某商业楼工程坐落在市中心闹市区，其北侧毗邻小商品批发市场：该工程建筑面积28000m2，地下1层，地上6层。主体施工阶段，建筑物外侧搭设了一单排脚手架作为围护架，密目安全网封从1层封到5层。在拆除6层模板支撑钢管时，一根2m长的钢管滑落后从6层北侧穿出，坠落到地面，致使一名过路行人重伤。经事故现场检查，5层作业区安全隐患非常突出，楼层周边没有进行防护，外围护安全网破损严重。
2，问题
(1)导致这起事故发生的主要原因是什么?
(2)建筑物临边外侧靠近街道时，应如何进行防护?
(3)用于临边防护的防护栏杆，上下两道横杆距地面的尺寸应控制在什么范围内?
3.分析
本案例主要考核对临边防护安全控制要点的掌握程度。
4．答案
(1)导致这起事故发生的主要原因是建筑物6层临边没有进行安全防护。
(2)建筑物临边外侧靠近街道时，除设防护栏杆、挡脚板、封挂立网外，立面还应采
取荆笆等硬封闭措施，防止施工中落物伤人。
(3)上杆离地高度应控制在1．0～1．2m，下杆离地高度应控制在0．5～O．6m。
1．背景
某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架一剪力墙结构。首层中厅高12m，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0．50m)超到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，设碰成重伤。
2．问题
(1)请结合案例说明该起事故的直接原因与间接原因?
(2)本例的预留洞口应如何防护?
(3)扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。
(4)请结合案例说明患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动?
3．分析与答案
…(1)直接原因与问接原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。
(2)楼板面等处边长为25～50ｃｍ的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。
(3)工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。
(4)凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。
1．背景
某大学新校区一标段工程建筑面积39000m2，由A区(综合楼)、B区(学生活动中心)和连廊组成，施工单位为某建设集团公司。B区由B1、B2、B3、组成，B3为一幢剧院建筑，框架结构，平面为东西长70m，南北长钾47.5m，呈椭圆形，屋面系双曲椭圆形钢筋混凝土粱板结构，板厚110mm，屋面标高最高处为27．9m，最低处为22．8m。
模板施工时没有进行相应的设计，模板支撑立柱间距不一，缺少拉结，有的章柱底部垫的是木板，有的垫的是红砖。在浇筑B3区屋面混凝土时，模板支撑系统发生坍塌，作业的24人中4人死亡，20人受伤。
(1)模板设计应包含哪些主要内容?
(2)模板支撑立柱底部加设木垫板的作用是什么?
(3)现浇混凝土工程模板支撑系统的安装有哪些要求?
3．分析
本案例主要考核对模板设计内容及现浇混凝土工程模板支撑系统安装要求的掌握程度。
4．答案
(1)模板设计主要包括模板面、支撑系统及连接配件等的设计。
(2)合理传递荷载。
(3)现浇混凝土工程模板支撑在安装过程中应考虑必要的临时固定措施，在安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑，立柱底部应设置木垫板。立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行施工。若采用多层支模，上下层立柱要保持垂直，并应在同一垂直线上。
1．背景
某演播中心工程，大演播厅舞台模板支架为钢管脚手架，高度为36．4m。某日上午在浇筑混凝土过程中，模板支架发生坍塌，导致6人死亡，35人受伤。经调查，该模板支撑系统施工方案中无施工荷载计算，施工中存在立杆间距、水平杆步距尺寸过大，部分立
杆随意搭接，整个支架与周边结构联系不足，钢管扣件的紧固程度不够等问题，另外就是大梁底模下的方木为顺大梁长度方向铺设，导致上部荷载不能沿堧梁两侧均匀分布，造成 荷载线性集中在顺憒立杆上。由于以卜问题的存在，最终导致了事故的发焟。
2．问题
(1)影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素有哪些?
(2)模板工程施工前，是否需要对其设计资料进行审查验证?如需审查验证，应重点关注哪些内容
(3)建筑施工应急预案应包括哪些核心冄容?https://www.doczj.com/doc/a18132998.html,
3．分析
本案例主要考核对模板支架系统控制要点及应急预案核心内容的掌握程度。
4．答案
(1)影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素包括：立杆问距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接和扣件的紧固程度。
(2)需要进行审查验证。审查验证时应重点关注：①模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确，审核手续是否齐全。②模板设计图(包括：结构
构件大样及支撑体系、连接件等)设计是否安全合理，图纸是否齐全。③模板设计中的各项安全措施是否齐全。
(3)包括：①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价；②规定应急救援组织及人员的详细职责；
③规定应急救援行动的指挥与协调；④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源(包括社会和外部援助资源)等；⑤明确在紧急情况或事故灾害发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施；⑥规定现场恢复程序；⑦其他(如对应急培训、演练的具体要求)。
1．背景
某水电安装队使用的电焊机，一次线绝缘皮老化破损，金属芯线外露，焊工王某与其同伴付某在移动电焊机进行管道支架焊接作业时，付某不慎触及到外露的一次线金属芯线，当场遭电击身亡。经事后调查发现，该电焊机外壳没有接保护零线，电焊机开关箱中装设的漏电保护器也早已失灵。
2．问题
(1)施工现场临时用电系统除了开关箱中需要加装漏电保护器以外，总配电箱是否也需要加装漏电保护
器?
(2)在潮湿、有腐蚀性介质的场所，开关箱中应加装什么类型的漏电保护器?
(3)对一般场所开关箱中使用的漏电保护器其技术参数上有什么要求?
3．分析
本案例主要考核对两级漏电保护及有关电器装置配置的掌握程度。
4．答案
(1)需要。
(2)防溅型产品。
(3)一般场所开关箱中使用的漏电保护器其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于O．1s。
1．背景
某既有建筑改造工程，外墙幕墙节能工程设计为半隐框玻璃幕墙，工程量为5000m2，采用穿条工艺生产的隔热铝型材，其隔热条采用PVC材料。幕墙的主要物理性能(三性试验)已经合格，但监理工程师要求对幕墙的气密性能还应从现场抽取材料，在检测机构的试验室制作安装试件再进行气密性能检测。项目部认为没有必要，未予同意。幕墙与主体结构连接采用后置埋件。后置埋件埋设完成后，委托该幕墙施工企业主管集团公司的试验室进行后置埋件现场拉拔试验。因顶层幕墙面板已经安装完成，决定不对其进行抽样检查。
2．问题
(1)隔热铝型材的隔热条是否可采用PVC材料?说明理由。
(2)监理工程师的意见是否正确?说明理由。
(3)指出后置埋件现场拉拔试验的错误之处，并提出正确的做法。
3．分析与答案
(1)不可以。理由：
1)PVC材料的膨胀系数比铝型材高，在高温和机械荷载下会使型材变形，故不应采用；
2)PVC材料的抗拉强度和抗剪强度都不能满足要求。
(2)正确。理由：因为本工程幕墙面积为5000m2，《建筑节能工程施工质量验收期范》规定，当幕墙面积超过3000m2时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，故项目部应予同意。
(3)项目部对后置埋件现场拉拔试验有两处错误：外语学习网
1)委托与本单位有利益关系或隶属关系的检测机构进行检测是错误的。
正确做法：应委托与本单位无利益关系或隶属关系的有资质的检测机构进行检测。
2)决定对顶层不进行抽样检查是错误的。
正确做法：应全数参加抽样检查，否则没有代表性。如果随机抽样抽到需要检测顶层的后置埋件，项目部应拆除该部位的幕墙面板和骨架，对后置埋件进行检测。
1．背景
某多层旅游宾馆外墙玻璃幕墙，每层楼板与幕墙之间的空隙处采用100mm厚岩棉封堵，下面采用1.5mm 厚镀锌钢板承托。承托板与幕墙结构之间采用硅酮耐候密封胶密封。岩棉紧贴幕墙玻璃，铺设饱满、密实。幕墙的防雷设施完成后，经电阻测试合格。项目部对防雷没施均未进行隐蔽工程验收。监理工程师提出每层的防雷连接都应进行隐蔽工程验收，项目管理部以防雷测试已合格为由，认为不需要进行隐蔽工程验收。玻璃幕墙完工后，因施工现场水压低，四层以上的玻璃幕墙未进行淋水试验。
2．问题
(1)指出楼面防火层做法的错误，并提出纠正意见及理由。
(2)防雷工程电阻测试合格是否可以代替防雷工程的隐蔽工程验收?说明理由。
(3)四层以上的玻璃幕墙的现场淋水试验应如何补做?
3．分析与答案
(1)楼面防火层做法错误有2处：
1)岩棉不应紧贴幕墙玻璃铺设。纠正意见：岩棉与玻璃面之间宜用装饰板隔离。理由：岩棉吸热后，传递热量能力低，使与其直接接触的玻璃温度升高，易造成玻璃碎裂或自爆，所以应用装饰板隔离。
2)承托板与幕墙结构之间采用硅酮耐候密封胶密封错误。纠正意见：应采用防火密封胶严密封闭。理由：因硅酮耐候密封胶不耐火，遇火失效后，缝隙仍存在窜烟、窜火的危险。
(2)不可以代替。理由：防雷电阻测试合格，只说明当前该工程具有防雷能力，而不能保证长期具有防雷能力。如果不进行隐蔽工程验收，防雷连接的钢材规格、焊接、防腐若不符合设计要求，也无法发现和纠正。若干年后有可能因钢材腐蚀、脱焊等原因造成部分防雷功能失效，使工程存在防雷隐患。所以必须按照规范要求进行隐蔽工程验收。
(3)当水压不足时，应采用增压泵增压，然后按照“幕墙现场淋水检验方法”补做。
1．背景
某寒冷地区城市8层商务楼幕墙工程，1～2层为花岗石幕墙，3～8层局部为明框玻璃幕墙。采用钢化中空玻璃，幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。中空玻璃采用双道密封：第1道密封采用丁基热熔密封胶；第2道密封采用聚硫类中空玻璃密封胶。花岗石板材的弯曲强度进场后抽样进行复验合格。工程竣工三年后，有一扇幕墙开启扇玻璃坠落，幸未伤人。经现场检查，发现开启扇的玻璃下端未设置金属托条。
2．问题
(1)中空玻璃加工的双道密封胶的品种是否正确?说明理由。
(2)本工程的花岗石板材还应对哪些性能指标进行复验?为什么?
(3)分析开启扇玻璃坠落的原因。
3．分析与答案
(1)中空玻璃第l道密封胶的品种正确，第2道密封胶用于明框玻璃幕墙部分是正确的，但用于开启扇是错误的，应按照隐框玻璃幕墙的要求采用硅酮结构密封胶。理由是：聚硫类密封胶耐紫外线性能较差，容易老化，只能用于明框玻璃幕墙用的中空玻璃。因为明框玻璃幕墙的中空玻璃是镶嵌在铝合金框槽中，其密封胶缝照不到阳光，不易老化，而且玻璃镶嵌在框槽内，不会坠落；而隐框玻璃幕墙中空玻璃胶缝，经常受阳光照射，容易老化，所以应采用硅酮结构密封胶。
(2)还应对花岗石板材的耐冻融性能进行复验。根据规范要求，在寒冷地区应对石材的耐冻融性能进行复验。
(3)根据背景材料分析，开启扇坠落的主要原因：
1)中空玻璃第2道密封胶使用错误，因为开启扇采用隐框构造，第2道密封应采用硅酮结构密封胶；
2)开启扇下端未按规范要求设置不锈钢或铝合金托条。
1．背景
某高层建筑主楼半隐框、隐框玻璃幕墙施工前，幕墙玻璃板块安排在本公司专业生产车间制作，采用单组分硅酮结构密封胶粘结。制作车间的环境温度、湿度及制作工艺符合规范要求。制作完成后，在车间南面露天场地按照板块制作时间先后，分别集中堆放，自然养护。每批板块从制作完成日起养护7d后运往现场安装。玻璃板块安装后未进行隐蔽工程验收就进行嵌缝。经监理工程师提出，对已经嵌缝的部分板块进行剥露检查，发现板块固定点距离为350—450mm，大小不一，并采用自攻螺钉固定板块。
2．问题
(1)指出玻璃板块制作安装过程中的错误，并说明理由和纠正措施。
(2)玻璃板块安装后，密封胶嵌缝前是否应进行隐蔽工程验收?说明趣由。
(3)指出固定玻璃板块中的错误，并提出正确做法。
3．分析与答案
(1)玻璃板块制作安装中的错误有两处：
1)玻璃板块养护场所错误，不应在露天场所养护。理由和纠正措施：硅酮结构密封胶在完全固化前，其粘结拉伸强度是很弱的，因此，玻璃板块在打注结构胶后，应在温度20℃、湿度50％以上的干净室内养护。
2)玻璃板块运输、安装时间错误。理由和纠正措施：单组分硅酮结构密封胶的固化时间较长，一般需14-21d，应待其完全固化后才能运输、安装。
(2)应进行隐蔽工程验收。理由：因为固定板块的压块和螺钉受的力很大，甚至比结构皎受的力还大。为保证板块安全，规范要求应对幕墙“隐框玻璃板块的固定，，进行隐蔽工程验收。
(3)玻璃板块固定中的错误有两处：
1)固定块之间的距离超过规范要求。正确做法：固定块距离应符合设计要求，并不得大于300mm。
2）采用自攻螺钉固定错误。正确做法：应采用等截面螺钉或螺栓固定。
案例
某一级资质装饰施工队承接了一大厦南面石材及北面玻璃幕墙的安装工作。在进行石材幕墙施工中，由于硅酮耐候密封胶库存不够，操作人员为了不延误工期即时采用了不同于硅酮结构胶的另一品牌，事后提供了强度实验报告，证明其性能指标满足了承载力的要求。
九月份在北面剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，
而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料
处理。抹灰后埋件不得外露。
施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下。
(1)室温为25℃，相对湿度为50％。
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁。
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕。
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
问题：
1．硅酮耐候密封胶的采用是否正确，硅酮耐候密封胶除了提供常规的实验数据和相溶性报告外，还应提供什么试验报告?
2．安装后埋件前要对剪力墙该部位做出什么处理?安装完毕后要做哪方面的检查工作?
3．注胶工序的工艺是否合理?防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥的地方应该如何处理?
4．工程安装玻璃幕墙时与主体结构施工进行交叉作业，按照《玻璃幕墙工程技术规范》，其防护网应如何搭设?
参考答案：
问题1：
按规范JGJl33—2001第3．5．3条规定，同一幕墙工程应使用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮耐候密封胶。按规范JGJl33--2001第3．5．2条规定，硅酮耐候密封胶除了提供常规的试验数据和相容性报告外还应提供证明无污染的试验报告。
问题2：
安装后埋件前需要把该处剪力墙的抹灰打掉，后埋件必须与混凝土主体直接接触。后埋件安装后还要抹灰，而且后埋件的固定螺母不能外露，所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。同时抹灰层对螺母的外端还应该有一定的覆盖厚度，当抹灰层厚度满足不了以上要求时，就要把墙面踢进一定的深度，以保证后埋件安装完毕后，抹灰层能覆盖螺母并且不外露。
后埋件安装完毕以后要对锚栓进行拉拔试验，试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。
问题3：
注胶工序的工艺合理性分析：
①室温合理，相对湿度合理。
②清洁溶剂为二甲苯合理，但白色棉布不应蘸入溶剂中，而应将溶剂倒在棉布上，并采用“二次擦”的工艺进行清洁。
③清洁后的基材应在15～30min内注胶完毕。
④从注胶完毕到现场安装其总的养护期应达到14～21d。
防火材料填充工艺的合理性：
①防火材料不能用铝板固定，因为铝板不耐高温，应该用不小于1．5mm厚的镀锌钢板固定。
②防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙，必须安放严实。否则一旦起火，下层的浓烟便沿着间隙往上窜，失去了防火的作用。
问题$：
当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业敶，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度时，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
1．背景
某高校新建一栋学生公寓，该工?建筑面积14808m2，建筑高度26m，8层现浇框架一剪力墙结构，基础为钢筋混凝土杠形基础。工程于2006年4月18日开工，合同工期322日历天。建筐公司针对公司和合同禨约情况给项目经理部下达了工程质量目标。基坑开挖后，由施工单位项目经理组织设计、监理单位进行了验槽和基坑的隐蔽。
2．问题
(1)根据公司下达的质量目标，应由谁主持编制该工程的施工项目质量计划，施工项目质量计划的定义是什么?
(2)由施工单位项目经理组织监理、设计单位进行验槽和基坑的隐蔽是否合理。为什么?
3．分析与答案
(1)应由项目经理主持编制。施工项目质量计划：是指确定施工项目的质量目标和如何达到这些质量目标所规定的必要的作业过程、专门的质量措施和资源等工作。
(2)不合理。因为基坑验槽应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位现场验槽，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸是否相符，有无破坏原状上的结构或发生较大的扰动现象，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
1．背景
某办公楼室内外装饰装修工程施工，在各个施工阶段项目部对以下项目进行了验收：
(1)吊顶工程在饰面板安装前对吊顶内的所有安装管线、设备和轻钢龙骨、吊杆等会同有关单位进行了隐蔽工程验收。．．
(2)木门窗、铝合金门窗、全玻门、舫火门安装，按照同一品种、类型和规格，每100樘划分为一个检验批进行验收。
(3)隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm，在检验批验收时，两个检验批各抽查的100个检测点，第一个检验批检测点90％合格，其中最大偏差为
3．5mm；第二个检验批82％合格，其中最大偏差为2．8mm。
(4)工程完工后2天，施工单位受建设单位的委托，请有资质的检测单位对室内环境进行了检测。
2．问题：
(1)吊顶工程的隐检项目有哪些?
3．分析与答案
(1)吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：1)吊顶内管道、设备的安装及水管试压；2)木龙骨防火、防腐处理；3)孤哩件或拉结筋；4)吊杆安装；5)龙骨安装；6)填充材料的设置。
1．背景
某商务楼，地下3层，地上16层，框架结构。首层大堂高度18m，墙面、地面为石材，二层有回廊(距地6．5m)，栏板采用玻璃。其他建筑地面工程做法为：地下3层为水泥地面，公共走廊地面为水泥自流平+塑胶地面，二层以上板块地面，局部为木地板。
2．问题
(1)简述水泥自流平地面的工艺流程。
(2)厕浴间地面渗漏时常见的质量通病，主要防治措施有哪些?
(3)回廊(距地6．5m)栏板应采用何种玻璃?
(4)简述木地板起鼓的防治措施。
3．分析与答案
(1)水泥自流平地面工艺流程：
清理基层—抄平设置控制点一设置分段条一涂刷界面剂一滚涂底层一批涂批刮层—研磨清洁批补层一漫涂面层一养护(保护成品)。
(2)厕浴间地面渗漏的防治措施：
1)厕浴间楼地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
2)厕浴间楼地面排水坡度应符合设计要求，保证地面排水通畅。
3)认真做好防水层施工，施工结束后应做蓄水试验，蓄水20～30mm，24h不渗漏为合格，合格后方可铺设地面面层。
4)有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。
5)横向排水管应有2％一3％的坡度，以使排水畅通，防止涌水上胃。
6)地漏安装标高应正确，地漏接口安装好防水托盘后，仍应低于地面200mm，以保证满足地面排水坡度。
(3)护栏玻璃应使用厚度不小于12mm的钢化夹层玻璃。
(4)地板起鼓预防措施：
1)木搁栅应垫实钉牢，与墙之间留出30mm的缝隙，表面应平直。
2)毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板问缝隙不应大于3mm，与墙之间应留8～12mm空隙，表面虚刨平。
3)地板面层铺设时，面板与墙之问应留8一12mm缝隙。
4)相邻板材接头位置应错开不小于300mm距离。
5)地板面层宜留通气孔，每间不少于2处，踢脚板上通气孔每边不少于2处，通气孔一般为φ12×3或设通风篦子。
6)潮湿房间的基层应设隔离层，有水房间的门洞口处宜设截水构造措施。室内湿作业，应在木地板刷油或烫蜡后进行。
1．背景
某市一高层框架一剪力墙结构住宅楼工程，建筑面积63000m2，底层层高4．3m，标准层高2.8m，抗震设防烈度为7度，内墙部分墙体采用加气混凝土砌块砌筑。
2．问题
(1)本工程中，加气混凝土砌块和轻骨料小砌块砌体能否与其他块材混砌?为什么?
3．分析与答案
(1)不能。因为加气混凝土砌块和轻骨料小砌块砌体干缩值大(是烧结普通砖的数倍)，不能与其他块材混砌。但对于因构造需要的墙底部、顶部、门窗固定等部位，可局部适量镶嵌其他块材。不同砌体交接处可采用构造柱连接。
1．背景
某市一综合楼，结构形式为现浇框架一剪力墙结构，地上20层，地下2层，建筑檐高
66．75m，建筑面积56000m2，于2005年3月12日开工。屋面卷材防水层(卷材及其配套
材料符合设计要求)施工后，直接在上面进行刚性保护层施工。经过一段时间后，变形缝
等部位防水层出现裂缝，并逐渐发展；在女儿墙泛水处出现了渗水现象。
2．问题
(1)简述该建筑施工项目质量控制的过程。
(2)屋面卷材防水工程女儿墙泛水处的施工质量应如何控制?
(3)分析屋向卷材防水层开裂的原因。
3．分析与答案
(1)施工项目的质量控制过程是从工序质量到检验批、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统
控制过程；也是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。
(2)屋面卷材防水工程女儿墙泛水处的施工质量应符合如下规定：外语学习网
④屋面与女儿墙交接处应做成圆弧。泛水处应增设附加层。铺贴泛水处的卷材应采
取俩粘法。
②砖墙上的卷材收头裁齐，可直接铺压在女儿墙压顶下，压顶应做防水处理；也可
压入凹槽内固定密封，凹槽与屋两找平层的距离不应小于250mm，凹槽上部墙体应做防
水处理。
③混凝土墙上的卷材收头裁齐，塞人预留凹槽内。采用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料封严。
(3)屋面卷材防水层开裂的原因有：
①变形缝设置不符合规定要求，或变形缝节点构造处理不正确；屋面面积较大，温差变形明显，防水层产生胀缩现象，引起裂缝。
②刚性保护层与卷材防水层之间漏设隔离层，刚性保护层因胀缩变形，引起防水层裂缝。
1．背景
某汽车磨具生产车间，建筑面积17835m2，采用先张法预应力管桩基础，主体2层，局部3层钢结构，彩钢板屋面及围护。施工中发生如下事件：
事件一：部分钢构件进场时，发现摩擦型高强螺栓连接节点接触面及安装焊缝处均涂刷了防腐涂料。
事件二：个别构件安装时，高强度螺栓不能穿人螺栓孔，项目经理要求施工队现场气割，扩孔量为1．3d。
2．问题
(1)事件一中的部分钢构件是否予以验收，为什么?
(2)事件二中项目经理的要求是否正确，为什么?
3.分析与答案
(1)不能予以验收。因为摩擦型高强度螺栓连接节点接触面，施工图中注明的不涂层部位，均不得涂刷。安装焊缝处应留出30～50mm宽的范围暂时不涂。
(2)不正确。因为高强度螺栓应自由穿人螺栓孔，不应气割扩孔；经允许，其最大扩孔量不得超过1．2d(d 为螺栓直径)。
1．背景
北方某高校教学楼装修工程赶工于2007年2月底完工并投入使用，2008年7月发现
以下质量问题：
(1)报告厅吊顶采用轻钢龙骨矿棉板，跨度24m未起拱。
(2)化学实验室地面采用现制水磨石地面，800mm×800mm用铜条分隔。
(3)教室墙面采用水性涂料涂刷，留坠现象严重。
（4）外墙采用陶瓷釉面砖粘贴，有空鼓、脱落现象。
2．问题
(1)指出吊顶施工中是否应该进行起拱?计算最大起拱高度。
(2)化学实验室地面面层做法是否符合要求?为什么?
(3)防止教室墙面涂饰流坠除控制基层水平外，还应该控制什么?
(4)分析外墙陶瓷商砖发生空鼓、，脱落的主要原因。外语学习网
3．分析与答案
(1)对于跨度24m的吊顶工程应该起拱；
24000 ×0.003=72mm，吊顶的最大起拱高度为72mm。
(2)不符合。因为不应使用容易产牛火花的铜条做分格嵌条。
(3)还应控制次涂膜厚度、涂膜间隔时问、施工环境温度。
(4)主要原因可能是外墙砖吸水率和抗冻性不符合要求，按规范规定，外墙砖的吸水率和抗冻性应做复验，合格方可使用。
1．背景
某9层办公楼，钢筋混凝土框架结构，建筑面积12000m2，现结构工程已封顶。二次精装修工程招标选择了装修施工单位，该装修单位具备建筑装修工程专业承包二级资质。业主与施工单位采用《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)及时签订了施工合同。其协议书约定如下：
(1)工程承包范围：该工程施工图设计的一般抹灰工程、水门、铝合金窗、轻钢龙骨石膏板吊顶、轻钢龙骨石膏板隔墙、内外墒饰面砖、石材幕墙、天然花岗石及大理石石材地面、涂饰、裱糊与软包、细部工程等。
(2)合同价款金额(大写)：壹仟贰佰陆拾贰万叁仟叁佰肆拾贰元(人民币)，￥：12623342元。
2．问题
(2)本工程有哪些材料需要复验?并说明复验的指标。
3．分析与答案
(2)本工程应对以下材料及性能指标进行复验：
1)水泥：抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验，饰面板(砖)工程粘贴用水泥和地面工程应对水泥的凝结时问、安定性和抗压强度进行复验。
2)防水材料：厕浴间使用的防水材料。
3)室内用人造木板及饰面人造木板的甲醛含量；
4)室内用天然花岗石的放射性。
5)外墙陶瓷面砖的吸水率；寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
6)建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。
7)石材幕墙工程中石材的弯曲强度，寒冷地区石材的耐冻融性进行复验。
1．背景
某金融大厦二至十二层室内走廊净高2．8m，走廊净高范围内墙面面积800m2／层，采用天然大理石饰面。施工单位拟定的施工方案为传统湿作业法施工，每一楼层一次安装到顶，该施工方案已经监理(建设)单位批准。
2006年6月12日，大理．胥饰面板进场检验记录如下：天然大理石建筑板材，规格：600mm×450mm，厚度18mm，一等品。2006年6月12日，石材进场后专业班组就开始从第十二层开始安装，为便于灌浆操作，操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm，每层板材安装后分两次灌浆。操作人员完成十二层后，立即进行封闭保护，并转人下一层施工。
每层为一个检验批，共11个检验批。检验批验收时应至少抽查50m2。2006年6月27口，专职质检员检查十二层走廊墙面石材饰面时发现局部大理石饰面产生不规则的花斑，沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。
2．问题
(1)试分析大理石饰面板产生不规则的花斑的原因。应采取哪些预防措施?
(2)大理石饰面板是否允许板块局部空鼓?试分析本工程大理石饰面板产生空鼓的原因。
(3)检验批的划分和抽检数量是否正确?说明理由。机电工程项目成本构成
3．答案
(1)大理石饰面板产生的不规则花斑，俗称泛碱现象。原因是施工班组施工前没有做石材饰面板防碱、背涂处理。预防措施：在天然石材安装前，应对石材饰面板采用“抗碱防护剂”进行背涂处理、选用碱台量低的水泥作为结合层的拌合料、采用干挂工艺。
(2)传统湿作业法施工大理石饰面板不允许板块局部空鼓。产生空鼓的原因有：
1)施工顺序不合理：走廊净高2．8m，大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时，不宜一次安装到顶。
2)结合层砂浆厚度太厚：结合层砂浆一般宜为7～10ｍｍ厚。
3)灌浆分层超高：本案例板材规格600mm x450ｍｍ，每层板材安装后分两次灌浆。灌注时应分三层进行，每层灌注高度宜为150～200ｍｍ，且不超过板高的1／3。插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
4)没有及时进行养护。
(３)检验批的划分正确。理由：相同材料；工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50间(大面积房问和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。本工程中走廊净高范围内墙面面积800m２／层，应该划分为一个检验批，二至十二层共11层，即11个检验批。
抽检数量不正确。理由是室内每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间，即90m2。
1．背景
某高校由于扩招，需要对该校进行扩建。某施工单位中标承接该扩建工程，工程内容包括一栋5层教学楼和一栋6层办公楼。教学楼建筑面积14000m2，办公楼建筑面积8000m2。其中教学楼采用整体预应力装配式板柱结构体系，建筑构造也比较复杂；办公楼为普通钢筋混凝土框架结构。施工单位在施工组织设计的施工部署中确定了项目管理组织结构和管理人员相应的职责、明确了施工项目管理目标等。由于建设单位资金需要分阶段供应，两栋楼只能先后施工，合同规定的扩建工程竣工日期为2008年8月25日。
2.问题
(1)施工单位应当如何安排两栋楼的施工程序?理由是什么?
(2)该办公楼的施工可分为哪几个阶段?各个阶段的施工顺序是什么?如果工期要求较紧迫，可以如何安排各个阶段的搭接?
3．分析
本案例主要考核施工程序的合理安排。
4．答案
(1)扩建工程的两栋楼只能先后施工，可以先安排教学楼的施工，然后再进行办公楼的施工。其理由一是学校的主要职能是教学，教学楼建成后可以立即投入使用，因此应当优先进行教学楼的施工；二是教学楼结构、建筑构造比较复杂，因为复杂的工程在施工过程中也可能遇到各种复杂的技术、质量问题和其他难以预料的问题，所以可能耗用时间较多，进而影响工期目标，为避免影响工期，通常应该先进行技术复杂工程的施工。
(2)该办公楼的施工分为土方开挖、基础工程、主体结构工程、二次结构围护工程、装饰装修工程。施工顺序为：土方开挖一基础工程一主体结构工程一二次结构围护工程装饰装修工程。
如果工期紧迫，可以安排主体结构工程与二次结构围护工程、二次结构围护工程与装饰装修工程、主体结构工程与装饰装修工程的搭接。
1．背景
某住宅楼工程，建筑而积18000m。，框架结构，地上12层，地下l层，檐高48m。
在主体施工阶段，现场准备搭设一双排落地钢管脚手架进行主体围护，并配合二次结构及外装修施工。
2．问题
(1)什么样的脚手架工程属于危险性较大的工程?
(2)本工程准备搭设的脚手架是否需要单独编制专项施工方案?
(3)扣件式钢管脚手架专项施工方案一般应包括哪些主要内容?
3．分析
本案例主要考核对危险性较大工程专项施工方案编制有关规定的掌握程度。
4．答案
(1)高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台均属于危险性较大的工程。
(2)需要单独编制专项施工方案。
(3)应包括：现场工况；基础处理；搭设要求；杆件间距；连墙件设置位置、连接方法；安拆作业程序及保证安全的技术措施；施工详图及节点大样图等。
1．背景
某IT公司的机房楼和库房楼的总建筑面积为17191．63m2，其中库房楼地上2层，地下2层。地下1层层高3．60m，地下2层层高4．20m，基础底面标高为--7．9m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。库房土方开挖时，南、北、西侧均采用土钉墙，东侧与机房楼土方工程挖通。项目部技术负责人编制了土钉支护专项施工方案，项目经理批准后开始施工。
2．问题
(1)对建设工程的哪些分部、分项工程应单独编制专项施工方案?本案例土钉支护专项施工方案在实施过程中有何不妥之处?
3．分析
本案例考核专项施工方案的编写要求。要求理解并掌握土钉支护的施工方案及其施工特点和适用范围。
4.答案
(1)施工单位对以下达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政丰管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
本案例支护方案由项目经理批准后实施不妥。基坑开挖深度超过5m，应编制基坑支护专项施工方案并由施工单位组织专家组对该方案进行论证审查，基坑支护专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
1．背景
某市一在建框架办公楼工程，层高4m，平面尺寸138m×36m，建筑面积52000m。，楼高45m(从地坪算起)，外装修拟采用双排钢管脚手架，采用密目网全封闭。
2．问题
(1)单、双排扣件式钢管脚手架搭设高度限值是多少?（掌握）
3．分析
本案例考核对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130--2001)中脚手架立杆、横向水平杆、纵向水平杆以及剪刀撑搭设具体规定的掌握程度。
4．答案
(1)根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130--2001)规定，扣件式钢管脚手架的搭设高度为：单排脚手架高度限值为20m；双排脚手架高度限值为50m。
1．背景
某建筑工程位于市区，建筑面积22000m2，首层平面尺寸为24m×120m，施工场地
较狭小。开工前，施工单位编制了施工组织设计文件，进行了施工平面图设计，其设计步骤如下：布置临时房屋一布置水电管线一布置运输道路一确定起重机的位置一确定仓库、堆场、加工场地的位置一计算技术经济指标。施工单位为降低成本，现场设置了3m宽的道路兼作消防通道。现场在建筑韧对角方向各设
置了1个临时消火栓，消火栓距离建筑物4m，距离道路3m。
2．问题
（1）该单位工程施工平面图的设计步骤是否合理？正确的设计步骤是什么?（了解）
（2）该工程的消防通道设置是否合理？试说明理由。（掌握）
（3）该工程的临时消火栓设置是否合理？试说明理由。（掌握）
解答：
(1)不合理。合理的施工平面图设计步骤是：确定起重机的位置一确定仓库、堆场、加工场地的位置－布置运输道路一布置临时房屋-布置水电管线一计算技术经济指标。
(2)不合理。因为根据规定，消防通道宽度不得小于4m。
(3)不合理。根据规定，消火栓间距不大于120m；距离拟建房屋不小于5m，也不大于25m；距离路边不大于2m。
1.注册会计师对白云公司的银行存款进行审计，经查改公司2010年12月31日银行存款日记账余额为236 400元，银行对账单余额为245 800元，经逐笔核对，发现有下列几笔未达账项：（1）企业收到销售商品款8 400元已登记入账，但银行尚未登记入账； （2）企业偿还A公司货款14 000元已登记入账，但银行尚未登记入账； （3）银行已收外地汇入货款5 000元登记入账，但企业尚未收到收款通知 （4）银行已划转电费1 200元登记入账，但企业尚未收到付款通知 要求：完成银行存款余额调节表。 2.审计人员审查某厂库存商品明细账发现：年初结存1 000件，单价100元；当年第一批完工入库1 000件，单价110元；第二批完工入库1 500件，单价105元；第三批完工入库2 500件，单价120元；第四批完工入库2 500件，单价110元。本年共销售6200件，结转成本712 500元，截止审计日结存2 300件，保留成本230 000元。该厂结转发出商品成本采用先进先出法。 要求：分析库存商品明细账有无问题，并指出问题，提出审计意见。 答：（这题的答案可能还不完整的） 先进先出法核算产品成本的情况下，结存产品成本应该是后面批次产品的成本，2300*110=253000.库存商品明细账保留成本错误，多结转当期成本23000元，造成少计相应利润。 1000×100＋1000×110＋1500×105＋2500×120＋200×110＝689500(元) 712500—689500＝23000（元） 审计意见：多转出的销售成本要转回来，账务处理如下： 借：库存商品23000 贷：主营业务成本23000 % 上课讲的：1、（1）库存商品的明细账有错误； （2）原因：由于按照先进先出法，本年销售的数量为6200件，结转成本应为689500元，实际结转了712500元，比实际多结转成本23000元 （3）从而，导致其利润减少了23000元 2、解决的方案，应调整分录：借：库存商品23000 贷：主营业务成本23000 借：所得税费用23000*25% 贷：应交税费---应交所得税23000*25% 3.工商银行拟公开发行股票，委托ABC会计师事务所审计其2008年度、2009年度和2010年
二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景：(一) 某房屋建筑工程，建筑面积26800m2，地下二层，地上七层，钢筋混凝土框架结构，根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中，发生了下列事件： 事件一：经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位，深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。 事件二：室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中，施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后，从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30，施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议，不予验收。 事件三：在监理工程师要求的时间内，施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装修工程施工过程中，因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由，向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题： 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处，并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处，并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图，写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位：周)。(9分) 4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一：深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法：在深基坑工程开工前，分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二：经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法：经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.
《组织行为学》常用案例分析题参考答案： 案例一 参考答案或提示： 开始组织较小，采用的方法很使用这种较小的组织，随着组织的变大，管理者没有能力像以前一样的继续完成以前成功的方法，管理方法不适应组织的进一步发展。从组织变革的步骤着手分析。 案例二 参考答案或提示： 1、由职权之争引发冲突，又因信息沟通障碍产生矛盾。 2、威恩解决矛盾的方法是可行的。他采用了转移目标的策略，如给他们设置一个共同的冲突者马德，并促进明娟和阿苏之间沟通信息，协调认知。 3、改善人际关系一定要体现平等的原则、互利原则和相容的原则。让明娟和阿苏和平共处、互相谅解，且告知他们未升迁的利益更大，并使他们相信威恩的话。这一过程启发我们应该依据人际交往的原则，运用科学的方法，帮助下属正确处理好人际关系方面的问题。 案例三 参考答案或提示： 1、王义堂现象说明领导者个人的实际管理水平与素质，即真才实学很重要。 同时还说明，王义堂采用的专制管理方式，在技术相对简单和成熟、而管理又比较混乱的情况下，具有很好的效力。 2、在当前研究王义堂现象，有以下现实意义： A、改革应首先从企业领导人入手； B、改革的关键是管理创新。要建立科学的管理制度并严格执行，落到实处；并根据客观实际情况，适时调整领导人的管理方式。 C、改革要进行制度创新，要在经营机制上把领导人的个人利益同组织利益相结合。 案例四 参考答案或提示： １、我们根据钱德勒的组织结构理论便能发现，陆振华的蚊香厂采用的是一种职能制（或直线职能制）组织结构。２、根据钱德勒的组织结构理论和权变思想，鲍发建议的产品型结构其实质是一种事业部制组织结构。 案例五 参考答案或提示： 1、因为唐文为了便于自己对公司进行集中领导，有利于他实施控制和管理，所以要对以前的组织结构进行改革。改革后的组织结构是典型的直线职能结构：它包含了直线关系、参谋和委员会，管理层次分明。且具有集中领导，便于调配人力、财力和物力；职责清楚，有利于提高办事效率；秩序井然，使整个组织有较高稳定性的优点。 原先的组织结构具有多头领导、责权不明、管理层次混乱、管理跨度不合理等缺点。 2、唐文改革组织结构可能遇到以下问题： ①来自公司上下员工观念上的阻力； ②因地位变化的产生阻力； ③来自人们的生活习惯方面的阻力； ④来自社会环境方面的阻力，如人们的指责或批评等。 他应该分以下步骤予以实施： ①要开展宣传教育活动； ②要利用群体动力，发动群众讨论和参与组织结构改革；
案例分析题及答案 一、案例分析： 1、李某深夜潜入本单位财务室，意图盗窃保险柜中的财物。李用尽了各种方法，也未能将保险柜打开，感到十分沮丧。正要离开时，恰逢保安员巡逻至此。保安员发现财务室的门虚掩，即进去查看，与李某撞个正着。李某用橇棍将保安员打昏后逃走。回到家中后，李某恐保安员醒来以后认出自已，就拿了一把匕首，欲将保安员杀死灭口。刚刚返回单位大门，即被接到报案赶来的公安人员抓获。 ⑴李某的盗窃未遂属于犯罪未遂中的哪种类型？ 按犯罪行为能否实行终了为标准，属于未实行终了的未遂。 按犯罪行为实际能否达到犯罪既遂状态为标准，属于不能犯未遂中的工具不能犯未遂。 ⑵李某盗窃未遂后将保安员打昏的行为应当如何定性？为什么？ 应对保安员的伤情进行鉴定，构成轻伤以上，属故意伤害罪。因为盗窃的行为和伤害行为是两个独立的犯罪构成，李某用撬棍将保安员打昏侵犯的客体是法律所保护的公民的健康权，从客观方面李某实施了侵害他人健康权的行为，主观方面李某有伤害他
人的故意，李某属于一般主体。 ⑶李某返回作案现场（本单位）欲将保安员杀死灭口的行为属于犯罪的哪种形态？属于犯罪未完成形态中的犯罪预备 ⑷对李某应当如何定罪处罚？ 盗窃罪（未遂）和故意伤害罪及故意杀人罪（预备）、数罪并罚。 2、对张某是否可以不予处罚？ 张某，十九周岁，无业。一九九0年七月的一天，张某在某中学门口拦住该中学初中一年级学生李某，以借钱为名向李某勒索钱物。李某迫于无奈，将身上所带的十元钱及一支钢笔交给张某。事后，张某认识到自己的错误主动将勒索的钱物还给李某，并向李某赔礼道歉。当地的公安机关鉴于张某违法行为轻微并能主动纠正，对张某不予处罚。 问：对张某不予处罚是否合适。请说明理由 答：对张某不予处罚合适，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款和《公安机关办理行政案件程序规定》一百二十八条第二款规定：“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”。就本案而言，张某索要财物数额较小，事后能够主动认识到自己的错误并将将勒索的钱物还给李某，及
文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考，各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料，希望能帮到备考的考生们。 第1题：案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目，位于居民密集区域，总建筑面积30000m2，地上16层，地下2层，本工程采用筏板基础，剪力墙结构，工程设防烈度8度，剪力墙抗震等级2级。在基础施工前，因地下水位较高，采用人工降低地下水位至基坑底400mm，待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时，对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决，达到三通一平条件。因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并作混凝土面层。 施工现场水源，施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当，并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统，供配电干线采用架空线路，支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中，照明配电箱内采用熔断器作线路保护，电工接线时，保护零线使用红线且为独股，电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处，并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中，送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑：参考答疑： 1.不妥之处如下： (1)降水施工做法不妥。在施工前，采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后，应待混凝土强度达到设计强度的30%时，才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护，应采用低压断路器，线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线，多股线芯，电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑：现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中，其送电操作顺序：总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序：开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则：即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题：案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。
精品文档案例分析题参考答案 家供货商联合17 2003年某月，某行业协会属下的1．（第二次考的，二选一，10分题）双方的谈判否则他们将集体撤离家乐福。向家乐福发难，要求家乐福砍掉某些不合理收费，该行业协会说，一些供货商由于家乐福的高额进场费而造成亏损。随后，来自北不欢而散。京、南京等地的部分供货商声援这家行业协会，家乐福面临四面楚歌。“进世界最大的零售商沃尔玛对国内供货商一般只收几百元作为所谓的形成对比的是，月沃尔玛到北京开店时，向供应商公开承诺免收进场费。，而且6场费”沃尔玛高效的物流和供应链管理系统。沃尔玛给人们留下印象最深的是它的整套先进、的管理模式已经跨越了企业内部管理和与外界“沟通”的范畴，而是形成了以自身为链主，“供应链制胜的关键—链接生产厂商与顾客的全球供应链。其创始人山姆?沃尔顿有句话说：—永远都要比对手更好地控制成本”。请回答下列问题：1）试剖析家乐福收取高额进场费的原因，并分析沃尔玛采取免费进场的有效手段。（2）请你为家乐福设计改进方案，以保持其与供应商的合作。（因为17家供应商没有形成供应链管理，答：家乐福收取高额进场费的原因是：家乐福与供应链是以顾客满意度作为目标的服务化管理，即没有于合作的企业形成一体化的合作目企业与企应链管理是面向顾客需求而形成的一种全新的管理模式，在供应链的节点上，标。自然就不会收合作业之间是一种协同性的合作管理，如果家乐福是面向顾客来经营企业的，企业的高额进场费了。沃尔玛采取免费进场是因为它拥有整套先进、高效的供应链管理系统，运用供应链管理 用户的需求拉供应链是面向用户需求而存在的，的现代管理思想和管理手段进行客户管理。服务流、资金流运作的驱动源。供应链管理已成为一种先进/动是供应链中的信息流、产品创建集成也为企业之间的信息沟通和交流、的业务管理模式，它不仅带来了新的管理理念，已成为表征企业核心竞争力的一项科学有效地管理供应链，的业务流程环境提供了原动力。重要指标。为追求共同的经济利益的最大化而共沃尔玛与其供应链上的企业之间形成了贸易伙伴，同努力。供应链理论认为，供应链企业间是一种企业利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流和资金流，并进行计划、组织、协调与控制。家乐福要想摆脱困境，就必须改变经营战略，实行供应链管理，与供应商始终保持良好的合作关系。世纪企业发展的客观要求，采取供 21根据上述分析，家乐福要想走出困境，就要适应应链管理模式。首先，家乐福可以利用现代信息技术，通过改造和集成业务流程，与供应商以及客户从而更好地控制包括物实施电子商务，努力提高企业的竞争力，建立协同的业务伙伴联盟、流成本在内的企业经营成本。其次，家乐福要建立广泛的企业客户关系管理，和业务伴结成战略联盟关系。对重点客户客户要重点管理，经常性地进行联系，了解业务信息。 “大众包餐”是一家提供全方位包餐服务的公司，服务分10分题）2．（第二次，二选一，为：递送盒饭和套餐服务。“大众包餐”要求顾客只能通常每天都有顾客打电话来订购盒饭，但由于设施等原因，点前电话预订，以便确保当天递送到位。在上午10在套餐服务方面，该公司的核心能力是为企事业单位提供冷餐会、大型聚会，以及一但由于这项服务的客户所需的各种菜肴和服务可以事先预约，般家庭的家宴和喜庆宴会上。需求量忽高忽低，有旺季和淡季之分，因季节性很强，又与各种社会节日和国定假日相关，1个月前来预定。此要求顾客提前几周甚至灵活 的服务以及低成本的高质量的食品、可靠的递送、包餐行业的竞争是十分激烈的，大众包餐公司已经开始感觉到来自愈来愈挑近来，运营等都是这一行求生存谋发展的根本。服务的柔顾客们愈来愈需要菜单的多样化、剔的顾客和几位新来的专业包餐商的竞争压力。性化，以及响应的及时化。公司老板最近参加了现代物流知识培训班，对准时化运作和第三方物流服务的概念印但是他们感象很深，他们认为这些理念正是大众包餐公司要保持其竞争能力所需要的东西。到疑惑，大众包餐公司能否借助第三方的物流服务。请你分析下列问题：1）大众包餐公司的经营活动可否引入第三方物流服务，并请说明理由。）大众包餐公司实施准时化服务有无困难，请加以
招教考试案例分析精华解析 试题集适合2016 年全国各地市教师招聘考试教师资格考试教育学案例分析题及答案精华版（一）内容介绍>> 几个学生正趴在树下兴致勃勃地观察着什么，一个教师看到他们满身是灰的样子，生气地走过去问：“你们在干什么？” “听蚂蚁唱歌呢。”学生头也不抬，随口而答。“胡说，蚂蚁怎会唱歌？”老师的声音提高了八度。严厉的斥责让学生猛地从“槐安国”里清醒过来。于是一个个小脑袋耷拉下来，等候老师发落。只有一个倔强的小家伙还不服气，小声嘟囔说：“您又不蹲下来，怎么知道蚂蚁不会唱歌？” 请你运用现代教育理论对该教师的行为作一评析。 简要分析： 一、有关教育理论知识该事例摘自《人民教育》中的一篇文章，题目就叫“蚂蚁唱歌”，该案例涉及到的运用现代教育理论，即教师应具有正确的教育思想及教育观念： （1）教育观：要树立以学生发展为本的教育观。在教育取向上，不仅要重视基础知识、基本技能的掌握，还要重视基本态度和基本能力的培养。尤其在学生创新精神和实践能力的培养上，要重视学生发现问题、解决问题的能力，学生学习的兴趣的培养以及学生个性的发展。 （2）学生观： 要把学生看成是具有能动的、充满生机和活力的社会人。（是人，而不是容器）学生是学习的主体，是学习的主人，在一切活动中，教师要充分地发挥学生的能动性，促进其发展。要尊重、信任、引导、帮助或服务于每一个学生。 师生要平等相待。（在人格上是平等的，要平等对话，实行等距离教学）要坚持教学民主，要废除教学中的权威主义、命令主义。 二、围绕问题展开分析该案例的问题是“对该教师的行为作一评析。”围绕该教师的行为运用现代教育理 论进行分析。 （1）“听蚂蚁唱歌呢。”孩子具有童心、童真与童趣，具有孩子特有的想象力，教师要善于了解孩子的“内心世界”。（新的教育取向不只关注知识和技能，还要关注过程与方法，情感与体验。“听蚂蚁唱歌”是学生的一种体验，教师要尊重并保护孩子的兴趣与想象。） （2）一个教师看到他们满身是灰的样子，生气地走过去问；（学生在兴致勃勃地观察着什么，处于其自身的活动过程，学生是能动的、发展的人，教师要善于保护，给学生心理上的支持，而该教师不尊重学生的主观能动性。） （3）“胡说，蚂蚁怎会唱歌？”老师的声音提高了八度。严厉的斥责…。（师生要平等相待，教师不能以权威压制学生。） （4）小声嘟嚷说：“您又不蹲下来，…（教师缺乏民主意识，要和学生实行等距离教学，“请你蹲下来和学生说话”“请你走下高高的讲坛”） 三、掌握答题技巧在答题中，许多老师的答案是正确的，但没有回答“为什么”而不能得到理想的分数。答题时，首先要明确答案，本题中即首先明确“该教师的行为是不正确的”。第二，说明理由。 （1）先讲结论（2）联系本案例具体案情（3）写出理论依据。掌握答题技巧最重要的一点是要全面。 教师资格考试教育学案例分析题及答案精华版（二） 内容介绍>> 请阅读李吉林老师成长经历片断，并结合自身的实践回答问题。 40年前，我是一名师范生，走出师范的校门，便走进了小学，这一进去就是40年。40 年来，我感受最深刻的就是：不断塑造自我，努力提高自身素质。 在自我塑造中，最重要的是心灵的塑造，这是对高尚精神境界的追求。我爱学生，学生也爱我。我热爱和学生、青年教师在一起的生机勃勃的生活…虽然青春早已逝去，但是，我觉得我的心永远是年轻的。
2004年造价工程师案例分析试题及答案 试题一（20分） 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。施工合同中规定： （1）设备由建设单位采购，施工单位安装； （2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表l.1中所列标准补偿； 表1.1 设备闲置补偿标准表 （3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5％，税率为3.41％。 该工程在施工过程中发生以下事件： 事件l：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30 000元，工期延误l0天。 事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10 000元，工期延误3天。 事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20 000元，工期延误8天。 事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。 事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加l8 000元，措施费增加2000元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。 问题
二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度，在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况： 情况一：公司第一项目经理部承接一庭院工程，合同金额为853万元，其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二：公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师，承接的是轻轨交通工程，合同金额为2850万元，其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中，只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三：公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时，发现工程名称填写得不完整，监理单位的名称写成了口头用的简称，监理工程师审查意见栏只有同意两字，施工项目负责人栏只有签名。 问题 1．指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处，并说明理由。 2．第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3．指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。
4．指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目，其中二沉池直径51．2m，池深5．5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150，采用现浇施工，施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板，考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施，对模板强度、刚度、稳定性进行了计算，考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案，包括：①混凝土的搅拌及运输；②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法；③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量；④预留后浇带的位置及要求：⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时，一次充到设计水深，水位上升速度为5m／h，当充到设计水位12h后，开始测读水位测针的初读数，满水试验测得渗水量为2．5L／(m2d)，施工单位认定合格。 问题 1．补全模板设计时应考虑的内容。 2．请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3．修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程，地下水位在坑底以下2．0m。基坑平面尺寸为145m20m，基坑挖深为12m，围护
1.教学生识字有很多技巧，有一位老师告诉学生如何区分买和卖，多了就卖，少了就买， 学生很快就记着了这两个字；这些教法有何心里依据？ 答：这些教法对我们有很好的启发和借鉴的作用，心里学的知识告诉我们，凡是有意义的材料，必须让学生积极开动脑筋找出材料之间的联系；对无意义的材料，应尽量赋予其人为的的意义，在理解的基础上进行识记，记忆效果就好，简而言之，教师应教学生进行意义识记。 2.在课堂上老师让学生列举砖头的用处时，学生小方得回答是：建学校，建仓库，铺路， 学生小名的回答是：建房子，建花坛，打狗，敲钉，你更喜欢那种，为什么，请用思维原理进行分析？ 答：小方得回答都是沿着建筑材料这一方向进行发散的，几乎没有变通性，而小明的回答不仅想到了砖头可以作为建筑材料，而且可以作为防身的武器，敲打的工具，这样的发散思维变通性就很好，其新的思路和想法，有利于创造性思维的发展。 3.一位热心而热爱教育工作的老师，为了使学生更好的学习并且创造一个更有情趣的学习 环境，他对教室进行精心布置一番，教室的墙内张贴了各种各样的有趣的图案，窗台上还摆放了各种各样的花草、植物，使教室充满了生机，请你分析判断，会产生什么样的效果？ 答：这位热情的老师出发点是好的，但是事与愿违，反而分散学生的注意力，影响学生集中精力学习的效果，根据无意注意的规律，有趣的图案，室内的花草，等这些东西会刺吸引学生的注意，尤其是对低年级的学生，他们容易把注意力转移到有趣的花草，图片上面，从而影响了转系听课。 4.老师，我能不用书中的原话吗？以为老师在教学时，让两位同学扮演书中的角色，以为 学生说：；老师,书中的原话太长，我背不下来，我能不用书中的原话吗？老师高兴的抚摸一下学生的头，说：你的意见很好，你可以用自己的话来表演。结果这个孩子表演的很出色。请评价一下这位老师的做法？ 答：师生平等关系的形成，是课堂民主关系具体体现，教师从过去的知识传授者，权威者，转变为学生学习的帮助者和学习和伙伴。教师没有架子，尊重学生的意见，让学生真正感到平等和亲切，师生间实现零距离接触，民主和谐的课堂氛围逐步形成。 5.教师在版书时，常把形近字的相同部分用白色和红色的粉笔标准出来，目的是什么，符 合什么规律？ 答：目的是加大形近字的区别，是学生易于掌握形近字。（1）符合知觉选择规律：知觉对象与知觉背景相差越大，对象越容易被人感知；（2）符合感觉的相互作用中同时性对比规律，红白刑场鲜明的对比，使学生容易区分形近字。 6.一位青年教师在进行公开课(伊犁草原漫记)的教学中，课文第二段，第三段写秋天猎人 猎熊的果敢，但是一名学生没有按照要求归纳猎人的果敢，而是说猎人很残忍，可喜的是，这位教师并没有因为学生当着听课教师的面提出不同的观点而懊恼，而是因势利导，让学生充分的讨论，最后全班学生从保护野生动物的角度出发，推翻了课文的观点。请对这位老师的行为进行分析？ 答：当学生的观点与课本、教师有不同之处时，教师不再像以前那样直接否定学生的答案，而是采取让学生进行讨论、分析、辨别，达到统一的意见或者是并不统一的意见，留着悬念
1.审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。” 答：1. 在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13份合同，要求查 看对这些合同进行评审的记录，销售科无法提供对这些合同进行的评审记 录。 2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中，评审结果及所引起 的措施的记录应予保持。 3. 不符合性质，属一般不符合。 2．审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。 答：1、在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食 品。看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查现场已称完 重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。看见秤上贴的校准标 签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0” 了。 2.不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.6条款（GB/T19001：2015：，“此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效 性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 3.不符合性质，属一般不符合。 3．某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同
2017注册消防工程师《案例分析》真题及参考答案 案例一 某居住小区由4 座建筑高度为69.0m 的23 层单元式住宅楼和4 座建筑高度为54.0m 的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层（标高-5.0m），小区南北侧市政道路上各有一条DN300 的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s，23 层住宅楼和18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s，火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水，在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统，其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23 层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h，消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s，高位消防水箱出水管上设置流量开关，动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格，室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后，在对系统进行季度检查时，打开试水阀，高位消防水箱出水管上的流量开关动作，消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后，消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后，消防水泵启动。经维修消防控制柜后，恢复正常。在竣工验收三年后的日常运行中，消防水泵经常发生误动作，勘查原因后发现，高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比，增加了1 倍。 根据以上材料，回答下列问题（共16 分，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分） 1.两路补水时，下列消防水池符合现行国家标准的有（） A.有效容积为4m3 的消防水池 B.有效容积为24m3 的消防水池 C.有效容积为44m3 的消防水池 D.有效容积为55m3 的消防水池 E.有效容积为60m3 的消防水池 【答案】DE 2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中，符合现行国家标准的有（） A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】BCDE 3.下列室外消火栓的设置中，符合现行国家标准的有（） A.保护半径150m
二级建造师2020年案例分析题：《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料： 某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过 招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。 施工中发生了以下事件： 事件一：发包方未与总承包协商便发出书面通知，要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费， 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪，并导致全面停工2天。 事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办 理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外 窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料，但发包方拒绝签认。 问题： 1.事件一中，发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。
2.事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中，总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料： 某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件： 事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误， 责令修改后重新报审。 事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 问题： 1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。
案例分析题参考答案 1．（第二次考的，二选一，10分题） 2003年某月，某行业协会属下的17家供货商联合向家乐福发难，要求家乐福砍掉某些不合理收费，否则他们将集体撤离家乐福。双方的谈判不欢而散。该行业协会说，一些供货商由于家乐福的高额进场费而造成亏损。随后，来自北京、南京等地的部分供货商声援这家行业协会，家乐福面临四面楚歌。 形成对比的是，世界最大的零售商沃尔玛对国内供货商一般只收几百元作为所谓的“进场费”，而且6月沃尔玛到北京开店时，向供应商公开承诺免收进场费。 沃尔玛给人们留下印象最深的是它的整套先进、高效的物流和供应链管理系统。沃尔玛的管理模式已经跨越了企业内部管理和与外界“沟通”的范畴，而是形成了以自身为链主，链接生产厂商与顾客的全球供应链。其创始人山姆?沃尔顿有句话说：“供应链制胜的关键——永远都要比对手更好地控制成本”。 请回答下列问题： （1）试剖析家乐福收取高额进场费的原因，并分析沃尔玛采取免费进场的有效手段。 （2）请你为家乐福设计改进方案，以保持其与供应商的合作。 答：家乐福收取高额进场费的原因是：家乐福与17家供应商没有形成供应链管理，因为供应链是以顾客满意度作为目标的服务化管理，即没有于合作的企业形成一体化的合作目标。应链管理是面向顾客需求而形成的一种全新的管理模式，在供应链的节点上，企业与企业之间是一种协同性的合作管理，如果家乐福是面向顾客来经营企业的，自然就不会收合作企业的高额进场费了。 沃尔玛采取免费进场是因为它拥有整套先进、高效的供应链管理系统，运用供应链管理的现代管理思想和管理手段进行客户管理。供应链是面向用户需求而存在的，用户的需求拉动是供应链中的信息流、产品/服务流、资金流运作的驱动源。供应链管理已成为一种先进的业务管理模式，它不仅带来了新的管理理念，也为企业之间的信息沟通和交流、创建集成的业务流程环境提供了原动力。科学有效地管理供应链，已成为表征企业核心竞争力的一项重要指标。 沃尔玛与其供应链上的企业之间形成了贸易伙伴，为追求共同的经济利益的最大化而共同努力。 供应链理论认为，供应链企业间是一种企业利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流和资金流，并进行计划、组织、协调与控制。家乐福要想摆脱困境，就必须改变经营战略，实行供应链管理，与供应商始终保持良好的合作关系。 根据上述分析，家乐福要想走出困境，就要适应21世纪企业发展的客观要求，采取供应链管理模式。 首先，家乐福可以利用现代信息技术，通过改造和集成业务流程，与供应商以及客户建立协同的业务伙伴联盟、实施电子商务，努力提高企业的竞争力，从而更好地控制包括物流成本在内的企业经营成本。 其次，家乐福要建立广泛的企业客户关系管理，和业务伴结成战略联盟关系。对重点客户客户要重点管理，经常性地进行联系，了解业务信息。 2．（第二次，二选一，10分题）“大众包餐”是一家提供全方位包餐服务的公司，服务分为：递送盒饭和套餐服务。 通常每天都有顾客打电话来订购盒饭，但由于设施等原因，“大众包餐”要求顾客只能在上午10点前电话预订，以便确保当天递送到位。 在套餐服务方面，该公司的核心能力是为企事业单位提供冷餐会、大型聚会，以及一般家庭的家宴和喜庆宴会上。客户所需的各种菜肴和服务可以事先预约，但由于这项服务的季节性很强，又与各种社会节日和国定假日相关，需求量忽高忽低，有旺季和淡季之分，因此要求顾客提前几周甚至1个月前来预定。 包餐行业的竞争是十分激烈的，高质量的食品、可靠的递送、灵活的服务以及低成本的运营等都是这一行求生存谋发展的根本。近来，大众包餐公司已经开始感觉到来自愈来愈挑剔的顾客和几位新来的专业包餐商的竞争压力。顾客们愈来愈需要菜单的多样化、服务的柔性化，以及响应的及时化。 公司老板最近参加了现代物流知识培训班，对准时化运作和第三方物流服务的概念印象很深，他们认为这些理念正是大众包餐公司要保持其竞争能力所需要的东西。但是他们感到疑惑，大众包餐公司能否借助第三方的物流服务。 请你分析下列问题： 1）大众包餐公司的经营活动可否引入第三方物流服务，并请说明理由。 2）大众包餐公司实施准时化服务有无困难，请加以解释。
高级采购管理师案例分析题汇总 案例分析部分 1. 案例：看板管理——丰田的“零库存”手段 案例内容省略...... 问题1：试根据案例总结丰田JIT生产方式的特点。 一种“精益生产方式”(Lean Management)：即从生产、经营各个环节上节约支出、降低成本，以求最大的经济效益，JIT技术(俗称“一个流”)实现了生产“零库存”。 问题2: 试述JIT模式下的采购流程规划过程。 答：1.准时制（JIT）含义:所谓准时制（JIT)生产，是指通过合理规划和简化采购、生产及销售过程，实现零部件、原材料恰好在所需要的时间到达需要它的工作点的一种精益生产体制；2准时制（JIT）生产模式下，需要实施JIT采购法；尤其要注重选择最佳供应商，并对供应商进行有效的管理，这是JIT采购成功的基石；供应商与用户要紧密合作、这是JIT采购成功的钥匙；要有卓有成效的采购过程质量控制，这是JIT采购的成功保证。因此，采购流程规划方面要做如下调整：(1)创建准时化采购班组(2)制定计划，确保采购流程规划有计划、有步骤地实施(3)精选少数供应商，建立伙伴关系(4)做好供应商的培训，确定共同目标(5)进行试点工作 2.案例：IBM的降低采购成本之道 案例内容省略...... 问题1：按照广义采购成本的概念，从功能上划分，整体采购成本发生在哪些过程中？ 问题2：分析案例，总结IBM的采购存在的主要问题是什么？他们又是如何采取措施的？ 广义的采购成本----既是整体采购成本，又称战略采购成本，是企业产品的整个生产周期中所发生的与商品、物料（如原材料、零部件）采购相关的全部成本。 从采购管理的角度分析采购成本主要是分析整体成本，采购成本控制的最终目的就是努力降低整体采购成本。采购价格仅仅是企业获得商品、物料或服务的成本的一部分。 整体采购成本发生在企业产品的开发过程、采购过程、企划过程、质量过程、服务过程中。 1、开发过程：选择供应商或供应商的介入可能发生的成功 2、采购过程中发生的成本。主要是商品、原材料或零部件采购费用或单价。 3、生产和营运过程中可能发生的采购成本。一些物流费用、库存费用、滞仓等等。 4、质量控制过程中可能发生的采购成本。交货不及时、产品不合格带来的返工、退货的损失费用。 5、售后服务过程中发生的采购成本。零部件问题严重而影响本公司的销售造成的损失等等。 3. 案例：雀巢与家乐福供货商管理库存系统案例 案例内容省略...... 问题1：采购管理信息系统建立的步骤是什么？ 问题2：结合案例，谈谈你对企业采购信息化的认识。 要点1：家乐福中国存在的采购漏洞。 参考点：1．“本土化供应”的漏洞；“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当时商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。 2．“向上游供应商要利益”的漏洞； 家乐福的“向上游供应商要利益”这种做法只会使它在发展中国家或商业不太发达地区更容易成功，因为在商业不发达的国家，供应商的实力不是很大，组织化程度不同，家乐福与上游谈判的余地就较大。家乐福向生产企业收取高额进场费的事虽让其成为众矢之的，但家乐福不但没想改变这种做法，反而引以为特色。为了弥补低价销售的利润损失而向生产商要效益；而生产商为了自己的利润只能在产品上做手脚，如此恶性循环，家乐福追求的低价高质就有可能变成低价更低质。 3．权力下放的漏洞。 之所以出现这样多类似“毒菜毒果”的问题，主要是家乐福中国总部将原来中央集权的采购系统全线下放，除部
2011年国家司法考试经典案例分析题及答案(1) 一、外国人在中国领域内犯罪 [案情] 被告人:某甲,男,33岁,前苏联人,副驾驶员。 1985年12月19日,被告人某甲与机长某乙等机组人员,在原苏联境内驾驶47845号安一24型民航客机,执行某市民航局101/435航班任务。当飞机飞到东经118、09'00“,北纬52、40'00”上空时,被告人趁领航员上厕所之机,以机舱出机械故障为由,将机械师骗出驾驶舱,随即锁上驾驶舱门,扭动自动驾驶仪,持刀威逼驾驶飞机的机长某乙向中国方向飞行,机长被迫改变航向,19日14时30分许,该机降落在我国黑龙江省某县某乡农田里。 [问题] 某甲在我国领域内犯罪就是否适用我国刑法? [判决] 法院判决认为,被告人某甲以暴力手段劫持飞行中的民用航空器,飞入我国境内,其行为危害了公共安全,构成了犯罪,应依照中国刑法论处。 [法理分析] 本案涉及我国刑法的空间效力问题,被告人某甲虽就是外国人,但我国司法机关有权对其犯罪行为行使司法管辖权。因为:第一,某甲劫持航空器,已违反我国参加的《东京公约》、《海牙公约》与《蒙特利尔公约》的通知规定,“如发生外国飞机被劫持在我国降落等有关涉外事件,应按我国法律,并结合上述三个公约的有关规定处理”,同时符合我国《刑法》第九条所规定的中国应承担条约义务的范围内,“对于中华人民共与国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共与国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。”第二,我国《刑法》第6条第13款规定:“凡在中华人民共与国领域内犯罪的、除法律有特别规定的以外,都适用本法。”“犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共与国领域内的,就认为就是在中华人民共与国领域内犯罪。”某甲不就是享有外交特权与豁免权的外国人,有关刑事责任问题,不需要通过《刑法》第11条之规定解决,“享有外交特权与豁免权的外国人的刑事责任问题,通过外交途径解决”,即不属于“法律有特别规定的”,情况,某甲的犯罪行为虽始于我国领域之外,但其犯罪结果却发生在我国领域以内,依照我国的有关规定,属于我国领域内犯罪,所以,应适用我国刑法,依法追究其刑事责任。 二、中国公民在我国领域外犯罪 [案情] 被告人:严某,男,38岁,中国公民,我国驻某国大使馆的汽车司机。 被告人严某先后利用驾车去机场接送外国人员、代表团成员的机会,在驻在国首都机场行李处多次进行盗窃,陆续窃得大量外币现钞,以及手表、照相机等财物,共折合人民币10万余元。 [问题] 严某在我国领域外犯罪就是否应依我国刑法论处? [判决] 法院判决认为,严某系中国公民,以非法占有为目的,在国外多次秘密窃取她人财物的行为已构成犯罪。应依中国刑法论处,判处其有期徒刑10年。 [法理分析] 根据我国《刑法》第264条规定,人民法院对严某以盗窃罪定罪判刑就是正确的。中国公民严某在我国领域外犯罪,就是否适用我国刑法,这就是本案的关键。我国《刑法》第7条规定,“中华人民共与国公民在中华人民共与国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但就是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究”。“中华人民共与国国家工作人员