当前位置:文档之家› 海事局二次线合同改

海事局二次线合同改

工程编号:

合同编号:

河北省建设工程施工合同

工程名称:开发区供热工程海事局二次线

工程地点:唐山海港经济开发区

发包人:唐山海港开发区热力服务中心

承包人:唐山源达锅炉金属制品有限公司

河北省建设厅

河北省工商行政管理局

目录

第一部分协议书 (1)

一、工程概况………………………………………………………………………………………………………………………

二、工程承包范围………………………………………………………………………………………………………………

三、合同工期………………………………………………………………………………………………………………………

四、质量标准………………………………………………………………………………………………………………………

五、合同价款………………………………………………………………………………………………………………………

六、组成合同的文件…………………………………………………………………………………………………………

七、词语含义………………………………………………………………………………………………………………………

八、承包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………

九、发包人承诺…………………………………………………………………………………………………………………

十、合同生效.......................................................................................................................................第二部分通用条款 (4)

一、总则

1.定义…………………………………………………………………………………………………………………………

2.合同文件及解释……………………………………………………………………………………………………

3.语言及适用的法律、标准与规范………………………………………………………………………

4.通讯联络…………………………………………………………………………………………………………………

5.工程分包………………………………………………………………………………………………………………

6.发包人提供资料………………………………………………………………………………………………………

7.投标文件的完备性………………………………………………………………………………………………

8.文物和地下障碍物………………………………………………………………………………………………

9.事故处理………………………………………………………………………………………………………………

10.专利权…………………………………………………………………………………………………………………

11.联合的责任…………………………………………………………………………………………………………

12.保障………………………………………………………………………………………………………………………

13.财产……………………………………………………………………………………………………………………

二、合同主体

14.发包人…………………………………………………………………………………………………………………

15.承包人…………………………………………………………………………………………………………………

16.现场管理人员任命、确认和更换…………………………………………………………………………

17.发包人代表…………………………………………………………………………………………………………

18.监理工程师…………………………………………………………………………………………………………

19.造价工程师…………………………………………………………………………………………………………

20.承包人代表…………………………………………………………………………………………………………

21.分包人…………………………………………………………………………………………………………

22.承包人劳务…………………………………………………………………………………………………………

三、担保、保险与风险

23.工程担保……………………………………………………………………………………………………………

24.发包人风险…………………………………………………………………………………………………………

25.承包人风险…………………………………………………………………………………………………………

26.不可抗力……………………………………………………………………………………………………………

27.保险………………………………………………………………………………………………………………………

四、工期

28.进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………

29.开工………………………………………………………………………………………………………………………

30.暂停施工和复工…………………………………………………………………………………………………

31.工期和工期延误…………………………………………………………………………………………………

32.加快进度……………………………………………………………………………………………………………

33.竣工日期……………………………………………………………………………………………………………

34.误期赔偿……………………………………………………………………………………………………………

五、质量与安全

35.质量的管理…………………………………………………………………………………………………………

36.质量目标……………………………………………………………………………………………………………

37.工程的照管…………………………………………………………………………………………………………

38.安全生产和文明施工………………………………………………………………………………………

39.放线………………………………………………………………………………………………………………………

40.钻孔与勘探性开挖……………………………………………………………………………………………

41.发包人供应材料、设备………………………………………………………………………………………

42.承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………

43.材料、设备的检验…………………………………………………………………………………………

44.检查和返工…………………………………………………………………………………………………………

45.隐蔽工程和中间验收………………………………………………………………………………………

46.重新检验和额外检验………………………………………………………………………………………

47.工程试车……………………………………………………………………………………………………………

48.竣工资料……………………………………………………………………………………………………………

49.竣工验收……………………………………………………………………………………………………………

50.质量保修……………………………………………………………………………………………………………

六、造价

51.资金计划和安排…………………………………………………………………………………………………

52.工程量…………………………………………………………………………………………………………………

53.工程计量…………………………………………………………………………………………………

54.暂列金额………………………………………………………………………………………………………………

55.零星工作项目…………………………………………………………………………………………………

56.提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………

57.合同价款的约定与调整因素………………………………………………………………………………

58.工程数量的偏差…………………………………………………………………………………………………

59.工程变更……………………………………………………………………………………………………………

60.合同价款调整方法……………………………………………………………………………………

61.后续法律、法规、规定引起的调整…………………………………………………………………

62.支付事项……………………………………………………………………………………………………………

63.预付款…………………………………………………………………………………………………………………

64.安全防护、文明施工措施费……………………………………………………………………………

65.进度款…………………………………………………………………………………………………………………

66.索赔……………………………………………………………………………………………………………

67.竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………

68.质量保证金…………………………………………………………………………………………………………

七、合同争议、解除与终止

69.合同争议……………………………………………………………………………………………………………

70.合同解除……………………………………………………………………………………………………………

71.合同解除的支付…………………………………………………………………………………………………

72.合同终止……………………………………………………………………………………………………………

八、其他

73.缴纳税金、规费……………………………………………………………………………………………………

74.保密要求……………………………………………………………………………………………………………

75.廉政建设……………………………………………………………………………………………………………

76.合同份数...........................................................................................................................第三部分专用条款 (67)

1.定义…………………………………………………………………………………………………………………………………2.合同文件及解释顺序…………………………………………………………………………………………………3.语言及适用的法律、标准与规范……………………………………………………………………………4.通讯联络………………………………………………………………………………………………………………………5.工程分包………………………………………………………………………………………………………………………14.发包人…………………………………………………………………………………………………………………………15.承包人…………………………………………………………………………………………………………………………17.发包人代表…………………………………………………………………………………………………………………18.监理工程师…………………………………………………………………………………………………………………19.造价工程师…………………………………………………………………………………………………………………20.承包人代表…………………………………………………………………………………………………………………23.工程担保………………………………………………………………………………………………………………………26.不可抗力………………………………………………………………………………………………………………………

27.保险………………………………………………………………………………………………………………………………28.进度计划和报告…………………………………………………………………………………………………………29.开工………………………………………………………………………………………………………………………………31.工期及工期延误…………………………………………………………………………………………………………36.质量目标………………………………………………………………………………………………………………………41.发包人供应材料、设备…………………………………………………………………………………………………42.承包人采购材料、设备………………………………………………………………………………………………45.隐蔽工程和中间验收…………………………………………………………………………………………………47.工程试车………………………………………………………………………………………………………………………49.竣工验收………………………………………………………………………………………………………………………50.质量保修………………………………………………………………………………………………………………………54.暂列金额……………………………………………………………………………………………………………………56.提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………………………57.合同价款约定与调整因素………………………………………………………………………………………60.价款调整方法…………………………………………………………………………………………………………62.支付事项………………………………………………………………………………………………………………………63.预付款…………………………………………………………………………………………………………………………64.安全防护、文明施工措施费……………………………………………………………………………………65.进度款…………………………………………………………………………………………………………………………67.竣工结算与结算款……………………………………………………………………………………………………68.质量保证金…………………………………………………………………………………………………………………69.合同争议………………………………………………………………………………………………………………………74.保密要求………………………………………………………………………………………………………………………76.合同份数………………………………………………………………………………………………………………………第四部分附件

承包人承揽项目一览表…………………………………………………

建筑工程质量保修书…………………………………………………

第一部分协议书

发包人:(全称)唐山海港开发区热力服务中心

承包人:(全称)唐山源达锅炉金属制品有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:海港开发区供热工程海事局二次线

工程地点:海港开发区经济开发区

工程内容:供暖管道及相关土建工程施工

工程立项、规划批准文件号:

资金来源:自筹

二、工程承包范围

承包范围: 海事局供热工程,热力管道安装及相关土建工程。(详见施工图纸及工程量清单)。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:_150___天。

从 2010 年 3 月 2 0日开始施工,至 2010 年 8 月 17 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准:合格

五、合同价款

合同总价(小写): 7841658.46 元。

(大写):柒佰捌拾肆万壹仟陆佰伍拾捌点肆陆元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第(1)条的约定。

(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。

(2)本合同第三部分专用条款第2条。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2010 年 3 月 15 日

本合同订立地点:海港开发区热力服务中心

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于

后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

电子邮箱: 电子邮箱:

第二部分通用条款

一、总则

1 定义

定义下列词语或措辞,除特别说明外,在本合同中具有以下赋予的含义:

1.1合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。

1.2通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.3专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。

1.4协议书:指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件:指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7标准与规范:指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8图纸:指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.9发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包一部分合同工程的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13第三方:除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。

1.15设计单位:指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16监理单位:指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17监理工程师:指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。监理工程师由监理单位提出,经发包人依据第18.1款规定确认并书面通知承包人。

1.18造价咨询单位:指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19造价工程师:指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。造价工程师由造价咨询单位提出,经发包人依据第19.1款规定确认并书面通知承包人。

如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制,本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。

1.20承包人代表:指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同的代表。承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。

1.21工期:指发包人、承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成合同工程的天数。

1.22开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23计划竣工日期:指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间(包括根据第31条和第3

2.2款规定所做的调整)。

1.24实际竣工日期:指承包人实质完成合同工程或某单项工程并通过竣工验收的日期,实际竣工日期按照第33.2款规定确定。

1.25小时或天:指本合同中约定按小时计算时间的,从事件有效开始计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26中标价格:指中标通知书中认可的,中标人实施、完成并保修合同工程的价格。

1.27合同价款:是指发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围内合同工程并承担质量保修责任的款项。

1.28成本费用:指现场内外已发生或将发生的所有合理开支,包含有管理费和其他合理分摊的开支,但不包括利润。

1.29工程款:指为实施、完成并保修合同工程,发包人支付或应支付给承包人的各种价款,包括进度款、结算款等。

1.30合同工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.31永久工程:指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.32临时工程:指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.33分包工程:指合同工程中,由分包人实施的非主体结构的专业工程。

1.34单项工程:指具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中约定。

1.35施工场地:指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.36施工机械:指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品,但不包括用于或安装在合同工程中的材料、设备。

1.37书面形式:指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.38基准日:招标工程以投标截止日、非招标工程以合同订立日前20日为基准日。

1.39变更:指经发包人批准的由监理工程师根据第59条规定发出指令的工程任何改变。

1.40索赔:指合同履行期间,对于并非己方的过错,而是对方的过错或责任发生的事件所造成的损失,己方向对方提出的费用补偿和(或)工期顺延的行为。

1.41 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括战争、动乱、武

装封锁、罢工、空中飞行物体坠落或非发包人、承包人责任或原因造成的爆炸、火灾,以及

风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的影响正常工作的疫情。

1.42 国家:指中华人民共和国。

2 合同文件及解释

2.1

本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。

2.2

下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,除专用条款另有约定外,组成本合同文件的

优先解释顺序如下:

(1) 协议书。

(2) 中标通知书(适用于招标工程)。

(3) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)

(适用于招标工程)。

确认的工程量清单报价单或施工图预算书(适用于非招标工程)。

(4) 专用条款。

(5) 履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证、洽

商等文件)。

(6) 通用条款。

(7) 标准、规范及有关技术文件。

(8) 图纸。

(9) 招标文件(含工程量清单)。

2.3

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,由发包人、承包人在不

影响合同工程正常实施的情况下协商解决。双方协商不成,由本合同

标题和旁注 合同文件

组成及优

先顺序 监理或造

价工程师

作出解释

约定的监理工程师或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本

合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释,按第69条规定处

理。

3 语言及适用的法律、标准与规范

3.1

本合同所使用的语言文字为汉语。

3.2 本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程 所在地的 地方性法规。履行合同期间,发包人、承包人均应遵守适用的法律、法

规。

3.3 发包人、承包人应遵守适用的标准与规范。发包人应提供标准与规范或发包人、承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称;国

家没有但行业有的,约定适用的行业标准、规范名称;国家和行业没

有但河北省有的,约定适用的河北省地方标准、规范名称。属强制性

标准的,发包人、承包人必须遵守。

发包人要求使用国外标准、规范的,应提供中文译本;有异议时,以

中文译本为准。购买、翻译标准、规范的费用,由发包人承担。

发包人对施工技术有特殊要求的,应在招标文件中或在投标报价前说

明要求;承包人自主报价并按要求提出施工工艺。

4 通讯联络

4.1

本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、

核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮

寄、电子传输等),均应采用书面形式,且只有在对方收到后方能生效。

语言文字 适用法律

和法规 适用标准

与规范 通讯形式

4.2

合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。发包人、

承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人,并按约定发送通讯。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯,另

一方以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的,

视为送达。

5 工程分包

5.1

承包人可依法分包工程。承包人分包工程应报经监理工程师审查并取

得发包人批准,但下列情况例外:

(1) 施工劳务作业分包。

(2) 按照合同规定的标准购买材料、设备。 5.2

承包人分包工程的,应与分包人签订分包合同,并在分包合同签订后7天内将分包合同送发包人和监理工程师各一份。承包人有义务禁止

分包人将分包工程再次分包。 5.3 工程分包不能免除承包人的任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的,均应由承包人承担责任。 5.4 分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人,除合同另有规定或取得承包人的同意外,发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

如发包人有要求时,承包人应提供能表明已向分包人支付其应得的任

何款项等证明资料。否则,发包人有权直接向分包人支付承包人未支

付的应得款项。 5.5 无论何种原因,当本合同终止时,分包人与承包人签订的分包合同也

发送通讯 分包工程 的批准

签订分包

合同 分包工程

责任和义

务 分包工程

价款结算

与支付 分包合同

终止

随即终止,但承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有

款项。

6 发包人提供资料

6.1

发包人应按第14.1款规定向承包人提供有关资料,并作为招标文件的组成部分,与招标文件一齐发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责,承包人对其就上述资料的理解和应用负责。

7 投标文件的完备性

7.1

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和总价,应被认为是正确的和完备的,并已包括了合同中规定的承包人全部义务,包括但不限于以下内容:

(1) 提供材料、设备、服务的义务及处理意外事件的义务。

(2) 实施和完成合同工程的义务。

(3) 工程质量保修的一切义务。 7.2

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目,应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中,

发包人将不另行支付。

8 文物和地下障碍物

8.1

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保

护好现场,并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人、

承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人应承担由

发包人提

供资料及

双方的责

投标文件

完备性和

义务 承包人报

价的限制 文物化石

等物品保

此发生的费用,延误的工期相应顺延。

如发现后隐瞒不报或报告不及时,致使上述文物等遭受破坏,责任者

依法承担相应责任。

8.2

本合同已明确指出的地下障碍物,应视为承包人在报价时已预见其对施工的影响,并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物,在施工中受到影响时,承包人应

于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人,同时提出处置方案。

监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案,并

发出施工指令,承包人应按监理工程师指令进行施工。发包人应承担

由此发生的费用,延误的工期相应顺延。

所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。

9 事故处理

9.1

发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按规定立即上报有关部门,通知监理工程师和发包人,并及时按政府有关部门的要求处理,由事

故责任方承担发生的费用。

9.2

发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

10 专利权

10.1

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料、设备等,如因其商标、图案、工艺、材料的

使用等发生侵犯专利权的行为,并引起索赔或诉讼,则一切与此有关

的损害、赔偿、诉讼费和其他开支,均应由承包人承担。但因遵守发

包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权,则属例外。

10.2 发包人、承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留版权和知地下障碍

物处置 安全事故

处理 事故争议

认定 侵犯专利

权责任 版权和知

识产权

识产权。双方签订本合同后,应视为分别授权对方为实施合同工程而

复制、使用、传送上述图纸和文件。但未经对方同意,另一方不得将

其另作他用或转给第三方。

11 联合的责任

11.1

如果承包人是联合体经营,则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书,作为本合同的附件。该联合体的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

11.2

联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位,并由该主办单位指派专职代表负责,有关文件应由该专职代表签署。

未经发包人事先书面同意,联合体的组成与结构不得随意变动。

12 保障

12.1

合同一方应负责和保障另一方不承担因其自身的行为或疏忽所引起的

一切损害、损失和索赔,但受保障的一方应积极采取合理措施减少可

能发生的损失或损害。因受保障的一方未采取合理措施而导致损失扩

大,则损失扩大部分应由自己承担。

12.2

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工机

械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。

13 财产

13.1

合同工程所需的材料、设备和承包人的施工机械一经运至现场,均应视为专门用于实施合同工程。没有经监理工程师同意并取得发包人批共同的和

各自的责

任 联合体文

件签暑 合同双方相互保障 承包人对发包人的

保障 用于工程

材料设备

和机械的

准,承包人不得将它们移出现场,但用于运送材料、设备、施工机械

和雇员的运输工具除外。

13.2

如果发包人依据第70.3款规定的情形解除合同,则现场的所有材料、设备(周转性材料除外)和合同工程,均应认为是发包人的财产.。 13. 3 如果承包人依据第70.4款规定的情形解除合同,则承包人有权要求发包人支付已完工程价款,并赔偿因而造成的损失。发包人应为承包人

撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项,承包人有权留

置施工现场,直到发包人付完款项为止。

二、合同主体

14 发包人

14.1

除专用条款另有约定外,发包人应完成下列工作: (1) 土地征用手续、拆迁补偿、平整施工场地等工作已完成,使施工场

地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项可能出现的问题。

(2) 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至施工场地范围

内的指定地点,同时保障水、电供给和线路通畅。

(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道以及约定的施工场地的主要

道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。

(4) 提供施工场地的工程地质勘察资料,施工现场及毗邻区域内供水、

排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,以及

气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停

电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明投标人自身

资质的证件除外)。

(6) 以书面形式确定水准点与坐标控制点,并进行现场交验。

(7) 签定施工合同后组织承包人和设计单位进行设计文件会审和设计交

底。

(8) 协调处理工程项目所涉及的地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括

文物)、古树名木的保护等工作。

发包人财

产及其使用.

承包人财

产及其使

用 发包人工

(9) 双方在专用条款内约定的发包人应做的其他工作。

发包人可以将其中部分工作委托承包人办理,具体委托内容由双方在

专用条款中约定,招标工程必须在招标文件中予以明确。上述工作所

需款额,除合同价款已包括之外,均应由发包人承担。

14.2 发包人应按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款及其他应支付的款项。

14.3 发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料。如承包人需要增加图纸或其他技术资料数

量的,发包人可代为复制,复制费由承包人承担。

14.4 发包人应按专用条款约定的时间提供施工场地。如果未注明时间,发包人应在能使承包人可以按进度计划顺利开工的时间内给予承包人进

入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员和相关执

法人员进入和使用施工场地的权利。

14.5 发包人供应材料、设备的,发包人应按工程量清单中“招标人供应材料、设备明细表”的要求及时向承包人提供材料、设备。

14.6 发包人未能正确完成本合同约定的全部义务,导致拖延了工期和(或)增加了费用,其增加的费用应由发包人承担,工期相应顺延;给承包

人造成损失的,发包人应予赔偿。

15 承包人

15.1

除专用条款另有约定外,承包人应完成下列工作: (1) 按合同规定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程。

发包人支

付款项 发包人提

供资料 发包人提

供施工场

地 发包人供

应材料设

备要求 发包人未

尽义务的

责任 承包人工

5铁路专用线共用运输协议

年度编号:第号铁路专用线共用运输协议站专用线《铁路专用线专用铁路名称表》第页序号 为了挖掘专用线运输潜力,充分发挥专用线的使用效 能,哈尔滨铁路局站(以下简称甲方)与专用 线产权单位(以下简称乙方)与专用线使用单位 等共家企业(以下简称丙方)就乙方专用线共 用运输问题,经协商签订如下协议:一、甲、乙 方同意丙方在开办共用的专用线上装卸车,有关运输 和收缴共用费用事宜,按铁道部和国家经贸委下发的 《铁路专用线、专用铁路管理办法》和《黑龙江省铁 路专用线共用管理办法》的规定办理。二、开展 共用到发的货物,一律按专用线运输的有关规定办理。 未经甲方同意,乙方不得接卸或发送签订共用协议以 外单位的货物,更不得以本单位的名义到发其他单位 的货物。三、按铁路有关规定,甲方凭《货车调 送单》和货车现状与乙方办理共用到发货物、车辆及 货车用具的交接,乙方凭货物运单和货物现状与丙方 办理货物交接。四、各方应严格执行运输计划, 对无共用运输协议企业的车辆不得送车。对开展共用 运输货物的车辆取送、交接、装卸车组织及安全责任, 按甲、乙双方签订的《专用线专用铁路运输(路产专

用线租用)协议》管理。五、乙方应具备丙方到发货物相适应的场地、货位、装卸机械、场地照明和通讯设备。为确保铁路运输安全,装卸作业组织应由铁路专业装卸队伍承担,做到车辆随到随作业,快装快卸,货不压车,并及时腾空货位;保证卸货距离,提高装卸车质量;及时清扫货车,关闭车门、车窗,折叠回送篷布。甲方有责任对乙、丙方做好货物运输的业务指导。 1 六、对卸下的货物,乙方应妥善保管,并及时通知丙方领取。丙方接到通知后应及时将货物搬出,不得因无订货合同或货物质量问题拒领货物。因乙方责任发生货损、货差时,由乙方负责赔偿。七、到达的货物,经催领,丙方超过规定时间而不领取的,乙方须通知车站,车站按有关规定,经批准后按无法交付货物办理。八、丙方发送货物时,应按乙方指定的货位备货,做好货物包装,提供装载加固材料。九、丙方在乙方专用线取送货物时,应听从乙方人员的指挥、管理,并遵守乙方的有关规定。十、丙方应及时向乙方交纳各项费用,乙方不得违反规定乱收费,并于月初将划转给车站和其它单位的费用,一次性交站区共用办公室。(建议明确收费标准)十一、协议有效期内发生铁路线路、设备设施和市政工程改造以及铁路运输组织方式、政策变化等情况,致使协议无法履行时,一方通知另一方,本协议可终止,互不承担赔偿责任(拟

铁路专用线合同

专用线使用(装卸)合作协议 甲方:中国十七冶物流与装备成套公司(原中国十七冶材料公司) 乙方: 经双方友好协商,甲方同意乙方有偿使用甲方的铁路专用线,并以甲方的名义到达钢材。为更好地合作与明确双方职责,双方达成如下协议: 1、甲方提供场地、装卸车以及与火车站进行专用线交接车有偿服务,并负责材料代收、代保、代发,综合服务费计价:每节车皮收取1360元(钢材单件重量不超12吨)。 2、结算方式:月底按双方已签证到达的车皮数量和发出材料量为结算依据,每月25日结算一次,甲方收款后开具税务发票。 3、车皮到达后,甲方提供优质的装卸车服务,乙方应在日内清空卸在甲方货场内的钢材。超过日,甲方将根据货场的实际情况,有权拒绝乙方车皮进入甲方专用线。同时,按货场内乙方钢材的实际吨位元/吨每天收取场地费。 4、乙方在计划车皮发出前,应及时将车皮号通知甲方,便于甲方与火车站交接,安排货位及组织卸车。 5、乙方发货时要提前通知甲方发货规格、数量、收货人、货物到达目的地及联系方式。 6、乙方应派专人负责与甲方相关人员办理各类到达、签证业务,并按协议要求及时支付相关费用。 7、甲方铁路专用线如遇政策性调整或乙方终止钢材到达,均应

提前20天通知对方,结清相关费用,同时协议终止,双方互不承担对方损失及如期利润。 8、乙方经铁路发运到甲方的货物按甲方要求填写铁路货物运单,具体格式如下: 到站:马鞍山 专用线:中国十七冶材料公司 收货人:中国十七冶材料公司专用线(####公司) 9、本协议有效期为一年,若有争议双方友好协商解决,或由马鞍山市仲裁委进行仲裁。 10、其他未尽事宜,双方另行商定。 11、本协议一式伍份,甲方执肆份,乙方执壹份,经双方签字盖章后生效。 甲方:中国十七冶物流与装备成套公乙方: 代表:代表: 二O一一年月日 说明:中国十七冶材料公司因公司整合,现在易名为中国十七冶物流与装备成套公司。公司易名后,我公司就通知铁路部门将收货单位更换,到现在仍未办妥,故而收货单位仍用原名,中国十七冶材料公司铁路专用线。特此说明。

电力合同标准版

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力合同标准版 甲方:___________________ 乙方:___________________

日期:___________________

施工合同 合同编号:DWJS九江-01 工程名称:九江500kV变电站工程 发包人:江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人:江西省火电建设公司 签订日期:签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建

筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用条款中进行约定,不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。

第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款(见标准文本)........................... 第三部分合同专用条款..........................................

九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人:江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人:江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称:九江500kV变电站工程 1.2工程地点:江西九江___________________________________ 1.3工程概况: __________________________________ 第2条承包范围 承包范围:九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期:年月 ___________________________________ 3.2竣工日期:年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标:按照招标文件要求。 3.2安全目标:。 3.3进度目标:。

道路标线施工合同(合同范本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-029911 道路标线施工合同(合同范本) Road marking construction contract

道路标线施工合同(合同范本) 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂 ________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称 单位 数量 单价

合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-________)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-________图1中规定的范围。 2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。 3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。 4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。 五、工程款支付

乡村道路施工合同书

邹头坳至下营小学道路工程 施工协议书 发包方(简称甲方):下营村凹背村民小组 承包方(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。 第一条工程概况 1、甲方工程项目为公益项目,资金通过募捐筹集。 2、工程施工地点:邹头坳至下营小学约270米。 3、工程施工内容:□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。 工程数量及价格详见工程预算表。 4、工程承包方式:包工、包料、包质量、包工期和包安全等。 5、总价款:¥元,大写(人民币): 经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。 6、工期:天。 即自年月日开工至年月日竣工; 第二条工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。 二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。 五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时,工期相应顺延。 六、因乙方原因,工期每延误一天,乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币,甲方有权直接在工程款中扣除。 第三条工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 (一)清理路基 1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。 2、需要对路基范围内的软泥清理干净。

3、需要排干路基范围内的积水。 (二)砌石 1、落脚石块应采用大块石,单块重量不小于50公斤。 2、采用的块石应为坚硬石,不准采用风化石。 3、砌石堪落脚底宽为70公分,收面顶宽为40公分,临空面直立,坡面向路中心倾斜。 4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝,墙身设置排水孔。 5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。 (三)填土及夯实 1、采用好土回填路基,禁止采用软泥回填。 2、属于水泥路面下填土应分层夯实,分层厚度不大于50公分。 (四)涵洞接长 1、清理基底软泥; 2、侧墙砌石,墙厚70公分。 3、盖板采用钢筋网+C20混凝土浇筑,厚度15公分。 (五)水泥路面 1、路面厚度为15公分,路面宽度为3米。 2、采取C20标号混凝土配合比,每立方米混凝土用料:水:175kg,水泥:343kg,砂:621kg,石子:1261kg。配合比为:0.51:1:1.81:3.68。 3、水泥采用东风水泥,砂子采取河砂,禁止采用麻枯砂。 4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收,砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。 5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求,做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工,应对路面进行拉毛处理,防止路面过滑。 二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收 1、隐蔽工程:清基、落石脚等 2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。 三、当甲方代表发现有质量问题时,乙方应及时进行整改,若乙方不整改,甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。 四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。 五、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。 六、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。 七、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工

铁路专用线施工安全协议书

工程安全协议书 工程名称:铁路专用线工程 发包方:江西大唐国际抚州发电有限责任公司 承包方: 签订日期:2013年1月26日 工程安全协议书 协议编号: 甲方单位名称(发包方):江西大唐国际抚州发电有限责任公司 乙方单位名称(承包方): 为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,明确双方在施工过程中各自承担的安全责任,维护双方的共同利益,确保工程施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、《电力建设安全生产监督管理办法》以及中国大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司《安全生产工作规定》、《发承包工程安全管理规定》等法律、法规、规章制度,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。 本协议经双方签字盖章后生效,作为合同附件,具有同等法律效力,双方应认真执行。一、工程概况 1.工程项目名称:江西大唐国际抚州发电有限责任公司2×1000MW新建工程铁路专用线工程 2.工程地址:江西省抚州市临川区腾桥镇 3.工程范围和内容:铁路专用线DK0+300—DK3+127区间路基、桥涵、拆除工程、大临设施及过渡工程 二、协议期限 本协议与工程施工合同同步有效,工程结束,协议自行终止。 三、总则 1.双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。 2.在发包方的统一领导下,组成工程建设安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产监督管理体系和保证体系,制定以各级安全生产责任制为核心的各项安全生产规章度,明确安全生产目标责任,并按照职责分工抓好落实。 3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持计划、布置、检查、总结、考核“五同时”原则,杜绝“三违”行为,防止事故发生。 4.抓好安全教育,严肃劳动纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工。 5.工程建设期间,承包人指派专方负责本工程项目的有关安全施工的监督、管理工作,发包方指派专人检查施工现场执行安全生产法规、标准以及规程、制度执行情况。 6.本协议双方主要负责人是该方的安全第一责任人,对该方安全管理负全责。 7.双方在合同期内,必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全、顺利完成。8.发生事故立即采取措施保护现场,迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门和地方政府安全生产监督管理有关部门,组织事故调查,按照“四不放过”的原则,查清事故原因,确定事故责任,提出整改措施和对事故责任者的处理意见。 四、发包方安全责任

电力线路维修合同协议书范本

编号:_____________电力线路维修协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费(含人工费、材料费等),共计元。 四、乙方责任: 1、乙方应严格遵守协议,按检修规程进行日常巡视、维护,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时抢修处理。 五、甲方责任: 1、消缺检修需停电时,甲方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报甲方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由甲方负责承担维护费,甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式:

甲乙双方在履行本协议发生争议时,应依本协议书之原则协商解决、协议不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他: 1、签订本协议时,甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后,方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时,按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 签约人:签约人: 年月日年月日

道路工程施工合同范本

编号:________ 道路工程施工合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共4 页

道路工程施工合同范本 签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。 道路工程施工合同范本 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K + 至K + ,长约km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长m;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; 第2 页共4 页

(5)项目专用合同条款; (6)公路工程专用合同条款; (7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计; (12)其他合同文件。 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元(¥)。 5. 承包人项目经理:.承包人项目总工:. 6. 工程质量符合标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。 10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人

(完整)乡村公路路面硬化施工合同书

乡村公路路面硬化施工合同书 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》结合有关文件规定和本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商,就坪山至新庄撤并建制村通硬化路项目路面混凝土硬化工程建设事宜达成如下合同,双方共同履行。 一、工程概况及技术标准 1、该公路全长大约11公里,路基宽4.5米,砼路面宽4.5米。 2、路面结构设计为18cm,厚C30砼面层,纵向每5米留一条缩缝。 3、混凝土面层施工前由甲方用压路机振动碾压后交由乙方打混凝土路面。 4、路面成型后乙方必须及时养护,不得让砼表面因干燥而造成开裂起缝,使路面砼的强度受到损坏。 二、双方的权利和义务 1、甲方保证工程建设良好的施工环境并负责混凝土及时有效的运送至施工现场。 2、乙方负责施工所需的所有设备并负责路面养护(甲方提供水源),路面拉纹及切割收缩缝,路面铺设拉墙筋。

3、砼路面浇筑前乙方必须及时找平因送料车经过而造成的轮印,清理路面上的树叶等垃圾后方可进行浇筑。 4、甲方有权对工程质量进行检查、监督、制止违反操作规程的行为,参与对合格工程的计量签证及验收。 5、乙方不得将此路段工程转包或分包给其他施工队,需按照甲方要求进行施工,及时落实施工技术人员,使路面硬化达到设计要求的质量标准和要求,达不到标准由乙方无条件返工到合格为止,并赔偿甲方相应的材料损失。 6、乙方要积极配合甲方、监理、监督单位对工程质量的监督与检查,按有关技术规范进行施工,并服务甲方技术人员的现场指导及质量监督。 7、乙方要加强施工的安全管理,必须随时安排负责人加强施工期间的质量及安全的监督及管理。 8、除不可抗拒自然灾害以外,乙方负责工程保质保量,及时顺利通过验收。 9、乙方负责施工期间安全并承担安全责任事故。 三、合同工期 按时完成任务,施工工期_____天; 开工时间:____年____月____日; 完工时间:____年____月____日。 四、结算和付款方式 1、根据工程量经双方协商,每平方7元,按完工后实

专用线(铁路)安全协议(珞璜)

附件:1 专用线(铁路)安全协议 为确保铁路运输安全,强化华能珞璜发电有限责任公司专用线(铁路)行车安全管理,确保作业安全,维护路企双方利益,明确路企双方的权利和义务,根据《中华人民国铁路法》、《中华人民全生产法》、《合同法》、《铁路安全管理条例》、《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)、《铁路专用线专用铁路管理办法》、铁路局《行车组织规则》、接轨站《站细》等相关规定,经铁路局西车站与华能珞璜发电有限责任公司专用线(铁路)双方协商一致,签订2016年度专用线(专用铁路)安全协议如下。 一、协议方 甲方:铁路局西车站 乙方:华能珞璜发电有限责任公司专用铁路 二、协议事项 (一)设备管理 1.乙方专用线(铁路)与甲方珞璜站17/20 号道岔接轨,在距17号岔尖3m/距20号岔尖4m 处设立SD/ XD 信号机作为甲乙双方的分界点(乙方专用铁路凭SD/ XD 信号机显示的开通信号进入甲方的车站作业);同时向站方向设立安全线作为隔开设备使用。乙方应保证专

用线(铁路)的线路、道岔、道口(平过道)、桥梁、涵洞、挡车器、车挡和各种线路、信号标志、信号、通讯、照明、接触网、隔离开关、脱轨器、大门、站台、房建等一切设施、设备质量良好,符合铁路总公司、铁路局的有关规定和要求。 2.乙方专用线(铁路)的所有建筑物和设备不得侵入铁路建筑限界。乙方在建筑限界以外修建建筑物和设施时,应考虑取送车作业的瞭望条件和作业安全,经甲方签认后方可实施。在线路上或线路两侧进行施工(包括上跨、下穿线路的施工),应征得铁路有关部门同意后方可施工并提前书面通知甲方。专用线(铁路)设备故障影响取送车作业时,乙方应及时通知甲方。 3.乙方专用线应保证调车人员作业区域场地平整、栅栏、盖板、站台帽等完整,地面无杂草、无积冰积雪、无障碍物,夜间应保证作业区域有足够的照明,保证甲方作业人员的人身安全。 4.乙方专用铁路配有自备机车(燃机车)1台,机车型号DF5 ,机车编号1680 ,自重130 吨,最大牵引吨位吨,生产厂家为四方机车车辆厂。乙方自备机车需进入甲方车站作业时,自备机车必须安装机车信号、列车运行监控装置和列车无线调度通信设备,无线灯显调车设备,且具有“过轨技术检查合格证”,不具备条件的机车,严禁进入国铁作业;乙方自备机车需配有经铁路部门培训合格的机车司机(持有经年度鉴定合格

电力线路代理维护协议(样本)

电力线路代理维护协议 甲方:山丹县鑫马电力有限责任公司 乙方:窑街煤电集团山丹县长山子煤矿 为明确双方的责任和义务,根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定,经甲乙双方协议一致,签订本协议书,双方共同信守,严格履行。 一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路,线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路,线路长度6公里。(属专用线路,产权属乙方所有)给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目: 1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。 2、对线路走廊进行定期清理,对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。 3、定期常规线路巡视,每月一次。 4、故障巡线,应急抢修。 5、线路通道清理,每年一次。 6、煤矿35KV变电站内设备的预试,每年一次。 三、维护管理费(含人工费、交通费、预试费、应急费

等),共计每年伍拾陆万元(560000.00元)。 支付方式:协议双方签字后,甲方出具全额发票,乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费(504000.00元),协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费(56000.00元),逾期乙方将承担违约责任。 四、甲方责任: 1、甲方应严格遵守协议,按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺,发现问题及时处理,保证线路正常运行。 2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时,应及时通知乙方,乙方并配合进行抢修处理。 3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故,甲方可以协助乙方进行抢修,但所发生的费用由乙方承担。 五、乙方责任: 1、消缺检修需停电时,乙方应当给予配合,并负责对内、外协调,办理相关手续,准备应急自备电源。 2、线路进行停电消缺检修时,停电检修方案报乙方,具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失,由乙方负责承担维护费,乙方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任,由产权所有者乙方承担发生事故引发的法律责任。

汽车道路运输合同范本详细版

汽车道路运输合同范本详细版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-017297

汽车道路运输合同范本详细版 托运方: 承运方: 托运方详细地址: 收货方详细地址: 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条、货物名称、规格、数量、价款 货物流编号品名规格单位单价数量金额(元) 第二条、包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一。规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。

第三条、货物起运地点 货物到达地点 第四条、货物承运日期 货物运到期限 第五条、运输质量及安全要求 第六条、货物装卸责任和方法 第七条、收货人领取货物及验收办法 第八条、运输费用、结算方式 第九条、各方的权利义务 一、托运方的权利义务 1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。 2、托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权

乡村道路施工合同范本

乡村道路施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称:乡村路面硬化 2、工程地点:万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围:4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款:价格为每公里4 6、25万元人民币(不含税金)。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面,宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况,在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用机械整平,并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化(不作垫层),并严格控制路面材料质量。 四、双方权利和义务 发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作: 负责场地三通一平,施工环境,上下协调,矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务: 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查: 五、工程价款的支付 每完成1公里路面硬化,甲方向施工方付已完工程量的90%;工程全面完成,至总工程款90%,余下10%在工程验收合格后一次付清。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。 八、未尽事宜:本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。 九、本合同由甲、乙双方签字后生效,一式三份,甲方存一份、乙方存二份。 甲方乙方 年月日年月日

铁路专用线服务综合协议(修改稿)

铁路专用线服务综合协议甲方:锦州高天铁路有限责任公司 乙方: 为加强专用线(专用铁路)管理,保证专用线安全、高效使用,发挥最大能力,实现合作共赢,依据《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国合同法》、《铁路运输保护条例》、《铁路技术管理规程》、《铁路货物运输规程》、《铁路专用线专用铁路管理办法》以及省、市物价部门等有关规定,经锦州高天铁路有限责任公司(以下简称甲方) 与公司专用线(以下简称乙方)友好协商,本着平等互利、有偿服务的原则,签订《铁路专用线服务综合协议》(包括运输协议、安全协议、线路维修协议、费用结算协议)如下:第一部分运输协议 一、甲方责任与义务 1.甲方提供高桥镇站至在乙方专用线内指定装(卸)车地点的货车取送、对好货位服务。 2.甲方可依据乙方书面请求,提供变更收货人或卸车地点服务。 3.甲方提供货物装载加固、危货运输、货车满载、改善货物包装及相关货物运输常识咨询服务。 上述服务收费,按本协议《费用结算协议》表1规定执行。 4. 甲方有提前向乙方做送车预报,便于乙方做好装卸车准备工作的义务。 5.甲方有派员与乙方进行货车及票据的交接的义务。

二、乙方责任与义务 1.乙方有对铁路专用线管理、做好企业运输员培训、提高专用线管理水平的责任。 2.乙方要配备足够的装卸机具、设备、劳力,做到夜间、节假日、风、雪、雨、雾天不间断地装卸车作业(恶劣气候不适宜机具作业时应及时通知甲方)。 3.乙方负有遵循《中华人民共和国铁路法》、《铁路货物运输规程》及引伸规则规定,保证发送货物的品名、件数、重量的真实性,按照国家铁路相关规定装载的责任。 4.乙方应按照《铁路专用线专用铁路管理办法》规定,负有开关专用线大门、派员接车对好货位;检查待装空车、待卸重车现状;装载货物符合铁路规章及相关文电规定;检查货物堆码、关闭车门及阀盖;卸空货车清理残留物;将铁路货车篷布送至规定地点;与甲方人员办理货车及票据交接等责任。 5.乙方有在送车完了后,向甲方报告装卸车进度和装车到站、品名、件数、车号等相关货运业务的责任。 6.乙方有在规定日期向甲方提供到达和发送计划的义务。 7.乙方有向甲方提供专用线内货源、货位、装卸劳力和设备情况等涉及铁路运输相关数据的义务。 三、交接方法 货车调入专用线后,乙方人员应会同甲方人员对货车车辆技术状态及到达货车的施封、装载、篷布苫盖等进行认真交接检查。 1.交接时间:调入车辆为将货车送到装卸地点时间。调出车辆为

供电协议书模板

XXXXXXXXXXX有限公司 (项目名称) 供 电 协 议 书

供电协议书 供电方:XXXXXXXXX 用电方:XXXXXXXXX 为明确供电方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规,经双方协商一致,同意签订本协议,并共同遵守,严格履行。 一、用电地点、用电类别 1.用电地点:XXXXXXX 2.用电类别:XXXXXXX 二、供电方式、供电容量 1.供电电压:三相交流50Hz、380V电源 2.供电容量:100kVA 三、供电质量 1.在电力系统正常运行的情况下,供电方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。 2.在电力系统正常运行的情况下,供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序,供电方按规定事先通知停电,用电方需配合。 3.用电方的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定,且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制范围,否则用电方必须积极采取措施使其达到国家规定的标准。

四、用电计量 1.供电方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录数据,作为向用电方结算电费的依据。 2.用电计量方式、计量装置参数如下:用电计量装置安装在产权分界处,安装的是电度表。 3.设在用电方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供电方办理,用电方需提供工作上的方便,并对用电计量装置负责保管。 4.供电方在用电方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用电方应在工作凭证上签章。 5.供电方按规定对用电计量装置进行更换,并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用电方发现用电计量装置有故障时应及时通知供电方,由供电方负责处理。 6.用电方认为供电方装设的计费电能表不准时,可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用电方对检验结果有异议时,在接到检验结果后15个工作日内,可向相关技术监督局申请检定。 五、电价及电费结算方式 1.计价依据及方式: (1)供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录,向用电方定期结算电费。在协议有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。 (2)居民生活、农业生产用电,实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100kVA或用电设备装接容量在100kW及以上的用户,实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价,条件具备的也可实行两部制电价。 (3)基本电价按最大需量计费的用户,按协议确定值计收基本电费,如果用户

汽车道路运输合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT969 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 汽车道路运输合同通用范本

汽车道路运输合同通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 托运方: 承运方: 托运方详细地址: 收货方详细地址: 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条、货物名称、规格、数量、价款 货物流编号品名规格单位单价数量金额(元) 第二条、包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一。规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有

(整理版)电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014

O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方:####股份有限公司(承包方) According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求,承包方组织下列运行人员,作为ICDAS的雇佣人员,在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作,接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表

道路施工合同范本常用版

编号:FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

道路施工合同新编 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。

5、合同造价:暂定为人民币_____元整。 6、工期:合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算: 8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按_____

铁路专用线装卸作业合作协议

铁路专用线装卸作业合作协议 永州市振兴冶炼有限责任公司 (以下共同简称甲方)永州市黄阳司骄阳冶炼有限责任公司 永州市冷水滩黄阳司运输公司(以下简称乙方) 经双方友好协商,甲方委托乙方承担铁路专用线内火车车皮货物装卸作业任务,现就有关事宜达成以下协议。 一、甲方将铁路专用线内所有火车货运装、卸业务全部交给乙方, 其装、卸单价为:装、卸敞车(即高边车)3.2元/吨,装、卸盖车3.2元/吨,装、卸车皮不管多少均按每列62吨结算。二、装卸费用结算日期为次月5号以前,由乙方财务申报当月作业 任务,经甲方财务核实并经审批后,及时足额付清当月装卸费用。 三、乙方应聘用足够的作业人员,满足甲方货物及时装卸的需要, 必须在铁路部门规定的作业时间内,完成货物的装卸任务。若违反以上规定,铁路部门按规定收取甲方的车皮使用费等一切由乙方承担。同时,若因甲方货物不能及时装车,延误甲方货物发运时间,其所造成的一切损失均由乙方承担。 四、乙方在从事装卸作业的,应服从铁路货运员、甲方储运员的调 度和指挥,同时应委派现场管理人员到场协调。货物装卸必须按照铁路部门规定完成作业任务,该加固的要加固(加固材料

由甲方提供),该调整的要调整。若乙方作业人员违反规定,导 致列车出现偏载等安全事故,一切损失及法律责任由乙方承担。 五、乙方作业人员在从事装卸作业时,应做到安全生产,文明作业, 一旦发生安全事故,一切责任由乙方自行承担,甲方概不负责。 六、本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。 七、本协议有效期为两年,自2009年9月日起至2010年9月日 止,双方签字(盖章)后生效。 八、本协议一式四份,共同甲方各执一份,乙方存一份,送黄阳司 车站一份。 甲方:永州市振兴冶炼有限责任公司乙方:永州市冷水滩黄阳司运输公司法定代表人签字:法定代表人签字: 永州市黄阳司骄阳冶炼有限责任公司 法定代表人签字: 2009年9月日

相关主题
相关文档 最新文档