差法 B.仪高法 C.基准线测量原理 D.水准测量原理 3.滑移法吊装适用于()。 A.重型设备或构件 B.大型设备或构件 C.自身高度较高的高耸设备或构件 D.精密设备的吊装 4.设备灌浆可使用的灌浆料很多，下列材料中，不可作为设备二次灌浆使用的是（）。 A.中石混凝土 B.无收缩混凝土 C.微膨胀混凝土 D.CGM高效无收缩灌浆料 5.下列导线连接要求正确的是（） A.其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍
B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的70% C.在任一档距内的每条导线，只能有两个接头 D.不同金属、不同截面的导线，可以在杆上跳线处连接 6.管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。 A.隔离 B.拆除 C.设置临时约束装置 D.处于自然状态 7.下列项目中不属于钢制储罐罐体几何尺寸检查内容的是（）。 A.罐壁铅垂度偏差 B.底圈壁板内表面半径偏差 C.两极及赤道截面内直径偏差 D.罐底焊后局部凹凸变形 8.仪表工程可开通投入运行，要在()试验完毕后进行。 A.单体试验和交联试验 B.回路试验和单体试验 C.回路试验和系统试验 D.系统试验和交联试验 9.圆形炉墙砌筑时，重缝不得超过（）层（环）。 A.2 B.3 C.4 D.5 10.配电柜的安装程序中，配电柜母线连接的紧后工序是（）。 A.开箱检查
B.母线连装 C.二次线路连接 D.试验调整 11.洁净空调工程系统的调试应在（）下进行，其检测结果应全部符合设计要求。 A.密封条件 B.空态或静态 C.洁净环境 D.一定温湿度条件 12.消防水泵及稳压泵的施工程序中，泵体安装的紧后工序是（）。 A.泵体稳固 B.吸水管路安装 C.压水管路安装 D.单机调试 13.自动扶梯在额定频率和额定电压下，空载时的梯级运行速度与额定速度之间的允许偏差为（）。 A.±2.5% B.±5% C.±7.5% D.±10% 14.下列计量器具中属于A类计量器具的是（）。 A.卡尺 B.欧姆表 C.直角尺 D.水平仪检具
2018年二级建造师工程法规真题及答案汇总 1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人() D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、()非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，()委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 【解析】A错误，《民法总则》规定，()代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第 三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定 的除外。 C正确，《民法总则》规定，有下列情形之一的，()委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代 理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、()超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，()土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形， 依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，() 可以依照《物权法》和其他法律的规定设立担保物权。 B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包 括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意， 土地所有权人不得设立地役权。 D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有 关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，()正确的是( )。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准
2018年二级建造师《法规及相关知识》试 题及答案 导读：本文2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 欢迎阅读由二级建造师栏目整理的《2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案》，精彩资讯请关注本站! 2018年二级建造师《法规及相关知识》试题及答案 单项选择题 1在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为( )。 A. 法律形式 B. 法律体系 C.法律规范 D. 法律部门 【答案】D 2.下列法律中，属于社会法的是()。 A.《安全生产法》 B.《招标投标法》 C.《物权法》 D.《合同法》
【答案】A 3不同法律对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A.制定机关 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人大常委会 【答案】D 4根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。 A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发 【答案】A 5下列属于委托代理终止的是( )。 A.被代理人取得民事行为能力 B.被代理人恢复民事行为能力 C.代理期间届满或者代理事务完成 D.指定代理的人民法院取消指定 【答案】C 6在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由()。
A.第三人自己承担损失 B.代理人独自向第三人承担责任 C.被代理人独自向第三人承担责任 D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任 【答案】D 7按照《物权法》的规定，建设用地使用权自( )时设立。 A.合同签订 B.合同生效 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 8.某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是()。 A.刑事责任 B.违约责任 C.侵权责任 D.行政责任 【答案】C 9. 专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和( )。 A.内部设计
２0０9年二级建造师《法律法规》真题及答案 一、单项选择题（共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意） 1．在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。 A.民法 Ｂ.商法?C．经济法 Ｄ.诉讼法 2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。? A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3.引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（)。 Ａ．合同 B．扶养 C.不当得利? D.无因管理 4．根据《物权法》规定,下例关于抵押权的表述中错误的是( ）。?A.在建工程可以作为抵押物?Ｂ．即使抵押物财产出租早于抵押,该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物? C.建设用地使用权抵押后,该土地上新增的建筑物不属于抵押财产?Ｄ．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5.根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让，自（)起发生效力。 A.买卖合同生效 B.转移登记 C．交付?Ｄ．买方占有 6.某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利进行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（)。?A．2０％?Ｂ.30% C.５0％?D．80% 7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申
请领取（)。? A.建设用地规划许可证?B．建设工程规划许可证 Ｃ.施工许可证 D．安全生产许可证 ８.按照建筑法规定,以下正确的说法是（)。 A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程?B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 Ｃ．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 ９.关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。?A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B.未经发包发式方同意且无合同约定,承包方不得对专业工程进行分包?C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任?D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位 １0．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( ）。?A．由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担5０％,故乙公司只应对建设单位承担１０万元的赔偿责任?C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对2０万元索赔额承担责任? D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 1１.按照《招标投标法》及相关规定,必须进行施工招标的工程项目是（)。?A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程? C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。 A.可以牵头人的名义提交投标保证金 Ｂ.必须由相同专业的不同单位组成 C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体 1３．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（)不属于串通投标的行为。 A．相互约定抬高或者降低投标报价
二级建造师法律法规模拟试题及答案
二级建造师建设工程法规与相关知识 1. 甲某在施工单位担任项目经理，2008 年通过全国二级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（） A 其只能在本省范围内以二级注册建造师名义执业 B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用 C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育 D 其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示 E 其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册 参考答案：DE
通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时继续教育。必修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课；选修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课。注册两个及以上专业的，除接受公共课的继续教育外，每年应接受相应注册专业的专业课各20学时的继续教育。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。 2．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( )。 A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C．超越执业范围执业被警告、处罚D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录
E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响参考答案：ABCD 注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。 3. 在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（）。 A. 合同法 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法 参考答案：B 经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等。 4（2006）有权制定地方性法规的主体是（）A.省人大常委会 B.省人民政府 C.省建设行政主管部门 D.市人民政府 参考答案：A 地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、
二级建造师模拟试题 在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施，来试试为你提供的2019二级建造师考试施工管理模考点题卷3，想知道更多相关资讯在，请关注网站更新。 2019二级建造师考试施工管理模考点题卷3 一、单项选择题 1.建设项目实施阶段管理工作的主要任务是()。 A.项目策划 B.项目控制 C.通过管理使项目目标实现 D.项目定义 【答案】C 【解析】项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。故答案为D。 2.关于建设项目工程总承包的特点，说法错误的是()。 A.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验 B.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织
实施方式 C.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干 D.建设项目工程总承包的核心是促进设计与施工的紧密结合 【答案】C 【解析】本题考核的是建设项目工程总承包的特点。工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合。 3.在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了()，它是信息管理的核心指导文件。 A.信息编码手册 B.信息管理手册 C.信息分类体系 D.信息处理方法 【答案】B 【解析】在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。 4.项目结构图中，每一个矩形框的含义是()。 A.一个组织系统中的组成部分 B.一个建设项目的参与单位 C.一个项目的组成部分
2015年二级建造师法律法规真题及答案 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A．被代理人恢复了民事行为的能力 B．被代理人取得了民事行为的能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙臵业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（） A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司给定的权利自合同公正后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 【答案】A 4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【答案】A 5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A．施工企业的名称标志 B．施工企业编制的投票文件 C．施工企业编制的施工方案 D．施工企业发明的新技术 【答案】D 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 【答案】B 7、某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A．保证B．质押C．抵押D．留臵 【答案】C 8 .关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是( ). A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 【答案】 D 9 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）