智能化安防系统工程施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方将“XXXXX智能化安防系统工程”委托给乙方施工，为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、规章，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，共同签订以下合同条款。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围与内容
（一）工程范围：XXXX智能化系统工程(下称“本工程”)。
（二）承包内容：
1、XXXXXXX的：带门禁可视对讲系统(彩色）、高清数字视频监控系统、停车场出入口管理系统（三进三出）、周界入侵报警系统、人行通道不锈钢摆闸系统、小区背景音乐、保安智能巡更、及电梯五方通话布线、总监控中心、小区内以上工程综合布线工程安装调试工作。注：此系统应在项目表详细注明品牌、名称、数量、价格一览表及预算一套。
2、在经甲方确认的方案设计基础上，进行施工图纸设计完善、材料设备的采购、加工制作、运输、保管、安装、检测、调试、系统集成以及成品保护、施工垃圾清运、后期维保等全部工作；并根据设计图和进度配合相关智能化系统的安装。（三）工程量的计算：
工程量包含在附件设备清单在内的（包括室内和地下室及其室外的）所有智能化系统工程。工程量的计算按照乙方商务报价文件中各系统工程价格汇总表内各子项目报价单的工程量计算（详见合同附件一）。施工要求按相应的设计图纸及按最后甲乙双方确定的施工图纸进行安装。
四、合同价款
本工程总承包价为￥148万元，人民币大写：壹佰肆拾捌万元整（含税），作为合同包干总价。合同价款包含承包范围内的工程费用，含设备材料费及采购保管费、运输装卸费、损耗、场内水平及垂直运输费、安装、试验、检测费、现场清洁费、施
工措施费、总包管理配合费、施工用水电费等。该造价为根据乙方投标报价汇总后经甲乙双方协商后一致确定的。甲方除按结算确定的造价支付工程款外，无需再向乙方支付其他价款。
1、本工程为固定总价包干合同。总价按本合同附件一“经双方共同确认的总承包价（加盖甲方公章为准）”执行，除非具有本合同明确约定予以调整总价的情形，否则总价不予调整。乙方应按照经甲方确认的本工程设计方案的功能要求进行施工，出现下列情况时，合同总价不予调整：
（1）因人工、材料、机械、运输费用，公用事业收费的变动，政府文件颁发而引起乙方费用增减；
（2）施工场地不足引起的二次搬运；
（3）合同总价已包括各种材料的检测、检验及为此而提供的样品，试件等一切费用；
2、本工程施工图纸、设计变更及甲方发放的与工程有关的其它文件均作为本合同的附件，作为结算依据。
五、承包方式
按甲方审定的施工图纸、XXXXXXX智能化安防系统工程设计方案及乙方总承包价进行总价包干，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包现场用水电费等，以及按第五条合同价款内容执行。工程造价在合同范围内一次包定，结算时不再作调整。若工程量有增减凭双方共同签署的工作联系单，按第十四条“竣工结算”中的规定办理。若甲方降低设计、材料或设备标准，则工程总价按实调减。
六、工程工期
1、XXXXX智能化工程开工日期为：2015年月日，由双方协商由具体情况配合甲方进度和交付要求来商议工期。完成内容为：1、带门禁带信息发布可视对讲系统(彩色）整系统需安装调试完成（除了分机部分外）；
2、高清数字视频监控系统需安装调试完成；
3、停车场出入口管理系统需安装完成。
4、周界入侵报警系统；
5、人行通道摆闸系统需安装调试完成；
6、小区背景音乐安装调试完成；
7、智能巡更系统安装调试完成；
8、综合布线光纤入户；
9、电梯五方通话布线安装调试完成；10、监控室中心安装调试完成.
备注：在双方协商的工期内，本合同签订工程范围除了室内对讲分机安装部分及本合同规定允许延期的项目外，如超出合同规定工期，视为违约，并按合同规定的处理办
法进行处理。
4、如遇下列情况，经双方代表签证后，工期按实际相应顺延。
①因不可抗力的自然灾害（如台风、水灾、地震等）造成停工者；
②因甲方要求的图纸变更、修改或一次增加工程量，累计超过合同暂定价的5%；
③经甲方认可的非乙方原因而致使工期延误。
④以上签证项目，乙方必须在事件发生后二天内办理签证手续，否则甲方不予认可。
八、甲方责任
1、甲方委托为甲方代表，负责合同的履行，参加工程例会，协调解决由甲方负责的各项事宜。
2、甲方组织甲乙双方、土建单位进行施工图纸会审，并形成会审记录予以确认。
3、审核乙方编制的施工组织设计及工程进度计划表，并按合同约定向乙方支付工程进度款。
4、与乙方工程师共同负责监督检查工程质量、进度、安全生产、文明施工等，参加隐蔽工程的验收。
5、有权要求调换甲方认为不称职的乙方驻工地代表及其他施工人员。
6、及时办理设计变更及验收手续，协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
7、在施工过程中，对乙方提出的施工技术问题、合理化建议等，于7个工作日内作出明确的答复。
8、协调土建单位向乙方提供施工所需的施工、办公场地和水电接驳点，水电费用由乙方承担，协调土建单位、乙方处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并签定总分包管理与配合协议。
9、按合同规定组织工程验收，按合同约定的期限办理竣工结算。
10、甲方已委托监理方对本工程质量、工期、进度、安全等全面进行管理，乙方必须服从、支持和配合。
九、乙方的责任
1、合同签定前向甲方提交智能化安防监控系统设计方案和工程施工图纸贰份，经
甲方同意后才签订合同。
2、委派为乙方驻工地项目经理，负责合同的履行，参加工程例会，解决由乙方负责的各项事宜，并向甲方提供委派智能楼宇管理师的管理人员及
专业技术人员一览表，各专业不少于一名工程师到位，并持证上岗，随时与甲方联系。
3、合同签定后七日内向甲方提交施工组织设计及工程进度计划表。
4、乙方应在开工前二天提交开工报告，得到甲方批准后开工。按合同约定的时间申请工程进度款。
5、服从施工现场创文明工地的统一安排，现场施工必须达到安全、文明、整洁、卫生的要求。服从甲方、监理对整个工程施工进度安排与统一协调管理。
6、本工程应由乙方自行施工，不得分包、转包、挂靠，否则，乙方须向甲方支付合同总价的10%的违约金，同时甲方有权据此解除本合同而不承担违约责任。
7、乙方应对整个工程质量、工期、造价、现场管理、安全生产和人员行为负全责。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如发生安全事故，乙方应按规定处理和抢救，并保护现场，甲方有义务协助抢救。全部责任由乙方承担包括经济、法律和法律以外的一切赔偿责任。
8、严格按甲方确认的施工图纸、施工组织设计及图纸会审纪要等施工，并主动配合土建进度要求。做好各相关工序的检查工作，并积极配合甲方组织工程验收，作好施工记录、隐蔽工程记录，竣工验收合格后应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制竣工图纸和表格。
9、工程完工后应及时拆除临时设施、清运垃圾，做到工完场清。
10、负责进场后的材料及产品保管责任。施工时乙方应做好对施工现场各方的成品及半成品的保护工作，如由乙方损坏，则应无条件及时修复，维修费用由乙方承担；如修复不力，甲方有权委托他人进行修复，所发生的一切责任及费用由乙方承担。11、提前一周提供主要材料及设备样品供甲方确认，经甲方确认后方可使用，否则引起的一切返工费用由乙方负责，工期不顺延。
12、本合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
13、按照建设工程质量管理条例及本合同的有关约定，履行本项目工程的保修责任。
14、乙方负责整个工程的设备调试、系统调试、联动调试，直到符合要求为止。
15、签订合同后，乙方按提供管理人员及技术人员名单与甲方见面（技术人员持身
份证、职称证书），经甲方确认后，合同才生效，施工期间应按所报人员上岗。
十、工地组织与施工配合
1、乙方进入施工现场后，接受甲方、监理、总承包单位及相关政府部门的管理与监督。如不服从甲方、监理及相关政府部门的合理指令，造成损失或工期延误的，乙方还应按本合同约定承担违约责任。
2、乙方所委派的工地项目经理，负责本工程质量、进度等管理与协调工作，并服从甲方的协调指挥。
3、乙方每批施工人员进驻工地必须符合现场施工人员进驻条件，并在三天内将人员花名册报监理备案并接受三级安全教育。
4、乙方须做好施工安全管理，施工中确保材料成品、半成品完好无损，保证安全施工。
5、隐蔽工程，乙方未经甲方验收，自行进入下道工序，甲方有权通知乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，工期损失不顺延。
6、甲方除具有监督管理的责任外，同时有义务配合乙方的施工，提供施工场地等必需的施工条件。
7、乙方应按施工图的设计要求、方案的技术要求先做智能化工程样板，经甲方验收合格后，乙方才可按样板进行大面积施工。
十一、施工相关具体要求
1、必须按照现行国家及行业相关规范、标准、条例施工。
2、乙方提供的材料设备的品牌、名称、规格、型号、性能必须按施工图及甲方的要求执行，具有有效的合格证和质保书，并提供材料样品，经甲乙双方共同确认后封样。如乙方在具体施工过程中使用的产品与样品不同，甲方有权要求乙方更换为原封样的材料，造成损失或因返工而致工期延误的，乙方还应按本合同约定承担违约责任。
3、所有施工用材料、设备、电线电缆等应在进场前通知甲方抽查规格、型号、外观、性能等，经认可后方可进行施工，未经检验和检验不合格的材料严禁使用并退出工地。如未经检验擅自使用，如发现使用检验不合格的材料，乙方应按此批材料总价的三倍向甲方缴纳违约金，并且，甲方有权要求更换不合格的材料或返工，相关费用和工期延误的责任由乙方承担。
4、由于工程实际需要，或技术进步，或其它原因，确需变更的设备材料，需经甲
方批准，按实调整单价，原则上不得超出原有单价。如有超出，要报甲方主管领导批准。
十二、工程变更
1．施工图、设计方案、材料及设备使用说明等资料，是工程施工的主要依据。开工前甲方组织各方进行设计会审，做出会审记录，作为施工图的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改以上各种技术文件。
2．施工过程中，如发现施工图、使用说明等资料有错误或不合理之处，乙方应及时通知甲方代表，甲方代表与乙方研究确定设计变更或技术核定，并由甲方书面通知乙方，乙方按设计变更或技术核定单组织施工。
3．甲方要求设计变更时，增加或减少的工程项目，参照本合同中第十四条结算的相关条款办理签证。调减部分由甲方自行据实确定，乙方必须无条件接受，但调减部分在甲方提出要求变更时已经在安装或已经安装完毕，甲方仍坚持变更时，甲方需承担变更后的所有增加费用。
4．乙方若因施工原因提出进行有关工程变更，必须以书面形式报甲方，经甲方批准同意后，乙方才可以组织施工。由此引起的工程变更费用由乙方承担，工期不顺延。十三、工程竣工验收及质量标准
1、工程竣工，验收办法如下：
①隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或达到协议款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知监理和甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。工程确保符合规范要求，验收72小时后，甲方代表不在验收记录签字也不提出异议的，可视为监理和甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
②试运行：系统调试开通后应试运行一个月，并做好试运行记录。根据运行记录，乙方写出试运行报告，其内容包括：系统运行状况，系统功能是否符合设计要求，故障及其排除状况等。
③技术培训：在试运行期间，乙方应根据本工程技术特点和要求，提供培训教材、手册及有关设备，对甲方指派的物业管理人员进行智能化系统操作和日常维护的免费培训，直至能独立操作。
④初验：按合同、图纸要求完成全部施工任务，在竣工验收前，由甲乙双方根据施工图纸和合同对工程进行初验，并写出初验报告。其内容包括：系统试运行情况，系统功能检验，质量主观评价，核对安装设备的数量和型号、发现的问题及整改时限等。初验报告必须有参加人员签名。初验后发现的问题，乙方应按要求及时整改。
⑤竣工验收：工程项目按合同规定内容全部完成，经试运行、初验达到设计要求，即可申请竣工验收。乙方应在竣工验收前十日向甲方发出竣工验收申请书，并向甲方提交完整的竣工图纸、资料二套。竣工资料应包括设备总平面竣工图、管线综合图、设备安装放置图的电子文档。甲方会同乙方、物业管理公司对本工程测试、评审与验收合格，办理验收手续，视为竣工。
2、工程质量不符合要求，甲方可要求乙方停工整改，返工至合格为止，返工费用由乙方承担。
3、验收标准：本工程以施工图纸、设计变更和以下规范标准作为工程质量验收依据：
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）；
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；
《安全防范工程程序与技术》（GB/T-75-94）；
《民用建筑电气设计规范》（JGJT16-92）；
国家及省市公安技防部门制定的质量规范。
十四、竣工结算
1、竣工验收后十日内，乙方向甲方递交结算申请报告及完整的结算资料，甲方确认资料没有遗漏后予以签收。甲方自签收完整的结算资料之日起一个月内安排甲乙双方共同进行现场核量、办理工程量确认手续，并将结算审核意见反馈乙方。乙方若不按时申报结算资料，甲方则单独进行结算，乙方须无条件接受结算结果。
2、工程造价的结算方式：本工程为总价包干合同，承包内容按第三条。
3、甲方同意变更或增减工程项目：与合同有相同或类似的仍按合同中相应的单价及取费标准执行；
4、所有签证应在事前办理完签证手续再施工，紧急情况下也必须电话请示甲方代表，在获得确认后可以先行施工，但应在事后24小时内补办签证手续。否则将被视为无效。
十五、付款方式
本工程为双方协商的互惠互利项目，双方同意按进度支付款工程；总工程款分五次按按进度支付。
1.第一次付款：合同签订后7日内，进场预防款为总价25%，为￥37万元（大写：
叁拾柒元正）。
2.第二次付款：合同清单内管道预埋及综合布线完成后7日内，付款为总价30%，
￥44.4万元（大写：肆拾肆万肆仟元正）。
3.第三次付款：设备到场及安装调试完成试运行7日内，付总价30%，为￥4
4.4万
元（大写：肆拾肆万肆仟元正）。
4.第四次付款：竣工验收合格（双方签署竣工验收书）后7日内，验收结算款为总
报价12%，为￥17.76万元（大写：壹拾柒万柒仟陆佰元正）。此次付款包含双方按合同要求确认追加工程部分的款项，双方对此没有异议。
5.最后一笔保修款为总价格的3%，为￥4.44万元（大写：肆万肆仟肆佰元正）。在
保修期满后，甲方收到乙方的付款申请书后，并经甲方审核满足付款条件后十日内支付。
6. 乙方在每次收取工程进度款时须提供对等数额的收款收据。
十六、质量保修
1、本工程的保修期为：自工程竣工验收合格，甲方、乙方、物业公司办理移交之日起计算质保期，共计贰年。保修范围为本合同中约定由乙方承包的所有施工内容，材料及人工费，包括设计变更或修改、现场签证、会议纪要约定由乙方施工的全部内容。若发生质量问题，乙方应无偿维修直至合格。
2、乙方应书面指定一名现场维修联系人，负责本合同工程维修协调工作。现场维修联系人有变动或联系方式有改变、乙方需以书面形式递交甲方，发生维修情况时甲方按约定方式3次以上联系不到乙方负责人，此时甲方可对维修情况自行处理，所产生的费用在乙方保修金中扣除。
3、乙方应提供二十四小时保障电话，在保修期内若有质量问题，乙方应于接到甲方或甲方授权的物业管理公司的通知后60分钟内到现场免费维修。逾期超出甲方规定时间的，此时甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。
4、维修时限：普通维修，应在当天修理完成；更换配件、发回厂家等特殊故障维修，应在配件到货的当天修理完成，且最迟不得超过自收到维修通知起五日或提供同
型号备机替代。如乙方不能在规定时间内维修好，此时甲方或甲方授权的物业管理公司可直接委托他人维修，其费用在保修费内同时扣除，不足部分由乙方支付。
5、由于非乙方施工质量或相应材料、设备问题而发生的维修问题，乙方可相应收取维修所发生的费用。
6、乙方承诺在保修期满后，以最优惠的价格提供设备及零配件并进行维护。
十七、违约责任及奖罚约定
1、合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。
2、因乙方延误工期或者因乙方原因中途终止合同，将可能导致本工程未能按时交付给第三方，从而被第三方追究违约责任。所以，在甲方按照本合同的约定解除合同后或者因乙方原因中途解除合同后，甲方的损失应当包括但不限于因乙方工期延误而导致向第三方承担的赔偿损失等违约责任，该等损失应按照甲方与第三方签订的合同及甲方延期交付的天数来计算，而不受第三方是否行使该项权利的影响，但第三方书面同意放弃该项权利或者经人民法院、仲裁委员会的生效裁决确认甲方无须向第三方承担违约责任的除外。
4、乙方所供材料达不到合同要求，则按合同第十一条规定执行，除此之外产生质量问题、工期延误的问题，乙方还应按照本合同的约定承担相应的违约责任。
5、因乙方责任导致本工程质量验收未达到合格标准，按本合同第十三条规定执行。因此而导致的工期延误问题，乙方还应按照本合同的约定承担相应的违约责任。
6、工程未经验收，若甲方提前使用或暂时使用，须征得乙方认可，否则造成的损害和损失由甲方负责。
十八、合同解除
1、因不可抗力原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，经甲、乙双方协商同意，可解除本合同，并友好协商处理善后事宜。
2、如乙方原因中途终止合同，应提前10天通知甲方，除按合同总价的10%赔偿甲方违约金以外，还须承担由此给甲方造成的损失，相关损失费用总额不超过合同款的80%。
3、如甲方责任中途终止本合同，应提前10天通知乙方，并根据乙方实际完成的工作量按合同约定的计价方式办理结算后按结算价支付全额工程款，另须赔偿乙方相关损失，相关损失费用总额不超过合同款的80%。
4、有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并向乙方追索相关经济损失。
①乙方在施工过程中出现严重质量或安全事故；
②乙方不按本合同技术要求加工制作产品；
③乙方拒绝执行甲方或监理单位不违背本合同原则及相关建筑法规、规范的指令。
④乙方有其它严重违反合同的行为。
⑤乙方无正当理由单方面解除合同和违反合同中任一条款均属违约行为，除按以上述条款处罚外，另赔偿甲方10万元。
甲方应以挂号邮件或特快专递或直接送达方式、公告将终止本合同的决定书面通知乙方。自甲方交付邮局或乙方签收之日或本合同约定的其他送达生效之日为协议终止生效之日。
5、在双方终止合同后，乙方应妥善做好已完工程的保护及移交工作，甲方可雇佣或指派其他承包商完成本工程，乙方须无条件允许甲方所指派的承包商出入工地进行施工。乙方已完成工程量，甲方按原合同约定结算办法进行结算给乙方。另：合同终止的违约方需赔付对方相应的违约金和损失。
十九、争议的解决
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，可向台山市所属地的人民法院提起诉讼。
二十、条款冲突的解决
1、双方协商一致，可以就未尽事宜另行签订补充协议，或者对本合同进行修正。
2、当补充协议、本合同、甲方报价说明文件、双方确认的预算书的条款之间存在冲突时，按如下顺序确定适用的条款：补充协议优先于本合同，本合同优先于甲方的报价说明，甲方报价说明优先于双方确认的预算书；但双方另有约定的除外。
3、当两个补充协议的条款之间存在冲突时，以签订在后的补充协议的条款为准。二十一、通知条款
本合同所要求的所有通知及其它书面文件均应以中文书面方式作出，可以按合同末尾标注的地址和联系方式送达给对方。通知可以以传真交付，于收到传真发送确认后的下一个工作日即为送达；通知可以以邮政快递交付，在交付后的第三个工作日(或
较早的日期，但须经相关快递运营商书面确认)即为送达。
通知也可以直接送达给本条约定的联系人，并由联系人在该通知的副本或资料发放登记薄上签收并注明签收日期，于该日即视为送达。任何一方均可指定多名联系人，送达给任何一位联系人均视为送达；如变更联系人，需书面通知对方。
甲方指定的联系人为甲方公司，乙方指定的联系人为本合同项目乙方驻工地项目经理。
以上方式均不能送达的，任何一方可以在江门全市性的报纸或广东省内发行的报纸上刊登公告。以公告的第三日为送达之日。
二十二、合同附件
合同附件，均系本合同不可分离的一部分，具有同等法律效力。
一、经双方共同确认的商务报价书（加盖甲方公章为准）
二、经甲方确认的工程设计方案、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要
二十三、其他
本合同一式贰份。甲、乙方各执壹份，均具同等法律效力。本合同经双方代表签字，加盖单位章即行生效。在双方履行完本合同规定的责任和义务后失效。
以下无正文
甲方（公章）乙方（公章）
法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：
联系人：联系人：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
年月日年月日
签约地点：广东台山
附件一：XXXXXXX智能化安防系统工程报价书
附件二：XXXXXXX智能化安防系统工程设计图纸
弱电工程施工协议（样板）委托方 (以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥元，大写： 具体价格金额如下： 三、付款方式 1、施工队进场，预支开工费：元
2、线缆拉线架设完成，付元 3、线路测试调试竣工，付元 4、弱电设备安装竣工，付元（如有） 5、保修金元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期 从 2004年月日起至 2004年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。 6、在合同价内，乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具
编号：FYXGHX201612 10 ****小区智能化工程 施 工 合 同 书 地址：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口
签订地点：置业有限公司 签订时间：2016年12月10日 发包方：有限公司（以下简称甲方） 承包方：安徽省阜阳市星光宏信电子科技有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况： 1.1 工程名称：颍上滨江御府小区智能化系统工程； 1.2 工程地点：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 1.3工程内容：颍上滨江御府小区智能化系统施工安装 第二条工程范围及内容： 2.1 承包范围：颍上滨江御府小区智能化各系统设计、设备安装、系统调试、工程验收、系统检测、人员培训、资料提供、工程保修、售后服务等。 2.2 工程内容： （1）小区彩色可视对讲系统 （2）小区户内煤气报警系统 （3）小区电子监控系统； （4）小区停车场出入口管理系统； （5）小区电子巡更系统； （6）小区背景音乐及公共广播系统；
（7）小区LED全彩屏信息发布系统； （8）小区围墙电子围栏报警系统； （9）小区电梯五方通话系统； （10）小区电梯刷卡系统； （11）小区人行刷卡系统； （12）小区机房管理系统； （13）小区室外管网系统； （13）智能机房建设系统； （14）施工图纸、招标文件约定的所有工作内容及投标文件涵盖的工作内容。 第三条合同工期 根据本工程实际情况和智能化工程施工的特殊性，本工程采取分阶段施工。具体工期由甲方将根据工程实际进度情况合理安排，且必须在物业公司接收土建单位工程前15天完成。物业公司接收日期甲方项目部根据现场工期确定，必须提前30天以书面形式通知乙方，甲方要求的竣工是指工程阶段全部完成，系统功能全部开通运行。在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致智能进度的影响由乙方承担责任，甲方不承担乙方的失误损失。 第四条工程质量标准依据 工程质量标准：合格，同时应满足建筑智能化系统工程评估标准DB32/366-1999 建筑智能化系统工程实施及验收规范
智能化弱电系统工程施工合同甲方：锦州昌茂房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：锦州市古塔区利秋门业（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算，单价380.00 元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：168720.00 元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00 元，乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任： 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
编号：FY XGHX 小区智能化工程 施 工 合 同 书 地址：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 签订地点：置业有限公司签订时间：2016年12月10日发包方：有限公司（以下简称甲方）
承包方：安徽省阜阳市星光宏信电子科技有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵守平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况： 工程名称：颍上滨江御府小区智能化系统工程； 工程地点：颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 1.3 工程内容：颍上滨江御府小区智能化系统施工安装 第二条工程范围及内容： 承包范围：颍上滨江御府小区智能化各系统设计、设备安装、系统调试、工程验收、系统检测、人员培训、资料提供、工程保修、售后服务等。 工程内容： （1）小区彩色可视对讲系统 （2）小区户内煤气报警系统 （3）小区电子监控系统； （4）小区停车场出入口管理系统； （5）小区电子巡更系统； （6）小区背景音乐及公共广播系统； （7）小区LED全彩屏信息发布系统; （8）小区围墙电子围栏报警系统； （9）小区电梯五方通话系统； （10）小区电梯刷卡系统；
（11）小区人行刷卡系统； （12）小区机房管理系统；（13） 小区室外管网系统； （13）智能机房建设系统； （14）施工图纸、招标文件约定的所有工作内容及投标文件涵盖的工作内容。 第三条合同工期 根据本工程实际情况和智能化工程施工的特殊性，本工程采取分阶段施工。具体工期由甲方将根据工程实际进度情况合理安排，且必须在物业公司接收土建单位工程前15 天完成。物业公司接收日期甲方项目部根据现场工期确定，必须提前30 天以书面形式通知乙方，甲方要求的竣工是指工程阶段全部完成，系统功能全部开通运行。在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合，对其没有及时掌握土建进度而导致智能进度的影响由乙方承担责任，甲方不承担乙方的失误损失。 第四条工程质量标准依据 工程质量标准：合格，同时应满足建筑智能化系统工程评估标准 DB32/366-1999 建筑智能化系统工程实施及验收规范 DB32/365-1999 建筑智能化系统工程检测规程DB32/181-1998 建筑智能化系统工程设计标准。以上标准若政府在本合同履行期间出台新 标准，按出台的国家或地方现行新标准执行。 第五条工程合同总价 、本工程合同总价为大写(人民币)：万元整；小写：
客运 弱 电 工 程 施 工 合 同 建设方：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担客运站弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：。 4、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成甲方提供的本工程施工图、招标文件及乙方报价表（附件二）所包含的全部内容,满足施工图设计使用功能，即交钥匙工程： （1）、网络、电话、有限电视系统； （2）、广播音响系统； 三、合同价款 本项目合同包干价人民币大写：整（小写：￥元）。直接工程费、材料费、机械费、措施费、安全防护及文明施工费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。 四、工程工期 开工日：2011年月日； 完工日：2011年月日。 工期50日历天，具体开工时间以现场甲方或监理书面通知的开工报告为准。工期中已包括雨雪霜天、大风、国家法定节假日、现场
测试，与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。乙方将根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化。在合同约定的完工工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、合同组成及解释顺序 1、本合同书 2、合同附件 6、合同图纸及工程量清单 7、其他来往函件、签证等资料 六、付款方式 合同签订后七个工作日内甲方支付乙方合同价的30%（即人民币万元整）；待设备线路铺设完成后七个工作日内甲方支付乙方合同价30%，（即人民币万元整）；竣工验收合格（含建设主管部门及公安局验收）、提供完备竣工资料（四套）后七个工作日内甲方支付乙方合同价35%，（即人民币31.5万元整）；剩余5%（即人民币万元整）为质量保修金（质保期二年），在质保期内未发生质量问题，或发生质量问题乙方按《工程质量保修书》执行，则质保期满后一次付清。 七、质量标准 本工程经甲方、监理及相关部门一次性验收合格，取得验收意见书。 八、工期的顺延 1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。 2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担： (1)因不可抗力（按国家规定）事件造成工期延误的；
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。
第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 第六条工程质量及保修： 1、本工程质量须达到国家合格标准。 2、由乙方提供的主要原材料、设备等材料必须按规定提供质量合格证，检测报告，合格的方可用于工程。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表会同监理工程师检查同意后，方可进行下一道工序；甲方派驻代表和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天内进行检查。 4、保修期为两年，在保修期间，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理费用由乙方负责，甲方有权直接从保修金中扣除。
劳务分包合同 工程承包人：劳务分包人：（以下简称甲方）（以下简称乙方） 甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，订立本施工合 同。 一、承包范围： 万达广场弱电智能化的布线、设备安装、配合调试、场外场内运输、施工、相关 的机械开槽、补洞、预埋、修补、产品保护、资料收集等（甲方只负责总电源供应、主要管材及相关配件。）其他均有劳务分包单位负责 补充劳务分包施工界面划分相关内容： 1、室外涉及大面积机械开挖，相关费用由甲方承担。 2、室外监控、广播布管动用人力挖槽时，属乙方施工范围。 3、JDG布管，万达原则要求暗埋，但考虑实际情况，甲方要求垂直墙面部分布管 时须暗埋，（装修条件允许明装时除外）JDG布管安装国家规范施工，比如：明暗 相间施工工艺，阴阳角施工工艺，穿墙布管要求等。 4、调试部分乙方必须安排足够人员进行配合调试，工作参考以下内容：线缆的查 找、打标、整理，监控摄像角度、画面调整标记，门禁报警、广播、 控系统等万达智能化合同内涉及弱电系统的前末端卡头制作、设备接线（光纤熔接 除外）。 BA系统、监 5、其他项目部安排的工作，（各系统内部功能性调试以外的工作） 二、工程质量： 本工作必须达到劳务分包合同约定的标准，符合智能化安装施工规范，及（业 主单位 /监理单位 /总包单位）的施工质量合格确认书。以最终获得的竣工报告为准。
三、工期要求：（包括节点工期） 从开工到商管移交，工期依据万达广场开业时间及开业后 90天验收为准。四、工程价款： 金额：大写： 本合同工程款采用工程量报审后由项目部项目经理审核，再由项目部报总公司 工程部终核，总经理签字确认为准。 乙方必须遵从甲方管理，遵守甲方管理制度，不得拒绝甲方安排（如：安全、 文明施工；各种交叉、配合；农民工管理配合等等）。施工工期的所有影响因素也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期、增加费用。 因乙方原因中途退场的，甲方有权拒付一切工程款，乙方无条件退场。 五、工程款支付： 1.付款方式： 1.1 、分包单位的施工工程款由分包单位根据工程量提出申报请款，送至承包单 位项目部项目经理确认签字并盖章。再由项目部报总公司工程部审核，总经理签字 确认。 1.2 、分包单位的工程款由承包单位根据业主付款进度方式，等承包单位收到 业主签付工程施工进度款后20天支付。具体如下：①施工期间完成合同内的布管 30%；②施工期间完成合同内的设备安装相关 布线相关工程量后可申请施工款项的 工程量后可申请施工款项的30%；③施工期间完成合同内的设备调试至万达项目开 10%；④开业后完成 30天验收相关整改的工程业相关工程量后可申请施工款项的 量后可申请施工款项的10%；⑤开业后完成 90天验收相关整改销项的工程量后可 申请施工款项的 5%；⑥剩下合同款的 5%作为质保金，等开业后 180天验收结束商管移交后给出。 1.3、经双方协商：甲方每月中旬支付乙方固定生活费用，费用标准1000元/人，人数已项目实地考勤人数为准。月生活费申请需月前报项目部，项目经理审核 后报公司财务。生活费发放乙方必须提供自身施工人员签字名单，无签字名单，考 勤人数与申报费用人数不符，甲方有权扣除相应费用。
弱电工程承包合同 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担XX的弱电工程设计及施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、XX弱电工程设计及施工 2、工程地点：XX 第二条工程内容 按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试，包括XX 第三条承包方式 乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。 第四条工期 1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的(打")方式确定安装工程的开工日期： ()、乙方应于年月日前进场开始工程安装;
()、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装； 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。 弱电施工合同 合同编号：__________ 甲方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________ 乙方：__________ 地址：__________ 电话：__________ 联系人：__________ 传真：__________ 邮编：__________
甲乙双方为________ （地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_______ （地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址： _________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成 ________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为： 约400米金属桥架安装；约_________ 米的管路铺设；约_________ 个信息点布线安装；约_______ 个机房信息点布线安装；约 _________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 智能化施工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施 工 承 包 合 同 工程名称：*** - ***三期智能化系统发包单位： 承包单位：
***三期智能化系统安装工程施工承包合同协议条款 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 鉴于： 1、乙方已经对工程施工现场进行了踏勘，了解项目及其周边环境情况，了解场地现状、项目规划、开挖和回填范围、施工场地情况和主体内前期配管、地下管线和智能化控制中心位置及地表构筑物分布、施工水电接口位置等施工条件，承诺在现状条件下完成约定内容。 2、乙方已经认真审阅图纸和设计文件，了解本工程设计内容及施工图设计深度，了解本工程前期进展情况，了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施，了解甲方对现场文明施工、过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的企业标准，承诺能够按照设计要求、相关规范、供货方和甲方企业标准完成约定的内容，并提供良好的服务。 3、乙方了解当地法规、政策，了解政府相关部门的管理规定，承诺能够在当前政策条件下完成约定内容，遵守法律、法规和政策，接受政府相关部门的管理。 4、乙方了解当地材料及劳动力市场状况，承诺能够组织足够的设备、材料及劳动力，并承诺农忙不减员、按时支付农民工工资等条件。 5、乙方已充分了解工程所在地的天气状况和变化规律，承诺能够在现有自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容。 6、依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经平等协商，就本建设工程施工的有关事宜达成一致订立本协议。 第一条工程概况 1 .工程名称：*** - ***三期智能化安防系统； 2. 工程地点：陇海西路南，昆仑路东，永活路西。 3. 工程范围： (1) 电子巡更系统； (2) 楼宇对讲系统； (3) 园区监控系统； (4) 电梯轿厢通信系统； (5) 背景音乐及公共广播系统；
“XXX项目”智能化（弱电） 工程合同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
智能化（弱电）工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围： （1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 （2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容（包含但不限于）： （1）承包范围内各弱电子系统的方案设计； （2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计； （3）承包范围内各弱电子系统的设备供应； （4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装； （5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装； （6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装； （7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装； （8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；
（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试； （10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收； （11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋； （12）承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋； （13）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工； （14）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工； （15）其他与本工程相关的内容。 5、承包方式：本合同系固定综合包干单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作，明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》 第二条工期 1、计划开工日期： A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为：年月日，如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期： A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准，最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为：2013年11月10日，此完工日期为最终完工日期，不在调整。 3、除以下原因外，乙方须按双方约定时间按时完工，否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。 如遇下列情况，经甲方签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）施工中因停水、停电连续影响四小时以上。 （2）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
工程地址： 建筑面积 工程造价： 开发商： 承包商： 签订日期： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照中华人民共和国《经济合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致。订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：接到开工通知后一星期内技术人员进驻开始二次设计; 工期：保证交房日期 四、质量标准 工程质量标准：市优质工程
五、合同价款 金额（大写）： （小写）：Y元人民币 六、组成合同的文件 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、招标文件 4、投标书及其附件 5、本合同专用条款 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、工程量清单 10、中标工程报价单 11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同 八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 九、甲方向乙方承诺按照合同通用条款和专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同自双方签字盖章后次日起正式生效。 甲方：乙方：
（盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 签订日期：年月日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.通用条款: 是根据法律、法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 2.专用条款：是甲方与乙方根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是通用条款的具体化、补充或修改。 3.甲方：指在合同书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 4.乙方：指在合同书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 5.分包商：只在合同书中由甲方指定的分包单位; 6.项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 7.设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 8.工程：指甲方乙方在合同书中约定的承包范围内的工程。 9.合同价款：指甲方乙方在合同书中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
编号：_____________建筑智能化工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包工程内容：。 二、合同工期 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据
合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求，乙方应全力配合完成工程最终质量目标。（如总包单位质量创杯，分包单位也应按创杯要求施工）。 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元（大写：）闭口包干，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按照要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全
智能化系统工程承包合同 甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方） 按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围 该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门 第2条工期 工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅 助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内： 本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则 当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。
(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式 乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。 第4条工程款的支付方法 工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币， 于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%， 即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格 后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整 体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付 给乙方。 第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等， 开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。
弱电施工合同-最新范本 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品. 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件. 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料. 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场. 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作. 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库. 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工. 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商. 四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收.无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格. 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款.工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清. 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》. 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方.但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工. 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金. 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款. 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖. 十、合同生效及其它
合同编号：YT-FS-4951-82 弱电工程承包协议(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电工程承包协议(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方（简称甲方）：_____ 承包方（简称乙方）：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： －iso11801 国际建筑通用布线标准 －ieee 100 base-t 100兆以太网 －ccitt isdn 综合业务数据网络标准 －ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口（fddi）标准 －ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92） h 智能建筑设计标准（ebd-03-95） h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89） h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
（cecs 72：97） h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97） 以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2.弱电施工地点：____区（县）____路____号。 3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4.承包方式：____（包工包料、清包工、部分承包）。 5.总价款：￥__ ____元，大写（人民币）：____ 其中：材料费：____，人工费：____ 管理费：____，设计费：____ 垃圾清运费：____，税金（3.41%）：____ 其他费用：____ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6.工期：自____年____月____日