2011年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题(6)
总分：110分及格：66分考试时间：120分
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)在施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A. 施工投标保证
B. 施工履约保证
C. 施工预付款保证
D. 质量保证金保证
(2)施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。
A. 投标须知
B. 资格预审表
C. 合同专用条款
D. 对投标人书面有质疑的解答
(3)当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的（）。
A. 不安抗辩权
B. 撤销权
C. 代位权
D. 同时履行抗辩权
(4)邀请招标投标阶段是指（）。
A. 从发布招标广告开始到投标截止日期为止
B. 从发出邀请函开始到投标截止日期为止
C. 从发出邀请函开始到签订合同日期为止
D. 从发出邀请函开始到定标为止
(5)在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（）。
A. 不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B. 不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C. 可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D. 可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员
(6)可以不依法公开招标的项目是（）。
A. 全部使用国有资金投资的工程项目
B. 国有资金投资占控股的工程项目
C. 国有资金投资占主导地位的工程项目
D. 总投资在3000万元人民币以上项目
(7)图纸会审和设计交底应由（）来组织进行。
A. 发包人
B. 承包人
C. 设计人
D. 监理单位
(8)发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。
A. 结清全部设计费
B. 支付一半设计费
C. 停止支付设计费
D. 预留一定保证金后全部支付设计费
(9)某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付（）万元承担违约责任。
A. 8
B. 16
C. 20
D. 28
(10)参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A. 由总监理工程师协调参与竣工验收各方
B. 报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调
C. 由承包人进行协调
D. 由发包人进行协调
(11)某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
A. 建设工程委托监理合同
B. 中标函
C. 建设工程委托监理合同标准条件
D. 建设工程委托监理合同专用条件
(12)招标人与中标人签订施工合同时，以（）为准。
A. 评标价
B. 投标价
C. 平均报价
D. 协议价
(13)与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。
A. 竞争程度低
B. 评标工作量小
C. 招标时间长
D. 费用低
(14)FIDIC《施工合同条件》中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至（）为止的天数。
A. “结清单”生效日
B. 工程接收证书注明的竣工日
C. 缺陷通知期满之日
D. 竣工验收合格之日
(15)按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（）。
A. 以履约保函金额为限
B. 以中标的合同金额为限
C. 为业主的全部损失
D. 包括业主的全部损失加违约金
(16)某工程项目在招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。
A. 只对甲投标人有效
B. 对全体投标人有效，但无需发送其他投标人
C. 应发给全体投标人，并说明问题来源
D. 应发给全体投标人，但不说明问题来源
(17)工程师在确认工期是否顺延时，应当首先（）。
A. 依据合同确认责任者
B. 分析施工进度计划
C. 判断是否符合顺延工期的条件
D. 考察事件实际造成的时间
(18)在工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织签订、验收和向设计审批部门报批。
A. 设计人
B. 监理人
C. 审图机构
D. 发包人
(19)按照《中华人民共和国合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。
A. 必须征得对方同意
B. 无需征得对方同意，但应提供担保
C. 无需征得对方同意，但要通知对方
D. 无需征得对方同意，也无需通知对方
(20)委托监理合同终止的标志是（）。
A. 竣工验收完毕
B. 工程保修期满
C. 签订工程保修责任书
D. 监理人收到监理报酬尾款
(21)投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是（）。
A. 以大写金额为准
B. 以金额高者为准
C. 以小写金额为准
D. 以金额低者为准
(22)在建设工程招标管理中，下列关于定标程序的表述，不正确的是（）。
A. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B. 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
C. 招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
D. 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改
(23)合同履行过程中发生不可抗力，承包人施工被迫中断，监理工程师应完成确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。监理工程师完成的这些工作属于（）。
A. 正常工作
B. 附加工作
C. 额外工作
D. 临时工作
(24)根据《中华人民共和国合同法》对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。
A. 罚金
B. 利息
C. 赔偿金
D. 违约金
(25)按照《中华人民共和国合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。
A. 要约到达受要约人之前
B. 受要约人发出承诺通知之前
C. 承诺通知到达要约人之前
D. 受要约人发出承诺通知之后
(26)本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则（）。
A. 行为人承担民事责任
B. 视为不同意
C. 本人承担民事责任
D. 视为同意
(27)FIDIC《施工合同条件》中，监理工程师接到承包商申请后的（）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
A. 14
B. 28
C. 36
D. 42
(28)合同被变更、撤销的前提是（）。
A. 合同欠缺生效条件
B. 合同无效
C. 当事人提出请求
D. 人民法院有权变更、撤销合同
(29)在FIDIC《施工合同条件》中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变
更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应（）。
A. 由业主承担
B. 由承包商承担
C. 由工程师确定由谁承担
D. 视检验结果是否合格划分责任归属
(30)勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A. 成立但不生效
B. 既不成立也不生效
C. 承诺生效但合同不成立
D. 生效但不成立
(31)在FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是（）。
A. 投标截止日期的同一天
B. 签订合同之日
C. 监理工程师发布开工之日
D. 投标截止日前第28天
(32)“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应（）。
A. 债务人不承担违约责任
B. 由债权人追究第三人的违约责任
C. 由债务人向债权人承担违约责任
D. 由债务人追究第三人的违约责任
(33)在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是《中华人民共和国合同法》（）原则的重要体现。
A. 自愿
B. 平等
C. 诚实信用
D. 公平
(34)施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的（）中规定的。
A. 合同协议书
B. 通用条款
C. 专用条款
D. 补充协议
(35)项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据（）确定。
A. 项目目标分解
B. 项目决策
C. 工程建设总进度
D. 工程建设总进度计划
(36)设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（）。
A. 退还定金
B. 退还定金并赔偿发包人损失
C. 双倍返还定金
D. 支付2%设计费的违约金
(37)某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（）。
A. 监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B. 承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C. 施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D. 在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
(38)在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是（）。
A. 现场地上障碍物的拆除工作
B. 勘察现场设备机具的布置和架设
C. 完成通水、通电及道路平整作业
D. 提供水上作业用船
(39)在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由（）负责。
A. 供货方
B. 运输部门
C. 采购方
D. 供货方和运输部门共同
(40)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生的28天内，承包人应向工程师递交（）。
A. 索赔事件发生的原因和证据资料
B. 索赔的依据
C. 索赔意向通知
D. 索赔报告
(41)发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。
A. 不可顺延
B. 可顺延2天
C. 可顺延3天
D. 可顺延6天
(42)在FIDIC《施工合同条件》中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决（）时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。
A. 施工前期开展工作
B. 施工中开展工作
C. 接通水、电线路
D. 施工场地平整
(43)下列选项属于委托监理合同中委托人义务的是（）。
A. 负责合同的协调管理工作
B. 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
C. 对建设工程有关事项和工程设计提出建议
D. 在双方议定的时间内，免费向监理人员提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
(44)在建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中（）。
A. 管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
B. 管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
C. 管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多
D. 管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少
(45)施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。
A. 工程师
B. 承包人
C. 工程师和承包人
D. 发包人
(46)在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应
由（）承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 监理工程师
D. 发包人和承包人共同
(47)材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天（）计算。
A. 0．02%
B. 0．05%
C. 0．1%
D. 0．2%
(48)采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。
A. 确定中标价
B. 确定合同价
C. 衡量各投标书优劣的依据
D. 确定投标人实现各种指标的依据
(49)甲施工企业获悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此种情形属于应承担缔约过失责任中的（）。
A. 假借订立合同，恶意进行磋商
B. 违反缔约中的保密义务
C. 有违背诚实信用原则的行为
D. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
(50)某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（）。
A. 检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B. 检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C. 检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D. 检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)
(1)在《建设工程勘察合同(示范文本)》中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有（）。
A. 违约责任
B. 合同争议的解决
C. 未尽事宜的约定
D. 设计合同依据的文件
E. 材料设备的供应
(2)在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）不同。
A. 分包合同的工作内容
B. 选择分包单位的权利
C. 工程师对分包商利益的保护
D. 工程款的支付开支项目
E. 承包商对分包商违约行为承担责任的范围
(3)设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的（）等方面的内容。
A. 所达到的技术指标
B. 技术先进性
C. 方案合理性
D. 经济可行性
E. 对工程项目投资效果的影响
(4)与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（）。
A. 主体具有特定的资格条件和资质条件
B. 兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
C. 内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
D. 合同标的是质量、进度、投资三控制
E. 在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质
(5)在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。
A. 仲裁申请书
B. 请求仲裁的意思表示
C. 仲裁事项
D. 选定的仲裁员
E. 选定的仲裁委员会
(6)对设计标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。
A. 总体布置的合理性
B. 设备选型的适用性
C. 造型是否美观大方
D. “三废”治理方案是否有效
E. 投资是否很低
(7)在建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为（）。
A. 工期索赔
B. 工程变更索赔
C. 工程延误索赔
D. 意外风险和不可预见因素索赔
E. 费用索赔
(8)合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是（）。
A. 应当先履行的对价给付是可能履行的义务
B. 应当先履行的合同一方丧失商业信誉
C. 合同中未约定履行的顺序
D. 对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务
E. 对方的对价给付是可能履行的义务
(9)风险责任划分的判定原则是（）。
A. 承包商在多大程度上对该外界条件不可预见
B. 不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度
C. 在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况
D. 由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少
E. 属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度
(10)在FIDIC《施工合同条件》中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是（）。
A. 不包含在合同价格之内
B. 业主的备用金
C. 可作为供意外用途的开支
D. 支付时不需业主同意
E. 用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
(11)依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有（）。
A. 应由业主要求分包商提供
B. 应由工程师要求分包商提供
C. 应由承包商要求分包商提供
D. 应由承包商认可分包工程后退还分包商
E. 应在工程师颁发履约证书后退还分包商
(12)在《建设工程勘察合同(示范文本)》中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括（）。
A. 工程概况
B. 设计人员应交付的资料和文件
C. 变更及工程费的调整
D. 发包人应提供的资料
E. 治理工程的检查和验收
(13)承包人提出费用索赔中的人工费可能包括（）。
A. 增加工作内容的人工费
B. 停工损失费
C. 工作效率降低的损失费
D. 闲置人员在停工期间的福利费
E. 计日工资
(14)在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（）等方面。
A. 选择分包单位的权利不同
B. 分包合同的工作内容不同
C. 分包合同的当事人不同
D. 工程款的支付开支项目不同
E. 业主对分包商利益的保护不同
(15)在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。
A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失
B. 因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C. 因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D. 因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E. 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
(16)在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（）。
A. 双方签订的采购合同
B. 施工合同对材料的要求
C. 合同约定的质量标准
D. 合同未约定的推荐性质量标准
E. 双方当事人共同封存的样品
(17)下列关于FIDIC编制的分包合同的说法，正确的是（）。
A. 工程分包后，承包商对分包工程承担的风险转移给分包商
B. 分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同
C. 承包商应向分包商收取分包管理费
D. 承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节
E. 可以允许业主与分包商私下约定
(18)FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交的施工进度计划应说明（）。
A. 打算采用的施工方案
B. 打算采用的施工组织方案
C. 打算采用的施工计划安排
D. 修改进度计划的时间安排
E. 预计应支付给承包商费用的资金估算表
(19)当事人在（）情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A. 没有仲裁协议的
B. 仲裁委员会无权仲裁的
C. 裁决所依据的证据不全面
D. 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E. 仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
(20)无权代理行为在（）情况下，被代理人承担民事责任。
A. 被代理人不作否认表示
B. 被代理人作否认表示
C. 经被代理人追认
D. 代理人要求
E. 法院判决
(21)下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（）。
A. 招标文件
B. 招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C. 技术文件中提供的地质资料
D. 工程师发布的书面指令
E. 检查和试验记录
(22)委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。
A. 建设工程有关事项的建议权
B. 对实施项目目标的监督控制权
C. 审核承包人索赔的权利
D. 完成监理任务后获得酬金的权利
E. 终止合同的权利
(23)在建设工程施工审核索赔计算的正确性表述中，审核所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题包括（）。
A. 在索赔计算中不应有重复取费
B. 在停工损失中，不应以计日工费计算
C. 工程量表中的单价是单一单价，仅含有直接费
D. 在停工损失中，通常采取人工单价乘以折算系数计算
E. 在停工损失中，不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬
(24)委托监理合同中，监理人应承担的义务包括（）。
A. 开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况
B. 合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师
C. 合同终止后，要对本工程的有关资料保密
D. 不得参与与委托人利益相冲突的活动
E. 免费向委托人提供服务人员
(25)《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人配合施工工作的内容包括（）。
A. 处理有关设计问题
B. 进行设计交底
C. 协助施工承包人编制施工方案
D. 参加竣工验收
E. 参加重要隐蔽工程部位验收
(26)依《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是（）。
A. 由监理工程师组织试车
B. 承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知
C. 发包人为试车提供必要的条件
D. 试车合格由监理工程师在试车记录上签字
E. 监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录
(27)在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，监理人应承担的义务包括（）。
A. 开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程的总监理工程师的情况
B. 在合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师
C. 合同终止后，要对本工程的有关资料保密
D. 不得参与与委托人利益相冲突的活动
E. 免费向委托人提供服务人员
(28)在FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是（）。
A. 施工图纸有误
B. 拖延支付工程款
C. 工程发布错误的指令
D. 变更工程的估价认为过少
E. 施工中遇到大风天气
(29)某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。
(30)某材料采购合同中，双方约定的采购量为100t，合理磅差为0．5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有（）。
A. 计量98t，则应补交2t
B. 计量98t，则应补交1．5t
C. 计量99．8t，则不再补交
D. 计量99．8t，则应补交0．2t
E. 计量102t，则应退还2t
答案和解析
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1) :A
(2) :B
(3) :D
(4) :B
(5) :B
(6) :D
(7) :A
(8) :A
(9) :C
(10) :B
(11) :D
(12) :B
(13) :C
(14) :B
(15) :A
(16) :D
(17) :D
(18) :D
(19) :C
(20) :D
(21) :A
(22) :C
(23) :C
(24) :C
(25) :B
(26) :D
(27) :B
(28) :C
(29) :D
(30) :A
(31) :D
(32) :C
(33) :D
(34) :B
(35) :D
(36) :C
(37) :B
(38) :B
(39) :B
(40) :C
(41) :D
(42) :A
(43) :D
(44) :D
(45) :B
(46) :B
(47) :B
(48) :C
(49) :A
(50) :D
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)
(1) :A, B, C
(2) :A, B, D, E
(3) :A, B, C, E
(4) :A, B, C
(5) :B, C, E
(6) :A, B, C, D
(7) :B, C, D
(8) :C, D, E
(9) :A, B, C, D
(10) :B, C, E
(11) :C, E
(12) :A, C, D, E
(13) :A, B, C
(14) :A, B, D, E
(15) :A, C, E
(16) :A, C, E
(17) :A, C
(18) :A, B, C, E
(19) :A, B, D, E
(20) :A, C
(21) :D, E
(22) :D, E
P84 1.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（1）完成监理任务后获得酬金的权利。（2）终止合同的权利。 2.监理人执行监理业务可以行使的权力包括（1）建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求。（2）对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。（3）工程建设有关协作单位组织协调的主持权。（4）在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应忙通知委托人。（5）审核承包人索赔的权利。（本解析由千百度提供）(23) :A, B, D, E
(24) :A, B, C, D
(25) :A, B, D, E
(26) :B, C, D
(27) :A, B, C, D
(28) :A, B, C, D
(29) :C, E
(30) :A,C,E
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、
监理工程师考试试题及 答案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案 一、单项选择题 第 1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。 A.法定代理 B.表见代理 C.指定代理 D.委托代理 正确答案：D, 第 2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。 A.签订之日 B.登记之日 C.担保之日 D.清偿之日 正确答案：B, 第 3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。 A.转移占有 B.约定保证期间 C.债权人优先受偿 D.转让办理登记 正确答案：A, 第 4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。 A.业主提交履约担保 B.投标有效期 C.撤销投标书 D.保证书退还 正确答案：B, 第 5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 A.法定代理 B.表见代理 C.委托代理
D.指定代理 正确答案：A, 第 6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算 D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 正确答案：A, 第 7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A. 4月1日 B. 5月1日 C. 5月20日 D. 6月30日 正确答案：A, 第 8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。 A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿 B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货 D.合同有效，货款应由A企业支付 正确答案：D, 第 9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 A.质量 B.数量 C.标的 D.价款或者报酬 正确答案：C, 第 10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。? 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确仿法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。
4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 ? ?【参考答案】 问题1： 不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。
2004年监理工程师考试试题及答案
2004年监理工程师考试试题及答案《工程建设监理案例分析》 2008年09月23日 10:59 案例一、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、C、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由； D 施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内， G 施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另
2010年注册监理工程师考试基本理论相关法规真题及答案 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是（）。 A.建设工程监理的服务对象具有单一性 B.建设工程监理具有监督功能 C.建设工程监理市场准入实行双重控制 D.建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化 2.工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性 3.根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是（）。 A.审查施工组织设计中的安全技术措施 B.定期巡视检查危险性较大工程作业情况 C.检查施工现场起重机械验收手续 D.检查施工现场安全防护措施 4.根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在（）批准后成立。 A.项目建议书 B.项目可行性研究报告
C.初步设计文件 D.施工图设计文件 5.委托工程监理是业主在工程（）阶段的工作。 A.设计 B.施工安装 C.建设准备 D.生产准备 6.工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是（）。 A.公路工程 B.电力工程 C.矿山工程 D.通信工程 7.信用是企业经营理念、经营责任和（）的集中体现。 A.经营方针 B.经营目标 C.经营业绩 D.经营文化 8.国有工程监理企业改制为有限责任公司的过程中，在资产评估和股权设置之间的工作步骤通常是（）。 A.认缴出资额 B.申请设立登记 C.产权界定 D.签发出资证明书 9.一般而言，建设工程的目标控制应是（）过程。 A.非周期性的无限循环 B.非周期性的有限循环 C.周期性的无限循环 D.周期性的有限循环 10.下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是（）。 A.缩短工期，可能增加工程投资 B.减少投资，可能要降低功能和质量要求 C.提高功能和质量要求，可能延长工期 D.提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 答案：D B A B C A D C D D 11.当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不
监理工程师考试试题及 答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
2018年监理工程师考试试题及答案 1.收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在监理单位的( D )阶段。 A.设计和施工准备 B.施工和竣工验收 C.施工招投标和施工 D.项目决策和设计 2.《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( B )负责起草，并经与会各方代表会签。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.业主 D.总监理工程师 3.质量评估报告由( B )，送城建档案管理部门保存。 A.建设单位长期保存、监理单位短期保存 B.建设单位永久保存、监理单位长期保存 C.建设单位、监理单位长期保存 D.建设单位短期保存、监理单位长期保存 4.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当( B )。 A.向发证机关申请延期 B.重新办理开工报告的批准手续 C.按照国家有关规定进行公示 D.承担相应的赔偿责任 5.《建设工程监理规范》规定，( C )属于施工工作的指导文件。 A.工程定位测量资料 B.建筑物沉降观测记录 C.施工组织设计 D.勘察设计文件 6.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处( B )的罚款。万元以上l0万元以下 万元以上l0万元以下 万元以上 万元以上 7.由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动称为( D )。 A.巡视 B.旁站 C.平行检验 D.见证 8.《建设工程监理规范》规定，在设计交底前，( B )应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
2017年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程监理概论》 51、关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A服务型B科学性 C独立性D公平性 E公益性 【答案】ABCD 52、项目建议书的内容包括（）。 A项目提出的必要性和依据 B投资估算、资金筹措及还贷方案设想 C产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 D项目建设重点、难点的初步分析 E环境影响的初步评价 【答案】ABCE 53、对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。 A负责筹措建设资金 B组织编制项目初步设计文件 C审核项目概算文件 D拟定生产经营计划 E提出项目后评价报告 【答案】AC 54、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（）A项目施工单项合同估价为150万元 B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元 C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元 D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元 E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元 参考答案：DE 55、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（） A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中*** B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个*** C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂 D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包 E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
参考答案：ABE 56、根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（） A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标 B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的*** C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人 D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者 E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人 参考答案：ACD 57.根据《合同法》，属于委托合同的有（）。 A工程勘察合同B工程设计合同 C建设工程监理合同D施工合同 E项目管理合同 【答案】CE 58、根据《合同法》，关于要约与承诺的说法，错误的有（）。 A要约是希望与他人订立合同的意思表示 B要约邀请是合同成立过程中的必要过程 C要约到达受要约人可以撤回 D承诺是受要约人同意要约的意思表示 E承诺的内窨应当与要约的内容一致 【答案】BC 59根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 B屋面防水工程为3年 C供热系统我为2个采暖期 D电气管道工程为3年 E结排水管道工程为3年 【答案】AC 60根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有（）。 A不得压缩合同约定的工期 B由具有相应资质的单位安装、拆卸施工起重机械 C对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查 D应当在施工组织设计中编制安全技术措施 E对因施工可能造成毗邻构筑物、地下管线变形的，应采职专项防护措施 【答案】CDE 61根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有（）。
最新年监理工程师考试《建设工程监理概论》真题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是（）。 A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性 B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性 C. 建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性 D. 建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性 2. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的（）。 A. 基本目的 B. 基本内涵 C. 主要方式 D. 主要方法 3. 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（）。 A. 以口头形式报告的，应当记入监理日记 B. 以电话形式报告的，应当有通话记录 C. 以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告 D. 以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告 4. 下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是（）。 A. 中华人民共和国建筑法 B. 建设工程安全生产管理条例 C. 注册监理工程师管理规定 D. 建筑工程施工许可管理办法 5. 项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行（）的基本保障。 A. 招标投标制 B. 合同管理制 C. 建设工程监理制 D. 项目法人责任制 6. 下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是（）。 A. 不收受被监理单位的任何礼金 B. 保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 C. 不泄露与监理工程有关的需要保密的事项 D. 坚持独立自主地开展工作 7. 根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是（）制度。 A. 人力资源管理 B. 与委托方沟通管理 C. 企业风险管理 D. 企业人员继续教育 8. 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是（）。
2008年监理工程师考试《案例分析》试卷及答案之二 六、某工程，施工合同中约定：工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15％时，结算时对超出部分按原价的90％调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。 施工过程中，发生如下事件： 事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元／m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3. 事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1. 建设工程教育网 表6-1后续工作可缩短的时间与赶工费率
表6-2调试工作结果表 1．事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周？对合同总工期是否有影响？为什么？A、C工作的费用共增加了多少？ 2．事件2中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少？说明理由。增加的最少赶工费用是多少？建设工程教育网3．对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。 2008全国监理工程师执业资格考试试卷 建设工程监理案例分析参考答案 试题一 1．监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如下图所示。（6分）
2018年监理工程师考试试题及答案
2018年监理工程师考试试题及答案 1.收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在监理单位的( D )阶段。 A.设计和施工准备 B.施工和竣工验收 C.施工招投标和施工 D.项目决策和设计 2.《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( B )负责起草，并经与会各方代表会签。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.业主 D.总监理工程师 3.质量评估报告由( B )，送城建档案管理部门保存。 A.建设单位长期保存、监理单位短期保存 B.建设单位永久保存、监理单位长期保存 C.建设单位、监理单位长期保存 D.建设单位短期保存、监理单位长期保存 4.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当( B )。 A.向发证机关申请延期 B.重新办理开工报告的批准手续 C.按照国家有关规定进行公示 D.承担相应的赔偿责任 5.《建设工程监理规范》规定，( C )属于施工工作的指导文件。
A.工程定位测量资料 B.建筑物沉降观测记录 C.施工组织设计 D.勘察设计文件 6.违反《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处( B )的罚款。 A.5万元以上l0万元以下 B.1万元以上l0万元以下 C.10万元以上 D.5万元以上 7.由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动称为( D )。 A.巡视 B.旁站 C.平行检验 D.见证 8.《建设工程监理规范》规定，在设计交底前，( B )应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 A.总监理工程师代表 B.总监理工程师 C.监理单位 D.专业监理工程师 9.根据《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经( A )审查。 A.专业监理工程师 B.总监理工程师代表
上海市建设工程监理工程师（土建）考试试卷 （答题卡部分） 一、判断题：（判断正确请在答题卡“√”格内填涂，判断错误请在“×”格内填涂，每题1. 5分，共45分。） 1.总监理工程师代表按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的全部职责和权利。× 2.主动控制与被动控制相结合是指事前做好分析和预控，并对已产生的所有偏差采取纠偏措施。 3.砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的40%时，方可拆除。 4.施工安全设施和大型施工机械的验收手继未经监理核查的，不得投入使用。 5.建筑工程的施工质量只要符合相关各专业工程施工质量验收规范的规定就可以了。× 6.屋面工程施工时，每道工序完成，应经监理单位（或建设单位）检查验收后方可进行下道工序的施工。 7.新工艺，新技术，新材料应用时应设置工序质量控制点。 8.为保持基坑底干燥，可在基坑内坡脚处设置坑底排水沟和集水坑。 9.混凝土在拌制出口处的坍落度，每工作班至少检查两次。 10.投资控制的立足点是节约项目的一次性投资。 11.当混凝土结构施工质量不符合要求时，经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收。 × 12.经有资质的检测检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认可满足结构安全和使用功能的检验批， 可予以验收。 13.监理实施细则由专业监理工程师负责编写，只需经总监理工程师批准即可实施。× 14.分部工程应由监理单位的监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人 等进行验收。 15.地基基础工程施工前，必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构 造情况，必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 16.安全监理对施工现场安全生产进行全过程的检查监督，所以安全监理和施工方的安全管理是等同的。 17.建筑工程分项工程质量验收记录中，监理单位签字者，在建筑工程施工质量验收统一标准中规定的是助理工 程师以上职称的监理人员。 18.对于重要工程的静力压桩、PHC桩、混凝土预制方桩及钢桩，其电焊接桩的接头应做10%的焊缝探伤检查。 19.防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm. 20.对钢筋机械连接接头的外观质量验收的要求，由各类型接头的技术规程确定。 21.设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计单位同意，不得打凿墙体和在墙体上开 凿水平沟槽。
监理工程师历年考试真题及答案解析下载 2014年监理工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！监理工程师考试历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/8d5848036.html,/ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年监理高效备考交流群：415918615（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题） 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。 A.公平性 B.自主性 C.独立性 D.公正性 答案：D 解析：建设工程监理的性质有服务性、科学性、独立性和公正性，选项A、B不符合题意，监理单位在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益是建设工程监理公正性的体现。 2.建设工程监理的作用是( )。 A.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 B.有利于实现建设工程社会效益最大化 C.依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为 D.从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理 答案：A 解析：选项B应改为：有利于提高建设工程投资决策科学化水平;选项C中依靠自律机制只能规范监理企业自身行为，应改为：有利于规范工程建设参与各方的建设行为;选项D错在监理企业并不是产品生产者，应改为：从产品需求者的角度对建设生产过程实施管理。 3.监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及( )。 A.对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任 B.对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法
工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比
6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标B．投资效益目标 C．质量最优目标D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿 B．工期不予顺延，费用也不予补偿 C．工期不予顺延，费用应适当补偿 D．工期应予顺延，费用不予补偿 11、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（A ）的原则。 A．以人为核心B．提高质量效益 C．质量进度并重D．减少质量损失 12、施工进度计划实施中常用的检查方式是（B）。 A.不定期的现场实地检查和监督 B.召开施工单位负责人参加的现场会议 C.定期收集施工绩效报表资料