2010年一级建造师《法规》考前精准模拟试题一
一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。
A．民事法律关系 B．行政法律关系
C．劳动法律关系 D．经济法律关系
2．在工程建设领域，不能成为建设法律关系主体的是（）。
A．年满30周岁的外国人汤姆
B．年满16周岁的以自己的劳动收入为主要生活来源的小王
C．某总公司下属不具备法人资格的分公司
D．年龄9周岁智力超常的“神童”李某
3．某建设工程施工过程中，设计单位对施工图纸进行了设计变更，使某分项工程的工程量增加。此变更属于民事法律关系变更中的（）。
A．主体变更 B．主体转让
C. 客体变更
D. 内容变更
4．根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部第87号令），确定各类建筑业企业资质需要按照一定的资质标准，这些资质标准中不包括（）。
A．拥有的注册资本 B．拥有的项目经理
C．拥有的技术装备 D．已完成的建筑工程业绩
5．某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。
A．租赁合同 B．无因管理
C．侵权行为 D．不当得利
6．某大型酒店办公一体项目，工程建设中，建设单位指定施工单位必须使用某知名品牌的建筑材料；工程验收时发现该建材不符合强制标准，造成工程质量缺陷。对于责任的承担，下列说法正确的是（）。
A．建设单位承担全部责任
B．施工单位承担全部责任
C．建设单位与施工单位承担连带责任
D．建设单位与施工单位均承担过错责任
7．根据我国《建筑法》的相关规定，下列表述：“建设工程开工后，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的省级建设行政主管部门申请施工许可证。”中，有（）处错误。
A．2 B．3
C．4 D．5
8．某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280m2。在开工前，某大学应（）。
A．向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证
B．向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证
C．需向有关部门申请开工报告
D．不需要办理施工许可证
9．下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A．总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B．总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C．建设单位指定分包的
D．分包单位再分包的
10．下列活动中，不适用《招标投标法》的是（）。
A．某外资企业参与的2008年奥运场馆建设的大型设备供应
B．某著名学者以个人名义参加国家重点科研项目的投标
C．新加坡某设计公司参与上海世博会场馆的方案设计
D．中国援建海地的市政设施项目
11．某大型国家重点工程建设项目经过招投标后，评标委员会推荐甲、乙、丙三个中标候选人，下列确定中标人的做法中正确的是（）。
A．由评标委员会直接在三人中确定中标人
B．由招标人在三人中任选一个
C．由甲、乙、丙中报价最低的为中标人
D．由招标人直接确定甲为中标人
12．某工程建设项目，监理单位甲与施工单位乙串通，在施工中使用不合格材料，给建设单位造成巨大经济损失。对此损失的承担，下列说法正确的是（）。
A．由施工企业独自承担赔偿责任
B．监理企业承担连带赔偿责任
C．监理企业独自承担赔偿责任
D．施工企业与监理企业按过错大小承担责任
13．施工现场有三个施工单位同时作业施工。对于它们之间的安全生产责任，下列表述错误的是（）。
A．三方应签订安全生产管理协议
B．三方应明确各自的安全生产管理职责
C．三方应成立安全生产管理机构负责共同的安全生产管理
D．三方应指定专职安全生产管理人员进行安全检查
14．甲监理单位通过招投标后中标，成为某工程建设项目的监理方。甲拟将自己的部分非主要的监理任务分包给乙；下列说法中正确的是（）。
A．经建设方同意可以分包
B．经建设行政主管部门同意后可以分包
C．分包合同只需备案即可
D．监理任务不能分包
15．从业人员甲发现工程现场有直接危及人身安全的紧急情况，没有听从管理人员继续施工的要求，采取了可能的应急措施后撤离作业场所，对于该行为正确的理解是（）。
A．该行为属于从业人员的拒绝权
B．该行为属于从业人员的紧急避险权
C．企业可以降低其工资
D．企业可以对甲解除劳动合同
16．对于涉及( )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。 A．地下暗挖 B．降水
C．脚手架 D．起重吊装
17．根据《建设工程安全生产条例》的规定，下列属于项目负责人的安全生产责任的是（）。 A．建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度
B．制定安全生产规章制度和操作规程
C．确保安全生产费用的有效使用
D．对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
18．出租机械设备和施工机县及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，（）时，应当出具检测合格证明。
A．签订租赁协议时 B．交付使用时
C．交付使用前 D．安装完毕时
19．建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向（）申请领取安全生产许可证。
A．住房与城乡建设部
B．省级人民政府
C．县级以上人民政府建设行政主管部门
D．省级以上人民政府建设行政主管部门
20．建设工程承包单位，应当在向建设单位（）时，出具质量保修书。
A．提交工程竣工验收报告后
B．提交工程竣工验收报告时
C．提交工程结算书后
D．提交工程结算书时
21．在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是（）。
A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
B．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年
C．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年
D．基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
22．某劳务公司招聘劳务工人，公司规定：为每一个录取的人员统一定作劳动保护工作服，费用由员工交纳；为统一管理，外地人员应将其暂住证交由公司人事部门保管；班组长每人缴纳2000元保证金，从第一个月的工资中扣除；下列选项正确的是（）。
A．工作服归员工个人，费用应由员工交纳
B．为了管理和安全的需要，暂住证可由公司统一保管
C．班组长岗位重要，可以要求其缴纳一定数额的保证金
D．上述三项规定均违反《劳动合同法》的规定
23．根据《环境噪声污染防治法》的相关规定，“噪声敏感建筑物”不包括（）。
A．医院 B．学校
C．机关 D．体育场馆
24．依据《水污染防治法》，下列关于水污染防护设施的表述中，错误的是（）。
A．建设项目中防治水污染设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用 B．直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位，应当向所在地的环境保护部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度
C．排污单位排放水污染物的种类、数量和浓度有重大改变的，应当及时申报
D．拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须向所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门备案
25．下列防治水污染的具体规定中，表述正确的是（）。
A．禁止向地表和地下水中排放含病原体的污水
B．禁止向水体排放任何含放射性物质的废水
C．禁止向水体排放含热废水
D．在风景名胜区水体的保护区内不得新建排污口
26．下列防止大气污染的具体规定的表述中，正确的是（）。
A．严格禁止向大气排放含有毒物质的废气
B．严格禁止向大气排放粉尘
C．禁止在任何区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质
D．运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施
27．依据《固体废物污染环境防治法》，下列说法正确的是（）。
A．禁止中国境外的固体废物过境运输
B．国家禁止进口固体废物
C．在县级以上人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所和生活垃圾填埋场 D．施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，防止污染环境
28．一辆货运汽车撞向刚刚竣工验收不到一年的某建设工程，造成一层墙体损毁，建设单位要求施工单位根据保修合同的约定进行保修，则下列说法正确的是（）。
A．因在保修期内，施工单位应承担保修责任
B．该墙体损毁不属于保修范围
C．该项质量问题施工单位紧急抢修后，应向责任方索要费用
D．施工单位不保修，建设单位另行委托其他单位保修的，费用由施工单位负责
29．某施工单位在制作沥青混凝土的过程中由于温度不合适产生了很多沥青混凝土废料，由于沥青是有毒物质，该施工单位对此废料进行了处置，下面的处理方式中合法的是（）。 A．将混凝土废料倾倒进附近的小河
B．将沥青混凝土废料与水泥混凝土废料混合在一起倾倒于附近的耕地边
C．焚烧
D．由环保部门指定单位代为处理，费用由施工单位承担
30．根据《消防法》，下列有关工程建设活动中火灾预防的表述错误的是（）。
A．消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可证
B．按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，未经验收或验收不合格的，不得投入使用
C．禁止携带火种进入具有火灾、爆炸危险的场所
D．使用易燃易爆危险物品的个人，也必须执行国家有关消防安全的规定
31．关于工程档案，以下说法正确的是（）。
A．工程档案一般不少于两套，分别由建设单位和施工单位保管
B．工程实行总承包的，由建设单位负责汇总各分包的档案
C．根据建设工程的特点，归档应在整体工程通过竣工验收后进行
D．设计单位应当在任务完成时向建设单位归档
32．经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。
A．县级以上土地行政主管部门
B．上一级人民政府
C．土地行政主管部门的同级人民政府
D．上一级土地管理部门
33．根据城市拆迁管理条例，错误的是（）。
A．房屋拆迁管理部门，不得作为拆迁人
B．拆迁人应当在委托拆迁合同订立之日起30日内，报管理部门备案
C．被委托的拆迁人不得转让拆迁业务
D．被委托的人应当具备拆迁资格
34．有关工程领域的保险，下列说法正确的是（）。
A．建设工程一切险承保建筑物在建造和建成后因自然灾害导致的损失
B．安装工程一切险承保设备在安装和试运行后因意外事故导致的损失
C．施工单位应当为现场作业人员办理意外伤害险
D．在设备试车考核中发生的意外事故属于安装工程一切险承保范围
35．某承包商在4月2日与保险公司签订了建筑工程一切险的保险合同，该承包商于开工日期（4月20日）前10天，即4月10日将用于工程的水泥卸放于工地。则该保险合同生效的日子是（）。
A. 4月2日
B. 4月10日
C. 4月20日
D. 发生损失之日起生效
36．建筑业营业税的税率是（）。
A．1％ B．3％
C．5％ D．7％
37.大规模起重吊装工程是一个危险性工程，施工单位采取的安全技术措施中错误的是( )。
A．应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B．应该编制专项施工方案，并附安全验算结果
C．经专职安全管理人员签字后实施
D．由专职安全管理人员进行现场监督实施
38．某工业厂房工程，工程合同价格为9000万元，工期为13个月。根据《建筑工程
施工许可管理办法》规定，到位建设资金至少要达到( )万元，方可申领施工许可证。
A．1800 B．2700
C．4500 D．5000
39．有限责任公司是指由（）股东出资设立。
A．2个以上 B．50个以上
C．50个以下 D．2个以下
40．某经济适用房建设工程，评标委员会确定甲乙丙三人为中标候选人，排名分列一二三名。建设单位发现乙的报价最低，丙具有多次经济适用房建设的经验。在最后确定中标人时，建设单位应当确定（）为中标人。
A．甲 B．乙
C．丙 D．三个全不用，重新招标
41．建筑公司向模板租赁公司发出一个要约表明了想要租赁模板，租赁公司发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺的期限，则下列说法正确的是（）。
A．此种情形属于承诺延误 B．此种情形属于承诺超期
C．该承诺必然无效D．该承诺是否有效由双方协商决定
42．某工程项目承包商为设备安装人员投保了一份人身意外伤害保险，在设备安装过程中发生了人员伤亡事故，理赔时发现关于保险事故的定义在保险合同中的格式条款部分和非格式条款部分不一致，此时，应当（）。
A. 以承包商的理解为准
B. 以保险公司的理解为准
C. 应当采用非格式条款中的定义
D. 以不利于保险公司的解释为准 43．某公司将一批不合格的设备冒充合格的设备租赁给某国有房地产开发公司并造成了其重大经济损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于（）。
A.效力待定合同
B. 部分无效合同
C.无效合同
D. 可变更、可撤销合同
44．甲是债权人，乙是债务人，则下面说法正确的是（）。
A．乙放弃到期债权的，甲可以行使代位权
B．甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限
C．甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担
D．甲行使代位权可以自己的名义起诉乙的债务人
45．某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价20%的让利承诺。双方签订了补充协议但未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是：
A．该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B．该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C．由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D．该补充协议应当作为工程款结算的依据
46．甲单位一直拖欠乙供应商的货款10万元，乙索要时甲提出过3个月后可以付款并由丙公司提供连带保证担保，双方未约定保证期限。后乙因急需资金周转便将对甲的10万元债权转让给丁并通知了甲，但未通知丙，甲收到通知后未作表示。3个月后丁要求丙承担保证责任10万元，则下列说法正确的是（）。
A．乙转让债权未经甲同意，债权转让对甲不发生效力
B．乙转让债权未通知丙，丙仍应向乙承担保证责任
C．丁依转让取得了债权，但只能先要求甲履行债务
D．丁依转让取得了债权，可以直接要求丙承担保证责任
47．某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，便通知建设单位解除工程承包合同。建设单位接到通知后对此通知的效力产生质疑，如下理解中正确的是：（）。
A．施工单位提出解除合同尚不具备法定条件
B．施工单位只能提出撤销合同，不能解除合同
C．解除合同应双方协商一致，不得单方行使
D．如果对通知效力有异议，可以请求法院或仲裁确认其效力
48．建设单位欠施工单位工程款200万元，施工单位上门讨要过程中双方发生较大争执，施工单位人员将建设单位的办公器材打烂，经鉴定需维修费20万元。施工单位提出：“给180万就算了。”建设单位予以拒绝。依题意下列选项正确的是：（）。
A．施工单位行使的是法定抵消权，其抵消行为有效
B．因双方互负债务的种类品质相同，施工单位提出时即产生抵消的效力
C．因双方互负债务均已到清偿期，抵消效力自动发生
D．若建设单位同意，上述债务可以抵消
49．某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A. 应严格按照约定支付6000万违约金
B. 违约责任的规定应符合公平原则
C. 双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效
D. 应支付的违约金最多不超过工程总造价
50．某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A. 由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B. 甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C. 乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
D. 甲、乙按照债权比例清偿
51．建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中正确的是（）。
A．施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先偿付
B. 施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出
C. 施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D. 施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价
52．某建筑工程项目，建设单位将工程设计工作委托给某设计院承担，设计合同中未约定设计成果的著作权的归属，则应推定该著作权属于（）。
A. 建设单位
B. 建设单位和设计单位共有
C. 设计单位
D. 设计工作人员
53．甲地产开发公司与乙某建筑公司就北京某住宅小区项目签订了工程承包合同，合同约定“如发生争议，双方同意应提交当地仲裁委员会进行仲裁”。后因该合同履行发生争议，乙公司向本地区人民法院提起诉讼，人民法院立案后，甲公司以双方协议中存在仲裁协议为由，对管辖权提出异议。人民法院对管辖异议申请正确的处理方式是( )。
A．裁定驳回起诉
B．裁定不予以受理
C．裁定本院具有管辖权
D．裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁委员会受理
54．某住宅小区建设项目完工后，建筑公司起诉开发公司索要工程款，开发公司认为因建筑公司逾期交工造成其不能向买房人按期交房，应由建筑公司赔偿经济损失。下面关于开发公司举证时限的说法中，（）项不正确。
A. 法院指定了三十天的举证期限，对于开发公司，从其收到应诉通知书的次日起计算
B. 开发公司在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利
C. 对于开发公司逾期提交的证据材料，法院审理时不组织质证，但是建筑公司同意质证的除外
D．尽管开发公司在举证期限内提交证据材料确实有困难，但是不能延期举证
55．在A建筑材料生产企业诉区工商局查处其生产劣质产品一案中，A企业认为自己的产品质量不合格是由于原材料所致。其中有一个关键的证据在B企业场区内，但由于B企业正在搬迁，这个证据极有可能灭失，因而A企业欲申请证据保全。那么其应当在何时以何种方法提起证据保全申请？
A．在举证期限届满前以书面形式 B．在第一次开庭前以书面形式
C．在举证期限届满前以口头形式 D．在第一次开庭前以口头形式56．法律规定当事人不服行政机关的具体行政行为，可以向人民法院起诉，也可以申请复议并由复议机关作最终裁决的，如果当事人既提起诉讼又申请复议，且法院和复议机关同时收到有关材料的，应如何确定有管辖权的机关?( )
A．由复议机关管辖 B．由法院管辖
C．由法院与复议机关协商确定管辖的机关 D．由当事人选择管辖的机关57．根据《民法通则》规定，建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，应当按下列（）方式处理。
A.不论建筑物的所有人或者管理人有无过错，应当依法承担民事责任
B.一般由受害人自行承担民事责任
C.除非建筑物的所有人或者管理人如果能够证明其无过错，建筑物的所有人或者管
理人应当承担民事责任
D.一般由国家环保主管部门承担民事责任
58．关于行政处罚的听证程序，下列说法错误的是（）。
A. 主要是针对行政机关作出吊销资质证书、责令停产停业等比较严厉的行政处罚所
设定的程序
B. 对于违法者处以一定数额罚款的处罚，不适用于听证程序
C. 听证有行政机关组织
D. 组织听证的费用由行政机关承担
59．投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，下列说法正确的是（）。
A. 中标有效，但需对投标人给予处罚
B. 中标无效，但无需对投标人给予处罚
C. 中标无效，并对投标人进行处罚
D. 中标是否有效，取决于投标人改正违法行为的态度
60．某施工合同对欠付工程款时是否支付利息没有约定，结算时，对欠付工程款的利息应：（）。
A．不应支付利息
B．按央行同期同类贷款计算
C．按央行同期同类贷款4倍计算
D．按央行同期同类贷款0.5倍计算
二、多项选择题（共20题，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个选项错。错选，本题不得分；少选，得分）
1．下列工程建设领域常见的事物中，（A、B、C、D）可作为建设工程民事法律关系的客体。
A．塔吊 B．施工图纸
C．工程款 D．勘察设计行为
E．被派遣的劳务工人
2．依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人后，向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告，报告至少包括（）。
A．招标范围
B．中标人基本信息
C．招标方式和发布招标公告的媒介
D．评标委员会组成
E．中标结果
3．某建设项目公开招标，投标截止后，招标人临时指定一个会议室为开标地点。开标由该市招投标管理办公室的工作人员主持；由投标人代表检查密封情况后当众拆封，宣布了各投标人的报价和投标方案，但为保密没有宣布投标人名称；并宣布未按密封要求的投标为废标。
上述程序中存在的问题，下列表述正确的是（.A、C、D、E）。
A．招标人不可以另行指定开标地点
B．开标应由建设行政主管部门的工作人员担任
C．应由投标人或投标人代表检查标书密封情况
D．拆封后应宣布各投标人的报价和投标方案及投标人名称
E．开标时，不可以宣布废标
4. 建筑施工企业应当教育从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并告知从业人员（）。
A．作业场所可能存在的危险因素
B．工作岗位可能存在的危险因素
C．危险的防范措施
D．发生事故后的应急措施
E．事故调查时的应答方式
5．建筑业企业在发生安全生产事故时，应做到三不放过原则，即( )。
A．事故原因不清不放过
B．事故损失程度不清不放过
C．事故责任者未被惩处不放过
D．没有防范措施不放过
E．责任者和群众未受到教育不放过
6．建筑施工企业应当在施工现场（A、B、C、E）等危险部位，设置明显的的安全警示标志。
A．出入通道口 B．楼梯口
C．临时用电设施部位 D．生活区
E．电梯井口
7．下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。
A．安全生产许可证的有效期为5年
B．未取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证
C．企业在许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生伤亡事故的，许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，可不再审查D．建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销
E．参加工伤保险，为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险，是取得安全生产许可证的法定条件之一
8．关于工程监理企业的质量责任和义务正确的是( )。
A．经建设单位许可，可以将承揽业务的非主要部分分包出去
B．不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系
C．代表建设单位对施工质量实施监理
D．对施工质量承担监理责任
E．监理工程师应当按照建立规范的要求，采取旁站、巡视、平行检测等形式实施监理9．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限是由（）。
A．法律直接规定
B．发包人与承包人自主决定
C．发承包人双方在不违反法律规定的情况下约定
D．发包人规定
E．承包人规定
10．某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有（）。
A．评标委员会由该市的招投标办公室负责组建
B．评标委员会由11人组成，其中技术、经济等方面的专家为7人
C．评标委员会成员的名单在开标时予以公布
D．评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E．招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
11．施工单位在工程施工过程中形成的需要归档的文件包括（）。
A．施工组织设计
B．隐蔽工程检查记录
C．工程质量保修书
D．施工拆迁文件
E．预制构件质量证明文件
12．对于重大建设项目申请档案验收应具备的条件有（）。
A．项目试运行指标考核合格
B．项目试运行指标达到设计能力
C．文件材料的收集、整理与归档工作基本结束
D．项目能满足生产或使用的需要
E．项目档案的分类、组卷、编目等整理工作已经开始
13．根据安全生产应急救援的规定，施工企业应该( )。
A．建立应急救援组织
B．制定应急救援预案
C．配备必要的应急救援器材
D．进行经常性维护、保养
E．建立应急救援体系
14．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，则该用人单位（）。
A．可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B．由于一直未订立书面合同，视为该员工一直在试用期内
C．应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同
D．用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
E．如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
15．政府对工程质量的监督管理主要是（）和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为监督的主要内容。
A．主体结构 B．基础设施
C．地基基础 D．环境质量
E．质量监督
16．有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现，该工程尚未取得施工许可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，可能面临的处罚是( )。
A．责令改正 B．责令停止施工
C．对监理单位处以罚款 D．对建设单位处以罚款
E．对施工单位处以罚款
17．我国《安全生产法》规定，从业人员安全生产中的义务包括( )义务。
A．自律遵规 B．检举
C．自觉学习安全生产知识 D．危险报告
E．批评
18．施工单位在采用（A、B、C、D）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A．新技术 B．新工艺
C．新设备 D．新材料
E．新方案
19．建设工程的竣工验收应当具备的条件是（）。
A．有完整的技术档案和施工管理资料
B．有施工单位签署的工程保修书
C．有主要建材、构配件和设备的进场实验报告
D．有完整的工程结算报告
E．有建设行政主管部门出具的质量合格报告
20．专指安全生产管理人员是指经相关部门考核合格，并取得合格证书，在企业从事安全生产管理工作的专职人员，包括（A、C、D）。
A．施工单位安全生产管理机构的负责人
B．施工单位的项目经理
C．施工单位安全生产管理机构的工作人员
D．施工现场的专职安全生产管理人员
E．施工单位的主要负责人
21．以下合同中，（A、B、C、D）不受《合同法》的调整。
A．公益捐赠合同 B．领养合同
C．行政征用补偿合同 D．离婚协议
E．企业购并合同
22．某工程总包方向某公司发出一份关于购买防水材料的要约，如果发生（.B、D ）不可能导致要约失效。
A. 公司明确拒绝了要约
B. 总包方发出的撤销要约的通知的同时收到了公司的完全同意要约的承诺
C. 如果要约中约定了承诺期限，而公司未在此期限内做出答复
D. 公司对要约做出了非实质性变更，总包方未反对的
E. 公司对就要约中的履行地点做出了变更
23．甲是乙的债务人，甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙，则（）。
A. 乙可以对之行使撤销权
B. 如果甲行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权
C. 如果该行为对实现乙的债权没有产生损害，则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权
D. 如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权
E. 如果该行为对实现乙的债权没有产生损害，乙不能行使撤销权
24．甲施工企业与乙公司签订供应商品混凝土合同，约定12月底交货。由于工期缩短，5月份急需使用水泥，便通知供应商提前交货。乙由于货源不足回复：无法提前供货。施工企业只得另行购买了一批水泥使用。同时甲将商品混凝土合同全部转让给另一家施工企业丙并通知了乙供应商。12月底，乙将货物交付甲施工单位时被告知：“现在已经不需要了，你给丙送去吧。”。根据上例正确的选项是：（）。
A．乙回复无法提前供货属于先期违约行为
B．甲与丙的转让协议通知乙后即发生法律效力
C．乙应将货物交付给丙
D．乙可以以提存方式履行自己的债务
E．乙可以要求甲承担相应的违约责任
25．施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（）。
A．由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权
B．如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置
C．加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件
D．加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保
E．留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件
26．下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法正确的是（）。
A. 因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修复，发包人可以减少支付工程款
B. 因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C. 发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D. 因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修复的，发包人可以解除合同
E. 发包人因质量原因要求返工造成工程逾期交付的，承包人应承担责任
27．下列行政责任的承担方式中，属于行政处罚的有（）。
A. 留用察看
B. 开除
C. 暂扣或者吊销执照
D. 行政拘留
E. 降职
28．两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两级法院审判后即告终结的制度，下列表述中，不正确的是（）项。
A．当事人不服一审人民法院作出的判决、裁定，都可以向上一级人民法院上诉
B. 一般的民事案件，当事人不服一审人民法院的判决、允许上诉的裁定，可上诉至二审人民法院
C．二审人民法院对案件所做的判决、裁定，当事人不得再上诉
D．最高人民法院所做的一审判决、裁定，为终审判决、裁定，当事人不得上诉
E. 地方人民法院审理一审民事诉讼案件, 都实行两审终审制
29．下列关于民事诉讼证据保全的表述中，不正确的是（）项。
A．在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据
保全
B．人民法院不主动采取保全措施
C．当事人及其诉讼代理人向人民申请保全证据，不得迟于答辩期限届满前7日
D．当事人及其诉讼代理人向人民申请保全证据，不得迟于举证期限届满前15日
E．当事人申请证据保全的，人民法院可以要求其提供相应的担保
30．以下可能构成工程重大安全事故罪的犯罪主体的是（A、C、D）。
A. 建设单位
B. 质量检测单位
C. 监理单位
D. 专业分包单位
E. 造价咨询单位
答案
1．单项选择题：
1. A
2.D
3.C
4.B
5.C
6.D
7.C
8.D
9.C
10.D 11.D 12.B 13.C 14.D 15.B 16.A 17.C 18.A 19.D
20.B 21.C 22.D 23.D 24.D 25.D 26.D 27.D 28.B 29.D
30.C 31.D 32.C 33.B 34.D 35.B 36.B 37.C 38.B 39.C
40.A 41.A 42.C 43.D 44.D 45.C 46.D 47.D 48.D 49.B
50.D 51.D 52.C 53.C 54.D 55.A 56.D 57.C 58.B
59.B 60.B
2．多项选择题：
1. A、B、C、D
2.A、C、D、E
3.A、C、D、E
4.A、B、
C、D 5.A、
D、E
6.A、B、C、E
7.B、D、E
8.B、C、D、E
9.A、C 10.B、D、E
11.A、B、E 12.A、B、D 13.A、C、D 14.C、D、E
15.A、C、D
16.A、B、D、E 17. A、C、D 18. A、B、C、D 19. A、B、
C 20. A、C、D
21. A、B、C、D 22.B、D 23.D、E 24.D、E
25.B、D
26.A、B、D 27.C、D 28.A、E 29.B、C、D 30.A、C、D
2007年机电实务 1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用基础是桩基础 2机电设备安装中，（调整与试运转）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 3输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工）等 4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（发生噪声）。 5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是：在砌筑或浇注同时埋入取源部件。 6空调制冷系统管道绝热施工应在（管道系统严密性检验后）进行。 7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于：现场检查。 8在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是：建筑设备自动化系统。 9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑：不均衡载荷。 10施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请：周期检定。 11特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交：使用单位。 12设备安装中采用的各种计量和检测设备，应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（被检对象）的精度等级。 13负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是：焊接技术人员。 14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是：同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础，同时通过调整厚度将设备找平，因此垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法和辅助垫法。 17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为：长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响，风载荷的计算要考虑的因素有：迎风面积、标准风压和风载体型系数。 20以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制：焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。 21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施）等 22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定，施工单位必须带负荷试运转的设备有（泵、风机、压缩机）等设备。 23焊接质检人员的职责包括：对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。 2009年机电实务 1平面控制网的测量方法有：三角测量法、导线测量法、三边测量法。 3自动控制的闭环控制系统特点之一是（D．由偏差产生对系统被控量的控制） 4在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关，①密度大的流体，流速取小些②对含有固体杂质的流体，流速取大些③对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体，流速取小些。 5长输管道线路勘察完成后，有设计单位向施工单位进行线路（A．交桩）工作 6管道上的热工仪表应按（设计要求）的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（陶瓷）等。 7对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（试验）确定，不得任意改变。 8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（每道焊口）进行检查。 11起重工程中，钢丝绳一般由（高碳钢）钢丝捻绕而成。 12把焊接变形降到最小的焊接方法是（气体保护焊）。 13施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的
2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 (附 答案) 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。 A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。 B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水 2、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A.20 B.30 C.60 D.15 3、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )。 A、债
B、所有权 C、知识产权 D、担保物权 4、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )。 A.证人有义务出庭作证 B.证人在庭审时应当旁听 C.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 D.证人只提交书面证词无需出庭作证 5、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由( )。 A.第三人与行为人承担连带责任 B.行为人自行承担 C.第三人自行承担 D.被代理人与第三人承担连带责任 6、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是( )。 A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业 7、根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。 A.处以一年年收入30%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级，撤职处分 D.吊销有关人员资格 8、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷至
二级建造师《水利水电》模拟试题2 1.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109―1999)，地质预报应包括()。 A.在地质编录过程中，出现地基的实际情况与原设计所依据的资料和结论有较大的变化，需要修改设计;或可能出现新的不利地质因素危及建筑物与施工安全 B.由于天然或人为因素使建筑物区域土体出现异常变化，将导致失稳引起破坏，需要采取加固与处理措施 C.不良工程地质问题的处理意见和建议 D.基坑有可能出现大量涌水 E.出现管涌、流砂 2.根据《水电水利工程施工地质规程》(DL/T5109-1999)，水库下来源闸蓄水前，应对下列()问题如实作出评价。 A.库底及库周边可能渗漏地段的处理情况 B.岸坡特别是近坝库岸的稳定性及其处理情况 C.可能产生浸没地段的防护措施 D.对影响水库安全的泥石流、泥沙发生区的防治措施 E.临时支护的措施 3.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，爆破材料的()，应遵守GB6722-2003的有关规定。 A.采购
B.运输、储存 C.加工 D.现场装药 E.起爆及瞎炮处理 4.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，开挖面与衬砌面平行作业时的距离，应根据()确定。 A.围岩特性 B.混凝土强度的允许质点震动速度 C.开挖作业需要的工作空间 D.混凝土强度 E.混凝土衬砌开挖面 5.根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)，电力起爆只允许在()的区域使用。 A.无雷电天气 B.感应电流小于30mA C.杂散电流小于20mA D.杂散电流小于30mA E.感应电流小于20mA 6.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)，应根据下列()等因素确定导流建筑物的级别。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.工程总工期 E.导流建筑物规模 7.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)，在模板设计时，应考虑下列()等荷载。 A.模板的自身重力 B.施工人员和机具设备的重力 C.新浇筑的混凝土的浮托力 D.新浇筑的混凝土的吸附力 E.振捣混凝土时产生的荷载
2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
一级建造师《工程法规》模拟练习题 距离一级建造师还有几天了，冲刺期间多做真题，有助于我们了解考试题型以及重要知识点。下面是小编分享的一级建造师《工程法规》模拟练习题，一起来看一下吧。 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是() A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：B P6-7 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是() A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是() A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是() A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成() A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为() A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．预应力混凝土应优先选用（）。 A．普通硅酸盐水泥 B．矿渣硅酸水泥 C．火山灰质硅酸盐水泥 D．粉煤灰质硅酸盐水泥 2．梁长（）m以上的预应力简支梁应验算裸筋的稳定性。 A．15 B．20 C．25 D．30 3．一般盾构直径大，或在冲积粘性土和砂质土中掘进多采用（）。 A．二次注浆 B．后方注浆 C．即时注浆 D．同步注浆 4．地铁区间隧道结构防水要求不得有线流和漏流砂，当有少量漏水点时，每昼夜的漏水量不得大于（）L／m2。 A．0.2 B．0.3 C．0.4 D．0.5 5．城市污水二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质，通常采用的方法是 （）。 A．化学氧化法 B．微生物处理法 C．紫外光氧化法 D．活性炭吸附法 6．主要用于管道的切断、分配和改向的阀门是（）。 A．截止阀 B．止回阀 C．蝶阀 D．球阀 7．为了保证燃气管网调压站在调压器维修时不间断地供气，在调压站内设有（）。 A．过滤器 B．安全阀 C．旁通器 D．阀门
8．预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求的不得低于（）MPa。 A．10 B．15 C．20 D．30 9．一级热力管网的现场安装的接头密封应进行（）的气密性检验。 A．80％ B．85％ C．90％ D．100％ 10．由拉杆、挡板、立柱、锚定块组成，靠填土本身和拉杆、锚定块形成整体稳定的是（）。 A．加筋式挡土墙 B．自立式挡土墙 C．锚杆式挡土墙 D．衡重式挡土墙 11．沥青混凝土路面初压紧跟摊铺机后进行，宜采用（）静压1～2遍。 A．轮胎压路机 B．振动压路机 C．钢轮压路机 D．轻型压路机 12．在浅埋暗挖修建隧道及地下工程的开挖方法中，双侧壁导坑法的适用条件是（）。 A．地层差，跨度≤8m B．小跨度，连续使用可扩大跨度 C．大跨度，跨度≥15m D．多层多跨 13．《给水排水管道工程施工及验收规范》规定，当压力管道设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时，可采用（）作为最终判定依据。 A．强度试验 B．满水试验 C．严密性试验 D．压力试验 14．市政公用工程施工组织设计的核心部分是（）。 A．质量目标设计 B．施工方案 C．工程技术措施 D.施工平面布置图
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
法律法规 相关法律法规 一、建设遵循原则 1、城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等管线，应与城市发展规划相协调，坚持“先地下、后地上”施工原则； 2、承担城市道路设计、施工的单位，应当具有相应的资质等级，并按照资质等级承担相应的城市道路的设计、施工任务。 二、占用或者挖掘 审批→公告社会→作业→验收合格→恢复交通 审批：占用→市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准 挖掘→持城市规划部门批准签批的文件和有关设计文件 市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续 公告社会 作业：1、在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志； 2、设置交通信号灯、交通标志、交通标线； 3、按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路； 4、不得损坏城市道路，损坏城市道路的应当修复或赔偿； 占用期满，应及时清理占用现场，恢复原状； 验收合格：施工作业完毕，应当迅速淸除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。 恢复交通：验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。
1、首先应征得道路主管部门意见；影响交通安全的，还应征得公安机关交通管理部门的同意；未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位和个人不得占用或挖掘城市道路； 大范围施工等情况，需采取限制交通的措施，或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定，应当提前向社会公告； 2、因特殊情况需要占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准； 经占用，不得损坏城市道路；占用期满，应及时清理占用现场，恢复原状；损坏城市道路的应当修复或赔偿； 3、挖掘城市道路，应持城市规划部门批准签批的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续。 4、未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间的，未提前办理变更审批手续的，由市政工程行业行政主管部门或者其他有关部门责令限期整改，可处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 5、施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速淸除道路上的障碍物，消除安全隐患，经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。 6、对未中断交通的施工作业道路，应当由公安机关交通管理部门负责加强交通安全监督检查，维护道路交通秩序。 7、未经批准，擅自挖掘道路、占用道路施工或者从事其他影响道路交通安全活动的，由道路主管部门责令停止违法行为，并恢复原状，可以依法给予罚款；致使通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的，依法承担赔偿责任。 8、道路施工作业或者道路出现损毁，未及时设置警示标志、未采取防护措施，或者应当设置交通信号灯、交通标志、交通标线而没有设置或者应当及时变更交通信号灯、交通标志、交通标线而没有及时变更，致使通行的人员、车辆及其他财产遭受损失的，负有相关职责的单位应当依法承担赔偿责任。
一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/b618746955.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/b618746955.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
一、单选题 1.材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业，并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣，施工企业将该批材料运用到项目上，直接导致该部分质量不合格。该合同属于()。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的无效合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的无效合同 C.以合法形式掩盖非法目的的无效合同 D.损害社会公共利益的无效合同 【参考答案】B 【解析】恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效。 2.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。 A.有效 B.效力待定 C.可变更、可撤销 D.无效 【参考答案】A 【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。效力待定合同(限民、无代理权、无处分权主体)经追认后有效，最后一种还可以通过取得处分权有效。参见教材P140 3.下列关于仓储合同的说法，正确的是()。 A.仓储合同需要以仓储物交付为要件，故属于实践合同 B.仓储合同对象必须是动产 C.存货人在仓单上背书后可以直接转让仓单 D.提前收取，可以要求减收仓储费;逾期提取，应当加收仓储费 【参考答案】B 【解析】A 错，仓储合同不以交付仓储物为要件，属于诺成合同。C 错，存货人或仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或盖章的，可以转让提取仓储物的权利。D 错，提前提取的，不减收仓储费。参见教材P189-190 4.《绿色施工导则》中关于对临时用地指标、临时用地保护的规定说法正确的是()。 A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，临时设施占地面积有效利用率不大于90% B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最小限度地减少对土地的扰动 C.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地 D.施工现场内尽量使用尽端道路，减少道路占用土地 【参考答案】C 【解析】A 错，有效利用率大于90%;B 错，最大限度地减少对土地的扰动;D 错，施工现场尽量使用环形道路，减少道路占用土地。参见教材P212
2019年二级建造师模拟试题 一、单项选择题 1.电站锅炉炉墙上的刚性梁大部分是用（）制成。 A.宽翼缘H型钢 B.工字钢 C.T型钢 D.角钢 2.（）是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。 A.高差法 B.仪高法 C.基准线测量原理 D.水准测量原理 3.滑移法吊装适用于()。 A.重型设备或构件 B.大型设备或构件 C.自身高度较高的高耸设备或构件 D.精密设备的吊装 4.设备灌浆可使用的灌浆料很多，下列材料中，不可作为设备二次灌浆使用的是（）。 A.中石混凝土 B.无收缩混凝土 C.微膨胀混凝土 D.CGM高效无收缩灌浆料 5.下列导线连接要求正确的是（） A.其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍
B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的70% C.在任一档距内的每条导线，只能有两个接头 D.不同金属、不同截面的导线，可以在杆上跳线处连接 6.管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。 A.隔离 B.拆除 C.设置临时约束装置 D.处于自然状态 7.下列项目中不属于钢制储罐罐体几何尺寸检查内容的是（）。 A.罐壁铅垂度偏差 B.底圈壁板内表面半径偏差 C.两极及赤道截面内直径偏差 D.罐底焊后局部凹凸变形 8.仪表工程可开通投入运行，要在()试验完毕后进行。 A.单体试验和交联试验 B.回路试验和单体试验 C.回路试验和系统试验 D.系统试验和交联试验 9.圆形炉墙砌筑时，重缝不得超过（）层（环）。 A.2 B.3 C.4 D.5 10.配电柜的安装程序中，配电柜母线连接的紧后工序是（）。 A.开箱检查
B.母线连装 C.二次线路连接 D.试验调整 11.洁净空调工程系统的调试应在（）下进行，其检测结果应全部符合设计要求。 A.密封条件 B.空态或静态 C.洁净环境 D.一定温湿度条件 12.消防水泵及稳压泵的施工程序中，泵体安装的紧后工序是（）。 A.泵体稳固 B.吸水管路安装 C.压水管路安装 D.单机调试 13.自动扶梯在额定频率和额定电压下，空载时的梯级运行速度与额定速度之间的允许偏差为（）。 A.±2.5% B.±5% C.±7.5% D.±10% 14.下列计量器具中属于A类计量器具的是（）。 A.卡尺 B.欧姆表 C.直角尺 D.水平仪检具
2021年一级建造师法律法规真题及答案 20XX年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（ ）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D 2．关于代理的说法，正确的是()。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C 4．关于
建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 参考答案：C 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D 6．关于财产保险合同的说法，正确的是()。 A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。 A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效
历年一级建造师实务真题及答案打包下载。一级建造师历年实务真题及答案是由名师带领专业一级建造师考试教研团队完成，具有极高的参考价值。为此小编特地整理了历年真题下载，希望对大家的备考有所帮助。 小编将历年一级建造师实务真题及答案打包下载整理如下： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P7 【解析】 A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。 C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/b618746955.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 2.2017年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。 A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2017年9月25日生效 B.丙公司自2017年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2017年9月25日对乙公司发生效力【答案】D 【考点来源】第四章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止P138 【解析】 《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件 【答案】A 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P3 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/b618746955.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
...../ 09一级建筑师考试法规知识模拟试题 一、单选[共70题，每题1分，总计70分] 1、在没有专门情况下，建设单位应当在领取施工许可证之日起( )内开工。 A、15日 B、1个月 C、3个月 D、6个月 2、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少哪契税建议将部分房款算做装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款应认定为( )
A、是双方当事人真实意思表示，有效 B、显失公平，可变更 C、以合法形式掩盖非法目的，无效 D、违反法律禁止性规定，无效 3、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( ) A、公民 B、法人 C、个体工商户 D、其他社会组织 4、建设工程纠纷当事人首先考虑的解决方式是( ) A、和解 B、调解 C、仲裁 D、诉讼 5、工程建设标准按照属性能够划分为( ) A、设计标准、施工及验收标准、建设定额 B、强制性标准、推举性标准 C、技术标准、治理标准和工作标准 D、国家标准、行业标准、地点标准、企业标准 6、以下不属于建筑工程从业的经济组织是( )
A、施工单位 B、勘察设计单位 C、工程监理单位 D、房地产经济机构 7、某工程发包人2001年11月25日收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2002年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正预备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时刻过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止时期应该是( ) A、02年11月25日 B、02年11月14日 C、03年11月25日 D、04年2月1日 8、建设工程承包单对基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限( ) A、5年 B、2年 C、设计文件规定的合理使用年限 D、产权年限 9、一方以欺诈、胁迫的手段乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为，如此的民事行为是( )的。 A、可撤销 B、无效 C、可变更 D、效力待定
2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。
1Z300000建设工程法规及相关知识1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1Z301012 法的形式和效力层级 1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系 1Z301020建设工程法人制度 1Z301021 法人应具备的条件 1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用 1Z301023 企业法人与项目经理部的法律关系 1Z301030建设工程代理制度 1Z301031代理的法律特征和主要种类 1Z301032建设工程代理行为的设立和终止 1Z301033代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 1Z301040建设工程物权制度 1Z301041物权的法律特征和主要种类 1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权 1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护 1Z301050建设工程债权制度 1Z301051债的基本法律关系 1Z301052建设工程债的发生根据 1Z301053建设工程债的常见种类 1Z301060建设工程知识产权制度 1Z301061知识产权的法律特征 1Z301062建设工程知识产权的常见种类 1Z301063建设工程知识产权的保护 1Z301064建设工程知识产权侵权的法律责任 1Z301070建设工程担保制度 1Z301071担保与担保合同的规定 1Z301072建设工程保证担保的方式和责任 1Z301073抵押权、质权、留置权、定金的规定 1Z301080建设工程保险制度 1Z301081保险与保险索赔的规定 1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益