竹林转租承包合同
(以下简称甲方) 协议双方：
(以下简称乙方) 为了搞好竹林资源开发，提高林地利用率，促进区域经济发展，以壮大毛竹产业，让利于民，现经甲、乙双方共同协商，自愿签订此协议。
一、承包范围和面积
甲方将其管辖承包村民共份合同转包给乙方经营，
具体承包地点、面积及每年租金见附件合同。
二、承包期限
承包期限，即2014年4月25日至具体附件合同期限。承包期满后，经双方协商，乙方可以优先续签协议
三、承包费、
1、承包期间前，即2014年12月30日一次付清转让费为元
2、承包期间后每年的附加合同租金由乙方负责，
四、乙方责任和义务：
甲方义务 1、无偿的提供乙方需要的山界界线 2，有界地争议，甲方应协调解甲方应协调林地，3、所租竹林及出运公路，甲方应协调使用问题
乙方义务 1、在遵守附加合同条款甲方无权干涉2、安合同每年缴清租金
五、违约责任：双方在签定本合同后，甲方违反本合同条款，违约必须承担守约方的经济损失转让费双倍金额。
六、此协议一式五份，乙方及甲方三人，公正人各持一份
七、协议未尽事宜，双方可协商解决或签订补充协议。
八、此协议自双方签字和盖章之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
保洁承包的协议书 保洁承包协议书篇1 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 为净化校园环境，甲乙双方经平等协商，就校园部分区域的保洁工作达成一致意见，自愿签订本合同并共同遵守。 第一条合同期限 本合同期限从____年____月____日起至____年____月____日止。 第二条工作内容 1.乙方根据甲方工作需要，安排________等____人担任学校的保洁工作。保洁岗位的设置为____________________。 2.保洁形式为日常保洁，保洁时间为甲方的每个工作日。时间春冬季为________，夏秋季为____________。 3.保洁区域为____________________________。 4.保洁标准为____________________________。 第三条工作条件与劳动保护
1.甲方应为乙方提供必要的工作条件和常用保洁工具，但不常用的专用保洁工具由乙方自带。 2.甲方应建立保洁劳动安全卫生制度，排除保洁区域内的安全隐患，为乙方提供安全的工作环境。 3.乙方要严格遵守保洁工作操作规程尤其是高空作业和危险区域工作规程，确保劳动安全。 4.因工作需要甲方安排乙方加班的，应支付加班工资;加点的，应支付加点工资。加班加点的时间要符合国家规定。 第四条保洁费用 1.保洁费暂定每人每月(年)________________________元(大写)。 2.甲方按月支付保洁费用，承包协议生效后，甲方于________支付给乙方。如遇节假日特殊情况，付款时间可提前或延顺，但时间必须在_____之内。 3.甲方安排乙方加班加点的，加班工资按每人每天____元支付，加点工资按每人每小时__元支付。 第五条社会保险费 社会保险费由________缴纳;其支付方式________________。 第六条劳动纪律 乙方应当按要求履行本保洁合同，完成工作任务。乙方工作人员要遵守甲方依法制订的与此相关的规章制度和工作规程。如果拒不按要求完成工作任务或违反相关纪律和规程给甲方工作造成损失的，甲方可以解除合同。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 竹林买卖合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一： 篇一：原告李永伙、狄爱国、黄竹林、程建权诉被告杨 新国买卖合同纠纷一案原告李永伙、狄爱国、黄竹林、程 建权诉被告杨新国买卖合 同纠纷一案 (20XXO零民二初字第105号 民事判决书 原告李永伙，男。 原告狄爱国，男。 原告程建权，男。 原告黄竹林，男。 原告李永伙、狄爱国、程建权共同委托黄竹林为本案的 代理人，受理权限为特别授权。被告杨新国，男。 原告李永伙、狄爱国、黄竹林、程建权诉被告杨新国买 卖合同纠纷一案，本院于20XX年6月20日立案受理，依法由本院审判员李跃林担任审判长，与代理审判员彭义军、唐乐贤组成合议庭于20XX年7月27日公开开庭进行了审理，代理书记员胡翠军担任记录。原告黄竹林到庭参加了诉讼, 被告杨新国经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
四原告诉称，20XX年8月，四原告依约向被告杨新国运送了五车兰炭，被告杨新国只支付了三车的货款，剩余两车共计141600元货款未付，后被告杨新国向原告李永伙出具了欠条，约定在20XX年4月初付清，20XX年10月20日，经四原告与被告杨新国协商将其中的27000元债权转让给了 刘**，剩余114600元货款经四原告多次催讨被告杨新国一直未付，现四原告诉至法院请求判令被告杨新国支付原告114600元兰碳款及利息，并承担本案的诉讼费。被告杨新国 未作答辩。 经审理查明，20XX年8月，四原告将共有的五车兰炭卖给被告杨新国炼镒，被告杨新国收货后支付了50000元货款，剩余141600元未付，20XX年2月13日，被告杨新国向原告李永伙就此欠款出具了借条，约定四个月内偿还，20XX年 10月20日，经四原告与被告杨新国协商，并经刘铸富同意， 将其中的27000元债权转让给了刘铸富，后四原告多次向被告杨新国催讨剩余的114600元货款，被告杨新国一直未予 支付，现四原告诉至本院，要求被告杨新国支付货款114600 元货款及利息，从而酿成本案纠纷。 以上事实有被告杨新国向原告李永伙及债权受让人刘 铸富出具的欠条各一张，刘**的出庭证言及原告黄竹林的陈述为证，足以佐证，以上证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。本院认为：债务应当清偿，合法的债权债务受法律保护。本案中，四原告将
开 荒 保 洁 承 包 合 同甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
开荒保洁承包合同使用说明 一、合同双方应认真阅读本合同。合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、承包合同必须由发包方的法定代表人（委托代理人）和承包方亲自签章，并加盖公章（合同专用章）方为有效。 三、因开荒保洁承包合同是短期交付工作成果的合同，双方应注意有关于成果的验收、认定、验收时间、以及承包资质等方面具体操作内容的约定，做好先期风险防范。 四、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定，以确保款项流转的合法、及时、到位。 五、应确保发包人对发包项目有处分权，项目上无不利于承包经营的权利负担。 六、一些具体涉及商务条款等具体操作事项，可根据合同双方的洽商予以补充或另行签订合同附件。合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方（发包方）： 法定地址： 法定代表人： 乙方（承包方）： 住址： 身份证号： 经甲﹑乙双方友好协商，就将位于的开荒保洁工程承包给乙方施工达成如下协议，以资共同遵守。 一﹑承包工程慨况： 1、工程地点： 2、工程名称：内开荒保洁。 3、施工范围： 4、室内开荒保洁施工面积：约平方米。(按实际开荒面积为准) 5、室内开荒保洁单价：￥元/平米。 二、承包期限： 自年月日至年月日。（若遇特殊情况（停水、停电）以及甲方要求暂时停工等所造成不能施工，工期顺延）。 三、合同价款、结算方式： 1、本合同总计人民币：元整。（按实际开荒面积为准）
2、全部工程完成后，经甲方验收合格后付清全部合同款。 四、开荒标准和验收要求： 1、本合同保洁范围包括本合同项下施工范围内的所有区域内的公共区域：（等)，验收标准为甲方通过补充协议确定的开荒标准。 2、乙方开荒工作完成后，甲方在二个工作日内一次性验收，否则所造成的第二次污染由甲方负责； 3、乙方承诺在保洁工作中不对室内外的所有设施设备造成损坏，如因乙方的原因造成物品损坏，由乙方负责赔偿损失。 4、乙方在开荒保洁中，应佩戴甲方发放的施工证件，并按甲方指定路线进出施工现场。 五、双方的权利和义务： 1、甲方负责为乙方提供水、电及施工便利条件，配合乙方对每道工序进行严格检查。 2、甲方有权对乙方人员的违规行为进行管理，并对乙方保洁工艺进行监督检查。 3、如乙方保洁标准未能达到验收标准，甲方有权要求乙方限期整改，如限期整改后仍未达到标准，乙方同意接受甲方给予的警告或处罚。 4、乙方在施工过程中，对于甲方的物品造成的各种损坏，乙方应照价赔偿，乙方在施工过程中出现的任何安全事故、各方人身、财产损害均由乙方承担，与甲方无关。
工程机械挖运土石方劳务承包合同 工程名称:涪江河畔C区一标段 甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，本着平等互利、共同发展的原则，为了明确双方责、权、利关系，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守。 一、土石方挖运工程概况及承包范围 1、工程名称:涪江河畔C区一标段 2、工程地点:高新二路 3、挖运土石方范围:基础土石方 二、挖运土石方承包范围 1、按设计文件、施工技术人员放线测量的挖运方量包干 2、开挖期间的地方人为干扰，挖运过程的范围清洁工作及土石 方的运卸去处、安全等范围 3、按施测技术人员放线测平一次性挖到位、捡平、放坡达要求， 符合规范验收深度。 三、工期 从甲方通知乙方动工之日起至全部土石方挖运完竣工，总工期为天，不得延误，除下暴雨及人力不可抗因素，导致工期延误外。四、承包方式及劳务台班费的价格 1、实行捆绑式，即乙方自行组织工程机械和人员挖运土石方至 设计要求验收合格，按第二款内容包干。 2、按设计放线验收方量计算，每立方米元计价结算。五、支付方式
按每一个栋号的基础土方完成、验收合格后，支付该栋号基础土方工程量的80%款项，其余均在完工结算后一次性付清。六、双方权利义务 1、甲方工程技术人员负责在挖运工程中，进行对所挖范围放线 深度、捡平的测量、技术指导、管理协调等工作。 2、乙方自己负责组织工程机械入场挖运及人员的管理负责，协 调好市监查关系，所进场的机械、人员必须服从现场施工人员的 管理，同时遵守市环卫管理、文明规范进行施工。 3、机械及机械人员的安全、生活、油料及违反城监管理等费用 一律由乙方自行负责。 七、违约责任 本合同的违约金定为工程总额的20%款项，由违约方支付给守约方八、其他 1、本合同未尽事宜，双方另行协商。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日生效。 甲方代表: 乙方代表: 联系电话: 联系电话: 时间: 年月日时间: 年月日
保洁服务承包合同书 甲方： 乙方：经甲乙双方共同协商研究决定，乙方为甲方提供保沽服务，并达成如下协议： 一、合同期限和结算方式 l、本合同自签字之日起生效，有效期年，甲乙双方各持一份，期满时双方根据合作情况协商后重新签字。 2、甲方在合同执行期间每月底向乙方支付人民币( )元，合计年支付额为人民币( )元。 3、随着地区保障工资及物料价格上涨情况，经双方协商，做相应调整。 二、清洁标准和要求 1、总的清洁标准为物见本色，面见亮，任何时候都要达到清洁标准要求。 2、楼内所有的走廊、楼梯、大厅、病房的地面要保持清洁、光亮、无烟头、无痰迹、无死角、无垃圾、无污渍，要坚持每日定期拖擦。 3、病房、楼道、大厅玻璃一律由保洁人员负责，要经常保持洁净、明亮、定期擦试。 4、要保持天棚无蜘蛛网、无灰吊，墙围无污渍、清洁光亮。每周擦墙围、刷墙牙一次。 5、每天要彻底刷洗消毒卫生间和洗漱间的水池、墙壁瓷砖随时清洗，保持洗漱间、卫生间无异味、无垃圾、无污渍、无长流水现象。除便池要使用硫酸刷洗外，其它一律用洗衣粉或清洁剂。 6、病房的床、床头桌、窗台要每天用去污粉浸泡的抹布擦拭、消毒，保持里外清洁、无污迹。 7、各处门窗、上亮、墙壁线盒、暖气、开关等要随时保持无灰尘、无污迹。 8、楼内灯具要日常清洁保养，保持明亮。日间要保证无长明灯现象。 9、要保持庭院卫生整洁，做到无烟头、无纸屑、无废弃物。 三、甲乙双方的责任及权利 （一）甲方责任及权利 1、甲方有权对乙方工作进行监督、检查，如发现工作质量未达到清洁标准或劳动纪律、服务态度出现问题、纠纷，给甲方造成不良影响和后果的，甲方有权视情节轻重对乙方进行罚款，并从当月项目中扣除。一般情况(罚款额度在20—50元间)。 2、甲方无偿为乙方提供所需水、电。 3、在乙方按本合同要求完工时，甲方按本合同规定的结算方式每月结清项
农村土地承包经营权转包/出租合同 合同编号： 甲方（转包方或出租方）： 法定代表人身份证号： 住所：联系方式： 乙方（接包方或承租方）： 法定代表人身份证号（或营业执照号）： 住所：联系方式： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《四川省<中华人民共和国农村土地承包法>实施办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规、规章和有关政策的规定，在原承包关系不变的前提下，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经协商一致，就土地承包经营权转包/出租事宜，订立本合同。 一、转包/出租土地基本情况及用途 甲方自愿将位于乡（镇）或街道村或社区村民小组或居民小组的亩承包地(详见附表)的承包经营权转包/出租给乙方，转包/出租土地为农业用途，主营项目是生产经营。 二、转包/出租期限 土地承包经营权转包/出租期限不得超过二轮土地承包期限剩余年限。转包/出租期限为年，自年月日起至年月日止。 三、转包/出租价格与支付方式 （一）转包/出租按下列第种形式计价： 1.实物。乙方每亩每年支付甲方公斤（大写：）
＿＿（稻谷、玉米、小麦等），共计每年支付公斤（大写： ）（稻谷、玉米、小麦等），按该品种当年当地大宗上市时均价折算现金。 2.现金。乙方每亩每年支付甲方人民币元(大写： )，共计每年支付人民币元(大写： )。 3.其它。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 （二）转包费/租金按下列第种方式支付： 1.逐年支付。于每年月日前支付 (当年度/下年度)转包费/租金，且每年递增 %（约定不递增的填写零），或每隔年增加元。 2.其它方式。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 四、甲方的权利和义务 1. 有权获得土地流转收益，有权按照合同约定的期限到期收回流转的土地。 2.有权监督乙方合理利用、保护流转土地，有权制止乙方损坏流转土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。 3.乙方不按合同约定使用土地，改变土地用途、违反城乡环境规划、破坏水利等基础设施或给土地造成永久性损害的，甲方有权终止合同。 4.流转土地被依法征收、占用时，除按投资权属明确为乙方或第三方的青苗补偿和地上附着物补偿外的其他补偿由甲方享受。 5.甲方于＿＿年月日之前将土地交付乙方。 6.不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动和生产条件的改善。 7.法律、法规、规章和政策规定的其他权利和义务。 五、乙方的权利和义务 1.依法享有该流转土地的使用权、收益权、经营权和产品处置权。 2.符合有关法律、法规、规章和政策的规定，并报经有关部门批
开荒保洁合同协议书 甲方：（以下简称甲方）；地址： 乙方：(以下简称乙方）；地址： 经双方友好协商甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁相关事宜约定如下： 一、开荒清洁工程工地名称：马尾国税大楼工地该大厦座落于：福州市江滨路号；该大楼共计层建筑总面积㎡； 二、开荒清洁工程范围： 1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁（两面）: 2、各个安全楼道的清洁（踏步、转台、消防栓消防管）； 3、各个卫生间的全面清洁； 注：外墙面不清洁窗户玻璃洗不到的不清洁如需高空清洗应另计算费用； 二、承包方式：包工包料；清洁单价：按建筑1.8元/平方米计算；建筑面积共计：㎡总价为元（人名币）；大写：元整 三、甲方的义务和权利 1、甲方提供本工程所需的水、电到现场 2、甲方应提供给乙方存放工具库房； 3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责； 4、乙方应严格执行甲方的安全规定否则甲方有权进行处罚； 四、乙方的义务权利：
1、乙方为本清洁工程直接施工方负责现场管理不得将本工程转包给其它单位进行 2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电遵守甲方管理规定服从甲方监督管理 3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原 五、双方约定的付款方式为： 1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天甲方应按清洁工程总价的％预付工程款给乙方以保证工程所用的材料、工人生活费等； 2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80％（包括前面的预付款在内）；余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方 3、付款方式为：（1）乙方提供收据给甲方；（2）现金支付； 4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付 给乙方清洁款项甲方应支付给乙方3％的敕纳金； 六、本清洗工程工期：自XX年月日起至XX年月日止天工期若 遇甲方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的工期将顺延； 七、清洁后的第二次污染（装修改建、修补）乙方不负责再清洁；如有需要时甲方应另行计费给乙方； 八、工程完工后由甲、乙双方共同验收若清洁工程完工乙方通 知甲方验收甲方两天后不验收视为清洁工程合格验收标准为：目视无明显污迹；
合同编号： 清洁承包合同范本 签订地点： 签订日期：年月日
清洁承包合同范本 甲方为确保室内外整洁清新的高标准卫生环境，为提供优美舒适的场所，特将内外部卫生保洁工作承包给乙方，具体承包合同范本条款如下： 一、承包时间及费用 1、保洁承包时间从年月日起至年月日止。 2、保洁费暂定每月xx元。(包括材料费、机械折旧费、维修费、员工工资费、福利费、管理费、上缴税金等) 3、甲方按月支付保洁费用，承包合同范本生效后，甲方于次月10日前现金支付或划入乙方指定的银行帐户，如遇节假日等特殊情况，付款时间顺延，但时间不能超过7天。 二、保洁的形式和范围 1、保洁形式为日常保洁，也就是跟踪打扫，保洁时间为甲方的每个工作日，早上7.00-晚上10.00点钟。 2、保洁范围是甲方指定的室内外卫生和公共区域。 3、保洁标准，按甲方具体要求执行(具体标准附后) 三、甲、乙双方的权利与义务 (一)甲方的权利与义务 1、甲方有权指派专人定期不定期按照卫生保洁标准进行检查，如发现卫生不符合甲方要求，先以口头形式通知乙方管理人员，立即整改，若不及时整改，，再以书面形式通知乙方并视情况给予一定的经济处
罚。(处罚标准附后) 2、保洁人员应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方各项管理制度。 3、甲方为乙方无偿提供用水、用电，并及时对供水、排水、排污管道进行修理。 4、甲方为乙方提供简单的办公、存放清洁工具、更换服装的房子。 (二)乙方的权利与义务 1、乙方自行提供保洁工作必需的设备和工具。 2、乙方使用的保洁工作人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪纪录。 3、乙方定期或不定期指派管理人员对保洁工作进行检查，并定期征求甲方对保洁工作的意见和建议，对存在的问题及时处理。 4、乙方可根据自身的工作特点自行安排工作程序，但工作时间必须与甲方的上下班时间相符合。 5、乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，在卫生保洁过程中，采取严格的安全措施，如发生人身安全事故，责任与费用由乙方承担。(人力不可抗拒的灾害，因甲方工作场地存在安全隐患造成的安全事故和因甲方安排指挥管理中出现的事故均由甲方负责) 6、乙方负责保洁工的培训，保洁工作人员要统一着装上岗。 7、根据工作需要，或因情况更换保洁工，乙方应提前通知甲方。 四、为保证整体卫生保洁工作的统一管理，甲方需求助外单位进行清洁(机械性清洁)和临时突击清理，以及院内小型建筑、拆迁、装修、安装等工程，在同等条件下应有乙方优先介入服务。
附件1 四川省农村土地承包经营权流转合同示范文本 为加强农村土地承包经营权流转管理，规范农村土地承包经营权流转行为，维护土地流转双方的合法权益，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《四川省<中华人民共和国农村土地承包法>实施办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规、规章和有关政策的规定，就我省土地流转中的转包、出租、互换、转让、股份合作和委托流转等形式，分别制定出流转合同示范文本，供合同双方签约时参考。
农村土地承包经营权转包/出租合同 合同编号： 甲方（转包方或出租方）： 法定代表人身份证号： 住所：联系方式： 乙方（接包方或承租方）： 法定代表人身份证号（或营业执照号）： 住所：联系方式： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《四川省<中华人民共和国农村土地承包法>实施办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规、规章和有关政策的规定，在原承包关系不变的前提下，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经协商一致，就土地承包经营权转包/出租事宜，订立本合同。 一、转包/出租土地基本情况及用途 甲方自愿将位于乡（镇）或街道村或社区村民小组或居民小组的亩承包地(详见附件2)的承包经营权转包/出租给乙方，转包/出租土地为农业用途，主营项目是生产经营。
二、转包/出租期限 土地承包经营权转包/出租期限不得超过二轮土地承包期限剩余年限。转包/出租期限为年，自年月日起至年月日止。 三、转包/出租价格与支付方式 （一）转包/出租按下列第种形式计价： 1.实物。乙方每亩每年支付甲方公斤（大写：）（稻谷、玉米、小麦等），共计每年支付公斤（大写：）（稻谷、玉米、小麦等），按该品种当年当地大宗上市时均价折算现金。 2.现金。乙方每亩每年支付甲方人民币元(大写：)，共计每年支付人民币元(大写：)。 3.其他。。 （二）转包费/租金按下列第种方式支付： 1.逐年支付。于每年月日前支付(当年度/下年度)转包费/租金，且每年递增%（约定不递增的填写零），或每隔年增加元。 2.其他方式。。 四、甲方的权利和义务 1. 有权获得土地流转收益，有权按照合同约定的期限到期收回流转的土地。 2.有权监督乙方合理利用、保护流转土地，有权制止乙方损坏流转土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成
合同编号：YT-FS-7933-32 开荒保洁合同书(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
开荒保洁合同书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方）；地址： 乙方： (以下简称乙方）；地址： 经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁，相关事宜约定如下： 一、开荒清洁工程工地名称：马尾国税大楼工地，该大厦座落于：福州市江滨路号；该大楼共计层，建筑总面积㎡； 二、开荒清洁工程范围： 1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁（两面）: 2、各个安全楼道的清洁（踏步、转台、消防栓消防管）； 3、各个卫生间的全面清洁； 注：外墙面不清洁，窗户玻璃洗不到的不清洁，如需高空清洗应另计算费用； 二、承包方式：包工包料；清洁单价：按建筑1.8
元/平方米计算；建筑面积共计：㎡，总价为元（人名币）；大写：元整。 三、甲方的义务和权利 1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。 2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房； 3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责； 4、乙方应严格执行甲方的安全规定，否则甲方有权进行处罚； 四、乙方的义务权利： 1、乙方为本清洁工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。 2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。 3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。 五、双方约定的付款方式为：
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 土石方劳务承包标准合同范本 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
土石方劳务承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：土方工程。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：按甲方提供的图纸完成建设用地范围植被处理、场地平整及土方回填、压实。 1.4承包方式：本工程采用包工包料方式，包工期、质量、安全、文明施工、环境保护，以及各种管理费用均包括在乙方承包范围内，乙方全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方等关系。 第二条合同工期
开工日期：________年____月____日。 竣工日期：________年____月____日。 合同工期总日历天数30天。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按甲方认可的本工程土方回填图纸等工程文件中规定的质量标准组织施工，施工质量应符合现行国家相关质量验收规范、标准要求，工程质量等级为合格。 3.2原场地植被的处理：乙方采用机械推平杂草并碾压，此项费用已包含在填土报价内，不另计算费用; 3.3填土范围：按照图纸定位点坐标，现场放点定位，范围内土方满填，不得少填; 3.4填土完成面标高：要求填土完成面与场地边市政公路相平，路边已设标识点(黄海高程约 3.00米)，按规范验收，平均标高不低于此标识点高程; 3.5土方平整及压实：施工单位采用推土机、挖土机平整，行走过程压实土方，压实遍数不少于5遍，平整度误差小于10c; 3.6填土材料：要求土质均匀，适合绿化种植土，不得含有生活垃圾、淤泥、石块等杂质，土源质量应经建设单位验收、确认，符合要求后方可回填。 第四条施工措施 4.1乙方在施工前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边情况，有针对性的采取相应的安全、文明施工措施，开工后不得以不熟
日常卫生保洁承包合同 甲方：合肥神画时代动漫文化有限公司 乙方： 受甲方的委托，乙方承包甲方在合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园B3楼3层南跨西部办公室保洁项目。根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订以下条款，以资双方共同遵守。第一条：项目概况 1、项目名称：创新创业园B3楼3层南楼办公室保洁项目 2、项目地点：合肥市望江西路800号 3、项目范围：3层南楼办公区域、休闲区域及洗手间卫生保洁 第二条：承包期限 承包期限为年，自合同双方签字盖章之日起计算。 第三条：工作职责及项目质量 1、负责公司办公区过道、茶水间、休闲区等公共场所卫生的清扫，保 持所有公共场所的卫生整洁，地面干净、无尘土、无卫生死角，做到 每天拖地，每周能用肥皂水拖一遍； 2、负责会议室、接待区、会后的清扫、整理工作； 3、负责打扫各独立办公室的卫生，清倒办公室和公共区的垃圾。 4、保持所有公共场所玻璃窗在视线内无灰尘、蜘蛛网、印痕、每周擦 一遍以上。 5、垃圾箱位置设置合理、数量充足、无外溢现象，表面干净无污迹。 6、负责清扫办公区洗手间卫生，每天上下午各清扫一次以上，做到厕 所无异味、地面干净。
第四条：项目价款及付款方式 1、本合同价款采用总价包干承揽方式，日常清洁卫生保洁项目服务价为每月元（大写人民币：元整）。 2、付款方式：遵循先服务后付款的原则，按月支付。 第五条：上班时间 上午：8:30-11:50 下午:1:30-16:30 每天上班需要打卡记录证明按时做的卫生，迟到早退请假等按照公司的正规制度处理。 第六条：甲方的权利和义务 1、甲方指派专人对乙方作业实施监督，并有权要求乙方严格执行合同 的各项约定。 2、甲方有权对乙方负责的服务区域进行定期或不定期的检查和抽查。 3、为提高服务质量，甲方对乙方提出的合理的、积极的方案和建议应 根据实际情况予以采纳和实施。 第七条：乙方的权利和义务 1、乙方应严格按照合同的约定履行保洁服务。 2、乙方应教育工作人员遵守甲方的管理制度，不得有任何损害甲方利 益和形象的行为。 3、未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的权利、义务转让与他人。第八条：违约责任 1、甲方有权针对在清洁保养作业检查中发现的服务质量问题，经甲乙 双方现场管理人员的确认后，视情节轻重程度，按照每发现一次10元 -100元的标准要求乙方支付违约金。
开荒保洁合同 甲方：地址：邮编：联系人: 联系电话: 乙方：地址：邮编：联系人: 联系电话: 甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议： 第一条:服务的内容和要求 1、乙方为甲方提供保洁服务的地址为：二。 2、乙方为甲方提供保洁服务的范围为：二。 3、服务标准为：观感质量评定良好，通过验收。…… 4、工期自__ 年_____ 月____ 日至_____ 年____ 月_____ 日止，为期_____ 天 5、乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。第二条：甲方的权利和义务 1、按约定的时间让乙方人员准时进入现场。 2、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。 3、负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。 4、按照合同约定按时支付乙方服务费用。 5、严格要求甲方人员自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，对破坏本项目清洁卫生的行为给予制止或纠正，对屡次违反不改者给予相应处罚。 第三条：乙方的权利和义务 1、按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。遵守甲方及乙方公司所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财物，注意言行举止以维护甲方良好的形象。 2、积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。 接受甲方的监督，遇合同条款未列明的事项应及时与甲方协商解决，并服从甲方代表的合理管理。 3、乙方负责提供本次保洁的清洁工具及清洁用品。
4、在保洁服务工作期间若因乙方故意损坏甲方的财物，经双方确认属实的，乙方须 先进行修复，无法修复照价（按购买时发票全额作为依据并根据使用年限折旧后赔偿）赔偿。 5、乙方派驻甲方的工作人员，应着统一工作服和佩带工作证，工作时间内不得随意离开工作岗位。 6、乙方提供正规发票。 第四条：合同金额及付款方式 1、本合同总价款为人民币：大写万元整，小写亠元整；此价款为乙方为甲方提供如上范围开荒保洁之包干价，除此价款外，甲方不再支付乙方其他一切费用。 2、合同生效，开荒保洁服务工作完成并验收合格后，乙方开具合法完税发票予甲方，甲方在7个工作日内一次性支付乙方全部开荒保洁费用。 第五条：违约责任 1、如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总额的3%收取损失费。 2、如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总额的3%扣除服务费。 3、在合同执行期间，双方不得私自终止合同。若甲、乙双方因工作需要终止合 同的，须提前半个月以书面形式通知另一方，否则按违约处理，违约方须以5% 的承包金作违约赔偿支付给对方。 4、若因甲方的原因造成合同不能继续履行，乙方有权终止合同且无须支付违约金。 5、若因乙方公司原因而造成无法正常提供清洁服务，甲方有权单方面终止合同， 本次开荒保洁费用不再支付给乙方并有权要求乙方以5%的承包金作为违约赔偿支付给甲方。 第六条：免责条款 1、因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。 2、在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。 第七条：其它及补充条款 1、乙方应加强防火、防盗和自身的管理，遵守和执行安全、文明等规定，否则，导
土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法）和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1，工程名称；亿源煤矿土石方施工 2，工程地点；亿源煤矿 3；工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5；工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全
道路清扫保洁承包合同 甲方：舒城经济技术开发区管委会 乙方：北隅村民侯树勤、金墩村民翟恩全 为了全面加强开发区环境卫生日常管理，提高我区环境卫生质量管理水平，经开发区党工委研究决定，对全区道路卫生保洁工作进行承包。针对具体的保洁工作，经甲、乙双方共同协商，同意签订本合同。 一、承包范围 1、保洁范围具体位置分为两片： 金墩片（翟恩全负责）：经一路、纬一路、经三路（三里河路——龙潭南路段）、古城北路、纬二路、鼓楼北街（三里河路——龙潭南路段）上述道路的全面保洁以及人行道、绿化带、树垱除草，三里河路全面清扫。 北隅片（侯树勤负责）：龙潭北路（古城北路——春秋北路段）、龙潭南路、鼓楼北街（龙潭北路—纬三路段）上述路段的全面保洁以及人行道、绿化带、树垱除草，龙潭北路（春秋北路——万佛路段）、万佛路（南至舒六路）全面清扫。 2、乙方针对上述保洁范围必须做到路中心至两侧建筑物墙根，横到边、竖到沿清扫保洁。 二、承包费数额及支付方式承包费采取按月支付的方式，
每月承包金额为人民币叁万捌仟元（含税），每月的15日前支付上月的承包费。另年支付意外伤害保险费人民币6000元。 三、承包期限 承包期限：自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx 日止。 四、甲方的权利 1、甲方享有对乙方工作的监督管理权。 2、乙方必须在用工前为每名上路保洁人员购买人身意外伤害保险。 五、乙方的权利及义务 1、乙方负责保洁人员的招聘及工作安排，同时为保洁人员购买人身意外伤害保险。 2、乙方保洁人员应严格遵守各项规章制度，不迟到、不早退，衣着整洁、标志明显、机具齐全，保洁车辆干净整洁。 3、乙方保洁人员清扫保洁实行一天两普扫、全日保洁，作业人员采取两班倒的方式，不间断巡回保洁。普扫时路面要见本色、不留死角，并达到“五净、五无”标准，即咱面净、路沿净、树穴妆、门前净、墙根净；“五无”标准，即无垃圾堆、无果皮纸屑废弃塑料袋（白色树挂）、无砖石瓦块、无树叶杂草、无污泥积水。
毛竹砍伐承包合同 篇一：毛竹砍伐承包合同 合同号：XX0222 毛竹砍伐承包合同 发包方：（以下简称甲方）电话： 身份证号： 承包方：（以下简称乙方）电话： 身份证号： 经双方友好协商，双方互惠互利，自愿达成以下协议。 共同遵守 本合同。 1.甲方将自己名下位于：，林班小 班的一片毛竹林，产权证号：号的毛竹承包给乙方进行砍伐。 2.乙方按照甲方的要求，将去年以前所生的老毛竹、死竹进行砍伐，周边嫩毛竹极少或没有的情况下需要留有一些壮年老竹作为种 竹。整体以砍老留嫩，砍小留大。扩边山最边缘的老毛竹不进行 砍伐。 3.甲方将整片毛竹林承包给乙方进行砍伐，按每吨元人民币 计算（具体重量以销售时过磅为准）。并负责装车。 4.乙方按甲方指定的区域和所需的尺寸、规格、如期的进行砍伐；砍伐工人由乙方自行找人，分配工作，在工作期间工人一切安全
和工伤由乙方自行负担。 5.甲方负责办理砍伐证和毛竹山上的开路，修路，及毛竹运输。 6.乙方进场后，甲方负责公棚所需的材料、费用，人工由乙方提供。 并付给乙方部分生活费用。砍伐期间，甲方按毛竹下山量的60%的金额以现金方式支付给乙方，5天结算一次。所剩尾款等到毛竹全部砍伐完毕、下山、验收后5天内以现金方式一次性付清。 7.甲方没有如期支付工资，乙方有权停工，并向甲方索要所拖欠的工资。造成的误工费由甲方负责。 8.在砍伐期间，乙方有看管好山上毛竹的义务。如因乙方原因造成甲方的一切损失由乙方负责。 9.本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。10.本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。双方各执一份。 甲方签名（盖章）乙方签名（盖章） 签订日期：年月日 篇二：毛竹山承包合同 毛竹山承包合同 协议双方：（以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲方将坐落＿＿＿＿＿集体毛竹山承包给乙方，现经双方协商，公平、公正、自愿签订此协议。 一、承包的范围和面积 甲方毛竹林地总面积＿＿亩承包给乙方经营。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 土石方劳务承包合同通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据《民法典》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。 一、工期按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。 二、承包范围 1、范围及内容本工程内容包括甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等 2、方式乙方主要以劳务的形式进行承包，工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的操作工具铁板、铁锹由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。 三、承包价格混泥土每米元，黄土开挖每米元，柏油路开挖每米元。 四、工程质量必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。 五、工程款的支付 六、安全乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故包括行人均有乙方负责责任。 七、双方的责任甲方应做好周边关系的协调工作， 八、本合同未尽事宜双方协商解决。 九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。 甲方公章_________乙方公章_________ 法定代表人签字_________法定代表人签字_________ ________年____月____日________年____月____日
甲方： 乙方： 双方本着平等、自愿、公平、诚信、守法的原则签订本合同。 一、合同内容： 二、合作范围：（明细附后） 三、合作方式：由乙方负责人员薪酬及清洁用品工具的费用（其中不包括地毯、垃圾箱等固定 设施的费用）。 四、双方议定整年保洁服务费为人民币__________________ 元整。 甲方应按月足额向乙方支付保洁费用，每个月初支付上个月的保洁费用为人民币_________ 元整。明细如下： 五、1）办公楼保洁员_________人，每人每月_________元，全年_________元； 2）办公楼、家属楼打更人员共_________名，月工资_________元，全年_________元； 3）家属楼保洁员_________名，月工资_________元，全年_________元； 4）食堂杂工_________名，月工资_________元，全年_________万元； 5）物资库打更人员_________名，月工资_________元，全年_________元； 6）保洁员工服_________元；清洁工具_________元； 7）农村供电所保洁员每个所1名，共计17人，每人月工资_________元，全年_________元； 工服_________人计_________元；三险一金_________元； 六、保洁员工作时间可根据甲方工作时间进行调整。
七、甲方权利和义务： 1、对乙方的工作进行监督检查，有问题及时向乙方经理提出，不干涉乙方的内部管理事务（人事管理和薪金管理等）。 2、为乙方工作人员无偿提供水、电、办公室、更衣室、更衣柜和工具设备间。 3、甲方人员应爱护环境，共同维护室内公共区域卫生。 4、室内设施自然损坏和人为损坏时应及时进行维修或更换，否则影响卫生质量，其责任不在乙方。 5、对乙方在保洁过程中出现的质量问题，要求乙方及时清理，整改。 6、甲方有责任对乙方工作人员进行本单位与保洁工作有关的相关规定与制度的培训。 7、根据本地区劳资收入标准上浮时，经甲乙双方协商后应根据实际调整额度增加乙方服务费用。 八、乙方权利和义务： 1、保证清扫保洁工作质量，严格按照合同所规定的内容以及附后的保洁工作范围执行。 2、保洁人员要有良好的道德品质，并具有一定的保洁工作经验，热情礼貌的为客户服务，不发生违法行为。 3、要求保洁员统一着装，服装整洁（保洁员服装由乙方提供）。 4、爱护甲方的一切设施，如有损坏按价赔偿。 5、乙方管理人员应随时对工作进行检查，并征求甲方领导意见。 6、遵守甲方单位的各项规章制度，维护甲方的企业形象，严禁在工作期间在任何工作场地与甲方任何工作人员、顾客、业户发生语言及肢体冲突。 九、其他问题： 1、每次合同到期以前，甲方应提前一个月通知乙方，征求乙方意见是否续签，乙方有优先续签约权，如乙方同意续签甲方不可随意转包他人。 2、如果甲方不能按时支付乙方保洁费用乙方有权解除合同，由此产生的后果，即保洁人员所欠工资及先期投入的清洁工具、用品和设备的费用由甲方负责赔付。