安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师
科目1练习题（一）
一、单项选择题（共100题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师C监理D、施工单位质量负责人
2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员
B、专业监理工程师
C、总监理工程师
D、建设单位
3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实施处理。
A、建设单位
B、施工单位
C、设计单位
D、监理单位
4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。
A、组织关系
B、工艺关系
C、并列关系
D、搭接关系
5、施工进度计划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表
B、总监理工程师
C、专业监理工程师
D、项目经理
6、建设工程开工前，（ B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责
B、建设单位负责
C、监理单位负责
D、监理单位协助建设单位
7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标
B、终凝时间不符合相应规定指标
C、烧失量不符合相应规定指标
D、强度低于相应强度等级规定指标
8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验
B、抗压试验
C、抗剪试验
D、弯曲试验
9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时
B、12小时
C、24小时
D、48小时
10、特种作业人员不包括( D )。
A、建筑电工
B、建筑架子工
C、建筑起重机械司机
D、抹灰工
11、下列关于固定总价合同使用范围的说法错误的是( C )。
A、工程范围清楚
B、工程量小、工期短、工程条件稳定
C、工程结构、技术复杂，风险大
D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清楚
12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行处理。
A、拒绝签署付款凭证
B、降低合同价款
C、误期损失赔偿
D、取消承包资格
13、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取（ B ），用于证明其质量符合要求。
A、质量计划
B、质量文件
C、质量信息
D、质量手册
14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。
A、业主代表
B、政府质量监督员
C、监理工程师
D、施工项目经理
15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指（ D ）。
A、工序作业者的自检查
B、前后工序交接检验
C、专职质检员的检验
D、作业自检、交接检和专检
16、承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范规定应该向项目监理机构提交（ C ）请求批准。
A、设计变更单
B、技术修改单
C、工程变更单
D、技术核定单
17、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是（ D ）。
A、不改变结构的外形尺寸
B、不造成永久性缺陷
C、不影响主要功能和正常使用寿命
D、不影响安全和主要使用功能
18、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。
A、基本预备费
B、涨价预备费
C、工程建设其他费
D、设备及工（器）具购置费
19、采用工程量清单方式招标时，由（ A ）负责工程量清单准确性和完整性。
A、招标人
B、投标人
C、评标委员会
D、项目业主
20、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是（ D ）。
A、投资回收期
B、总投资收益率
C、项目投资财务净现值
D、利息备付率
21、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明（ D ）。
A、解除施工单位应负的责任
B、批准合同工期延长
22、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ D ）。
A、10%
B、20%
C、25%
D、30%
23、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A、检验批
B、分项工程
C、子分部工程
D、分部工程
24、在施工过程中，当分项工程达到验收条件是，应由（ A ）组织验收。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、施工单位项目负责人
D、建设单位现场代表
25、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（ C ）。
A、合同价应低于中标人的投标报价
B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价
C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据
D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值
26、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间内到现场检查验收。
A、建设单位确认
B、总监理工程师批准
C、质检部门规定
D、合同条件约定
27、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（ B ）。
A、建设行政主管部门
B、工程质量监督机构
C、监理单位
D、建设单位
28、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经（ C ）批准才能实施。
A、设计代表
B、承包单位技术负责人
C、总监理工程师
D、专业监理工程师
29、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。
A、施工单位技术负责人
B、施工项目经理
C、监理工程师
D、施工项目技术负责人
30、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件是，应（ C ）。
A、下达《工程暂停令》
B、责令不得用于工程重要部位
C、责令作出标识，限期清除出场
D、责令限期修补合格后备用
31、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量验收的（ A ）。
A、主控项目
B、一般项目
C、基本项目
D、保证项目
32、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（ B ）。
A、予以验收
B、重新进行验收
C、鉴定验收
D、协商验收
33、标底价格在招标投标过程中的主要作用是作为（ C ）。
A、签订合同的价格依据
B、投标报价的依据
C、评定标价的参考值
D、确定中标价的标准
34、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ D ）。
A、地下会埋藏文物的处理
B、施工承发包模式的选择
C、设计合同的计价方式
D、设计各专业之间的协调配合程度
35、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。A．项目决策 B. 工程设计
C. 工程施工
D.工程竣工验收
36、.工程质量控制应坚持（ B ）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质
量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。
A.以人为核心
B.以预防为主
C.质量第一
D.质量达到标准
37、.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（ B ）。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年
38.下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（ A ）。
A.总监理工程师任命书
B.监理实施细则
C.监理日志
D.材料设备验收记录
39、关于合同形式的说法，正确的是（ B ）。
A.合同法对合同形式的要求是以要求为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
40、关于合同终止的说法，正确的是（ D ）。
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B.合同终止并不表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
41、关于违约金的说法，正确的是（ B ）。
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
42、关于定金罚则的说法，正确的是（ D ）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金
43、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ C ）。
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验，发包人承担相应费用
D.发包人负责试验，承包人承担相应费用
44、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为（B ）。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿
45、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，
但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应（ D ）。
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工
46、.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确 ( A )。
A.视为不需要补偿
B.工程师应主动确定变更价款予以补偿
C.工程师应与承包人协商补偿变更价款
D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
47、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程适应 ( A )。
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效
48、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ C ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28
49、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形时（ B ）。
A.投标文件没有按要求密封
B.投标人在投标有效期内撤销投标
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
50、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ A ）提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位
51、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（ C ）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1
B.14
C.28
D.56
52、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似的工程价格，应（ D ）。
A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行
B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行
C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行
D.按照成本加利润原则，由监理人商定
53、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（D）。A．和解 B.民间调解 C.行政调解 D.诉讼
54、关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ C ）。
A．招标人给予口头答复即可
B．招标人答复只给予提问者
C．招标人答复作为招标文件的组成部分
D．招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
55、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是( B )。
A．委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B．监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C．委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D．监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
56、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是（ B ）。
A．发包人负责检验，费用由发包人承担
B.承包人负责检验，费用由发包人承担
C．发包人负责检验，费用由承包人承担
D.承包人负责检验，费用由承包人承担
57、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将实验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是（ B ）。
A．虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B．虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C．由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D．由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的日期
58、关于建设工程三大目标之间对立关系的说法，正确的是（ D ）。
A．提高项目功能，可能减少费用运行
B．缩短建设工期，可能提早发挥投资效益
C．提高工程质量，可能减少返工、保证建设工期
D．减少工程投资，可能会减低项目功能
59、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是（ B ）。
A．集权与分权统一的原则 B.专业分工与协作统一原则
C．权责一致原则 D.才职相称原则
60、监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做的工作是（ C ）。
A．编制监理大纲 B.编制监理规划
C．组建项目监理机构 D.编制监理实施细则
61、根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将（B）书面通知被监理的建筑施工企业。
A．监理范围 B.监理内容及监理权限
C．监理目标 D.监理工作程序
62、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起的（C）个月内开工，因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期。
A．1 B.2 C.3 D.6
63、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（D）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A.工程监理合同
B.建设工程合同
C．设计文件 D.工程建设强制性标准
64、根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修期限为（ D ）年。
A．1 B.2 C.3 D.5
65、根据《建设工程监理规范》，属于专业监理工程师职责的是（ B ）。
A．审查分包单位的资质，并提出审查意见
B．根据本专业监理工作实施情况做好监理日记
C．检查承包单位投入工程的人力、材料和设备的使用运行状态并做好检查记录D．按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录
66、国务院通过，国务院总理签署予以公布的规范工程建设活动的文件属于
（ B ）。
A．法律 B.行政法规 C.国家规范 D.部门规章
67、实行施工总承包的，（D）负责施工现场安全。
A.业主
B.监理单位
C.设计单位
D.总承包单位
68、下列不属于投标人相互串通投标的情形的是（ D ）。
A．投标人之间约定中标人
B．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
69、总监理工程师应根据（B）组建项目监理机构。
A．监理大纲和监理实施细则 B.监理大纲和委托监理合同C．委托监理合同和监理规划 D.监理规划和监理实施细则
70、《中华人民共和国建筑法》规定，分包单位按照分包合同的约定对（ D ）负责。
A．监理单位 B.建设单位 C.建设行政主管部门 D.总承包单位71、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（ B ）。A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期
B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量
D．低于标底的价格竞标，不得降低工程质量
72、（ C ）是指监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。
A．旁站 B.见证取样 C.巡视 D.施工监理
73、住房和城乡建设部制定了（ D ）。
A．《建设工程安全生产管理条例》 B.《建设工程质量管理条例》C．《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设工程监理规范》
74、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案（ B ）。A．7 B.15 C.30 D.60
75、建设工程监理招标的投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向（ C ）个以上具备承担招标项目能力、自信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
A．1 B.2 C.3 D.4
76、因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由（ A ）负责
A．监理人 B.设计方 C.施工方 D.建设单位
77、某项目监理机构的组织机构如下图所示，这种组织结构形式的优点是（ B ）。
总监理工程师
主生产车间监理组辅助工程
监理组
铁路专用
线监理组
土建施工监理组设备安装
监理组
结构工程
监理组
防水工程
监理组
线桥漏
监理组
轨道设备
监理组
A．目标控制职能分工明确 B.权力集中、隶属关系明确
C．可减轻总监理工程师负担 D.强化了各职能部门横向联系
78、作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件的是（A）
A．监理规划 B.监理大纲 C.监理实施细则 D.监理工作总结
34、建设工程监理的实施需要（B）的委托和授权。
A．政府部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位
79、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（B）的单位
的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级高 B.资质等级低 C.各自 D.综合后
80、.监理工程师需要有（B）学历，并经过监理业务培训，获得中级职称两年以
上。
A．高中 B.大专及以上 C.本科 D.中专及以上
81、纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的组织形式是
（ D ）。
A．直线职能制组织形式 B.职能制组织形式
C．直线制组织形式 D.矩阵制组织形式
82、监理人员实施旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采取的措施是
（ B ）。
A．责令施工单位立即整改 B.及时向总监理工程师报告
C．责令暂停施工 D.召开紧急会议
83、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，
可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承
担（ D ）。
A．主要责任 B.法律责任 C.全部责任 D.连带责任
84、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按
期开工超过（ C )。
A.1
B.3
C.6
D.12
85、根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ D ）
日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.10
B.15
C.20
D.30
86、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分
部分项工程中，需由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的是
（ C ）。
A.起重吊装工程
B.脚手架工程
C.高大模板工程
D.拆除、爆破工程
87、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全管理职责是（ D ）。
A.发现出现安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工
B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查
C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位
D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
88、某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成10人死亡，直接经济损损失900万元，该事故属于（ B ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
89、根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ D ）日前提出。
A.2
B.3
C.5
D.10
90、采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是（ C ）。
A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审
91、工程监理企业在建立健全与建设单位的合作制度时，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的（ B ）准则。
A.守法
B.诚信
C.公平
D.科学
92、采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是（ C ）。
A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审
93、建设工程监理招标的标是（ D ）。
A.监理酬金
B.建立设备
C.监理人员
D.监理服务
94、建设工程监理投标文件的核心是（ B ）。
A.监理实施细则
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
95、根据《建设工程监理合同（示范文本）》,工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前（ C ）天书面报告建设单位。
A.3
B.5
C.7
D.14
96、在建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要由（ B ）进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
97、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），工程监理单位调转专业工
程监理师时，总监理工程师单位（ D ）。
A.征得质量监督机构书面同意
B.征得建设单位书面同意
C.书面通知施工单位
D.书面通知建设单位
98、下列监理文件中，需要由总监理工程师组织编制，并由监理单位的技术负责人审核签字的是（A ）。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.监理日志
D.监理月报
99、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据是（ B ）。
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
100、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应（ C ）。
A.及时签发《监理通知单》
B.立即报告建设单位
C.及时签发《工程暂停令》
D.立即报告政府主管部门
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1、政府监督管理工程质量的职能主要体现在（ ABCE ）。
A.建立和完善工程质量法规体系
B.建立和落实工程质量责任制度
C.建设活动主体资格及承包管理
D.建筑企业质量体系认证
E.控制工程建设程序
2、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有（ AB ）。
A.施工图审核
B.施工图会审
C.施工交底准备
D.设计交底会议
E.设计交底会议纪要整理
3、监理工程师要严把开工关，就必须对承包的（ABCD ）等工作质量进行控制。
A.工程定位测量及标高基准的建立
B.现场施工平面图布置
C.生产要素配置
D.设计交底与图纸现场核对
E.承包单位的责任目标确定
4、分部分项工程材料费的构成包括（ ABD ）。
A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
B.材料仓储费
C.新材料的试验费
D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用
E.为验证设计参数，对构造做破坏性试验的费用
5、按照适用范围，建设工程定额分为 ( ABCE )。
A.国家定额
B.地区定额
C.行业定额
D.基础定额
E.企业定额
6、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式（ AD ）。
A.固定总价合同
B.纯单价合同
C.成本加奖励合同
D.可调总价合同
E.成本加固定百分比酬金合同
7、下列承包商增加的人工费中，可以向业主索赔的有（ BCDE ）。
A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B.法定人工费增长而增加的人工费
C.由于非承包商责任的工效降低而增加的人工费
D.监理工程师原因导致工程暂停的人员窝工费
E.完成合同在外的工作增加的人工费
8、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的技术措施有（ AD ）。
A.审查施工单位提交的进度计划
B.建立工程进度报告制度
C.协调进度计划与合同工期之间的关系
D.应用网络计划技术控制工程进度
E.协助施工单位编制施工组织设计
9、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有（ BCD ）。
A.工程监理单位属质量自控主体
B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体
C.政府质量监督部门属工程质量监控主体
D.施工单位属工程施工质量自控主体
E.建设单位属工程项目质量自控主体
10、监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行控制的内容有（ ABC ）。
A.审查施工机械设备的数量是否足够
B.审查所需的施工机械设备是否按已批准的施工组织设计要求备妥
C.审查已准备的施工机械设备能否保证可用的良好状态
D.审查施工机械在使用期间能否按期大修
E.审查施工机械设备租赁合同
11、建设工程施工质量验收中分项工程是按（ABCD ）划分的。
A.主要工种
B.主要材料
C.施工工艺
D.施备类别
D.施工程序
12、承包商可索赔的人工费包括（ BCE ）。
A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B.法定增长的人工费
C.设计变更导致的人员窝工费
D.因雨季停工后加班增加的人工费
E.完成额外工作增加的人工费
13、工程监理单位实施工程质量监理的依据有（ ABDE ）。
A.法律法规
B.有关技术标准和设计文件
C.投资性质
D.工程承包合同
E.工程监理合同
14、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工承包企业按照承包工程能力划分为（ ACE ）序列。
A.施工总承包
B.综合承包
C.专业承包
D.劳务承包
E.劳务分包
15、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织（AC ）进行。
A.勘察、设计单位工程项目负责人
B.相关金融机构负责人
B.施工单位技术、质量负责人 D.质量监督部门负责人
E.材料供应单负责人
16、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要
（ ABD ）。
A.采取必要措施防止事故扩大
B.保护好事故现场
C.事故调查组进行调查
D.事故发生单位按规定要求向主管部门上报
E.提交技术处理方案
17、工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有（ ACD ）。
A.收集有关进度报表资料
B.查阅施工日志和记录
C. 现场跟踪检查工程实际进展
D. 组织施工负责人参加现场会议
E.审核工程进度款支付凭证
18、单位工程质量验收合格的规定，包括（ABCD ）。
A.所含分部工程的质量均应验收合格
B.质量控制质量应完整
C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整
D.观感质量应符合要求
E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范
19、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中只有（ ABCD ）可以进行验收。
A.返工重做或更换器具、设备检验批
B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
D.经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求
E.经施工单位项目负责人核算达到设计要求的检验批
20、实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有（BCDE）。
A．施工组织设计 B.工程建设法律法规
C．工程建设文件 D.建设工程合同 E.监理合同21、根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有（ ABE ）。A．已办理该建筑工程用地批准手续
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料
C．开工需要的资金已落实
D．已经确定工程监理单位
E．有保证工程质量和安全的具体措施
22、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ABDE）。
A．施工单位依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可范围内承揽工程B．总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C．施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正
D．施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字
E．施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修
23、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有（ AB ）。
A．工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
B．工程监理单位发现存在安全事故隐患，应要求施工单位整改
C．专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告D．危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由施工单位技术负责人签字后实施
E．工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施24、工程建设参与各方通用的监理工作表格包括（ CE ）。
A．工程临时延期申请表 B.工程材料报审表
C．监理工作联系单 D.费用索赔审批表
E．工程变更单
25、关于建筑工程发包与承包说法中，正确的有（ ABDE ）。
A．提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
C．施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位
D．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
E．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
26、根据《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循的原则（ BCDE ）。A．以公徇私 B.公开 C.公平 D.公正 E.诚实信用
27、监理工作目标通常以建设工程（ BCD ）目标的控制值来表示。
A．工期 B.质量 C.造价 D.进度 E.安全
28、施工单位签订的合同主要有（ ABCD ）。
A．材料设备采购合同 B.工程分包合同
C．运输合同 D.加工合同 E.工程监理合同29、下列属于合同的内容的是（ ABCD ）。
A．数量 B.标的 C.价款 D.履行期限 E.招标公告
30、下列属于可以不招标的项目有（ BCE ）。
A．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目
B．需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目
C．采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目
D．技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
E．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的项目
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师
科目1练习题（二）
一、单项选择题（共100题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验
B、抗压试验
C、抗剪试验
D、弯曲试验
2、一栋住宅楼是一个( A )。
A、单位工程
B、分部工程
C、分项工程
D、检验批
3、在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为( D )。
A、分项工程
B、单位工程
C、分部工程
D、单项工程
4、下列不属于导致工程量清单缺项的原因的是( A )。
A、法律法规变化
B、设计变更
C、施工条件改变
D、工程量清单编制错误
5、在施工阶段投资控制中，进行工程计量属于（ B ）方面的措施。
A、组织
B、经济
C、技术
D、合同
6、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，因无法施工停工5天，在这种情况下( B )
A、承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿
B、承包商可得到延长工期，得不到费用补偿
C、承包商得不到延长工期，可得到费用补偿
D、承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿
7、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括( A )。
A、资金情况
B、合同条件
C、影响工期
D、实际情况
8、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时
B、12小时
C、24小时
D、48小时
9、特种作业人员不包括( D )。
A、建筑电工
B、建筑架子工
C、建筑起重机械司机
D、抹灰工
10、下列关于固定总价合同使用范围的说法错误的是( C )。
A、工程范围清楚
B、工程量小、工期短、工程条件稳定
C、工程结构、技术复杂，风险大
D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清楚
11、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么( D )。
A、仍按原计划执行
B、对原计划整体进行调整
C、改变工期或施工速度
D、应尽量减少变更计划性的调整
12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行处理。
A、拒绝签署付款凭证
B、降低合同价款
C、误期损失赔偿
D、取消承包资格
13、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（ B ）的管理职能。
A、业主
B、政府
C、监理单位
D、施工单位
14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。
A、业主代表
B、政府质量监督员
C、监理工程师
D、施工项目经理
15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指（ D ）。
A、工序作业者的自检查
B、前后工序交接检验
C、专职质检员的检验
D、作业自检、交接检和专检
16、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是（ D ）。
A、不改变结构的外形尺寸
B、不造成永久性缺陷
C、不影响主要功能和正常使用寿命
D、不影响安全和主要使用功能
17、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。
A、基本预备费
B、涨价预备费
C、工程建设其他费
D、设备及工（器）具购置费
18、采用工程量清单方式招标时，由（ A ）负责工程量清单准确性和完整性。
A、招标人
B、投标人
C、评标委员会
D、项目业主
19、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是（ D ）。
A、投资回收期
B、总投资收益率
C、项目投资财务净现值
D、利息备付率
20、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用（ B ）合同形式。
A、估计工程量单价
B、纯单价
C、可调总价
D、可调单价
21、某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用（ C ）。
A、原约定竣工日期的价格指数
B、实际竣工日期的价格指数
C、原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个
D、实际竣工日期前42天的价格指数
22、下列关于竣工决算的说法中，正确的是（ C ）。
A、竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用
B、竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据
C、竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据
D、竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证
23、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工作量，称为（ D ）。
A、流水节拍
B、流水步距
C、流水时距
D、流水强度
24、设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由（ B ）主持。
A、监理单位
B、建设单位
C、设计单位
D、施工图审查单位
25、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ D ）。
A、10%
B、20%
C、25%
D、30%
26、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并作出检查结论。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师
C、现场监理员
D、施工单位质量负责人
27、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A、检验批
B、分项工程
C、子分部工程
D、分部工程
28、在施工过程中，当分部工程达到验收条件是，应由（ B ）组织验收。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、施工单位项目负责人
D、建设单位现场代表
29、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（ C ）
A、合同价应低于中标人的投标报价
B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价
C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据
D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值
30、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（ B ）。
A、及时得到工程预付款
B、听取监理工程师的建议性意见
C、解除其对施工进度所承担的责任和义务
D、是监理工程师及时下道开工令
31、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（ A ）。
A、采用更先进的施工方法
B、增加每天的施工时间
C、实施强有力的施工调度
D、增加施工作业面
32、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（ D ）。
A、商品混凝土未经检验造成的质量事故
B、总包和分包职责不明造成的质量事故
C、施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故
D、地下管线资料不准造成的质量事故
33、设计主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送（ C ）审批，否则变更不能实施。
A、当地建设行政主管部门
B、质量监督机构
C、施工图原审查单位
D、建设单位主管部门
34、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间内到现场检查验收。
A、建设单位确认
B、总监理工程师批准
C、质检部门规定
D、合同条件约定
35、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），安装工程的检验批一般按（ D ）划分。
A、专业性质
B、设备类型
C、专业系统
D、设计系统或组别
36、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经（ C ）批准才能实施。
A、设计代表
B、承包单位技术负责人
C、总监理工程师
D、专业监理工程师
37、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。
A、施工单位技术负责人
B、施工项目经理
C、监理工程师
D、施工项目技术负责人
38、监理工程师要对施工质量作出独立判断，必须应用（ B ）手段取得依据。
A、承包单位自检
B、平行检验
C、承包单位互检
D、交叉检验
39、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量验收的（ A ）。
A、主控项目
B、一般项目
C、基本项目
D、保证项目
40、标底价格在招标投标过程中的主要作用是作为（ C ）。
A、签订合同的价格依据
B、投标报价的依据
C、评定标价的参考值
D、确定中标价的标准
41、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ D ）。
A、地下会埋藏文物的处理
B、施工承发包模式的选择
C、设计合同的计价方式
D、设计各专业之间的协调配合程度
42、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。A．项目决策 B. 工程设计
C. 工程施工
D.工程竣工验收
43、工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（ A ）。
A.施工单位
B.咨询单位
C.监理单位
D.建设单位
44、见证取样通常涉及三方行为，这三方是指（ B ）。
A.施工方、监理方和建设方
B.监理方、设计方和建设方
C.监理方、施工方和设计方
D.施工方、见证方和实验方
45、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列监理文件资料中，需要由总工程监理师签字并加盖执业印章的是（ A ）。
A.危险性加大工程专项方案
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
46、下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确（D ）。
A.建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性
B.建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性
C.建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性
D.建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性
47、监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告( C )。
A.以口头形式报告的，应当记入监理日志
B.以电话形式报告的，应当有通话记录
C.以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告
D.以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告
48、下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是（ B ）。
A.《中华人民共和国建筑法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《注册监理工程师管理规定》
D.《建筑工程施工许可管理办法》
49、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取( A )等形式，对建设工程实施监理。
A.旁站、巡视和平行检验
B.检查、验收和工地会议
C.检查、验收和主动控制
D.目标控制、合同管理和组织协调
50、《建设工程管理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（ C ）负责起草，并经与会各方代表会签。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.专业监理工程师
51、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经（B）后实施。
A.专业监理工程师审核、总监理工程师签字
B.施工单位技术负责人、总监理工程师签字
C.建设单位、施工单位、监理单位签字
D.专家论证、施工单位技术负责人签字
52、建设工程监理的作用是（ A ）。
A.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
B.有利于实现建设工程社会效益最大化
C.依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为
D.从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理
53、总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的（A）措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
54、下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是（ C ）。
A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程
B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性
C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾
D.矩阵制监理组织形式的优点是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
55、在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，是项目目标顺利实现,监理单位最重要也最困难的工作是 ( B )。
A.合同管理
B.组织协调
C.目标控制
D.信息管理
56、下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间关系的表述中，正确的是（ B ）。
A.监理大纲的内容比监理规划的内容更全面、更翔实
B.监理实施细则应在监理规划的基础上进行编写
C.监理大纲应按监理规划的有关内容编写
D.三者编写顺序为监理规划、监理大纲和监理实施细则
57、可以作为编制建设工程监理规划依据的是（ B ）。
A.施工组织设计
B.施工合同
C.施工平面布置图
D.施工进度计划
58、《建设工程安全生产管理条例》规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是（ D ）。
A.分包单位承担全部责任
B.总包单位承担全部责任
C.分包单位承担主要责任
D.总承包单位和分包单位承担连带责任
59、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和（ B ）报告。
A.监理机构
B.安全生产管理机构
C.建设单位
D.建设主管部门
60、关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（ C ）。
A.被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度
B.对于发生概率小但发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济
C.被动控制的效果在很大程度上取决反馈信息全面性、及时性和可靠性
D.仅仅采取被动控制措施是不实现的，因为很多风险因素是不可预见的
61、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（ D ）监理组织形式的优点。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
62、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是（ C ）。
A.材料供应商和设备供应商
B.设备供应商和政府部门
C.政府部门和社会团体
D.社会团体和材料供应商
63、下列不属于投标人相互串通投标的情形的是（ D ）。
A．投标人之间约定中标人
B．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
64、监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，（ C ）签发工程开工令。
A．专业监理工程师 B.建设单位代表
C．总监理工程师 D.监理单位技术负责人
65、总监理工程师应根据（ B ）组建项目监理机构。
A．监理大纲和监理实施细则 B.监理大纲和委托监理合同C．委托监理合同和监理规划 D.监理规划和监理实施细则
66、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（ B ）。A．低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期
B．低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C．低于市场的价格竞标，不得降低工程质量
D．低于标底的价格竞标，不得降低工程质量
67、（ C ）是指监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。
A．旁站 B.见证取样 C.巡视 D.施工监理
68、关于工程监理与政府主管部门监督管理说法，正确的是（ D ）。
A．工程监理工作与政府管理部门的监督管理工作都具有委托性
B．工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都是行政性监督管理
C．工程监理工作是行政性监督管理，政府主管部门的监督管理工作具有委托性D．工程监理工作具有委托性，政府主管部门的监督管理工作是行政性监督管理69、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ B ）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．7 B.15 C.30 D.60
70、建设工程监理招标的投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向（ C ）个以上具备承担招标项目能力、自信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
A．1 B.2 C.3 D.4
71、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（ B ）的单位的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级高 B.资质等级低 C.各自 D.综合后
72、监理人员实施旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采取的措施是（ B ）。
A．责令施工单位立即整改 B.及时向总监理工程师报告
C．责令暂停施工 D.召开紧急会议
73、某项目监理机构的组织机构如下图所示，这种组织结构形式的优点是（ B ）。
总监理工程师
主生产车间监理组辅助工程
监理组
铁路专用
线监理组
土建施工监理组设备安装
监理组
结构工程
监理组
防水工程
监理组
线桥漏
监理组
轨道设备
监理组
A．目标控制职能分工明确 B.权力集中、隶属关系明确
C．可减轻总监理工程师负担 D.强化了各职能部门横向联系
74、建设工程监理的性质可概括为 ( C )。
A.服务性、科学性、独立性和公正性
B.创新性、科学性、独立性和公正性
C.服务性、科学性、独立性和公平性
D.创新性、科学性、独立性和公平性
75、根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（ C )。