2011年二级建造师《施工管理》难题试卷及解析
天津理工大学李建设教授编写
索赔专题一
【题目1】：
【背景材料五】：某建筑公司承接一项办公楼工程，合同约定2007年4月１日开工，2008年9月28日交工。因为工期较紧，该建筑公司提前15天进场并做好了施工准备，然而由于场地中间有2个“钉子户”不搬迁，工程不能按期开工，直到2007年7月1日，问题才解决。在等待开工过程中，该建筑公司向业主（监理工程师）发出了索赔意向通知书。
根据背景材料五，，回答以下问题：
（1）：施工合同的索赔是一种（）。
A．弥补报价损失的手段B．正当的权利要求
C．获得额外收入途径D．应对苛刻合同条件的策略
【例题解析】：正确答案为: 【Ｂ】
（２）：根据《标准施工招标文件》，在发出索赔意向通知书后，由于迟迟不能开工，该公司应按合理时间间隔，继续提交（）。
A．延续索赔通知B．新的索赔依据和证据
C．中间索赔报告D．索赔备忘录
【例题解析】：正确答案为: 【Ａ】
（３）：根据《标准施工招标文件》，为了不失索赔权利，该建筑公司应在（）提交最终索赔通知书。
A．2007年7月1日前B．2007年7月28日前
C．2008年9月28日D．2008年9月28日后
【例题解析】：正确答案为: 【Ｂ】
【题目2】：
【背景材料六】：某开发公司拟开发住宅小区，小区由７栋多层住宅楼组成。该开发公司决定以固定价合同的计价形式进行发包。
根据背景材料六，回答以下问题：
（1）：对于固定总价合同，为了合理分摊风险，发包人可以在合同中约定重大变更或其他特殊条件下对合同价格进行调整。但需要在合同中明确（）。
A．允许变更的内容B．定义重大变更的内容C．特殊条件的含义
D．调整合同价款的支付方式Ｅ．调整合同价格的方式
【例题解析】：正确答案为: 【ＢＣＥ】
（２）：工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对（）等做出的变更。A．施工的方法B．施工的程序C．工程的内容
D．工程的数量Ｅ．工程的质量要求及标准
【例题解析】：正确答案为: 【ＢＣＥ】
（３）：对于参与该工程的投标者，为了减少风险，投标时需要认真地考虑（）等价格风险对报价的影响。
A．计算错误B．设计错误C．物价
D．漏报项目Ｅ．人工费上涨
【例题解析】：正确答案为: 【ＡＣＤＥ】
【题目3】：某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为900元/台班，折旧费为150元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费为10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。A．5800 B．11300 C．34000 D．495000
【例题解析】：此题所需要注意的是，窝工时台班单价按折旧费计算。则：
直接费补偿额=2×150+20×10+5×900+20×40+5500=11300 (元)
【参考答案】：正确答案为: 【Ｂ】
【题目4】：某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000 m3，合同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200 m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。
A．1 B． 4 C．17 D．14
【例题解析】：解题步骤如下：
不索赔的土方工程量为8000×1.2=9600 (m3)
工期索赔量为（8000+10200-9600）/9600×16=14 (天)
这道题有两个陷阱。第一，土方量增加了10200 m3，而不是增加到10200 m3，考生一定要谨慎审题；第二，在计算工程索赔量时，是（8000+10200-9600）/9600×16而不是10200/960×16,也不是10200/8000×16。如果这两个问题都忽视了，就会得到其他的错误答案。
【参考答案】: 正确答案为: 【C】
【题目5】：FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工作日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；
③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用（）元。
A．1100 B．1180 C．1380 D．1680
【例题解析】：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的
损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中规定。可索赔的设备费分三种情况：当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算；因窝工费引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
题中①属于异常不利的气候条件，施工企业只能索赔工期，不能索赔费用。②属增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，即20×40=800（元），应索赔综合费用800×0.35=280（元）；
③可索赔人工费10×10=100（元），可索赔机械费2×100=200（元），所以施工企业可向业主索赔费用800+280+100+200=1380（元）。
【参考答案】：正确答案为: 【C】
【题目6】：某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。
A．1.5 B．0.9 C． 1.2 D．3.6
【例题解析】：在工期索赔计算中，运用比例计算法时的公式如下：
总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同价格×原合同总工期，也即：
50÷1000×18=0.9
【参考答案】：正确答案为: 【B】
索赔专题二
【题目1】【背景资料】某商住楼工程项目在珠海新城，为1栋16层框架结构，建筑面积12560m2。业主已提供三通一平，资金已到位，施工许可证已领取，基本具备开工条件。本工程采用直接兴泰股份公司议价，采用单价包干合同，按880元/㎡单价包干。工程于2008年2月开工，开工后工程基本顺利，后来在6月底停工，原因是合同单价过低，在施工期间钢筋等主要材料价格上涨过快。由于兴泰股份公司，不了解广州当地价格水平，同时也未考虑材料涨价风险，合同价格定得过低，提出索赔，建议业主按实际钢筋价格上涨水平调整合同单价。由于兴泰股份公司的要求与业主差别较大，兴泰股份公司最终诉诸于法律。
根据背景材料回答下列问题：
【1】索赔依据应该具有（）等。
A. 真实性
B. 有效性
C. 及时性
D. 公正性
E. 关联性
【例题解析】A、B、C、E
【2】索赔成立必须具备的三个前提条件是（）。
A.与合同对照事件已造成了承包工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C.合同变更，造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
E.合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任
【例题解析】A、B、D
【3】承包商向业主进行的价款方面的索赔有（）。
A.关于价格调整方面的索赔
B. 抵制条件变化引起的索赔
C. 关于货币贬值导致的索赔
D. 严重经济导致的索赔
E. T拖延工程款引起的索赔
【例题解析】A、C、D、E
【4】业主可向承包商进行索赔的事项不包括（）。
A. 工期延误
B. 设计变更
C. 承包商不正当中止合同
D. 施工缺陷
E. 承包商原因导致人工窝工
【例题解析】B、E
【5】工程承包合同的实际价格由（）共同确定，直接影响着承包人的经济利益。
A. 价格调整
B. 合同单价
C. 企业管理费
D. 人工费
E. 合同总价
【例题解析】A、B、E
【题目2】【背景资料】某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范）文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定：
（1）设备由建设单位采购，施工单位安装；
（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按下表中所列标准补偿；
设备闲置补偿标准表
（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按键标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误10天。
事件2：填坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。
事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。
事件4：建筑单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。
事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，需进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。
上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
根据背景材料回答下列问题：
【1】下列事件中，属于施工单位不可索赔的（）。
A.事件1
B. 事件3
C. 事件4
D. 事件5
【例题解析】事件1、2均属承包商责任造成的，由承包商自己承担。
【参考答案】A
【2】工程师对事件3应批准的工程延期为（）天。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
【例题解析】C
【3】工程师应批准因事件3发生的返工费用（）元。
A. 0
B. 10000
C. 20000
D. 30000 【例题解析】C
【4】工程师应批准该工程延期（）天是合理的。 A. 13 B. 21 C. 23 D. 26 【例题解析】8天+5天=13天 【参考答案】A
【5】工程师应批准因事件4提出的索赔为（）元。 A. 1548 B. 4961 C. 5529 D. 6509 【例题解析】机械：
()()()[][]元4961
5.29925
229.21276365.50458.40318.601060=?=?++=??+?+?
人工：18×86=1548元
索赔款总计：4961+1548=6509
元 【参考答案】D
网络专题一
【题目1】： 【背景资料三】：某工程承包商制定的双代号网络计划如下，由九项工作组成。根据劳动力、施工机械、工作量等资源情况，确定了各项工作持续时间，合同工期为30天。
根据背景材料三，回答以下问题： （1）：根据此双代号网络图，此工程的计算工期为（ ）。 A ．27天 B ．28天 C ． 29天 D ．30天
【例题解析】：先找出关键路线图，再找出Ｈ的最早开始时间
【参考答案】：正确答案为: 【B】
（２）：根据此双代号网络图，工作Ｈ的最早开始时间为第（）
A．16天B．17天C．18天D．19天
【例题解析】：正确答案为: 【C】
（３）：该双代号网络图中引入虚线工作④﹍⑤是为了表示（）。
A．工作F、G和H必须同时结束B．工作E必须完成后工作H才能开始
C．D、E两项工作不能同时结束D．D、H两项工作的先后关系
【例题解析】：正确答案为: 【D】
（４）：该网络图的关键线路是（）
A．①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧B．①－②－③－④－⑥－⑦－⑧
C．①－②－③－⑤－⑦－⑧D．①－②－⑦－⑧
【例题解析】：正确答案为: 【Ａ】
（５）：该工程如果工作Ｅ延误４天，则会影响施工计划工期（）。
A．１天B．２天C．３天D．４天
【例题解析】：正确答案为: 【Ｂ】
【题目2】：
【背景材料四】：华南市建工集团承担该市某大型建设施工总承包任务，与业主签订了施工总承包合同。为确保工程进度按合同如期完成，华南市建工集团组织技术、物资、设备等相关部门，编制工程网络计划，拟定了进度控制措施，确定了施工进度控制的主要环节，以对工程进度进行有效控制。
根据背景材料四，回答以下问题：
（1）：在工程网络计划中，（）等于某项工作的最迟开始时间减去最早开始时间。A．持续时间B．总时差C．自由时间D．时间间隔
【例题解析】：正确答案为: 【Ｂ】
（２）：控制性施工进度计划的主要作用不包括（）
A．是施工进度动态控制的依据B．是编制实施性进度计划的依据
C．论证施工总进度目标D．确定施工作业的具体安排
【例题解析】：正确答案为: 【Ｄ】
（３）：工程网络计划中，关键工作是指（）。
A．自由时差最小的工作B．自由时差为零的工作
C．总时差最小的工作D．总时差为零的工作
【例题解析】：正确答案为: 【Ｃ】
（４）：施工进度动态控制的依据是（）施工进度计划。
A．指导性B．实施性C．控制性D．月度
【例题解析】：正确答案为: 【Ｃ】
网络专题二
【题目1】某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有几条？并计算6种时间参数。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【例题解析】○1-○3-○4-○7-○10-○12M 30 30 0
○1-○2-○6-○9-○11-○1235 35 0
○1-○3-○4-○6-○9-○11-○12
A 0 0 0 E 4 6 2 L 26 26 0
5 5 0 9 11 0 35 35 0
B 0 0 0 F 11 11 0 I 19 19 0
4 4 4 19 19 0 26 26 0
C 5 5 0 J 11 11 0 G 20 20 0
11 11 0 20 20 0 30 30 0
D 4 4 0 H 9 5 K 15 22 7
11 11 0 15 20 0 23 30 7
【参考答案】C
【题目2】某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。
A. 3天和0天
B. 3天和1天
C. 4天和0天
D. 4天和1天
【参考答案】D
【题目3】某双代号网络计划中（以天为单位），工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4，工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10，工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5，已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为（）天。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
【例题解析】
【参考答案】A
【题目4】某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为（）。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3 【例题解析】A
【题目5】某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于（）。
A. 组织措施
B. 管理措施
C. 经济措施
D. 技术措施 【例题解析】网络进度计划属于管理方法范畴。 【参考答案】B
【题目6】在工程项目网络计划中，关键线路是指（）。
A. 单代号网络计划中总是差为零的线路
B. 双代号网络计划中持续时间最长的线路
C. 单代号网络计划中总是差为零且工作时间间隔为零的线路
D. 双代号时标网络计划中无波形线的线路
E. 双代号网络计划中无虚箭线的线路
【例题解析】对D 的解释：从右向左，专门遵循无波形线的实箭线找过去，即为关键线路。
【参考答案】B 、D
【题目7】单代号网络计划图（下图）中，关键线路有（）。
A. A －B —E —G —I
B. A —B —E —H —I
C. A —C —E —G —I
D. A —C —E —H —I
E. A —C —F —H —I 【例题解析】B 、D
【题目8】【背景资料】某施工企业与业主签订了某工程的施工承包合同。经监理工程师审核批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：天）。
批准的施工进度计划
【1】监理工程师审核批准的施工进度计划工期是（）天。
A. 210
B. 245
C. 280
D.300
【例题解析】D
【2】上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间和最迟开始时间分别是（）。
A. 185和205
B. 185和235
C. 205和235
D. 235和255
【例题解析】A
【3】上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时差为（）天。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【例题解析】C
【4】下列关于网络计划的说法，正确的是（）。
A.一个网络计划只有一条关键线路
B.一个网络计划可能有多条关键线路
C.由非关键工作组成的线路称为非关键线路
D.网络计划中允许存在循环回路
【例题解析】B
【5】在网络计划中，，关键工作是指（）。
A.总时差最小的工作
B. 自由时差最小的工作
C. 时标网络计划中无波形线的工作
D. 持续时间最长的工作
【例题解析】A
【6】双代号网络图中虚线表示（）。
A.资源消耗程度
B. 工作的持续时间
C. 工作之间的逻辑关系
D. 非关键工作
【例题解析】C
网络专题三
【题目1】在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。
A. 6
B. 9
C. 12
D. 15
【例题解析】:
所以正确答案为【A】。
【参考答案】【A】
【题目2】某项工作有两项紧前工作A、B，其持续时间是A= 3天，B= 4天，其最早开始时间是A= 5天，B= 6天，则本工作的最早开始时间是（）天。
A. 5
B. 6
C. 8
D. 10
【例题解析】:
5
8
10
所以正确答案为【D】。
【参考答案】【D】
【题目3】某部分工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
A. 4
B.3
C. 2
D. 1
【例题解析】:
1. 共有8条线路到达终点，最长的线路为22天。它是：① → ③ → ⑥ → ⑦
⑧ → ⑩。
2.关键路线有一条。所以正确答案为【D 】。 【参考答案】【D 】
【题目4】在某工程双代号网络计划中，工作M 的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M 的总时差和自由时差（ ）天。
22
A. 均为5天
B. 分别为6和5
C. 均为6
D. 分别为11和6 【例题解析】:
所以正确答案为【B】。
【参考答案】【B】
【题目5】在下图所示单代号网络图中，其计算工期为（）天。
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
【例题解析】:
关键路线为①→②→④→⑥，计算工期为9天，所以正确答案为【D】。
【参考答案】【D】
工程量计算专题一
【题目１】：
【背景资料一】：某工程公司承建某市A小区2＃楼工程，组建项目经理部，负责A小区2＃楼的工程施工。已知该工程采用工程量清单计价，直接工程费为500万元，措施费为100万元，间接费为10%，利润率为8%，税率为3.14%。
根据背景材料，回答以下问题：
（1）：根据《建设工程工程量清单计价规范》，该工程量清单应包括（）。
A．施工机械使用费清单B．主要材料价格清单
C．措施费项目清单D．零星工作价格清单
【例题解析】：正确答案为: 【C】
（２）：A小区2＃楼工程的含税造价为( )万元.
A．614.25 B．670.09 C．682.50 D．737.11
【例题解析】：（500+100）×(1+10%)×(1+8%)×(1+3.41%)=737.106 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【D】
（３）：Ａ小区２＃楼工程的税金为( )万元．
A．24.31 B．22.50 C．20.86 D．19.05
【例题解析】：（500+100）×(1+10%)×(1+8%)=712.8 (万元)
712.8×3.41%=24.306 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【A】
（４）：该工程的营业税为（）万元。
A．17.05 B．20.46 C．22.50 D．24.31
【例题解析】：（500+100）×(1+10%)×(1+8%)=712.8 (万元) (不含税营业额)
含税营业额=712.8÷[1-3%-(3%×7%)]-(3%×3%)]=751.8 (万元)
751.8×3%=22.55(万元)
【参考答案】：正确答案为: 【C】
【题目２】：
【背景资料二】：甲企业厂房基础工程，通过公开招标的方式确定了乙企业和丙公司为该工程的施工单位和监理单位，该基础工程包含石方和混凝土两个子项。工程量清单中，土石方和混凝土工程量分别为5000 m3、3200 m3。乙企业投标所报的综合单价为：土石方40元/ m3、混凝土400元/ m3，合同约定：当实际工程量增加或减少10%时可调整综合单价：综合单价调整系数分别为0.88和1.1。工程式预付款为合同价的20%，从工程进度款中扣还。主要材料和构配件所占比重为65%。由于设计变更等原因，工程结束时，实际完成土石方工程量5800 m3，混凝土工程量3000 m3。
根据背景材料二，回答以下问题：
（1）：该工程预付款为（）万元。
A．27.64 B．28.64 C．29.60 D．30.60
【例题解析】：(5000×40+3200×400)×20%=29.60 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【C】
（２）：该工程的预付款起扣点为（）万元。
A．100.68 B．102.46 C．103.94 D．104.56
【例题解析】：T=148－29.6÷0.65=102.46
【参考答案】：正确答案为: 【B】
（３）：土石方工程的最终价款为（）万元。
A．20.416 B．22.816 C．23.20 D．23.056
【例题解析】：[5000×(1+10%)]×40=220000 （元）
［5800-(5000×1.1)］×(40×0.88)=300×35.20=10560 （元）
220000+10560=23.056 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【D】
（４）：混凝土工程的最终价款为（）万元。
A．120 B．119.20 C．128 D．128.80
【例题解析】：(3000-3200)÷3200= -6.25% (工程量减少不足10%，按原价结算)
3000×400=120 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【A】
（５）：我国《建筑工程施工合同》规定，如果施工中发生变更，合同中没有适用或类似的综合单价，变更价款应（）。
A．参照合同价格确定B．参照类似综合单价确定
C．由发包人与工程师协商确定D．由承担人提出综合单价，发包人确认
【例题解析】：正确答案为: 【Ｄ】
【题目3】：某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%、其余各占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（）万元。
A．51.05 B．51.58 C．51.25 D．52.75
【例题解析】：Ｐ＝50×[30%+45%×70%×(1+10%)+45%×70%+10%×70%]=51.58 （万元）此题中易犯的错误是，考生有时会直接按45%、45%、10%计算，而忽略了可调部分只占合同价的70%。
【参考答案】：正确答案为: 【Ｂ】
【题目4】：某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素Ａ、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额是( )万元。
A．19.75 B．28.75 C．14.25 D．27.25
【例题解析】：结算价款差额：
△P=100×[0.3+(0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25)-1]=14.25 (万元)
【参考答案】：正确答案为: 【C】
【题目5】：某土方工程按照签订合同时的价格计算工程价款是100万元，该合同的固定要素比重是25%，人工费价格指数增加10%，人工费占调值部分的60%，其余调值要素没有变动，则按调值公式法计算该土方工程的实际结算款是（）万元。
A．110 B．100 C．104.5 D．103
【例题解析】：实际结算价款=100×(0.25+0.75×0.6×1.1+0.75×0.4)=104.5 (万元) 【参考答案】：正确答案为: 【C】
【题目6】：某工程因大地震造成工期延长并发生相应损失，工期拖延5天，工地待用材料损失5万元，承包人施工机械修理费20万元，窝工费2万元，承担的工程修复费30万元。除此之外别无其他损失，则承包商可索赔的工期及费用分别为（）。
A．5天、52万元B．5天、57万元C．5天、30万元D．5天、42万元【例题解析】：①因不可抗力造成工期拖延5天，应结②修复费30万，应给
【参考答案】：正确答案为: 【C】
【题目7】：某工程已完成工作预算费用为3000，已完工作实际费用2000，计划工作预算费用为5000，则该工程（）。
A．进度落后，成本超支B．进度落后，成本节约
C．进度超前，成本超支D．进度超前，成本节约
【例题解析】：进度偏差：3000－5000= －2000，进度拖延（落后）2000万
费用偏差：3000－2000=1000 ，费用偏差为正值，表示节约1000万
结论：进度落后，成本节约
【参考答案】：正确答案为: 【Ｂ】
工程量计算专题二
【题目1】某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工8工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元，窝工补偿标准为日工资标准的70%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。
A. 5425
B. 4150
C. 3025
D. 2905
【例题解析】()3025262540075.7050850=+=??+? 【参考答案】C
【题目2】某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工程预算进度款为300万元，相关调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为
A. 321.63
B. 303.54
C. 298.74
D. 280.65
【例题解析】4.72984340.2010001200.10330350.2036003200.20.30300=??
?
???+?+?+?
+? 【参考答案】C
【题目3】某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完工程计划施工成本45万元，已完工程计划实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是（）。
A. 成本超支3万元，进度拖延5万元
B. 成本超支3万元，进度拖延3万元
C. 成本节约2万元，进度提前5万元
D. 成本节约2万元，进度提前3万元
【例题解析】成本偏差=已完工程计划成本45万－已完工程实际成本48万=－3万 进度偏差=已完工程计划成本45万－拟万工程计划成本50万=－5万
【参考答案】A
【题目4】某分项工程计划工程量3000m 3，计划成本15元/m 3，实际完成工程量2500m 3，实际成本20元/m 3，则该分项工程的施工进度偏差为（）。
A. 拖后7500元
B. 提前7500元
C. 拖后12500元
D. 提前12500元 【例题解析】()()7500-153000-152500=??
【参考答案】A
【题目5】某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为4%，综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。
A. 117.93
B. 120.99
C. 121.96
D. 122.10
【例题解析】()[
]6.9121341.014.018.01%5100100=????+ 【参考答案】C
【题目6】某施工机械的台班产量为500m 3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额
为（）。
A. 0.2工日/m 3
B. 0.8工日/m 3
C. 0.2工日/100m 3
D. 0.8工日/100m 3
【例题解析】
33m 100/.80m 100500
4
工日=?
【参考答案】D
【题目7】用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示（）。
A. 累计费用偏差
B. 累计进度偏差
C. 局部进度偏差
D. 局部费用偏差 【例题解析】A
【题目8】某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000m 3，合同约定的综合单价为400元/m 3，当实际工程量超过清单工程量10%时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400m 3，则该混凝土工程的结算价款是（）万元。
A. 96.0
B. 95.2
C. 94.4
D. 86.4
【例题解析】○1()880000400%1012000=?+? ○2()()72000.904002200
-2400=?? ○395200072000880000=+
【参考答案】B
【题目9】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF —99—0201），若合同中约定有工程预付款，则预付时间应（）。
A. 不迟于约定的开工日期前7天
B. 不迟于约定的开工日期前30天
C. 不迟于实际开工以后的7天
D. 不迟于首次支付工程款前7天
【例题解析】A
【题目10】某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为（）万
A. 47.6
B. 48.3
C. 50.0
D. 50.7
【例题解析】()万万50120300014=?+ 总价合同，总价优先；单价合同，单价优先。
【参考答案】C
【题目11】【背景资料】某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工程量30万m 3,单价35元/m 3；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工程量超过估计工程量20%时，超过部分按30元/m 3结算。为控制施工成本，施工项目经理部制定了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场；编制科学的施工作业计划；每班作业前做好施工机械检查；严格控制成本开支，做好成本分析。
工程完工后，经业主确认的工程量为40万m 3
，施工项目经理部及时报送了有关索赔及
结算资料。
根据背景资料回答下列问题：
【1】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），大型土石方开挖机械进出场费用属于（）
A. 建筑安装工程机械使用费
B. 建筑安装工程机械措施费
C. 施工企业管理费
D. 工程建设其他费用 【例题解析】B
【2】施工项目经理部编制作业计划时，最合理的定额依据是（）。 A. 施工定额 B. 预算定额 C. 概算定额 D. 概算指标 【例题解析】A
【3】施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指（）的阶段。 A. 从施工投标开始直至竣工验收 B. 从项目立项开始直至竣工验收 C. 从项目开工开始直至保修期满 D. 从基础施工开始到主体施工结束 【例题解析】A
【4】从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属于（）。 A. 基本工作时间 B. 准备结束工作时间 C. 不可避免的中断时间 D. 辅助工作时间 【例题解析】B
【5】进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于（）。
A. 投标报价成本
B. 施工任务单中填列的工程量与单价
C. 项目经理部编制的施工预算
D. 设计单位编制的设计概算 【例题解析】C
【6】项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是（）。
A. 预算费用法
B. 总费用法
C. 修正的总费用法
D. 实际费用法 【例题解析】D
【7】工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（）万元。 A. 1200 B. 1350 C.1380 D.1400
【例题解】()万元元万1260
35%20130=?+?；()万元元万120301.230-40=?? 万元万万138********
=+ 【参考答案】C
【题目12】【背景资料】某建设工程采用工程量清单计价方式计价，根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003）组价。建设工程施工合同约定：基础分部工程为钢筋混凝土结构，工程量300m 3，单价550元/m 3。基础工程施工前，施工项目经理部完成了施工用水电接口、现场办公室搭建等施工准备工作，根据施工合同及其他有关依据，确定基础分部工程施工项目成本为400元/m 3，并将其分解到了现场材料采购、保管、施工管理等部门和个人。
根据背景材料回答下列问题：
【1】合同中基础分部工程的工程量是由（）的。 A. 项目监理机构提供 B. 项目招标人提供
C. 投标人测算确定
D. 招标人和中标人协商确定
【例题解析】B
【2】基础分部工程工程量300m 3是指（）为300m 3。
A.按施工图图示尺寸计算得到的工程量净量
B.按选定的施工方案计算得到的工程量总量
C.按批准的施工采购计划确定的工程量
D.按施工图图示尺寸计算得到的工程量净量与合理损耗量之和
【例题解析】A
【3】基础分部工程单价（550元/m3）构成中，不包括工程施工所需的（）。
A.人工费
B. 材料费
C. 混凝土模板及支架费
D. 施工管理费
【例题解析】混凝土模板及支架费属于措施费
【参考答案】C
【4】基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验，检验费用属于（）。
A.建筑安装工程材料费
B. 建筑安装工程措施费
C. 建筑安装工程企业管理费
D. 工程建设其他费用
【例题解析】A
【5】施工项目经理部现场办公室搭建费用应该从（）中开支。
A. 建筑安装工程材料费
B. 施工企业管理费
C. 建筑安装工程措施费
D. 建设单位管理费
【例题解析】C
【6】按成本计划的作用划分，施工项目经理部确定的基础分部工程成本计划值（400元/m3）及其分解指标属于（）成本计划。
A. 战略性
B. 竞争性
C. 指导性
D. 实施性
【例题解析】C
【题目13】【背景资料】甲承包商通过投标获得了某建筑项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2003—0214）签订了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式为单价合同。
在施工过程中，发生以下两起事件。
事件1：2008年4月5号监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常进行，检验结果不合格。
事件2：2008年:5月15号屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。
根据背景材料回答下列问题：
【1】对于事件1，影响施工正常进行造成的损失由（）承担。
A.甲承包商
B. 监理工程师
C. 业主
D. 监理工程师或业主
【例题解析】A
【2】对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是（）。
A.业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延
B.业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延
C.甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延
D.监理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延
【例题解析】B
【3】劳务分包工作全部完成后，乙劳务分包公司应在甲承包商认可后（）天内，向甲
2011 年二级建造师考试施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。 A ?项目投资目标 B .设计进度目标 C .施工质量目标 D ?设计成本目标 2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给 乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。 A .建设单位 B .设计单位 C .施工总承包管理企业 D .施工承包企业 3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实 施的部署相结合，并与将采用的（）结合。 A .组织结构 B .工程流程 C .职能结构 D .合同结构 4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。 A .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 B .一个项目中各组成部分之间的组织关系 C .一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D .一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ），投标人所填报的分部 分项工程的综合单价中不包括（）。 A .规费 B .利润 C .管理费 D .直接工程费 6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务； ②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。 A .①②③ B .②①③
C .③②① D .②③① 7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ） A ?业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B ?工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C ?工作流程图可以用来描述工作流程组织 D ?工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系 8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 费用项目中，不属于直接工程是（ ） A ?人工费 B .材料费 C .临时设施费 D .施工机械使用费 9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2003 】206 号）， 机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。 A ?人工费 B .施工机械使用费 C ?现场管理费 D .企业管理费 ）万元。 A. 1.2 B . 24 C. 25.2 D . 26.4 11、关于施工定额的说法，正确的是（ ）。 A ?施工定额是以分项工程为对象编制的定额 B ?施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C ?施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D ?施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（ ） A. 周转性材料的消耗量是指材料使用量 B ?周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C .周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D .周转性材料的消耗与周转使用次数无关 13 、已知某斗容量 1m 3 正铲挖土机，机械台班产量为 476m 3 ，机械利用系数 0.85 ，则 列建筑安装工程 施工现场垂直运输 10、某工程直接费为 315 万元，其中措施费为 15 万元，间接费率为 8%，则间接费为
网络工程师计算题文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
1.各种进制转换、原码反码补码转换、内存芯片容量计算： ●R进制转十进制：（）8=（2*82+3*81+4*80+0*8-1+1*8-2）10 ●十进制转R进制：除以R取余法 ●二进制和八进制的转换：将每个8进制数转为3位二进制数 ●二进制和16进制的转换：将每个16进制数转为4位二进制数 ●两个16进制数如何相加：直接进行相对应的位的相加。 ●两个16进制数如何异或：转为二进制，相对应位异或，再转为16进制。 ●原码：将一个整数写成二进制并加符号位就是原码。符号位最高位0为正 1为负。 ●反码：正数的反码就是原码；负数的反码是除符号位外每一位取反。 ●补码：正数的补码就是原码；负数的补码是反码+1。 ●移码：符号位和补码相反。 ●逻辑异或的公式：相同逻辑变量异或结果为0；相异逻辑变量异或结果为 1。 2.海明校验码、CRC校验码的计算 ●海明码：2^校验位>=数据位+1 ●海明码纠正X 位错误，需要2X+1 位冗余位 3.信道的理想数据速率计算；最大数据速率计算 ●理想数据速率=带宽*2*log2码元种类 ●最大数据速率=带宽*log21+信噪比=带宽*log21+10分贝数/10 ●信道波特率=带宽*2
●卫星传输的延时是270ms ●信息速率=码元速率*log2进制 ●电缆速度是光速的三分之二。 ●总时延=传播时延+发送时延+排队时延 ●数据传播时延s=数据帧长度b/数据传输速率bps ●信号传播时延μs=两点间距离m/信号传播速度m/μs。信号传播速度是20万 公里/秒即200mμ/s。 4.路由汇聚计算方法：写出二进制代码，看有多少位网络位相同 5.子网划分计算方法：将每个IP和掩码进行逻辑乘，值相同就在同一个子网 -127的原码是 -1的补码也是 已知网络地址块中的1个地址和该网络的掩码，如何写出这个网络的最小地址和最大地址： 举例：已知1个地址是：
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．沥青混凝土面层的磨耗层应使用（）沥青混凝土。 A．粗粒式 B．中粒式 C．细粒式 D．砂粒式 【答案】C 【解析】细粒式沥青混凝土适宜用于二层或三层式面层的上面层、沥青混凝土面层的磨耗层和沥青碎石等面层的封层和磨耗层。 2．某城市道路设有6条机动车道和有分隔带的非机动车道，计划采用扩大交叉口的办法提高通行能力，则该道路属于（）。 A．快速路 B．主干路 C．次干路 D．支路 【答案】B 【解析】主干道一般设4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道，一般不设立体交叉，而采尾扩大交叉口的办法提高通行能力，个别流量特别大的主干路交叉口，也可设置立体交叉。 3．各类土经水泥稳定后，强度由高到低依次是（）。
A．(砾)石和砂砾一一砂性土——粉性土和黏性土 B．(砾)石和砂砾粉性土和黏性土——砂性土 C．粉性土和黏性土一一砂性土——(砾)石和砂砾 D．砂性土——(砾)石和砂砾——粉性土和黏性土 【答案】A 【解析】用水泥稳定级配良好的碎(砾)石和砂砾效果最好，不但强度高，而且水泥用量少；其次是砂性土；再次之是粉性土和黏性土。 4．关于打入桩施工技术要求的说法，错误的是（）。 A．水泥混凝土桩要达到100％设计强度并具有28d龄期 B．在打入桩的过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上 C．打密集群桩，一般是由前排向后排打 D．打桩时以控制桩尖设计标高为主 【答案】C 【解析】水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期，故A选项正确；在桩的打人过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上，故B选项正确；沉桩时，以控制桩尖设计标高为主，故选项D正确；密集群桩由中心向四边打，故选择C选项。 5．设置现浇预应力混凝土连续梁支架预拱度时，不考虑的变形是（）。 A．卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度 B．支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩 C．支架基底在荷载作用下的弹性沉陷 D．由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度 【答案】C 【解析】非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。因此，需在施工时设置一定数量的预拱度，其值为以下各项变形值之和：①卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；②支架在荷载作用下的弹性压缩；③支架在荷载作用下的非弹性压缩；④支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；⑤由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。 6．钢桁架安装时，大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为（）。 A．由中央向外
计算机网络原理计算题 1.设利用12MHz的采样频率对信号进行采样，苦量化级为4，试计算出在无噪声信道中的数据传输速率和所需的信道带宽。 解析： 根据R = 采样频率*log2(N)； 数据传输率R =12MHz*log2(4)=24Mbps； 根据采样定律：被采样信号带宽=采样频率/2； 所需信号带宽=12MHz/2=6MHz； 2.设信道带宽为2400Hz，采用PCM编码，采样周期为125us，每个样本量化为128个等级，则信道的数据速率为？ 解析： 采样频率f = 1/T = 1/0.000125 = 8000Hz 传输速率R = F * log2(N) = 56Kbps 3.设信号的采样量化级为256，若要使数据传输速率达到64Kbps，试计算出所需的无噪声信道的带宽和信号调制速率。(要求写出计算过程) 解析：根据奈圭斯特公式 C = 2H * log2(N) 即64000 = 2H * log2(256) H = 64000/2/8 = 4KHz 信号调制速率 B = 2H 即B = 8000 (baud) 4.有一受随机噪声干扰的信道，其带宽为4KHz，信噪比为30dB。试求出最大数据传输速率。 解析： 根据香农公式 C = H * log2(1+S/N) C = 4000 * log2(1+10^(30/10)) = 4000 * log2(1001) ≈40Kbps 5.假设使用调制解调器，并采用1位起始位、1位停止位、无校验位的异步传输模式，在1分钟内传输7200个汉字（双字节），调制解调器至少应达到的传输速率为多少？ 解析： 一个汉字两个字节，7200个汉字就是7200*2，1个起始位8个数据位1们停止位共10位组成一帧，求1分钟的传输速率，则： (7200*2)*(1+8+1) /60 = 2400bps； 6.调制解调器的传输速率为4800bps，并采用1位起始位，1位停止位，1位奇偶校验位的异步传输模式，求传输2400个汉字所需要的时间。(要求写出计算过程) 解析： 一个汉字两个字节.2400个汉字就是2400*2, 1个起始位8个数据位1个奇偶校验位1个终止位,一共11个位组成1帧,每帧传送一个字节,那就需：
2011年全国二级建造师考试 《建筑工程实务》真题及答案 （答案仅供参考！） 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（） A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d和7d B、3d和28d C、7d和14d D、7d和28d 5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（）
A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（） A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括（） A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（） A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯 13、无需办理动火证的作业是（） A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业 C、现场食堂用火作业 D、比较密封的地下室动火作业 14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（）部门签署排放许可协议，申领许可证。 A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理 15、关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是（） A、高度超过24米的建筑工程严禁把消防管兼作施工用水管线 B、施工降水不可用于临时用水 C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm D、消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路 16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定的是（）节能 A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制
信息系统项目管理师系统集成项目管理工程师 ——计算题专题讲解 时间管理 关键路径法（重点）、完工概率（难点） ?关键路径法：上下午都可能考核，涉及到：ES、EF、LS、LF计算；关键路径计算、总时差、自由时差。 ?完工概率：考核基础是三点估算法，标准差，在此基础上进行延伸，考核活动完成的概率，要求掌握标注差的公式以及对应的概率。 关键路径法（CMP） ES、EF、LS、LF的概念：
1）最早开始时间（ES）:某项活动能够开始的最早时间。 2）最早结束时间（EF）:某项活动能够完成的最早时间。 EF=ES+工期估算 3）最迟结束时间（LF）:为了使项目按时完成，某项工作必须完成的最迟时间 4）最迟开始时间（LS）:为了使项目按时完成，某项工作必须开始的最迟时间 LS=LF-工期估算 需要注意的几点： 1、关键路径上工作的最早开始时间等于最晚开始时间、最早结束时间等于最晚结束时间 2、总时差=本活动的最迟开始时间一本活动的最早开始时间 3、白由时差＝紧后活动的最早开始时间一本活动的最早结束时间(如果有多个紧后活动，则紧后活动的最早开始时间是这些活动的最早开始时间的最早者) 含义:某个工作(活动)的总时差是该工作的开工允许延误的时间，在该进时间内，不影响项目的工期。 计算公式： 使用正推法计算最早开始日期(ES)，最早结束日期(EF)， 使用逆推法计算最迟开始日期(LS)，最迟结束日期(LF)， 开始节点ES为0时：总时差= LS – ES 或LF ‐EF；工期=EF-ES或LF-LS; 自由时差=紧后工作的ES ‐此活动的EF 开始节点ES为1时：总时差= LS – ES 或LF ‐EF;工期=EF-ES+1或LF-LS+1 自由时差=紧后工作的ES ‐此活动的EF ‐1
2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A. 热轧钢筋 B. 热处理钢筋 C?钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A. 承受由于弯矩作用而产生的拉力 B. 承受由于弯矩作用而产生的压力 C. 承受剪力 D. 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A. 低层住宅 B. 多层住宅 C?中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m, 女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是（）m。
A. 18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的 高度计算。则该房屋的建筑高度为二21.30-（-0.300）= 21.600m 5. 建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A. 屈服强度 B. 疲劳强度 C?抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6. 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A. 受压承载力 B. 受剪承载力 C?局部受压承载力 D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7. 测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A. 7 天 B. 14 天 C. 21 天 D. 28 天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护
公式积累 1.延时=发送延时+传播延时 2.信道利用率=发送时间/总时间 3.最短帧长=2倍传播延时*数据传输速率 4.吞吐率=原始帧发送时间/现发送一帧所用时间 5.环比特长度=数据传输速率*传播延时+站点引入延迟 N 6.C=B*log 2 7.奈奎斯特理论：C=2H* log N 2 （1+S/N） 8.香农公式：C=Hlog 2 9.冲突发现时间： 同时发送：1倍传播延时 不同时发送：2倍传播延时 10．令牌环中最大帧长=数据传输速率*令牌持有时间 常用数据单位 1K=210=1024=103 1M=220=106 1G=230=109 1秒=1000ms（毫秒） 1秒=106us（微秒） 1秒=109ns（纳秒） 1字节=8bit 电磁波在有线介质中的传播速度是200m/us 数据通信考点 1．设利用12MHz的采样频率对信号进行采样，若量化级为4，试计算出在无噪声信道中的数据传输速率和所需的信道带宽。（要求写出计算过程） 2．设信号的采样量化级为256，若要使数据传输速率达到64Kbps，试计算出所需的无噪声信道的带宽和信号调制速率。(要求写出计算过程) 3．有一受随机噪声干扰的信道，其带宽为4KHz，信噪比为30dB。试求出最大数据传输速率。
局域网考点 1.设A 、B 两站位于长1km 的基带总线局域网的两端，数据传输速率为10Mbps ，信号传播速率为 200s /m μ，若A 向B 发送800bit 的数据帧，B 接收完毕该帧所需的时间是多少？若A 、B 站同时发送数据，经过多长时间两站发现冲突？ 2.A 、B 两站位于长2Km 的基带总线局域网的两端，C 站位于A 、B 站之间，数据传输速率为10Mbps ，信号传播速度为200m ／μs ，B 站接收完毕A 站发来的一帧数据所需的时间是80μs ，求数据帧的长度；若A 、C 两站同时向对方发送一帧数据，4μs 后两站发现冲突，求A 、C 两站的距离。(要求写出计算过程) 3.有一个电缆长度为1Km 的CSMA/CD 局域网，信号传播速度为光速的2/3，其最小帧长度为1000bit 。试求出数据传输速率。 4.5000个站点竞争使用一个时分ALOHA 信道，信道时隙为125us ，各站点每小时发出36次请求。试计算总的信道载荷。(信道载荷指请求次数与时隙的比值) 5.有一个电缆长度为2Km 的CSMA ／CD 局域网，数据传输速率为10Mbps ，信号传播速度为光速的2／3，数据帧长度是512bit(包括32bit 开销)，传输成功后的第一个时隙留给接收方，用于捕获信道并发送一个32bit 的确认帧。假设没有冲突发生，试求出有效的数据传输速率(不包括开销)。(光速值为3×105Km/s) 异步传输考点 1.调制解调器的传输速率为4800bps ，并采用1位起始位，1位停止位，1位奇偶校验位的异步传输模式，求传输2400个汉字所需要的时间。(要求写出计算过程) 2.假设使用调制解调器，并采用1位起始位、1位停止位、无校验位的异步传输模式，在1分钟内 传输7200个汉字，调制解调器至少应达到的传输速率为多少？ 差错控制编码考点: 1．已知发送方采用CRC 校验方法，生成多项式为X4+X3+1，若接收方收到的二进制数字序列为101110110101，请判断数据传输过程中是否出错。(要求写出计算过程) 2．设要发送的二进制数据为10110011，若采用CRC 校验方法，生成多项式为1X X 3 4++，试求出实际发送的二进制数字序列。（要求写出计算过程） 其他 1.有一个100Mbps 的令牌环网络，令牌环行时间是120μs ，每个主机在每次得到令牌后可以发送
2018年《网络工程师》练习题含答案(十七) 单选题-1/知识点：章节测试 在客户机/服务器模型中，服务器标识一个特定的服务通常使用 A.MAC地址 B.端口号 C.线程号 D.进程号 单选题-2/知识点：章节测试 计算机各功能部件之间的合作关系如图7．1所示。假设图中虚线表示控制流，实线表示数据流，则部件a、b和c分别表示??(3)??。 A.内存储器、控制器和运算器 B.控制器、内存储器和运算器 C.内存储器、运算器和控制器 D.控制器、运算器和内存储器 单选题-3/知识点：章节测试 “三网融合”指的是_______。 A.电信通信网、电视通信网、邮政服务网融合 B.电视通信网、邮政服务网、计算机网络融合 C.电信通信网、电视通信网、计算机网络融合 D.电信通信网、计算机网络、邮政服务网融合
单选题-4/知识点：章节测试 在一个请求调页的虚拟存储管理系统中，页面的大小为1024B。某进程在运行过程中要访问的虚拟地址分别为2050、4121、89、1056、2100、144、4097、156、1121、2200、3996、288、2200、567、5109，系统给该进程分配3个页框。若采用LRU页面置换算法，该进程的缺页率为多少？ A.73% B.67% C.60% D.80% 单选题-5/知识点：章节测试 以下对项目风险的认识中，错误的是(9)。 A.所有项目都存在风险 B.对风险可以进行分析和管理 C.风险可以转化成机会 D.风险可以完全回避或消除 单选题-6/知识点：章节测试 以下有关路由选择算法的说法中，错误的是_____。 A.一般来说，跳数越少的路径越好。 B.开销一般指传输过程中的耗费，耗费通常与所使用的链路带宽有关。 C.在实际网络中，一定能够找出最好的路由选择算法。
2011年二级建造师执业资格测试真题 第1大题:单选题（共20分） 用于公路路基的填料，其强度按( B )确定。 【分析】本题考核的是路基填料的选择。用于公路路基的填料要求挖取方便， 压实容易，强度高， 水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 下列挡土墙结构类型中，受地基承载力限制最大的是( A )。 【分析】本题考核的是常用的挡土墙类型的特点。重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力），以维持土体的稳定，是我国目前最常用的一种挡土墙形式，多用浆砌片（块）石砌筑 这种挡土墙形式简单、施工 方便，可就地取材、适应性强，因而使用广泛。缺点是墙身截面 大，圬工数量也大，在软弱地基上修建往往受到承载力的限制，墙高不宜过高。 在软土地基处理施工技术中，砂垫层的主要作用是( D )。 【分析】本题考核的是砂垫层的主要作用。在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅 层水平排水作用，使软土中的水分在路堤自重的压力作用下，加速沉降发展，缩短固结时间。 一级公路路基施工中线测量放样宜采用( C)。 【分析】本题考核的是坐标法的适用范围。按照《路基施工规范》规定：高速 公路、一级公路中线 放样宜采用坐标法进行测量放样。 关于抛石挤淤施工说法中，错误的是( D )。
【分析】本题考核的是抛石挤淤法的施工程序。抛投片石的大小，随泥炭或软土的稠度而定。抛投顺序， 应先从路堤中部开始，中部向前突进后再渐次向两侧 扩展，以使淤泥向两旁挤出。当软土或泥沼底面有较大的横坡时，抛石应从高的一侧向低的一侧扩展，并在低的一侧多抛填一些。 适用于各级公路基层和底基层的材料是( D )。 【分析】本题考核的是粒料基层的适用范围。粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种。嵌锁型包 括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等，其中填隙碎石 可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。 下列说法中，属于沥青路面粘层主要作用的是( C )。 【分析】本题考核的是粘层施工技术中粘层的作用。粘层的作用是使上下层沥 青结构层或沥青结构层和结构物（或水泥混凝土路面）完全粘结成一个整体。 反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是( B )。 【分析】本题考核的是马歇尔试验检测技术目的和适用范围。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。 浸水马歇尔稳定度试验方法和马歇尔试验基本相同，只是将试件在恒温水槽 中保温48h，然后，再测定其
软考网络工程师练习题4
1. 公用数据网CHINAPAC 的网络层采用（1）协议提供虚电路服务，有两种虚电路，一种是永久虚电路，另一种是（2） 。虚电路两端采用（3）流控协议，在这种流控方式中，接收窗口的大小W 收=1，如果采用的帧编号字段为3位，则发送窗口W 发≤（4） 。假设线路传输延迟为t p ，分组发送时间为t f ，令a=t p /t f ，则后退的帧数N= （5） 。 （1）A.X.28 B. X.25 C. V .32 D. V .42 （2）A.短期虚电路 B.临时虚电路 C.虚连接 D. 交换虚电路 （3）A.选择重发 B.后退N 帧 C.停等 D. XON/XOFF （4）A.2 B. 3 C. 5 D. 7 （5）A.2a+1 B. W 发 C.Min(2a+1,W 发) D. Max(2a+1,W 发) ? 参考答案（1）B （2）D （3）B （4）D （5）C 2. ATM 网络采用（1）技术传送信元，典型的数据速率为155.5Mb/s ，这样每秒钟大约能够传送（2）万个信元，短的、固定长度的信元为使用硬件进行高速交换创造了条件。ATM 是为B-ISDN 定义的传输和交换方式，能够适应各种不同特性的电信业务， CBR 模拟（3）业务。以下通信中属于CBR 业务的是（4） 。支持CBR 业务的ATM 适配层是（5） 。 （1）A. 统计时分多路 B. 同步时分多路 C. 频分多路 D. 码分多路 （2）A. 24 B. 36 C. 56 D. 64 （3）A. 报文交换 B. 分组交换 C. 电路交换 D. 时分交换 （4）A. 高清晰度电视 B. VOD C. 多媒体电子邮件 D.文件下载 （5）A. AAL1 B. AAL2 C. AAL3 D.AAL4 ? 参考答案（1）A （2）B （3）C （4）A （5）A
第一章 概述 习题1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共x(bit)。从源站到目的站共经过k 段链路，每段链路的传播时延为d(s)，数据率为b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为s (s)。在分组交换时分组长度为p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？ 解：采用电路交换：端到端时延：kd b x s t c ++= 采用分组交换：端到端时延：kd b x b p k t p ++-=)1(， 这里假定p x >>，即不考虑报文分割成分组后的零头。 欲使c p t t <，必须满足s b p k <-)1( 习题1-11在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为x 和（p+h ）（bit ），其中p 为分组的数据部分的长度，而h 为每个分组所带的控制信息固定长度，与p 的大小无关。通信的两端共经过k 段链路。链路的数据率为b （bit/s ），但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度p 应取为多大？ 答：分组个数x/p ， 传输的总比特数：(p+h)x/p 源发送时延：(p+h)x/pb 最后一个分组经过k-1个分组交换机的转发，中间发送时延：(k-1)(p+h)/b 总发送时延D=源发送时延+中间发送时延 D=(p+h)x/pb+(k-1)(p+h)/b 令其对p 的导数等于0，求极值 p=√hx/(k-1) 习题1-20 收发两端之间的传输距离为1000km ，信号在媒体上的传播速率为s m /1028 ?。试计算以下两种情况的发送时延的传播时延： （1） 数据长度为107bit,数据发送速率为100kb/s 。 （2） 数据长度为103bit,数据发送速率为1Gb/s 。 解：（1）发送时延：s t s 10010105 7 == 传播时延：s t p 005.010 21086 =?= （2）发送时延：s t s μ110109 3 == 传播时延：s t p 005.010 21086 =?= 习题1-21 假设信号在媒体上的传播速度为2×108m/s.媒体长度L 分别为： （1）10cm （网络接口卡） （2）100m （局域网） （3）100km （城域网） （4）5000km （广域网）
2011二级建造师考试-法规知识真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.取得建造师资格证书并经（B ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A 登记 B 注册 C 备案 D 所在单位考核合格 2.行政法规的制定主体是（C ）。 A 全国人民代表大会 B 全国人民代表大会常务委员会 C 国务院 D 最高人民法院 3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（C ） A 抵消 B 提存 C 混同 D 免除 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（A ）年。 A 1 B 2 C 4 D 20 5.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（C）。 A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款 6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（D ）。 A 转让 B 抵押 C 出资入股 D 投保火灾险 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（C ）万元。 A 100 B 200 C 600 D 1000 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（D ）。 A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D 国家提倡对建筑工程实行总承包 9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A ）。 A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B 将专业工程分包给不具备资质的承包人
1.各种进制转换、原码反码补码转换、内存芯片容量计算： ●R进制转十进制：（234.01）8=（2*82+3*81+4*80+0*8-1+1*8-2）10 ●十进制转R进制：除以R取余法 ●二进制和八进制的转换：将每个8进制数转为3位二进制数 ●二进制和16进制的转换：将每个16进制数转为4位二进制数 ●两个16进制数如何相加：直接进行相对应的位的相加。 ●两个16进制数如何异或：转为二进制，相对应位异或，再转为16进制。 ●原码：将一个整数写成二进制并加符号位就是原码。符号位最高位0为正1为负。 ●反码：正数的反码就是原码；负数的反码是除符号位外每一位取反。 ●补码：正数的补码就是原码；负数的补码是反码+1。 ●移码：符号位和补码相反。 ●1。 2. ●海明码：2^校验位>=数据位+1 ●海明码纠正X 位错误，需要2X+1 位冗余位 3.信道的理想数据速率计算；最大数据速率计算 ●理想数据速率=带宽*2*log2码元种类 ●最大数据速率=带宽*log21+信噪比=带宽*log21+10分贝数/10 ●信道波特率=带宽*2 ●卫星传输的延时是270ms ●信息速率=码元速率*log2进制 ●电缆速度是光速的三分之二。 ●总时延=传播时延+发送时延+排队时延 ●数据传播时延s=数据帧长度b/数据传输速率bps ●信号传播时延μs=两点间距离m/信号传播速度m/μs。信号传播速度是20万公里/秒即200mμ/s。 4.路由汇聚计算方法：写出二进制代码，看有多少位网络位相同 5.子网划分计算方法：将每个IP和掩码进行逻辑乘，值相同就在同一个子网 -127的原码是11111111
2011年二级建造师《建筑工程》真题及答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响相对较大的因素是（ ）。 A．截面尺寸 B．混凝土强度等级 C．配箍率 D．弯起钢筋含量 2．建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是 （ ）。 A．正方形 B．长方形 C．圆形 D．1型 3．关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（ ）。 A．凝结硬化快 B．硬化时体积微膨胀 C．硬化后空隙率高 D．防火性能差 4．水泥强度等级根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。 A．3d和7d B．3d和28d C．7d和14d D．7d和28d 5．水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（ ）。 A．ha-a+b B．ha+a-b C．a+b-ha D．a-b-ha 6．最适合泵送的混凝土坍落度是（ ）。 A．20mm B．50mm
C．80mm D．100mm 7．立面铺贴防水卷材适应采用（ ）。 A．空铺法 B．点粘法 C．条粘法 D．满粘法 8．根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是 （ ）。 A．人造木门窗复验氨的含量 B．外墙塑料窗复验抗风压性能 C．外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D．外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9．关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（ ）。 A．幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B．幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C．幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D．在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10．厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内应做（ ）坎台。 A．混凝土 B．普通透水墙 C．多孔砖 D．混凝土小型空心砌块 11．脚手架定期检查的主要项目不包括（ ）。 A．杆件的设置和连接是否符合要求 B．立杆的沉降和垂直度 C．地基是否有积水，底座是否松动 D．安装的红色警示灯 12．关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（ ）。 A．外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B．外用电梯底笼周围2．5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C．外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门D．七级大风天气时，在项目检查合格的情况下使用外用电梯 13．无须办理动火证的作业是（ ）。
1. 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x ( bit )，从源站到目的站共经 过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d ( s )，数据率为 C ( bit/s )。在电路交换时电路的建立时 间为s ( s )。在分组交换时分组长度为 p (bit ),且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎 样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？ 答： 对电路交换，当 t=s 时，链路建立； 当 t=s+x/C ，发送完最后一 bit ； 当 t=s+x/C+kd ，所有的信息到达目的地。 对分组交换，当 t=x/C ， 发送完最后一 bit ； 为到达目的地，最后一个分组需经过 k-1 个分组交换机的转发， 每次转发的时间为 p/C ， 所以总的延迟 = x/C+(k-1)p/C+kd 所以当分组交换的时延小于电路交换 x/C+(k-1)p/C+kd < s+x/C+kd 时， (k-1)p/C < s A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别为 70和100。试问： 第一个报文段携带了多少个字节的数据？ 主机B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？ 如果主机B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180，试问A 发送的第二个 报文段中的数据有多少字节？ (4)如果A 发送的第一个报文段丢失了， 但第二个报文段到达了 Bo B 在第二个报文段到达 后向A 发送确认。试问这个确认号应为多少？ 解： (1)第一个报文段的数据序号是 70到 99，共 30字节的数据。 (2)确认号应为 100. ( 3) 80 字节。 ( 4) 70 3. 通信信道带宽为1Gb /s ，端到端时延为10mso TCP 的发送窗口为65535字节。试问：可能达 到的最 大吞吐量是多少 ? 信道的利用率是多少 ? 答： L=65536X 8+40X 8=524600 C=10 9 b/s L/C=0.0005246s Td=10X10-3 s Throughput=L/(L/C+2 Efficiency=L/(L/C+2 最大吞吐量为 25.5Mb/s 。信道利用率为 25.5/1000=2.55% 4.收发两端之间的传输距离为 1000km ,信号在媒体上的传播速率为 2 X 108 m/s 。试计算以下 两种情况的发送时延和传播时延： ( 1 ) 数据长度为 107 bit ，数据发送速率为 100kbit/s ，传播距离为 1000km 。 (2) 数据长度为 103 bit ，数据发送速率为 1Gbit/s 。 从以上计算结果可以得出什么结论？ 答：(1)：发送延迟 =107 / (100 X 1000)=100s 8 -3 传播延迟 =1000X 1000/ (2X 108)=5X 10-3 s=5ms 2. 主机 (1) ( 2) ( 3 X Td)=524600/0.0205246=25.5Mb/s
网络工程师职称考试材 料 https://www.doczj.com/doc/8f12442815.html,work Information Technology Company.2020YEAR
1.网络工程师教程（第3版）（全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试指定用书）》清华大学出版社雷震甲主编 2. 网络工程师考试冲刺指南（新修订版）》——希赛IT教育研发中心组编，施游、胡钊源主编，电子工业出版社 3. 网络工程师考试考点分析与真题详解（最新版）》——希赛IT教育研发中心组编，施游、桂阳主编，电子工业出版社 第一章《计算机基础知识》中介绍了计算机的基础知识(全部在上午题出)，这个部分的内容现在一般有8分左右,有一定难度,而且知识的覆盖面很广但目前考察的难度有所降低,大部分的题目都是以前考过的真题(尤其是这个部分的计算机).. 第二章《计算机网络概论》主要讲述了网络的七层模型，建议大家简单地了解一下，书的后面有详细的讲解。第三章《数据通信基础》，这一章的考题主要集中在上午的考试，一般2分左右,本部分内容有难度,但从考试方面来看不必研究太深,本章的考点有: (1)熟练信道带宽、误码率的公式(计算题); (2)了解数据的编码格式; (3)熟悉数据交换的三种不同的方式; (4)了解多路复用技术的概念以及原理; (5)熟悉差错控制的概念，特别需要掌握的是海明码以及循环冗余效验码。第四章《广域通信网》的重点有: (1)HDLC协议的特点、帧结构、三种的基本配置方式以及三种帧的类型; (2)帧中继协议的特点、帧结构、关于拥塞控制的办法; (3)ISDN的特点、ATM层的特点，其中ATM高层的特点是比较重要的，同时ATM适配层也需要很好地掌握。第五章《局域网和城域网》的重点有: (本部分内容有一定难度,大家不必在上面花太多时间) (1)了解802.1到802.11各个标准的特点; (2)对于CSMA/CD协议，了解它的工作原理; (3)了解令牌环总线、令牌环网的概念以及工作原理; (4)熟悉ATM局域网的工作原理，对于ATM局域网仿真要熟悉并掌握，这部分是比较重要的内容; (5)在无线局域网这部分，因为技术比较新，也是以后网络分支发展的一个方向，大家要重点看,有可能在下午题出现第六章《网络互连和互联网》的重点在于: (有可能出现在下午题,这章一定要重点看,对后面学习很有帮助) (1)了解中继器、网桥、路由器、网关的工作原理; (2)了解生成树网桥(本人觉得这部分也是个重点，但考试很少考这部分内容); (3)熟悉IP编址的方法、IP的分段和重装配以及差错控制和流控; (4)对于ICMP协议，熟悉ICMP各报文的含义; (5)了解ARP、RARP的帧格式、工作原理; (6)了解外部网关协议的概念以及各个协议的区别; (7)掌握NAT技术的概念以及实现原理(比较重要的知识点); (8)了解三层交换技术的概念以及实现原理; (9)了解FTP的命令。第七章《网络安全》的重点在于:(很重要的一章,上午,下午都可能考到) (1)了解网络安全的基本概念; (2)了解DES加密算法; (3)了解IDEA加密算法; (4)熟悉RSA加密算法(比较重要的); (5)了解报文摘要MD5; (6)熟悉数字签名的原理技术(比较重要的); (7)了解数字证书的概念、证书的获取的概念; (8)了解密钥的管理体制; (9)熟悉安全套接层SSL的概念; (10)了解IPSec的感念以及它的安全结构的四个部分; (11)了解虚拟专用网的概念，知道其实现原理。第八章《网络操作系统》和第九章《网站设计和配置技术》的重点主要在于Windows2003和Linux 服务器的配置，建议大家复习的时候能够找一下对应的书籍看看，最好能在OS下练练命令的使用。本章节是下午题必考内容,尤其是linux,5个服务器的配置一定熟练掌握。第十章《接入网技术》的重点有: (1)了解SLIP、PPP和PPPOE原理的概念; (2)熟悉XDSL的几种接入技术，并知道它们