2014年造价员考试《基础知识》模拟练习题及答案
一、单项选择题
1、对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为( C )。
A、总价合同
B、成本加酬金合同
C、单价合同
D、任意合同
2、承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于( A )。
A、固定总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
3、采用固定总价合同时，( B )要考虑承担合同履行过程中的主要风险。
A、转包商
B、承包商
C、发包商
D、业主
4、单价合同的工程量清单内所开列的工程量为( A )。
A、估计工程量
B、准确工程量
C、实际完成工程量
D、图纸工程量
5、从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是( A )。
第1/66页
A、成本加酬金合同
B、固定总价合同
C、可调总价合同
D、单价合同
6、下列费用中不属于社会保障费的是（ D ）。
A、养老保险费
B、失业保险费
C、医疗保险费
D、住房公积金
7、工程监理费是指（ B ）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A、施工单位
B、建设单位
C、质量监督单位
D、国家有关部门
8、工程造价计价主要方法有（ C ）。
A、定额单价法一种
B、直接费单价法一种
C、直接费单价和综合单价法两种
D、定额单价法和直接费单价法两种
9、预算定额是由（ A ）组织编制，审批并颁发执行。
A、国家主管部门或其授权机关
B、国家发展改革委员会
C、国家技术管理局
D、以上均可
10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工生产条件下，在一定的生产技术和生产组织条件下，在平均先进水平的基础上制定的。又称（ A ）。
A、人工定额
B、概算定额
C、施工定额
D、预算定额
第2/66页
11、劳动定额分为产量定额和时间定额两类，时间定额和产量定额的关系（ D ）。
A、相关关系
B、独立关系
C、正比关系
D、互为倒数
12、下列费用中属于建筑安装工程中企业管理费的是（ B ）。
A、营业税
B、房产税
C、城市维护建设税
D、教育费附加
13、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（ B ）。
A、直接工程费
B、措施费
C、规费
D、企业管理费
14、投资估算一般分为（ A ）。
A、建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B、单项工程、单位工程两个层次
C、单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D、建设项目、单项工程里两个层次
15、预算定额是按照( B )编制的。
A、行业平均水平
B、社会平均水平
C、行业平均先进水平
D、社会平均先进水平
16、标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（ B ）对建筑工程预算的期望值。
A、投标人
B、招标人
C、工程师
第3/66页
D、项目经理
17、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（ C ）。
A、可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件
B、不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件
C、可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D、可以撤回已提交的文件，但不在有资格投标
18、《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（ C ）施行。
A、2002 年 4 月 1 日
B、2003 年 4 月 1 日
C、2003 年 7 月 1 日
D、2005 年 7 月 1 日
19、工程量清单应由具有编制招标文件能力的（ B ）进行编制。
A、招标人
B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构
C、具有相应资质的中介机构
D、建设行政主管部门
20、根据我国现行的工程量清单计价规范规定，单价采用的是（ D ）。
A、人工费单价
B、工料单价
C、全费用单价
D、综合单价
21、GB50500-2003 中的门窗油漆工程量按（ C ）计算。
A、框外围平方米
B、洞口平方米
C、樘
D、展开面积
22、2001 预算定额基价中，已包括了施工过程中的（ D ），在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中。
A、成品保护费
B、特殊成品保护费
第4/66页
C、材料保护费
D、一般成品保护费
23、工程预付款的性质是一种提前支付的（ C ）。
A、工程款
B、进度款
C、材料款
D、结算款
24、下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是（ C ）。
A、由于现场施工环境发生了变化
B、由于设计上的错误，必须对图纸做出修改
C、由于承包方对项目提出新的要求
D、由于使用新技术有必要改变原设计
25、（ D ）是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。
A、施工图预算
B、设计概算
C、竣工结算
D、竣工决算
26、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定。
A、项目特征
B、工程内容
C、计量单位
D、项目编码
27、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（ B ）。
A、单项工程
B、单位工程
C、分部工程
D、分项工程
28、建设项目竣工决算包括的范围是（ B ）。
A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用
C、建安工程费用和设备工器具的购置费用
D、建安工程费用和其他费用
29、工程实际造价是在（ C ）阶段确定的。
A、招投标
B、合同签订
C、竣工验收
D、施工图设计
30、在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是
( )。
A、固定总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
31、合同争议的解决方式中，双方在第三方主持下，平息争端，达成协议，这种方法称为（ B ）。
A、和解
B、调解
C、仲裁
D、诉讼
32、设备进口的关税计算公式是（ B ）。
A、关税=离岸价格×进口关税税率
B、关税=到岸价格×进口关税税率
C、关税=原币货价×进口关税税率
D、关税=货价×进口关税税率
33、下列不属于建筑安装工程直接费的是（ D ）。
A、安全施工费
B、夜间施工费
C、二次搬运费
D、固定资产使用费
第6/66页
34、工程实际造价是在（ C ）阶段确定的。
A、招投标
B、合同签订
C、竣工验收
D、施工图设计
35、下列关于工程量清单计价法表述有误的是（ A ）。
A、工程量清单项目讨价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B、工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C、分不分项工程费考虑风险因素
D、措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
36、施工机械台班单价按有关规定由七项费用组成，这些费用按其性质分为第一类费用和第二类费用。以下各项中，属于第二类费用的是（ C ）。
A、折旧费
B、大修理费
C、人工费
D、机械安拆费
37、投资估算精度应满足控制（ A ）的要求。
A、初步设计概算
B、施工图预算
C、项目资金筹资计划
D、项目投资计划
38、在工程承发包过程中，承包单位的下列行为中，不属于禁止行为的是（ D ）。
A、将其承包的全部建筑工程转包给他人
B、将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给他人
C、将工程分包给不具备资质条件的单位
D、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成
39、政府在必要时可以对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价。下列不属于政府指导价和政府定价的商品是（ D ）。
A、关系到国计民生的极少数商品
B、资源稀缺的少数商品
第7/66页
C、自然垄断经营的商品
D、大面积开发的商品房
40、根据我国现行规定，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章外，还必须加盖（ A ）。
A、工程造价咨询企业执业印章
B、工程造价咨询企业法定代表人印章
C、工程造价咨询企业技术负责人印章
D、工程造价咨询项目负责人印章
41、在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（ C ）关系。
A、相互矛盾
B、相互统一
C、相互对立统一
D、相互独立
42、完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，应该属于（ B ）阶段的工作内容。
A、施工图设计
B、建设准备
C、建设实施
D、生产准备
43、下列工程中，不属于分部工程的是（ A ）。
A、土建工程
B、屋面工程
C、主体结构工程
D、地基与基础工程
44、成本分析、成本考核、成本核算时建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ A ）。
A、成本核算—成本分析—成本考核
B、成本分析—成本考核—成本核算
B、成本考核—成本核算—成本分析
D、成本分析—成本核算—成本考核
第8/66页
45、下列文件中，属于要约邀请文件的是（ C ）。
A、投标书
B、中标通知书
C、招标公告
D、承诺书
46、《建设工程造价咨询合同（示范文本）》由三部分组成。下列各项中不属于该示范文本组成内容的是（ D ）。
A、《建设工程造价咨询合同》
B、《建设工程造价咨询合同标准条件》
C、《建设工程造价咨询合同专用条件》
D、《建设工程造价咨询合同补充条件》
47、紧急工程(如灾后恢复工程)要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，没有施工图纸，则就承包商而言最宜选用（ D ）。
A、固定总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
48、三级概算文件编制形式的组成内容有（ C ）。
A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算
B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算
C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算
D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算
49、按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是（ A ）。
A、措施费
B、管理费
C、利润
D、风险费用
50、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是（ A ）。
第9/66页
A、大型基础设施项目
B、非外国政府贷款项目
C、特定专利项
D、私人投资项目
51、在建设工程招标投标中，资格审查分为资格预审和资格后审。经资格后审不合格的投标人（ C ）。
A、不得参加投标
B、需重新提交审查资料
C、编制的投标书作废标处理
D、需酌情扣除评标得分
52、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，可以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后（ A ）。
A、7天内
B、10天内
C、14天内
D、28天内
53、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同通用条款13.2款约定为（ B ）。
A、7天
B、14天
C、21天
D、28天
54、若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则工程竣工结算报告的金额应该为（ C ）。
A、500万元以下
B、500万元—2000万元
C、2000万元—5000万元
D、5000万元以上
55、竣工验收报告的汇总与编制一般由（ A ）完成。
A、建设单位
B、竣工验收委员会
C、施工单位
D、监理单位
56、根据《建设工程质量管理条例》，下列有关建设工程的最低保修期限的规定，正确的是（ C ）。
A、地基基础工程为30年
B、屋面防水工程的防渗漏为3年
C、供热与供冷系统为2个采暖期和供热期
D、设备安装盒装修工程为1年
57、工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括（ D ）。
A、人工费、材料费、机械使用费
B、人工费、材料费、机械使用费、管理费
C、人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润
D、人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费
58、招标人采用邀请招标方式的，应当向（ B ）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A、二个
B、三个
C、五个
D、七个
59、概算定额是爱预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成。因此，建筑工程概算定额，亦称为（ C ）。
A、概算指标
B、综合结构定额
C、扩大结构定额
D、补充定额
60、索赔按照目的划分，可以分为（ B ）。
A、合同内索赔和合同外索赔
B、工期延长索赔和费用补偿索赔
C、单项索赔和综合索赔
第11/66页D、索赔和反索赔
61、2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的（ D ）。在编制工程量清单时应列入分部分项工程量清单中。
A、成品保护价
B、特殊成品保护价
C、材料保护价
D、一般成品保护价
62、（ A ）适用于工程量相对较少且能够精确计算、工期较短、技术要求相对简单、风险较小的建设项目。
A、总价合同
B、单价合同
C、总包合同
D、分包合同
63、（ A ）是指按照一个总体设计文件进行施工建造、经济上实行独立核算。
A、建设项目
B、单项工程
C、单位工程
D、分部工程
64、施工定额是按照（ C ）编制的。
A、平均水平
B、先进水平
C、平均先进水平
D、较高水平
E、中等水平
65、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下面属于要约邀请的是（ D ）。
A、建设工程合同
B、投标书
C、中标通知书
D、招标公告
66、（ D ）是指施工企业根据本企业的施工技术和管理水平，以及有关工程造价资
第12/66页料制定的，并供本企业能用的人工、材料和机械台班消耗量。
A、预算定额
B、概算定额
C、概算指标
D、企业定额
67、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程（ C ）非工程实体项目费用。
A、施工前和施工后
B、施工过程中和施工后
C、施工前和施工过程中
D、施工过程中
68、建筑工程招标的开标、评标、定标由（ C ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A、国家授权机关
B、施工单位
C、建设单位
D、以上均可
69、按照建筑安装工程费的组成规定，大型机机械设备进出场及安拆费应计入（ D ）。
A、直接工程费
B、间接费
C、施工机械使用费
D、措施费
70、工程竣工验收报告经发包发认可后（28）内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
A、7天
B、14天
C、15天
D、28天
E、30天
71、预备费是投资估算和设计概算编制时无法预计的，实际需发生的费用，包括（ B ）。
第13/66页
A、固定预备费和可变预备费
B、基本预备费和价格预备费
C、估算预备费和概算预备费
D、建筑工程预备费和安装工程预备费
72、如果采用格式条款签订合同，在执行中对格式条款存在两种以上的解释，则以对提供格式条款一方（ A ）解释为准。
A、不利的
B、有利的
C、适中的
D、以上均可
73、建设项目投资含（ C ）投资两部分。
A、无形资产和有形资产
B、新增资产和无形资产
C、固定资产和流动资产
D、无形资产和其他资产
74、工程预付款的性质是一种提前支付的（ C ）。
A、工程款
B、进度款
C、材料备料款
D、结算款
75、在项目立项阶段，建设单位将可行性研究、投资估算等涉及工程项目造价方面的工作，委托给具有相关资质的咨询单位和科研单位，双方签订（ B ）。
A、施工合同
B、咨询合同
C、监理合同
D、审计合同
E、设计合同
76、分部分项工程量清单编码采用（ D ）位阿拉伯数字表示。其中最后三位为清单项目名称顺序码。
A、三
第14/66页
B、六
C、九
D、十二
E、十五
77、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（E）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、7日
B、14日
C、15日
D、28日
E、30日
78、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（ A ）。
A、人工经费
B、工程定额测定费
C、住房公积金
D、环境保护费
79、人工定额的两面三刀种表现形式为（ A ）。
A、时间定额和产量定额
B、预算定额和概算定额
C、概算定额和概算指标
D、台班定额和材料定额
80、下列费用中属于规费的是（ C ）。
A、文明施工费
B、临时设施费
C、养老保险费
D、职工教育经费
81、具有独立设计文件，可以单独组织施工，但竣工后不能独立发挥生产能力或使用功能的工程，称为（ A ）。
A、单位工程
B、分包工程
C、分部工程
D、分项工程
82、施工机械台班单价中的（ A ）是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。
A、大修理费
B、修理费
C、经常修理费
D、维护费
83、（ D ）就是依据招标文件的规定要求，对投标文件所进行的审查、评审和比较。
A、招标
B、投标
C、开标
D、评标
E、中标
84、《合同法》中所列的平等主体有三类：即：（ C ）和其他组织。
A、自然人、当事人
B、公民、法人
C、自然人、法人
D、法人、当事人
85、2001预算定额，经北京市建委颁发，于（ D ）起正式执行。
A、2001年1月1日
B、2001年4月1日
C、2002年1月1日
D、2002年4月1日
86、（E）是指业主向承包商支付建设工程的实际成本，并按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。
A、总包合同
B、分包合同
C、总价合同
D、单价合同
第16/66页
E、成本加酬金合同
87、（ A ）是预算定额编制的依据。
A、职工福利费
B、职工教育经费
C、综合预算定额
D、补充定额
88、人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，下列不属于人工费的是（ B ）。
A、职工福利费
B、职工教育经费
C、工资性补贴
D、生产工人劳动保护费
89、概算定额是在（ C ）的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资料，进行综合、扩大和合并而成。
A、概算指标
B、投资估算指标
C、预算定额
D、施工定额
E、企业客额
90、施工过程中发包人需对原工程设计变更，应提前（ B ）以书面形式向承包人发出变更通知。
A、7天
B、14天
C、15天
D、28天
E、30天
91、在工程承包合同条款中，一般要明文规定发包单位（甲方）在开工前拨付给承包单位（己方）一定限额的工程（ D ）。
A、预付准备款
B、预付工程款
第17/66页
C、预付进度款
D、预付料款
92、下列属于业主索赔事件的是（ B ）。
A、由于意外原因（战争、暴乱等）使工程遭受损失而发生的费用
B、拆除施工质量不合格的工程
C、地质条件变化引起费用增加及工期延长
D、国家法令和政策修改，造成税率和取费率提高
93、《中华人民共和国建筑法》自（ D ）起施行。
A、1997年11月1日
B、1997年12月1日
C、1998年1月1日
D、1998年3月1日
94、根据（京造定[2005]3号）文件规定，发承包双方签订施工合同时，不得将（ A ）作为让利因素。
A、规费
B、利润
C、企业管理费
D、现场经费
E、直接工程费
95、标底价格应由成本、利润和税金组成，一般应控制在批准的建设项目（ C ）及投资包干的限额内。
A、总估价
B、总预算
C、总概算
D、总决算
96、实际工程量与预计工程量有较大出入时，应优先选择（ B ）。
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、各类合同形式均可
第18/66页97、（ D ）是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。
A、施工图预算
B、设计概算
C、竣工交结算
D、竣工决算
98、合同的订立需要经过要约和（ B ）两个阶段。
A、履约
B、承诺
C、要约邀请
D、违约
99、根据北京市2001年预算定额规定，在建筑安装工程费中，材料二次搬运费应计入（ A ）。
A、直接费
B、其他直接费
C、现场管理费
D、间接费
100、我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、（C）和税金组成。
A、措施费
B、规费
C、利润
D、财务费
101、按我国现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]20号文）的规定，建筑安装工程费用的组成为（ D ）。
A、直接费、间接费、计划利润、税金
B、直接工程费、间接费、利润、税金
C、直接费、规费、间接费、税金
D、直接费、间接费、利润、税金
102、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ B ）。
A、施工单位搭设的临时设施费
第19/66页
B、危险作业意外伤害保险费
C、劳动保障费
D、已完工程和设备保护费
103、在下列费用中，不属于直接费的是（ C ）。
A、施工单位搭设临时设施费
B、夜间施工费
C、技术开发费
D、二次搬运费
104、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（ A ）。
A、施工单位搭设的临时设施费
B、现场管理费
C、施工企业管理费
D、工程点交费
105、下列不属于材料费用的是（ D ）。
A、材料原价
B、材料运杂费
C、材料采购保管费
D、材料二次搬运费
106、建筑安装工程直接费中的人工费是指（ C ）。
A、施工现场所有人员的工资性费用
B、施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用
C、直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用
D、从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用
107、施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的（ A ）。
A、措施费
B、直接工程费
C、规费
D、企业管理费
108、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材
料甲的材料费为（ A ）元。 A、215130.6 B、200000 C、209130.6 D202950.6 109、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指材料由其来源地运到（ C ）所发生的全部费用。 A、施工工工地 B、施工操作地点
C、施工工地仓库或指定堆放地点
D、施工工地仓库后出库
110、建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（ B ）。 A、生产工人辅助工资 B、工资性补贴 C、职工福利费
D、生产工人劳动保护费
111、建筑安装工程施工中生产工人的产、婚、丧假期的工资属于（ C ）。 A、工资性补贴 B、职工福利费 C、生产工人辅助工资 D、生产工人劳动保护费112、按建材[2003]206号文的规定，在建安工程造价中，安全施工费=（ B ）*安全施工费费率。 A、人工费 B、直接工程费 C、材料费 D、直接费
113、某施工工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施要费为（ B ）万元。
第21/66页A、24 B、16 C、8 D、6
114、二次搬运费的计费基础是（ B ）。 A、人工费 B、直接工程费 C、材料费D、人工费+材料费
115、建筑安装工程费中的规费应属于（ C ）。 A、直接费 B、直接工程费 C、间接费 D、现场管理费
116、按建标[2003]206号文的规定，建筑安装工程费用中的规费包括了（ A A、工程排污、社会保障、危险作业意外伤害保险 B、住房公积金、工程排污、环境保护 C、社会保障、安全施工、环境保护
D、住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工 117、建筑安装工程施工中的工程排污费属于（ C ）。 A、其他直接费 B、现场管理费 C、规费 D、直接费、
118、建筑安装企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入（ B A、生产工人辅助工资 B、劳动保险费 C、待业保险费 D、现场管理费
119、建筑安装企业支付的离退休职工的易地安家补助费应计入（ B ）。
）费用。。）
第22/66页A、生产工人辅助工资 B、劳动保险费 C、待业保险费 D、现场管理费
120、教育费附加的计费基础是（ C ）。 A、建设投资 B、总投资 C、营业税D、城市维护建设税
121、在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的（ A A、3.00% B、3.41% C、5.00% D、5.50%
122、图纸会审应由哪个单位组织？（ B ） A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位
123、建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指（ A、措施费 B、规费 C、企业管理费 D、其他直接费
124、组成分部工程的元素是（ D ）。 A、单项工程 B、建设项目 C、单位工程D、分项工程
125、工程项目建设的正确程序是（ C ）
。 C ）。）
第23/66页A、设计、决策、施工 B、决策、施工、设计 C、决策、设计、施工 D、设计、决策、施工
126、初步设计图纸的作用是（ B ） A、编制可行性研究报告的依据 B、编制概算的依据 C、编制投资估算的依据 D、编制项目建议书的依据
127、在邀请招标中，邀请对象的数目应为（ B ） A、1家
B、3家或3家以上
C、1—2家
D、3家
128、固定单价合同一般适用于（ B ） A、工期短的工程
B、工期长、技术复杂的工程
C、技术简单的工程
D、规模小的工程
129、建设工程造价是指建设某项工程，预期开支或实际开支的（ A、人工费+
材料费+机械费 B、直接费+间接费+利润+税金 C、全部固定资产投资和流动资产投资 D、建筑安装工程造价
130、已完工程及设备保护费属于（ D ） A、定额直接费 B、临时设施费 C、间接费 D、措施费
131、（FOB）是我国进口设备采用最多的一种货价，既（ B ）
C ）
第24/66页A、内陆交货价 B、装运港船上交货价 C、进口设备抵岸价 D、目的地交货价132、工器具及生产家具购置费，用于（ D ） A、建设单位施工现场办公 B、施工单位项目部办公 C、行政主管部门使用
D、保证新建项目初期政党生产
133、构成工程建设其他费的内容是（ A ） A、建设管理费 B、企业管理费 C、临时设施费 D、冬季施工增加费
134、形成无形资产的费用是（ D ） A、人员培训费 B、停工损失费 C、施工降效费 D、专利使费
135、基本预备费主要用于（ A ） A、难以预料的工程费用 B、肯定会发生的费用 C、材料价格波动
D、防止地震、战争、动乱等不可搞力
136、建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按（ C ） A、当年借款按全年计息 B、上年借款按半年计息 C、上年借款按全年计息 D、当年借款按无息考虑
137、安装一套箱式变电站（含调试），人工、材料、设备机械费合计为100万元，其中：
3人工费7万元；管理费费率40%；利润率7%；风险费用2万元；措施项目费1.5万元；税金3.4%；规费3万元。按工程量清单计价方式计算，建筑安装工程造价的正确答案是（ A ）
A、1204569元
B、1119960元
C、1158039元
D、1188039元
138、开关柜的供应价格10万元，运杂费率1%，采购及保管费率2%，运输消耗为0，则：该开关柜的预算价格是（ A ）
A、103020元
B、103000元
C、102001元
D、101002元
139、一个单项工程是由能够各自发挥专业效能的多个单位工程组成，这体现了工程造价具有（ C ）。
A、个别性
B、动态性
C、层次性
D、兼容性
140、（ C ）是投资者和承包商双方共同认可的由市场形成的价格。
A、静态投资
B、竣工结算价
C、建筑安装工程造价
D、建设项目的工程造价
141、“建设工程的实际造价直至竣工决算后才能最终确定”体现了工程造价的（ B ）。
A、大额性
B、动态性
C、兼容性
D、层次性
142、工程量清单计价模式与定额加费率造价管理模式的不同之处是（ C ）
第26/66页
A、结算方式
B、工程量计算程序
C、综合单价计价
D、施工合同
143、（ B ）是项目成本管理的重点。
A、直接成本
B、施工成本
C、工程成本
D、企业成本
144、施工企业缴纳的城市维护建设税，应以实际缴纳的（ B ）税额为计税依据。
A、增值税
B、营业税
C、所得税
D、消费税
145、计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元的是（ C ）
A、分部工程
B、单项工程
C、分项工程
D、单位工程
146、工程项目管理以（ D ）控制为核心。
A、投资
B、质量
C、进度
D、工程项目目标
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.doczj.com/doc/777453270.html,) 作者：https://www.doczj.com/doc/777453270.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%
造价员考试试题 模仿试题（一） 一、单项选取题（共60题，每题1分，共60分。每题备选答案中，只有一种最符合题意） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工允许证申请者是（）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（）主持，在招标文献中预先拟定地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选代表 D.公证人 3.依照国内现行规定，下列属于造价工程师权利是（）。 A.发起设立工程造价征询公司 B.订立工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文献 4.下列不属于甲级工程造价征询公司资质原则是（）。 A.已获得乙级工程造价征询公司资质证书满四年 B.获得造价工程师注册证书人员不少于10人 C.公司出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数60% D.公司注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理核心任务是控制好项目三大目的。下列不属于项目管理三大目的是（）。 A.规定期间 B.规定预算费用 C.规定质量原则 D.规定安全原则 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律反映，各个建设阶段（）。 A.顺序可以颠倒，但不能交叉 B.顺序不能颠倒，但可以进行合理交叉 C.顺序不能颠倒，也不能进行交叉 D.顺序可以颠倒，同事可以进行合理交叉
7.建设工程项目构成中最小单位是（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目的控制办法中，S形曲线法普通作用是（）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险辨认最重要工作成果是（）。 A.风险事件发生概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目的影响限度 D.风险级别 10.当事人订立合同，必要通过程序是（）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效是（）。 A.因故意或者重大过错导致对方财产损失 B.因重大误解订立合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益 D.在合同订立时显失公平 12.在工程建设中，各类合同是维系参加单位之间关系纽带。在建设工程项目合同体系中，两个最重要节点是（）。 A.业主和承包商 B.业主和勘察设计单位 C.承包商和设备材料供应商 D.业主和设备材料供应商 13.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为三大类。一下不属于三大合同类型合同是（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.市场价合同 D.成本加酬合同 14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三某些构成，下列选项中不属于其构成内容是（）。 A.施工合同书 B.合同书 C.通用条款 D.专用条款