提前交房协议书
甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。
2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。
3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。
四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。
2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。
3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。
4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。
2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：日期：日期：
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
业主与开发商承诺书（共7篇） 业主与开发商承诺书（共7篇） 第1篇： 开发商承诺书开发商承诺书本人，（身份证号码）根据自身真实意愿在观林园小区意向订购房屋一套。本人对上述行为承诺如下：1.本人同意并接受马坊新村一期b区地块住宅项目开发商__宝晟住房股份有限公司作出的建房承诺。同意订购该项目地块内的住宅，并对本人购房事宜承担相应法律责任。 2.本人自愿向开发商交纳诚意金，以求开发商为本人保留意向房屋。 3.上述意向购买的房屋坐落为正式签订购房合同的最终房屋，本人不会向开发商提出换房要求。 4.如本人在签订正式购房合同时提出更换购房人姓名的，开发商可视为本人放弃购买此套房屋，30日内退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。 5.如本人在开发商通知签订正式购房合同前自愿放弃购买此套房屋，本人凭身份证件及交款凭证申请办理退款手续，开发商可在接到本人书面放弃申请30日内无条件退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。 6.如由于开发商原因导致最终无法签订正式购房合同的，开发商可在通知本人后30日内无条件退还本人已付款项并退还同期
活期存款利息，本人会配合其办理所有手续，双方互不追究其他责任。 7.本人应在接到开发商通知签订正式购房合同的十日内履行签约手续。如有逾期开发商有权视同本人自动放弃此套房屋，可将房屋收回另行出售。开发商退还本人已付款项（不计利息），双方互不追究其他责任。 8.本人确保本承诺书的联系地址、电话准确可靠，如有变更，应及时书面通知开发商，否则由此引发的一切问题由本人自行解决，与开发商无关。 9.本人所购房屋的具体内容以及与开发商双方的权利、义务按照开发商制定的购房合同规定执行，本人无异议。 10.本人同意接受开发商指定的物业单位对物业实施管理，不会对前期物业管理办法提出异议。 11.本人对此次意向购买行为负有保密责任，不会向 第三方提及、告知。如因本人原因造成本意向购买行为泄密或失败，本人愿承担相应后果及责任，对开发商进行相应的经济赔偿。 12.本承诺书自签署之日起生效直至与开发商签订正式商品房现房买卖合同。 承诺人签字：联系电话：邮寄地址：邮编：年月日开发商在承诺书上盖章了房子会在6月30日之前交付的，昨天业主代表从开发商处得知的信息，档案审核工作已经结束，下周一规划局已
编号：_____________提前交房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（房产开发方）： 乙方（房产购买方）： 现甲方开发的未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议： 一、交房前提 1、乙方自愿认购甲方开发的项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元/平米，该套房屋暂定总价为人民币元（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。 2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担； 3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交： （1）两共基金（总房款的2%）：人民币（大写）（￥元）； （2）契税（总房款的3%）：人民币（大写）（￥元）； （3）物业费用（4元/月/㎡）：人民币（大写）（￥元）； （4）装修保证金：人民币（大写）（￥元）； （5）垃圾清运费（2元/㎡）：人民币（大写）（￥元）； （6）临时用电费用（1元/度）：人民币（大写）（￥元）； （7）年度供暖期的采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币（大写） （￥元）； （8）甲方为乙方垫付的按揭公证费：人民币（大写）（￥元）；
XXXX房地产项目品质和交房承诺书 各位房屋购买人： 我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺2016年3-5月份可以交房，房屋现在允许装修改造动工。我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准： 一、容积率和建筑密度： 严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建。 二、结构： （1、2、3、5、6、7）栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。 三、用材与工艺： 1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料； 2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装； 3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃； 4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。 四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。 五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。 六、公共用房和空间：
1、物业用房1296.17㎡。 七、绿化与景观： 1、严格按园林部门方案施工。 2、绿率地48％，绿化面积35700m。 八、保安设施： 监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。 九、给排水设施： 供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28Mpa, 使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVC和HDPE管50mm-500mm。 十、交通组织与车位： 进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。 十一、露天公共文体设施： 球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。 十二、电梯： 电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。 十三、供电： 供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电方式能够满足供电和电梯运行功能。
提前交房协议书 甲方：________________________________________; 乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方开发位于怀化市花溪东路鸿大·第六区3号楼的房产，因乙方强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方自愿购买甲方开发的位于怀化市花溪东路【鸿大·第六区】_____栋_____层_____号房，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。） 二、甲乙双方约定楼价： 乙方定购单位付款方式为按揭付款方式 \分期付款方式\一次性付款方式，优惠后销售单价为人民币元/平米；乙方已支付购房款为：人民币____拾____万____千____百____拾____元整（小写：￥元整）。 三、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按合同条款履行责任及义务并办理完相关购房手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。 2、首期物业公司由甲方选定，乙方签署并遵守【物业管理业主公约】，并按时交纳物业管理费用。 3、自本协议签署日起，乙方所定购物业所产生的水电费用在水电入户办理前，由乙方承担，由甲方代收，水电入户办理后，由乙方自行交付。 4、乙方购买物业选择按揭付款方式的，需于甲方通知办理按揭手续日起七日内，准备齐办理按揭手续的相关资料并办理按揭手续。 5、乙方购买物业选择按揭付款方式的，乙方承若无不良信用记录等按揭手续办理的必备条件，在正式办理按揭手续时，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于甲方正式通知日起七日内补足购房款。 6、预收_____年_____月_____日至_____年_____月_____日一年的物业管理费用。 7、乙方缴纳装修保证金及装修垃圾清运费，其中装修保证金在乙方装修完成并经甲方或甲方委托的物业管理公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情况下全额退还。 8、如有其它费用等在正式交房阶段统一办理时交清。 四、违约责任 1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于甲方通知日起七日内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业并另行出售，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。 2、乙方违反本协议规定的，甲方有权进行处罚或收回该物业直至正式交房阶段。 3、装修期间，乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承担。
项目开工典礼仪式服务合同 （xx建设项目开工典礼仪式） 甲方：xx省xx新区xx新城管理委员会 乙方：xx**建设工程有限公司 就乙方为甲方拟举行的项目开工典礼仪式提供服务事宜，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。 一、服务内容 在甲方拟举行的泾阳县**住房建设项目的开工典礼中，乙方负责提供机械设备等服务工作。 二、服务时间 2012年6月20日开工典礼仪式。 三、服务要求 乙方负责提供的机械设备应当符合甲方要求（具体根据实际情况及甲方要求确定），且仪式必须在本合同第二条约定的时间内充分完成。 四、服务费及支付 4.1 本合同服务费用共计人民币95417.63元（大写：玖万伍仟肆佰壹拾柒元陆角叁分）。具体费用明细见合同附件《2012年6月20日开工典礼工程量清单》。 4.2本合同约定的服务项目履行完毕后，根据实际发生的费用，办理完结算后，甲方一次性支付所有费用，同时，乙方向甲方提供合法票据。 4.3 双方同意采用以下第（2）方式支付服务费用： （1）现金支付； （2）银行转账。
乙方账户信息： 开户行： 开户名称： 账号 五、争议解决 本合同履行中发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。 六、其它 1本合同自双方签字盖章之日起生效。一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。 2本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 3本合同附件《2012年6月20日开工典礼工程量清单》为本合同不可分割一部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方：xx省xx新区xx新城管理委员会 法定代表人（或委托代理人）： 乙方：xx**建设工程有限公司 法定代表人（或委托代理人）： 签约地点：xx新城管理委员会 签约时间：年月日 附件：《2012年6月20日开工典礼工程量清单》
提前交房补充协议 甲方（卖方）： 住所：邮编： 乙方（买方）：年龄：性别： （买方的名称要与购房合同上面的一致，夫妻关系的都要签字。） 身份证号码： 住址： 鉴于： 1、根据甲乙双方于年月日签订的编号为：的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》，乙方自愿向甲方购买位于苏州工业园区（镇）公安编号幢室的商品房（以下简称“房屋”），名义层为层，实际自然层为层，该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为：房屋建筑面积 __________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。 2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的交房日期为年月日。现因乙方强力要求提前交付房屋，甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于年月日前交付该房屋。 甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定： 1、乙方承诺，乙方至甲方处办理房屋提前交接手续时，视同甲方已经满足了甲乙双方签订的编号为的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定，房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后，甲方是否按照原合同具备交付条件，乙方均视同甲方已履行合同义务。
2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。 （1）房屋交付之日（乙方领取房屋钥匙）的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。（物业费的起算以交付的第二日开始。）（2）在交付日乙方应履行交付手续：签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权推迟交房。 （3）乙方委托由《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的，乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。 （4）甲乙双方于年月日签订的编号为：的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》（包括《补充条款》）与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有任何不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。 签订日期：年月日 甲方：乙方：
编号：_____________住宅提前交房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 现甲方开发的未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议： 一、交房前提 1、乙方自愿认购甲方开发的号楼单元户物业，该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价）。 2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，费用由乙方自行承担。 3、乙方签署本协议即视为接房，不再追究甲方延期交房违约责任。 二、甲乙双方义务 1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房开公司，乙方不得破坏且有义务保护商业楼房的公共部位和共用设施、设备。 2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿。 3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修队伍人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。 4、甲方承诺物业管理服务费自达到交房标准及条件时开始收取，前期一律免费。业主预交一年物业管理费自正式交房时开始计算。 三、其他 1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。 3、本协议书一式贰份，甲乙双方各壹份，同具法律效力。 甲方： 乙方： 日期：
提前交房协议 甲方：__________________身份证号码：________________________________ 乙方：__________________身份证号码：________________________________ 因乙方要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方购买甲方位于________________________________________________房产，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。） 二、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电燃气费用在交房办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电燃气费用，由甲方自行交付；房子里有剩余的水电燃气费在钥匙交付时由乙方以现金的形式交付予甲方。 2、物业管理费用_____年_____月_____日至_____年_____月_____日甲方已交，自钥匙交付之日起剩余的物业管理费用由乙方以现金的形式交付予甲方。自_____年_____月_____日起物业费用由乙方来承担。 3、乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承 担。 4、该房屋自钥匙移交起由乙方使用。 5、如果乙方不购买此房屋，应按当时租赁市场价格支付甲方相应的租金。 本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 日期：日期：
开工仪式合同书 甲方： 乙方： 甲乙双方就“***”开工奠基仪式的合作事宜，经友好协商，达成如下合作协议条款： 时间：2009年月日 地点： 标的额：******元人民币（大写：元整） 活动主题：“***项目”开工奠基仪式 甲方权利义务 一、甲方权利 1、甲方审核乙方提供的庆典方案、主席台搭建施工，乙方提报设计方案，经甲方书面认可后才可实施。 2、甲方要求乙方对于开工仪式能够书面明确的，书面明确；书面不便于表达的或者表述过于繁琐的，必须以乙方提供的数码照片实物拍摄为准。 二、甲方义务 1、甲方安排好邀请嘉宾的餐饮、休息场所，自备矿泉水、纪念品、宣传品等资料。 2、甲方负责给乙方施工和庆典期间的场地做好平整工作，并提供电源。 3、甲乙双方工作人员共同维护好现场的卫生
4、甲方提供足够的安保人员，确保活动现场的安全保卫，及车辆的临时停放问题。 5、甲方指定专门的负责人和乙方负责人对接相关工作。 6、为增加现场人气，甲方可寻找媒体做宣传推广。 7、对于舞台背景幕内容、拱门、立柱内容、彩旗内容、氢气球条幅内容，甲方必须在2009年**月*日前提供给乙方。胸花、花篮数量、剪彩领导人数，甲方最迟在*月20日中午前提供给乙方。 8、整个活动的费用含发票价为***元整，甲方在签订书面合同后付给乙方首期款元人民币（大写：壹万元整），余款***元在整个活动结束后3日内，乙方持发票到甲方处结算。 二、乙方的权利义务 乙方的义务 1、乙方搭建的主席台施工图，必须在甲方工程部认可后才可以施工，乙方确保主席台搭建的美观、大方、不留安全隐患。乙方在主席台二侧自备灭火器若干，预防火灾的发生；主席台主体部分应该在**日开始施工，**日上午11：30分前全部搭建完毕（可不铺地毯，摆放鲜花），具备交付检查条件。 2、乙方彩旗按照活动场地实际需要，不少于400面，间距在2.5米左右，旗子要在20日上午安插到位。200面无字彩旗和200面印刷旗（内容见甲方提供的附件）交叉摆放。 3、乙方在活动期间提供详细的主席台物品摆放位置，包括：音响位置，大盆盆景和小盆鲜花位置，盆景在不同的位置摆放数量，要无比
编号：_____________二手房买卖承诺书 卖方：________________________________________________ 买方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
卖方：(简称甲方) 身份证号码： 买方：(简称乙方) 身份证号码： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产住宅，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。 第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 __________元整，作为购房定金。 第三条付款时间与办法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 房地产交房承诺书 篇一：房地产开发项目品质和交房标准承诺书 房地产开发项目品质和交房标准承诺书 (范本) 各位房屋购买人： 我公司开发建设位于的房地产项目，现栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准： 一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率和建筑密度施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。 二、结构：栋楼房（具体楼栋）采用结构形式，保证结构稳固，安全可靠。 三、用材与工艺： 1、房屋外墙全部采用材料，或米高度以下部分采用材料，其他为材料（如楼栋有差异应分别说明）； 2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用铺装；
3、小区公共通道、广场等地面使用材料浇筑或铺装； 4、房屋门窗及玻璃用材（品种、品牌）； 5、使用各种管线的品牌,管径大小。 四、门厅和入户大堂：面积㎡，高度，装修情况（分楼栋说明）。 五、建筑节能：外围护墙采用保温方法；外门窗采用 保温方法；外遮阳系统；太阳能热水系统；是否使用地下水热泵供暖系统；其他。 六、公共用房和空间： 保证向小区全体业主提供如下公共用房： 1、物业用房㎡； 2、业主公共活动用房㎡，其中归全体业主所有的基本公共活动用房㎡； 3、其他公共用房㎡； 4、所有房屋架空层不砌封，而是用作休闲、健身、娱乐、绿化、公共停车之用； 5、其他公共空间。 七、绿化与景观： 1、严格按园林部门方案施工，突出风格； 2、绿地率%，绿化面积㎡，其中屋顶绿化面积㎡，绿化造价不低于元/㎡. 3、园林小品建筑：亭处、廊榭处、桥处、水景处、雕
塑座； 4、乔木主要有等种，树径㎝以上的株，㎝以上的株。 八、安保设施： 监控系统的设置，品牌；门禁系统的设置，品牌； 其他安保设施的设置。 九、给排水设施： 供水保障情况，其中二次供水系统采用方式，小区高楼层水压达到，使用材料与管径； 排水系统的设计情况，施工情况，使用材料与管径。 十、交通组织与车位： 进出小区是否分离，人车是否分流，小区内地面是否停车，停车位（库）的配比为，其中提供公共停车位的个数。十一、露天公共文体设施： 球场个数，分别为球场、球场，球场面积㎡，游泳池的面积㎡，游泳池的水处理情况，其他文体设施的配置具体情况（数量、品牌、质量等）。 十二、电梯： 电梯的保障数量（每梯服务多少户），电梯的品牌（按楼栋分别说明）。 十三、供电： 供电的保障程度，自备发电设备的装机容量、发电方式、设备和设施品牌，是否能满足供水
交房协议书范本 交房协议书范本 篇一: 交房协议安置房交接协议书甲方(交付方): 丙方(施工方): 丁方(见证方): 甲、乙、丙三方友好协商，就甲方为乙方投资开发，丙方施工建设的村民安置房交接事宜达成如下交接协议: 一、交接范围: 1、本次交接房屋为2017年4月20日所签《城中村改造合作开发合同》合同中75000平方米村民安置房的一部分，面积约32023平方米(最终以有关职能部门实测为准)，楼房5栋，计240套住房、120个车库。 2、小区内绿化、配套设施一并移交(详见清单) 二、所交付房产及配套设施业经有关部门质量验收或符合相关协议(合同)约定的标准。 三、乙方应在房屋交付七日内，检查房屋质量并提出书面意见，预期视为该房屋已完全符合质量标准。发现问题丙方及时整改。 四、房产交付后，丙方负责属于保修范围内和保乙方(接收方):城中村改造合作开发合同》合同中75000平方米村民安置房的一部分，面积约32023平方米(最终以有关职能部门实测为准)，楼房5栋，计240套住房、120个车库。
2、小区内绿化、配套设施一并移交(详见清单) 二、所交付房产及配套设施业经有关部门质量验收或符合相关协议(合同)约定的标准。 三、乙方应在房屋交付七日内，检查房屋质量并提出书面意见，预期视为该房屋已完全符合质量标准。发现问题丙方及时整改。 四、房产交付后，丙方负责属于保修范围内和保乙方(接收方)》，按照合同约定，交房条件已具备，相关事项说明如下: 1、出租房交付时的装修现状: 2、出租房交付时的水表读数: 3、出租房交付时的电表读数: 自2017 年月日正式履行交房手续，2017 年月日至2017 年月日为免租装修期，自年月日开始计收租金。 上述内容，甲乙双方均已悉知并确认，并共同签署该交房确认书，一式两份，双方各执一份; 本《交房确认书》作为主合同的附件，与主合同具备同等法律效力。 甲方:交房确认书》作为主合同的附件，与主合同具备同等法律效力。甲方》，按照合同约定，交房条件已具备，相关事项说明如下: 1、出租房交付时的装修现状:
提前交房协议书 甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产 二、甲乙双方约定楼价： 乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币 85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。 三、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。 2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。 3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。 四、违约责任 1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。 2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。 3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。 4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。 五、其他 1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。 2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 地址：地址：
如对你有帮助，请购买下载打赏，谢谢！ 工程开工典礼发言稿范文与工程总承包合同范本合集 工程开工典礼发言稿范文 工程开工典礼发言稿范文1尊敬的各位领导、各位来宾：大家好!“**工程”在区领导及各单位的高度重视和亲切关怀下，于**年12月20日在这里隆重举行开工仪式。在此，我代表**建筑工程公司向“*学校工程”的开工表示热烈的祝贺!并向各位领导和各位来宾致以诚然的问候及真诚的感谢!**工程公司是一家有着60年的国家一级资质的国有大型施工企业，经过公司上下的努力和拼搏，取得了辉煌的成绩与荣誉。企业先后获得了国家建筑工程鲁班奖、全国工程建设质量管理优秀企业荣誉称号、全国五一劳动奖、国优工程银质奖、省优、市优、等多项奖项。“**学校工程”是通过公开招标，采用公平抽签方式进行竞标，我公司中标后为确保该工程能做到文明施工、质量创优、如期交付，我们进行了周密的部署，组建了强有力的施工管理班子，选择了精锐的施工队伍，配备了过硬的技术力量，投入了详尽的施工设备，并根据该工程的实际情况，制订了严密的施工计划与扎实的安全防护措施，确保文明施工、安全施工，在合同工期内顺利竣工。为宝安的教育繁荣与发展做出一点微薄贡献。我们相信，在各级领导、社会各界人士的关心与支持下，我们一定能与建设方密切配合，保质、保量、如期完成该项工程的施工任务，把关系到**区人民的民心工程顺利完工。我们也真诚的希望，在工程施工中继续得到各位领导、各位朋友和设计、监理及区质量、安全主管部门的支持、关心和帮助。打造一流的质量、一流的进度、一流的水平。为**的繁荣发展做出自己应有的努力!最后，感谢各位领导、各位来宾的支持。 谢谢大家！!工程开工典礼发言稿范文2**住宅小区，是由我房地产开发公司开发的商住楼，位于**路2号，土地面积为**m2，设计住宅基底面积**m2，总建筑面积**m2，其中： 一、二栋住宅楼**m2;三、四栋住宅楼**m2，五栋住宅楼**m2，绿化率**，容积率**。工程于**年**月**日开工，历经X年零**个月，现已胜利完工。该工程由**建筑设计研究院设计，并委托**工程勘察院作了地质勘测，在**招投标中心的主持下，
家庭房产承诺书 小区楼一套住宅，原房名为母亲：，现房名为女儿（以下称二楼）。 小区楼一套住宅，现房名为之夫（以下称一楼）。 女儿与母亲共同居住时在没有与其他家庭成员商议的情况下，将母亲的房证名改为自己的名下，经家庭其他子女的商议达成以下共识和承诺。 一，与丈夫共同承诺将一楼住房房名改为母亲名下，母亲同意。 二，母亲及家庭成员承认二楼房证的事实，将不追究责任 三，母亲在世时任何人不得因房证的房名改变而改变母亲的居住现状。 承诺人 签字 年月号篇二：保证人承诺房产承诺书 承诺书 宜宾市鼎恒融资担保有限公司： 本人郑重承诺： 因（以下简称债务人）与银行（以下简称债权人） 于年月日签订了《流动资金借款合同》约定向银行借款万元整（大写：元整），期限个月，由贵公司提供连带责任保证担保。为了保证贵公司的利益，向贵公司（以下简称担保人）提供抵押反担保即罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司签订的《商品房买卖合同》中约定的罗克琴向宜宾丽雅置地有限公司买到的位于宜宾市翠屏区航天路中段d-5地块宜都.莱茵河畔项目中的戎州路东段阳光半岛的商品房一套作为抵押反担保，因此房不能办理抵押登记，亦不能与开发商签订三方协议，故本人对此笔贷款中的反担保作出如下承诺： 1、在未按照与签订的《借款合同》之约定偿还 借款及利息前，罗克琴不得将上述房屋设定抵押或者转让给第三人。 2、在未向银行归还全部借款及利息前，罗克琴不能撤销与宜宾丽雅置地签订的《商品房买卖合同》及补充协议，罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司不能协议退款退房。 3、若未向银行归还全部借款及利息前，上述房屋的权属证书办理到罗克琴名下时，罗克琴应在领到所购房屋的权属证书之日起三日内将此权属证书交由宜宾市鼎恒融资担保有限公司保管， 并由本人监督罗克琴与宜宾市鼎恒融资担保有限公司办理该房屋的抵押登记。 4、本人保证本抵押物在抵押给宜宾市鼎恒融资担保有限公司期间，抵押物本身无争议，无其他抵押权人，无其他受益人。若未按照与签订的《借款合同》之约定偿还 借款及利息，宜宾市鼎恒融资担保公司是本抵押物的唯一受益人。 5、若罗克琴违反上述任意一条，则本人承担此笔借款的连带清偿责任。 6、在履行本协议过程中如出现纠纷的，各方应当尽量协商解决，协商不成的，由宜宾市翠屏区人民法院管辖。 本承诺书一式三份，公司保存一份，债务人和承诺人各执一份，每份具有同等法律效力。 债务人： 承诺人： 年月日篇三：房产承诺书 承诺书 （抵押人）
房屋使用承诺书范文3篇 房屋的价值是由房屋本身的使用价值决定的,房屋的使用年限则是决定房屋使用价值的重要因素。因此,在对旧有房屋的价格评估中,正确评估其使用年限具有重要的意义。本文是小编为大家整理的房屋使用的承诺书范文，仅供参考。 房屋使用承诺书范文篇一： 配套房屋使用承诺书 ____________公司： 贵我双方于年月日签订了《场地使用协议》。为改善经营条件，经我方申请，贵司同意将号房屋免费提供给我方使用，用途仅限为辅助经营之用，使用期年。为维护贵司资产，提高资产使用效率，我方郑重作出如下承诺： 1、我方将按照规定的使用期限和用途，合理使用贵司提供的房屋及其设施、设备。 2、在使用过程中，我方不破坏房屋结构、墙体、外立面，不擅自改变水、电、通讯管网等设施设备。 3、因我方原因导致房屋毁损的，我方负责在贵司规定时间内修缮完毕或赔偿贵司损失。 4、因我方原因造成房屋配套设施、公共区域及附属设施、设备丢失、损坏或损失，我方承担赔偿责任。
5、我方无权租赁、转让、转借、抵押、拍卖、赠予该房屋或改变用途。 6、在房屋使用期间所产生的水、电(含公共用电)等费用，由我方自行承担，并按时向贵司缴纳。 7、关于房屋装修的承诺 ⑴我方不擅自装修、改造房屋，若需装修或改造，须提前十五日向贵司提出书面申请，并提交书面装修改造方案，经贵司书面同意后，方可进行。使用期内我方欲对使用房屋进行装修改造，均需事先通知贵司并取得书面同意。装修改造费用由我方自理。 ⑵装修改造施工过程中，贵司有权对我方的装修改造工作进行监督。事先未征得贵司书面同意和政府有关主管机关的批准，我方不对房屋进行下列活动：①对涉及房屋的结构做任何改动; ②在房屋的外立面的任何部位作标记、涂画;在房屋的立面或其他部位钻孔、安装附着物等; ③穿凿、改变、切断或连接房屋的任何管道; ④以任何方式毁坏房屋的内、外观，包括但不限于：房屋的内、外立面作招贴或悬挂广告牌及宣传品; 如果我方违反上述条款，我方在贵司发出书面通知后七日内恢复原状。贵司有权在未通知我方的情况下拆除未经贵司同意的改建、增建的设备及装置，由此所引起的一切费用由我方承担。同时，在此情况下，贵司有权收回房屋。
提前交房协议书https://www.doczj.com/doc/862271992.html,work Information Technology Company.2020YEAR
提前交房协议书 甲方：（姓名）：__________________身份证号码： ________________________________ 乙方（姓名）：__________________身份证号码： ________________________________ 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产 二、甲乙双方约定楼价： 乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币 85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。 三、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。 2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。 3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。 四、违约责任 1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。 2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。 3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。 4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。 五、其他 1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。
甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲乙双方签订的前述《山东省新建商品房买卖合同（预售）》（以下简称“《预售合同》”）约定的交房日期为年月日。现因乙方强烈要求提前交付房屋以便其尽早装修入住，甲方为满足乙方的请求，故甲乙双方商定于年月日前交付该房屋。甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定： 1、确保该商品房经单体验收合格，并已取得房屋测绘报告。 2、确保该商品房供水、排水、通电。电话通信、有线电视、宽带网络线路敷设到户。该商品房楼前主要道路路面平整硬化。 3、甲方已经缴纳供暖和燃气的城市建设配套费。由于本项目为滚动开发建设，小区热交换站和各楼栋房屋的建设及交付存在时间差，若未能在提前交房日期前及时开通市政供暖和市政管道燃气，甲方将积极主动联系有关部门争取尽早开通。对提前交房时未能及时开通市政供暖和市政管道燃气的情况乙方表示充分理解和接受。 4、提前交房时《预售合同》第九条、第十条约定的交付条件未达标的，甲方确保在《预售合同》规定的交房时间内完成。 5、在该房屋按本协议交付时，乙方应按《前期物业服务合同》约定交纳物业服务费及相关费用、缴纳住宅专项维修资金及签署房屋交接确认书等。如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权不提前交房。 6、房屋交付交接之日的次日起，该房屋的的毁损、灭失等风险及由此造成其他经济损失均由买
受人承担。 7、主合同第二十条房屋（不动产）登记条款中涉及的相关时限以《预售合同》中约定的交房日期开始计算。 8、房地产开发项目竣工综合验收备案证明文件获取时间以《预售合同》中约定的交房日期为准。 9、附件七关于保修范围、保修期限和保修责任的约定的条款中涉及的相关时限以本协议中约定的交房日期开始计算。 10、甲乙双方签订的《预售合同》与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。 甲方：乙方： 日期：日期：
会场搭建合同 甲方： 乙方：防城港市金星广告装潢有限公司 经友好协商，甲乙双方就乙方承办会场搭建工程等事宜经双方协商一致达成以下协议，双方共同遵守执行： 一、甲方主办的会场搭建工程全部交由乙方承办。 二、地点： 三、时间： 四、会场搭建总费用预计约：人民币（￥：元）。附会场搭建工程预算表。 五、结算方式： 合同签订当天预付订金：人民币元整（￥：元），会场结束后3个工作日内一次性付清会场搭建工程费共人民币整（￥：元）给乙方。 六、甲方责任： 1、负责办理会场所需的各项手续，以及解决乙方进行会场搭建施工所需的水电问题。 2、乙方进行会场安装、会场拆卸过程中，甲方要与政府各职能部门协商好，并做了各项安全隔离措施比如交通管制、划分安全隔离带等，给乙方进行会场搭建尽可能提供方便。 3、负责提供现场所需的电力，接总电时甲方电工必须到现场配合，并指派专门人员负责用电对接，总功率10KW，配备安全规范的电源接入箱，根据功率要求配置接线空开，箱外悬挂安全警示标志。 4、负责整个仪式过程的安全保卫及维护现场安全秩序。
七、乙方责任： 1、会场搭建：乙方应在年月日上午前按甲方要求完成整个会场搭建好，并做好一切活动的准备。 2、会场效果图只提供甲乙双方作为会场搭建参照，会场现场搭建实景按（会场预算表）所列的明细项目数量内容来搭建。 3、在乙方进行会场搭建过程中如遇不可抗拒因素（下雨刮大风等）导致开工庆典推迟，甲方按既定方案支付整个会场搭建费。 八、变更及核算原则： 基于友好合作的精神，所有变更事宜经双方同意后协商解决。 九、仲裁： 双方约定，如果对本协议执行出现争议，将首先协商解决；如果不能解决，双方将申请仲裁解决，仲裁地点为当地仲裁机构。 十、本协议一式贰份，双方各执壹份。协议自双方共同签章后生效。合同期满，款项付清，本合同自动失效。 甲方：上思永福置业有限公司乙方：防城港市金星广告装潢有限公司 代表：代表： 开户名：防城港市金星广告装潢有限公司 开户银行：中国农行防城支行 帐号：20-775101040006966 联系电话：3259666/3262066 合同签订时间：年月日
提前交房合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 第 1 页 共 11 页 编号 号：
甲方（房产开发方）： 乙方（房产购买方）： 提前交房，介于乙方特殊情况， 甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则, 协议:一、交房前提 1、 乙方自愿认购甲方开发的 项目 号楼 单元 楼 户（初 测房号为 ）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为 平米（此面积 为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价） ，双方约定售价为 元/平米，该套房屋暂定总价为人民币 元（总价按双方约定售价根 据实际面积多退少补）。 2、 在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担； 3、 依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业 之前向甲方预交：（1）两共基金（总房款的 2% :人民币（大写） (Y 元）； （2）契税（总房款的 3% :人民币（大写） (Y 元）； （3）物业费用（4元/月/ m ）：人民币（大写） (Y 元）； （4）装修保证金：人民币（大写） (Y 元）； （5）垃圾清运费（2元/ m ）：人民币（大写） (Y 元）； （6）临时用电费用（1元/度）：人民币（大写） (Y 元）； （7） 年度供暖期的采暖费用（14.5元/ m 2/6个月）人民币（大写） （Y 元）； （8） 甲方为乙方垫付的按揭公证费：人民币（大写） （Y 元）； 4、上述费用收取依据或理由： 现甲方开发的 未达到交房标准及交房条件, 因乙方自身原因强烈要求 经友好协商达成如下 上述费用合计人民币（大写） (Y 元）