关于交纳保证金的函
石家庄钢铁有限责任公司:
我单位决定参加贵公司“号”（招标内容：）投标活动，同意按《招标文件》要求向你公司交纳投标保证金元。
为此，特申请以贵公司所欠我单位货款中的元（大写：）作为此次应交纳的投标保证金，如我单位违反招标文件规定，贵公司有权没收全部或部分投标保证金；如我单位中标并与贵公司签订合同，该投标保证金或部分没收后剩余的投标保证金转为该合同的履约保证金。
投标单位（公章、财务专用章）：
投标单位代表：
年月日
石钢公司财务部（盖章）
年月日
说明：此函一式三份，适用于在石钢公司有应收款的投标单位，投标单位加盖公章、财务专用章后到石钢公司财务部盖章，石钢公司财务部、招标办及投标单位各留存一份。
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档投标履约保证金承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 投标履约保证金承诺书 投标履约保证金承诺书 在发展不断提速的社会中，我们可以使用承诺书的机会越来越多，承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。为了让您在写承诺书时更加简单方便，以下是小编为大家收集的投标履约保证金承诺书，希望能够帮助到大家。 投标履约保证金承诺书1 本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。 1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。 2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除;
3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务; 4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。 5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。 6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 投标人名称(承包人): 公章: 银行账号:(包括开户行地址、电话等) 开户行地址: 开户行电话: 法定代表人或授权代表(签字): 年月日投标履约保证金承诺书2 致投标人:公司 我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺: 1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”
履约承诺书通用 致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。 1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。 2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。 3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。 4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天，工期
每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。 5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。 6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。 7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。 8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。 9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:
篇一：装修保证金退还协议 z小区装修保证金退还协议 甲方：xxxx有限公司 乙方：oooo有限公司 oooo有限公司（以下称乙方）于2012年10月1日起接管xxxx有限公司（以下称甲方）服务的z小区，因甲方在财务移交时，乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金，主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费，所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实，为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务，减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商，就z小区业主装修保证金退还事宜，达成协议如下： 一、甲方的责任： 1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还，负责解决相对应的问题，不留任何矛盾和问题给乙方，否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜，甲方将在小区公示告知业主：由甲方全权负责装修保证金的退还。 2、在z小区小区移交后，乙方在收缴物业费过程中，如由于装修保证金的问题与业主发生分歧，甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题，如甲方拖沓、推诿，造成业主与乙方的矛盾，所造成的一切后果，由甲方承担。 二、押金退还的方式 1、为更好的为业主服务，乙方同意先预放五户的装潢押金，金额5000元在乙方z小区项目处，用于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证，不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主，乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录，办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算，依次类推。如因欠费等其它原因的，乙方不能代办的，乙方及时联系甲方指定人员 g 。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜，如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理，使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果，由甲方承担。 2、于2012年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证前来退还装修保证金的业主，未在甲方提供的《装修保证金未退明细表》之内的，乙方应做好记录，保留业主装修保证金的影印件，并联系上述人员，前来处理。甲方如未能及时前来处理，使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果，由甲方承担 三、其它约定： 1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件， 2、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 四、合同的效力 1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。 2、本协议一式四份，
编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足
保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：
承诺书 （建设单位） 清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺： 一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求； 2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设； 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人； 4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款； 5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。 二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资； 2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任； 3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。 承诺人： 单位（章）：法定代表人（签字并盖章）：办公电话/手机/信箱：经办人姓名/职务： 办公电话/手机： 监督单位： 县清欠办（章） 二0 年月日 注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份 建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费 （建设单位）预存审批表 注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份篇二：保证金承诺书模板 承诺函 致：上海三菱电梯有限公司分公司 贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为年月日，投标有效期天。根据编号为（招标文件编号）的招标文件相关规定，贵司支付投标保证金为元。 根据上述招标文件约定： （相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）
退还投标保证金的函 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司： 我单位于2013 年10 月30 日参加复盛农转非安置房二期平场及复盛安置房配套道路平场工程项目投标，现投标工作已经结束，我单位重庆建工市政交通工程有限责任公司中标。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）壹佰万元整 我单位委托：，性别： 身份证号： 全权办理退款手续。 特此函。 投标单位（盖章）：重庆建工市政交通工程有限责任公司 2014年8月19日
复盛农转非安置房二期平场及复盛安置房配套道路平场工程 投标保证金退还申请书 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司： 我公司于2013 年10 月30 日，报名参加了复盛农转非安置房二期平场及复盛安置房配套道路平场工程项目，并向贵单位缴纳了投标保证金壹佰万元整（￥1000000.00元）开标结束后，我公司中标，并按要求和贵单位签订了书面合同并提交了履约保证金。 该项目于2013 年12 月25 日正式开工，合同工期为90日历天。但在施工过程中征地拆迁远远不能满足施工进度要求，自我司2013年12月开工至2014年8月，共施工作业8个月，完成开挖M14-1、M16-1、M22-3、M24-1地块及部分配套道路土石方量共约352800m3，完成百分比约占该工程总挖方量的63％，目前余下的37％挖方因征地拆迁问题还无法施工。且根据合同要求进度款按照完成产值的70％支付，极大程度上增加了我单位的资金压力和施工成本。因此，特申请贵单位将该投标保证金退还至我公司，请予以办理为谢！ 重庆建工市政交通工程有限责任公司 2014年8月19日
履约保证金承诺书 本保证金作为泰汇建筑工程 (投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：2013-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。 1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日，其余额退回给承包人，不计利息。 2、履约保证金应为转账或现金。 3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。 投标人名称(承包人)： (单位公章） 银行账号： 开户行地址： 开户行： 法定代表人或授权代表： ( 签字 ) 年月日
纳税承诺书 ： 在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给市税务部门。 投标人名称(承包人)： 公章： 法定代表人或授权代表(签字)： 年月日
不拖欠民工工资承诺书 ： 为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，重承诺： 我单位承建的工程，将保证做到： 1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。 2、承建的工程不转包、不分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。 3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 承诺单位：(公章) 法定代表人或授权代理人(签字)： 日期：年月日
关于推行以银行保函方式 缴纳工程质量保证金的通知 （征求意见稿） 各区住房和城乡（市）建设委员会、财政局，经济技术开发区建设发展局、财政局，各有关单位： 为贯彻落实《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号)以及《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）的精神，切实减轻建筑业企业负担，激发市场活力，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规，决定在我市房屋建筑和市政基础设施工程中推行以银行保函方式缴纳工程质量保证金。现就有关事项通知如下： 一、本通知所称工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。 缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。 二、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90
天后，工程自动进入缺陷责任期。 三、发包人在招标文件和施工合同中应当明确承包人以银行保函方式缴纳质量保证金。银行保函的金额不得高于工程价款结算总额的3%。在工程价款结算未完成前，发包人、承包人可以根据施工合同价款协商确定银行保函的金额。 承包人应当在工程竣工验收后10个工作日内，向发包人提交银行保函。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，承包人应当在提交竣工验收报告90天内，经与发包人协商确定日期，向发包人提交银行保函。 四、承包人获取银行保函确有困难或成本过高的，经发包人同意，由发、承包双方签订补充协议予以明确，发包人可以从应付的工程款中预留工程质量保证金，但总金额不得超过工程价款结算总额的3%。同时在协议条款中应对涉及保证金的下列事项进行约定： （一）保证金预留、返还方式； （二）保证金预留比例、期限； （三）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式； （四）缺陷责任期的期限及计算方式； （五）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序； （六）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式； （七）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。 五、工程项目竣工验收前，发包人不得要求承包人以任何形式缴纳工程质量保证金。
履约保证金承诺书 本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：2013-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。 1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。 2、履约保证金应为转账或现金。 3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。 投标人名称(承包人)： (单位公章） 银行账号： 开户行地址： 开户行电话： 法定代表人或授权代表： ( 签字 ) 年月日
纳税承诺书 ： 在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。 投标人名称(承包人)： 公章： 法定代表人或授权代表(签字)： 年月日
不拖欠民工工资承诺书 ： 为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺： 我单位承建的工程，将保证做到： 1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。 2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。 3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 承诺单位：(公章) 法定代表人或授权代理人(签字)： 日期：年月日
履约保证金协议 甲方： 乙方： 本协议由双方于年月日在广东省广州市天河区订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同（简称“主合同”），乙方在对主合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在主合同及其附件中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金额 1、履约保证金金额为：人民币壹佰万元整（￥1000000.00），乙方应在主合同签订之日起7个工作日内向甲方缴纳履约保证金。 2、履约保证金支付方式：?现金、 转账、 电汇、?银行汇票、 银行保函、 其他主合同预付款或投标保证金扣除相等金额。 转账、电汇方式支付至甲方如下账户： 户名：【】 开户银行：【】 账号：【】 第三条保证范围 1、履约保证金的保证范围为乙方按主合同及其附件的约定应履行的全部义务。 2、乙方以履约保证金可无条件并不可撤销地担保：乙方将积极履行其在主合同项下的全部义务。 第四条保证期间 保证期间自本协议生效之日起履约保证金退回之日。
第五条履约保证金的退回 1、乙方如约履行采购合同的，甲方在支付最后一笔款项时无息退回履约保证金。 2、如乙方违反主合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。 第六条争议的解决 本协议适用中华人民共和国法律，在本协议履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在主合同签订地人民法院提起诉讼。 第七条生效条件 本协议自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章之日起生效。 第八条其他 本协议一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，均具有相同法律效力。
质量保证金退款申请书模板 质量保证金退款申请书模板1 __公司： 我于_年_月_日，与贵公司合作装修项目，根据协议，缴纳了押金1万元，现由于资金紧张，特请求贵公司退还抵押金1万元，请予办理。 申请人：___ 二00九年十一月_日 质量保证金退款申请书模板2 尊敬的____: 本人由于__原因,不能按时参加补习,申请退班,并请求___予以退费。 望___慎重考虑我的请求,期待你们给予批准! 申请人:___ 申请时间：____ 质量保证金退款申请书模板3
__车辆管理所： 我叫___，我在贵驾校学车，现在因工作变动，没有时间来培训，不再适合在本地驾校学习，而不能继续学习。望贵校办理相关退费事宜，并退还学费。感谢您接受我的申请。 敬礼 申请人：__ ____年__月__日 质量保证金退款申请书模板4 __公司： 我于__年__月__日，与贵公司合作__项目，根据协议，缴纳了押金__万元，现由于资金紧张，特请求贵公司退还抵押金__万元，请予办理。 申请人：__ __年__月__日 质量保证金退款申请书模板5 国家税务局基建办公室： 我方于20__年1月向贵方递交了工程特别保证金80万元，贵方中途已退我方30万元，尚有50万元及银行利息未退。基于
贵方数据处理中心幕墙工程(合同内容)已经完工多月，20__年春节前，贵方该大楼无资金支付计划，而我方该项目需要支付大量的工程材料款和农民工劳务工资。时至20__年春节年关，因大环境资金紧张，我方已无力独自承担此巨大的资金压力...恳请贵方速予退还我方剩余的50万元工程特别保证金及银行利息，我方将该费用用于支付该项目春节前的部分农民工劳务工资。恳请贵方速予批准为盼!谢谢! 特此报告! 监理公司意见： 项目管理公司意见： 业主方基建办意见： ……有限公司 质量保证金退款申请书模板
编号：履约保证金协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
乙方（全称）：__________________________________________________ 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________________________ 施工合同，乙方在对建设工程施工合同条 款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约 保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币________________________ 元（Y ________ 元_）作为履约保 证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_____________________________ 日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户： 第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%,及人民币________________ 元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%,及人民币 ________________元；第三次为隧洞混凝土衬 砌完成，返还履约保证金的30%及人民币_________________ 元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第2页共3页
履约保证金承诺书 外汇保证金交易市场作为金融外汇市场的风险管理机制,对维护金融稳定,促进经济繁荣发挥着无可替代的积极作用。那么你知道保证金承诺书范文怎么写的吗?下面是为你整理的保证金承诺书范文，希望对你有用! 保证金承诺书范文篇1 福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)： 福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20XX)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺： 本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述
退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章) 20XX年7月23日 保证金承诺书范文篇2 清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在工程建设中，我们承诺： 一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求; 2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设; 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人; 4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款; 5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工
投标履约保证金承诺书 投标履约保证金承诺书 1 本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。 1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。 2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除; 3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务; 4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。 5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。 6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人): 公章: 银行账号:(包括开户行地址、电话等) 开户行地址: 开户行电话: 法定代表人或授权代表(签字): 年月日 投标履约保证金承诺书2致投标人:公司 我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺: 1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示范文本、招标文件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标文件的要求)与贵方签订固定综合单价的’工程施工合同。 2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。 3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规范合格标准的要求。 4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和文明施工。 5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和
质量保证金退还申请书样本工程名称：XX 年省级投资秭归县杨林桥等六个乡镇低丘岗地改造项目桂垭项目片 致： 武汉宏基建设工程监理有限公司我方承包的 XX 年省级投资秭归县杨林桥等六个乡镇低丘岗改造项目桂垭项目工程，已于 XX 年 7 月 8 日获得湖北省国土资源厅终验批复，我公司办理工程结算经湖北省财政厅投资评审，工程价款为：元。根据合同约定本工程财政厅投资评审工程价款的 5%已扣留作为质量保证金，质保期为 1 年，现已到期。我公司已严格履行了本合同工程缺陷责任期义务，施工班组和农民工工资等费用已全部付清，无任何遗留，经现场对原承包范围内所有工程进行自查，工程设施完好，仍无质量问题，按照合同规定，质保期满 15 日内应予以兑付该工程质量保证金，金额大写为：壹拾贰万柒仟壹佰柒拾元整 (￥元)。 特此申请，恳请批准为盼。 承包单位(章) ： 项目负责人： 日期： 1、关键看你与单位签定的劳务合同是否到了质保期限，单位就必须支付。
2、如果你没有劳务资质或相应的施工资质，你与单位的合同属于无效合同，那只能等单位拿到质保金后才能退还。 3、因为单位与建设单位的承包合同与你无关，因而不必要单位拿到质保金才退还给施工队。 工程质量保证金预留期满后： 1)工程质量良好的情况下，建设单位接到施工单位返还保证金申请后，应14日内会同承包人按合同约定的内容进行核实，如无异议，建设单位在申请书上签属“同意支付”的意见。若建设单位在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可施工单位的返还保证金申请。 2)如果预留期中出现了质量的问题，施工单位未按照合同中约定的条款履行，质量保证金一般不返还。
履约保证金承诺书【可编辑版】 履约保证金承诺书 履约保证金承诺书 履约保证金承诺书甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于 201X年X月X日在市订立。为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额:大写人民币元(, )作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或授权代
履约保函承诺书 履约保证承诺书 我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函 投标代表签字： 投标单位盖章： 履约保证函格式 开立日期： 保证函号： 保证函金额： 受益人：
兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为 （下称工程）提供（下称货物）于年月日签订的号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元： a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动， 包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。 b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、 关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。 d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（2012年1月31日） 内有效。 e) 本保证书失效后请退还本行。（开立行名称）（开立行代表签字） 篇二：履约承诺书 履约承诺书 致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 我方自愿与贵单位（以下简称“甲方”）就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。 2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。 3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。 4、工期每延后一天按合同价的‰进行处罚；超过5天，工期每延后一天按合同价‰进行处罚；超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5％对已完工工作量进行结算。 5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。
甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币_________元（￥_________元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币_________元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币_________元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第 3 页共 3 页
第六条其他 本协议一式_________份，具有相同法律效力。甲方执_________份，乙方执_________份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人法定代表人 或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 第 3 页共 3 页
投标履约担保承诺书范文 投标履约担保承诺书1xx〈招标人（业主）〉： 我单位自愿参加xx工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标、围标、买标、卖标。 若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。 若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。 投标人：xx（盖章） 投标履约担保承诺书2致投标人：xx公司 我公司决定参加贵方工程招标编号：xx工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺：
1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的原则以及《上海市建设工程施工合同》示范文本、招标文件合同专用条款及补充条款的约定，于接到贵方中标通知书5日内（不能或拒绝按招标文件的要求）与贵方签订固定综合单价的’工程施工合同。 2、一旦我公司中标，我公司保证在确保本工程按期完成。 3、一旦我公司中标，我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规范合格标准的要求。 4、一旦我公司中标，我公司保证严格按照施工组织设计，3日内组织人力、机械和材料进场施工，合理安排各工种、工序的衔接，确保工程安全和文明施工。 5、一旦我公司中标，我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、或对工程进行转包和分包。 6、一旦我公司中标，我公司保证对于工程施工中（因设计变更、修改等）增减项目，严格按照投标人须知中的有关规定，按时编制增减预算报贵方审核，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。 7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书，并遵守本承诺书的条款。 8、我公司若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。 法定代表人
履约保证金承诺书 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约
金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 履约保证金承诺书 本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编
编号：_______________ 履约保证金协议 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方（全称） 乙方（全称）： 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确 了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 元（Y 元）作为履约保证乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币 金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户： 第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%及人民币陆拾万元；第二次 为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成， 返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效
第2页共3页
第六条其他 本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人法定代表人 或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：