当前位置:文档之家› 索道设备安装工程施工合同

索道设备安装工程施工合同

索道设备安装工程施工合同Ⅱ

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方,为明确甲乙双方的责任和权利,搞好工程建设,依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》特订立本合同,以资双方共同遵照执行。

一、工程名称:

客运索道安装工程。

二、工程地点:

三、工程期限:

达到安装条件后个月内完成安装

四、技术参数和质量要求

线路水平距离:1794.083m 高差:780m

运行速度:0.4-4m/s 索距:5m

单向运输能力:440人/小时驱动机功率:355kw

运载索直径:50 mm 支架:16个

吊厢数量:24个

以“客运索道设备安装图”设计为准,并符合《客运架空索道安全规范》(GB12352—2007)标准。

五、工程内容:

1.索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试(包括单体调试和系统调试);

2.索道运载索(指客运索道钢丝绳)施放、张紧;

六、本合同价款的构成和支付、结算办法:

1.本索道设备安装工程的合同价额为万元人民币(大写:)。

2.设备安装工程付款方式:

(1)合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%(即人民币元整)向乙方支付工程款。

(2)乙方完成下站设备的安装,甲方按本合同设备安装工程总额30%(即人民币元整)向乙方支付工程款;

(3)乙方完成上站设备安装,开始运载索施放甲方按本合同设备安装工程总额15%(即人民币元整)向乙方支付工程款;

(4)乙方完成运载索施放,甲方按本合同设备安装工程总额10%(即人民币元整)向乙方支付工程款;

(5)乙方完成全部设备安装,甲方按本合同设备安装工程总额7%(即人民币元整)向乙方支付工程款;

(6)设备安装工程余款8%作为本合同质保金,在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》后壹年内甲乙双方结清余款。

七、甲乙双方权利和义务:

1.甲方权利义务

(1)甲方有权监督、检查乙方的施工质量、安全和工期;

(2)施工索道产权归属甲方;

(3)甲方负责给乙方提供合格的索道设备材料,并负责向乙方提供的提供机械、电气施工用的材料、机具等施工索道设备、设施安排存放地点;

(4)甲方负责提供乙方施工图纸三套;负责协调施工过程与本地政府和群众的关系,为施工营造良好的环境;

(5)免费向乙方提供施工中的用水、用电及上下站住宿;

(6)甲方提供四通一平,负责解决用火(按景区规定);

(7)施工索道运行由乙方派员4人作为运行服务人员,因产权属甲方,甲方需给予乙方运行服务人员每人每天200元工资,其中包含甲方索道运行人员培训费用。

2.乙方权利义务

(1)严格按照设计要求和相关规范规程施工,保证其施工质量符合《客运架空索道安全规范》(GB12352—2007)和本合同规定的指标;

(2)施工索道设备由乙方购置负责安装并承担相应责任;

(3)在不影响景区环境的情况下负责清除施工索道线路上影响施工的绿植,施工开始后,对于影响施工的树木、植物需要转移时,要上报

甲方,经批准后实施;

(4)完成索道中间站房或平台设计和建设;

(5)负责施工索道的检修保养等工作,并由甲方参加培训人员协助;

(6)施工索道坡度比较大,牵引绳磨损比正常磨损严重,在施工索道运行中牵引绳遭到磨损需要更换时,由乙方免费负责更换,甲方出资购置钢缆;

(7)在安装客运索道时如牵引绳需更换由乙方出资并负责更换;

(8)施工索道在客运索道架设完成经甲方同意拆除后,由乙方负责免费拆除;

(9)乙方应严格按现行的建设工程施工规范、规程进行施工,虚心、诚恳接受甲方驻现场代表对工程质量、施工进度、施工安全的管理与监督,完全杜绝所有影响工程质量和施工安全的行为出现在施工过程。

(10)乙方应遵守索道安装安全生产有关管理约定,严格按照安全标准组织施工,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,做到防火、防污、防噪、防粉尘,保证景区环境不受施工影响;

(11)文明施工,负责施工中发生工伤事故及造成的第三人财产和人身损害的处理及赔偿;

(12)抓好工人的操作质量检验工作,特殊工种持证上岗;

(13)约请国家索检中心进行监督检验并通过检验;

八、客索安装要求

施工过程中必须按规定做好材料的复验工作和有关试验工作,取样工作实行见证取样,由专业见证取样员执行。

1.客车安装要求

(1)运行小车应先在地上进行检查,各车轮绳槽中心直线度的偏差,不得大于运行小车总长的1/1500和承载索直径的1/20。各车轮与小横梁或各大、小横梁之间,应无松动、无窜动、无碰刮、无卡阻。

(2)牵经索末端套筒的连接,应符合相关规定。

(3)当牵引索与客车之间采用摩擦圆筒连接时,牵引索必须按照设计规定的缠绕方向和圈数进行施工。牵引索末端的压紧螺栓,其拧紧与防松必须可靠。

(4)客车制动器、缓降器、减摆装置、减振装置、承载索润滑装置等重要部件的安装,应符合设备技术文件的规定。

(5)客车制动器安装后,必须进行制动性能试验。

(6)采用双承载的客车,其运行小车的安装,除应符合本款第1项的规定外,两个运行小车的间距和平行度的偏差,均不得大于3mm。

2.电气系统安装要求

电动机安装前应检查基础地脚螺栓孔、预埋件的尺寸和质量;电机安装找平、找正应与机械同时进行,并符合机械安装的技术要求;

3.电缆敷设

电缆敷设前应检查电缆型号、电压、规格是否符合设计;电缆外观应无损伤、绝缘良好,具备齐全的电缆技术文件。

4.低压配电盘、柜安装

对土建单位施工的基础进行尺寸复核,用水平仪进行水平检查,水平标准:1 米内不大于1mm,整体误差不超过3mm。

5、通讯、通信系统的安装

根据施工图纸的要求,架设通讯、通信电缆承载绳,施放通讯、通信电缆;控制系统的安装及调试根据厂家技术资料进行。

九、现场施工的质量管理及安全防范

1.搞好图纸会审,做好技术交底,针对施工任务的特点、技术要求制订出相应的质量技术措施;

2.建立快速、灵敏的质量信息反馈系统,紧密掌握工程质量动态,对工程质量动态进行统计分析,发现问题及时解决;

3.认真做好各种技术资料的收集和整理工作,做到各种资料归档齐全、正规,使技术资料的收集整理工作与施工进度同步;

4.每周进行一次分项工程质量评定,并进行一次考核;

5.对施工资料进行电脑归档,施工技术交底、设计变更资料输入电脑贮存,以便管理;

6.现场用电管理必须由专业电气人员负责,所有电气操作人员,必须持证上岗,必须遵守本岗位的安全操作规程,必须对自己负责的用电设施定期进行巡视、检查,认真做好记录,建立档案,发现问题及时处理、解决;

7.电、火焊使用前必须向风景区管理部门申请动火,同意后方可进行施工,确保景区树木的安全;

8.山体爆破、承载索架设的施工过程中,应封闭相邻、相应的道路,

设置警示牌,派专人监护,组织严密;

9.承载索架设施工中,各塔架顶部、上下站房以及牵引加力点处均应有专人监护,并有专人接力跟着索头进行查看,一旦发生意外或施工索绷得过紧时,应立即报告,以便得到即时处理;

10.对关键部位的施工,施工管理人员必须常驻现场,督促安全工作,在开工前,各施工处技术人员必须向作业人员进行书面交底与现场交底工作,并填写好交底纪录;

11.线路看护人员在每天工作前,必须检查各支架鞍座上的导轮磨损情况,及时加油,确认无误后方可通知卷扬机操作人员发车;

12.在张紧承载索的两个卷扬机引出的钢丝绳导向轮小于180度的区域严禁站人,并拉设警戒绳;

13.每隔15天施工索道全面检查一次,检查钢丝绳磨损程度、导轮磨损程度、绞磨磨损程度、跑车车轮和吊钩实际情况,根据检查的内容,磨损严重的必须更换;

14.在施工索道运行过程中,若出现突发问题,必须停工整改,问题全部解决后方可进行运输;

15.严禁人员乘坐运输索道。

十、验收方法

1.经方安装调试完毕后5日内组织有关部门验收,并签定验收确认书。

2.验收标准:以国家标准《架空客运索道安全规范》GB12352—2007为依据,由乙方组织人员进行。

(1)索道架设完毕,应由项目部组织相关人员会同监理人员对索道的锚固、承载绳、牵引绳索、支架、锚固点和机械设备进行检查,并将检查记录留底记录。

(2)对索道跨越的土路、低压线路和最大档距的弛度进行检查。

(3)在各系统检查合格后,进行索道空载试验。试车时,检查转向滑车和承力挂具上的滑车是否转动灵活,润滑油是否已按要求涂抹;空载承力索弛度是否满足要求,两侧地锚是否牢固;支撑架是否有变形弯曲现象;系统各部连接是否可靠;架空索道两侧是否能保证通讯畅通,安全警戒工作是否安排落实到位。

十一、质量保修及售后服务承诺

乙方保证终身为该索道提供技术支持。约定质量保修期限为壹年,接到维修除障通知后,技术人员当天到场,施工队伍第二天到场。

十二、其它

1.工程必须严格按照国家规定的技术规范、操作规范、验收标准及公司质量管理文件规定和质量保证体系标准进行施工和验收。施工中如有未达到优良等级的工序必须返工,直到达到优良等级为止。

2.施工索道合同需与客运索道合同同时签订。

3.因甲方设计图纸、设备基础和索道设备等未按时提供乙方,导致延误乙方施工,乙方不承担由此引发的工期延误责任;

4.遇下列情况时本合同工期顺延:

(1)人力不可抗拒的自然灾害及雷雨风天气;

(2)有影响施工的设计变更;

(3)甲方原因引起连续停电在8小时以上;

(4)因站房基础原因及设备不能到位而影响安装。

(5)工程款不及时到位,工期顺延,相应赔偿乙方误工费用。

5.甲乙双方应严格履行本合同条款,如一方违约,应向守约方支付本合同总价款的 %作为违约金。

6.本合同未尽事宜由双方协商后订立补充合同,其补充合同为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

7.本合同在执行中如出现争议,由甲、乙双方本着求同存异的原则协商解决,如协商不能统一意见时,可由任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

8.本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。本合同自签订之日生效。

甲方:乙方:

法人代表(委托):法人代表(委托):

二〇一三年十二月十一日

索道设备安装工程施工合同协议范本

索道设备安装工程施工合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 经甲乙双方友好协商,甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方,为明确甲乙双方的责任和权利,搞好工程建设,依据《中华人民共和国合同法》等法律法规特订立本合同,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、名称:客运索道安装工程 1、工程地点: 二、合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历天数:天。 三、技术参数和质量要求 线路水平距离:1794、083m 高差:780m 运行速度:0、4-4m/s 索距:5m 单向运输能力:440人/小时驱动机功率:355kw 运载索直径:50 mm 支架:16个 吊厢数量:24个 以“客运索道设备安装图”设计为准,并符合《客运架空索道安全规范》(GB12352—2007)标准。

四、工程内容 1、索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试(包括单体调试和系统调试)。 2、索道运载索(指客运索道钢丝绳)施放、张紧。 3、索道设备由甲方另行购买、提供(施工索道除外)。 六、本合同价款的构成和支付、结算办法 1、本索道设备安装工程的合同价额为:人民币(大 写)(¥元)。 2、设备安装工程付款方式: (1)合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%(即人民币元整)向乙方支付工程款。 (2)乙方完成下站设备的安装三个工作日内,甲方按本合同设备安装工程总额30%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (3)乙方完成上站设备安装后,开始运载索施放之前,甲方按本合同设备安装工程总额15%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (4)乙方完成运载索施放后三个工作日内,甲方按本合同设备安装工程总额10%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (5)乙方完成全部设备安装后三个工作日内,甲方按本合同设备安装工程总额 %(即人民币元整)向乙方支付工程款; (6)设备安装工程余款 %作为本合同质保金,在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》满年后的五个工作日内甲方付清余款。

安装工程安全合同(一)示范文本

安装工程安全合同(一) 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

安装工程安全合同(一)示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方:_______________ 乙方:_______________ 为进一步加强外来安装施工(维修)人员的安全管 理,杜绝外来单位因安全管理不严而引发的各类安全事 故,保证甲乙双方的财产不受损失和员工的人身安全不受 侵害,经双方协商,特签订安全合同如下: 一、乙方基本情况 1.进入厂区的目的:___________ 2.施工作业的区域:___________ 3.参与施工的人数:___________ 4.完成的时间:_______________ 5.单位负责人:_______________

6.安全员:____________ 7.企业资质:__________ 8.联系人电话:_______________ 二、甲方责任 1.乙方人员进入甲方施工区域前,甲方要对乙方主要管理人员进行安全培训教育,教育的主要内容为甲方的有关安全管理规章制度,现场存在的安全危害因素和必要的救护知识,并建立安全教育台帐。 2.甲方的项目管理人员,安全管理人员和与其有关的其他人员均有权监督检查乙方的安全作业情况。 3.对乙方人员的违章违纪现象甲方有提出批评指正,建议进行处罚的权利。 4.甲方按照乙方承揽项目的工程量、作业量情况收取安全抵押金(10万元以下交500-5000元、10-20万元以下交10000元、20万元以上交20000元)。若乙方施工

设备安装施工合同协议书范本

设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称:-------------------。 1.1.2 施工地点:-------------- 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期

工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 (施工内容)。 1.5 价款支付:(双发约定付款方式)。 1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。

1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点: 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: 授权代表:授权代表: 开户银行:开户银行:

安装工程施工合同doc

安装工程施工合同 发包方(甲方):____________ 合同编号:________________ 承包方(乙方):____________ 签订地点:________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点:____________。 承包范围:按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。 承包方式:____________。 工期:本工程自20____年____月____日开工,于20____年____月____日竣工。 工程质量:按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。

合同价款:人民币¥________________元。 第二条甲方工作 开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 第三条乙方工作 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

设备购买合同书样本

编号:YB-HT-7570 设备购买合同书样本 Sample equipment purchase 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

设备购买合同书样本 设备有通用设备、专用设备,通用设备包括机械设备、电气设备、特种设备、办公设备、运输车辆、仪器仪表、计算机及网络设备等,专用设备包括矿山专用设备、化工专用设备、航空航天专用设备、公安消防专用设备等。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。 设备购买合同 甲方:____ 乙方:____ _____是____的高科技机电设备。为合理、有序地开发该产品市场,有效地保护各方的合法权益,甲方根据与_____达成的共同开拓北方市场的相关协议,经与乙方友好协商,就甲方确认乙方作为甲方的承销代理商事宜达成以下协议:

第一条承销代理内容甲方确认乙方为____(包括家用型、商用型、工程型)设备地区代理商,销售区域为_____。乙方的承销代理资格及承销代理时限为本协议签之日起至_____年_____月____日。 第二条双方职责 (一)甲方职责 1.向乙方颁发相应的授权证书。 2.向乙方提供相应的营销和技术培训,并提供关于空气源热泵中央热水器营销及技术资料,使乙方熟悉甲方的技术、管理及营销模式。组织培训的费用由甲方负责,但差旅费用和食宿费用由乙方自行负担。 3.根据甲乙双方合同约定,向乙方按时、按量、按质提供货源。 4.对于条款对产品提供免费保修。 5.及时向乙方提供管理、营销产品宣传、技术、服务等全方位的支持。

安装工程合同模板-最新范本

安装工程合同模板-最新范本 于____年____月____日,______________有限公司(简称甲方),与______________有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同. 1.安装工程名称:_____________________. 2.工程地点:甲方___________________港口. 3.工程范围:本合同所附图纸及估价单. 4.完工期限:本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内,完成安装工程,其中包括______________主机试验运行. 5.安装工程总价格:_______________美元整. 6.安装工程付款进度: 第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价_____%,即________________________美元整; 第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价_____%,即____________________美元整; 第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价_____%,即_______________________美元整; 第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即_________________美元整; 第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的_____%,即________________美元整; 第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_____%,即_____________________美元整. 7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的_____%计算,即_____________美元整. 8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算.若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价.若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付. 9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导.乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理. 10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除. 11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管.除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责.如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用.若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束. 12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年. 13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿.但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责. 14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力. 附件包括:(1)图样;(2)估价单. 15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份.另各保留两份副本供双方存档备查. 16.附加条款:主机的保养——乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对__________主机保养服务_____年,每_____个月派员一次维护正常运行. 本合同按双方所签日期生效.

电气设备安装工程施工合同的范本

电气设备安装工程施工合同的范本 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议: 第一条:工程承包范围 1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条:工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。 2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条:工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序: 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。

安装工程施工合同范本

安装工程施工合同范本 发包人全称:____________以下简称:甲方 承包人全称:____________以下简称:乙方 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行 政管理局的《建设工程施工合同示范文本》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省 ________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:________市公路局办公新区项目水电安装工程________以下简称:本工程; 工程地点:________市冷水滩区育才路与翠竹路交界处; 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星 构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留 预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留 孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下: a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米含接口起至所有用水末端的给水工 程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所 有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工 及电器元件的安装包括弱电的预埋、预留,以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小 区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第 一个配电箱后的电缆敷设;弱电包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等依设计图纸将线 管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工

工程设备安装合同书范本(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-016877 工程设备安装合同书范本(合

工程设备安装合同书范本(合同示范 文本) 发包单位:____________________(以下简称甲方) 联系电话:_______________单位地址:_________ 甲方代表:_____________________________ 承包单位:______(以下简称乙方) 联系电话:______________单位地址:___________ 乙方代表:_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装xx设备设备达成如下协议: 第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况: 产品名称规格型号单位数量 2、安装工程概况: 和家网-全球中文家居门户 (1)工程地点及面积: (2)工程造价:元;

(3)开工日期:年月日; (4)竣工日期:年月日; (5)付款方式:(1)、现金(2)、转帐支票 第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。 第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1)年月日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;(2)年月日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收; (3)年月日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部xx设备工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。 第四条违约责任

生态农业综合观光园项目合同

生态农业综合观光园项目 建设工程协议书 业主(甲方):宜宾蒋氏旅游开发有限责任公司 (项目负责人:蒋超) 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条:工程概况 1、工程名称:宜宾牡丹花生态农业综合观光园项目 2、工程地点:临港区沙坪街道办新路2社 3、开工日期:2016年月日,完工日期2016年月日 第二条:施工范围 1、施工范围:花木种植(详见品种清单)、道路、设施等工程量按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证盖章认可,甲方花木品种乙方报价经过甲方先确认价格质量资料以后乙方才能采购进场,进场以后甲方参与验收,但单价不允许超市场综合价格的限额,结算时乙方无条件开具发票方能与甲方办理结算。房建工期等方案和图纸设计好政府审批以后另约定。 第三条:施工方式 1、本工程由乙方艺包工、包料的包干形式进行施工。

第四条:工期 1、工期自定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,共计150天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程期不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度,未提供水塔接点,甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条:工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按甲方设计要求及行业规范执行)。 2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范种植,每次所有使用品种及购买的市场价格必须经过甲方认可以后才能购买使用。 3、苗木成活率达到95%,房屋及公路等工程质量应达到合格工程。 4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。 第六条:工程价款及结算、付款方式

交通设施安装工程施工合同

合同编号: XX 项目 交通设施安装工程施工合同 发包方: 承包方: 签订日期:

阳光交易告知书 为保障公平、公正的商业环境,维护合作双方的共同利益,XX地产提倡阳光交易。若各单位在与XX地产集团、所属项目公司及各相关部门业务往来中,发现XX地产人员存在贪污、索贿、受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪违规行为,欢迎向XX地产监察部门进行举报。具体举报方式如下: 举报邮箱:XXX 来信来访举报: 广州市XX地产集团有限公司总裁办监察小组负责人 地址:XXX 邮编:XX

项目交通设施安装工程施工合同 发包方:(以下简称“甲方”) 承包方:(以下简称“乙方”) 甲方确定乙方为项目交通设施安装工程的承担施工单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。 第一部分:专用条款 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程承包内容 3.1.按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议纪要及甲方要求结合现场具体情况完 成以下内容: 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包人工、包材料、包机械、包施工、 包调试、包安全文明施工、包材料或成品检验检测、包验收通过、包保修、包施 工用水电、包措施费、包利润及税金等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整 体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,除甲方认可的设计变更及现场 签证以外,不随其他任何因素变化而调整。

4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方 必须经甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取: (1)《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何因素而调整; (2)《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价=类似清单子目综合单价+(现种类主材材料价-原子目种类主材材料价); 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸 5.1.甲方向乙方提供一式一套施工图纸,经乙方设计优化后,甲方、监理、乙方确认 后的图纸由乙方向甲方提供一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准:合格 7.工程总承包价:¥元(大写人民币:元整) 8.工程款支付办法 8.1.合同签订后15天内,甲方向乙方支付工程总承包价___%的定金,计 ¥元(大写人民币元整)。 8.2.满足____________条件时,甲方向乙方支付工程进度款,进度款额为 ¥元(大写人民币元整)。 8.3.工程全部完工后15天内,甲方支付乙方至工程总承包价85%工程款, 计¥元 (大写人民币元)。 8.4.工程竣工验收合格并且双方结算完成后15天内,甲方向乙方支付累计到结算总 造价95% 的工程款; 8.5.剩余5%的结算款作为工程质量保证金,质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。

设备安装施工合同范本

设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 工程概况 工程名称:-------------------。 施工地点:-------------- @ 施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 以上价格包含:(施工内容)。 价款支付:(双发约定付款方式)。 安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 甲方违约责任

因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 : 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点: | 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: 授权代表:授权代表: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 联系人:联系人: 电话:电话: 传真:传真: 、 住所:住所: 证件号:证件号:

建筑安装工程施工合同书

施工合同书 甲方:建设单位(以下简称甲方) 乙方:施工单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1.工程名称: 2.工程内容: a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。 b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。 c.材料的规格 墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm 房面水平支撑:114×3cm焊管 细杆:114×壁厚3cm 墙面剪刀叉:¢16的圆钢 墙面套管:¢32镀锌焊管140×40×2.0×20 注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收

方结算。 4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款 第二条工程质保 该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。 第三条施工工期及施工措施 1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。 2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。 第四条甲方责任和义务 1、甲方派为现场代表,联系电话 2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。 3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。 第五条乙方责任和义务 1、乙方派为现场负责人,联系电话 2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产, 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。 3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。 4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。第六条工程验收 1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。

设备安装合同协议书范本正式版

设备安装合同 甲 方: ________________________ 乙 方: ________________________ 签订日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议: 编号 号:

第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况: 1、设备情况: 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况: ( 1)工程地点及面积: __________________ ( 2)工程造价: ____________________________________________________ 元; (3)开工日期: __________________ 年 ________________ 月 ________ 日; (4)竣工日期: __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日; ( 5)付款方式: ( 1)现金 _________________________________ (2)转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕,甲 方现场验收合格,并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收: 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定: (1) ________________ 年 月 ________ 日之前,乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工; 月 (2) ________________ 年 ________ 日之前,完成前期隐蔽工程施 工并验收; (3) ________________ 年 月 ________ 日之前,完成设备安装及系统 的调试运转; 全部 __________________ 设备工程完工及验收, 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收, 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收, 认定工程质量 和工程内容符合要求的, 双方代表在工程验收单 (表) 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应 签定合同的补充文本加以确认。

索道安装工程施工合同

索道设备安装工程施工合同Ⅱ 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方将客运索道设备安装工程的施工委托给乙方,为明确甲乙双方的责任和权利,搞好工程建设,依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑法》特订立本合同,以资双方共同遵照执行。 一、工程名称: 客运索道安装工程。 二、工程地点: 三、工程期限: 达到安装条件后个月内完成安装 四、技术参数和质量要求 线路水平距离:1794.083m 高差:780m 运行速度:0.4-4m/s 索距:5m 单向运输能力:440人/小时驱动机功率:355kw 运载索直径:50 mm 支架:16个 吊厢数量:24个 以“客运索道设备安装图”设计为准,并符合《客运架空索道安全规范》(GB12352—2007)标准。 五、工程内容: 1.索道上、下站内全部设备及线路支架设备的安装和调试(包括单体调试和系统调试); 2.索道运载索(指客运索道钢丝绳)施放、张紧; 六、本合同价款的构成和支付、结算办法: 1.本索道设备安装工程的合同价额为万元人民币(大写:)。 2.设备安装工程付款方式: (1)合同签订后五个工作日内甲方按本合同设备安装工程总额30%

(即人民币元整)向乙方支付工程款。 (2)乙方完成下站设备的安装,甲方按本合同设备安装工程总额30%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (3)乙方完成上站设备安装,开始运载索施放甲方按本合同设备安装工程总额15%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (4)乙方完成运载索施放,甲方按本合同设备安装工程总额10%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (5)乙方完成全部设备安装,甲方按本合同设备安装工程总额7%(即人民币元整)向乙方支付工程款; (6)设备安装工程余款8%作为本合同质保金,在取得国家客运架空索道安全监督检验中心和省安全监督机构签发的索道《准许运营证》后壹年内甲乙双方结清余款。 七、甲乙双方权利和义务: 1.甲方权利义务 (1)甲方有权监督、检查乙方的施工质量、安全和工期; (2)施工索道产权归属甲方; (3)甲方负责给乙方提供合格的索道设备材料,并负责向乙方提供的提供机械、电气施工用的材料、机具等施工索道设备、设施安排存放地点; (4)甲方负责提供乙方施工图纸三套;负责协调施工过程与本地政府和群众的关系,为施工营造良好的环境; (5)免费向乙方提供施工中的用水、用电及上下站住宿; (6)甲方提供四通一平,负责解决用火(按景区规定); (7)施工索道运行由乙方派员4人作为运行服务人员,因产权属甲方,甲方需给予乙方运行服务人员每人每天200元工资,其中包含甲方索道运行人员培训费用。 2.乙方权利义务 (1)严格按照设计要求和相关规范规程施工,保证其施工质量符合《客运架空索道安全规范》(GB12352—2007)和本合同规定的指标; (2)施工索道设备由乙方购置负责安装并承担相应责任; (3)在不影响景区环境的情况下负责清除施工索道线路上影响施工

安装工程施工合同范本

浙江新安化工集团股份有限公司 安装工程施工合同 (2011版范本) 发包人:浙江新安化工集团股份有限公司 承包人: 签订日期:

填写说明: 1.本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程,子公司可根据各子公司 所在地及自身具体情况进行适当调整。 2.本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》(示范文本) 并结合本公司实际编写。 3.本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况,可根据工程具体实际填写外,其 余均须严格遵照填写,不得修改,变动;若填写时有实质性修改时,需经公司相关部门确认。 ①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分,为推荐的填写内容,但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。 ②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分,请根据各工程的具体情况填写。 4.本《安装工程施工合同》为试行版本,执行中若有意见或建议,可及时向公司法 务部或项目管理部反馈。

第一部分、合同协议书 发包人:浙江新安化工集团股份有限公司 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 2、工程承包范围 承包范围: 3、合同工期 开工日期:年月日(以正式开工报告为准) 竣工日期:年月日(按开工报告日期顺延) 合同工期总日历天数天。 4、质量标准 工程质量标准:国家有关合格验收标准 5、合同价款 金额(大写):(人民币) ¥:元整

设备安装施工合同范本

设备安装工程合同 定作人:西双版纳南扬商贸有限责任公司(以下简称甲方) 承揽人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原则,双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1.1工程概况 1.1.1工程名称: 1.1.2 施工地点:西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起40天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。 1.4.2以上价格包含:见合同附件(设备安装施工图)。 1.5 价款支付:

1.6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份。 甲方:乙方: 联系人:联系人: 电话:电话: 年月日

灵巫洞索道及滑道维修改造项目设计施工总承包合同模板

巫溪县灵巫洞索道及滑道维修改造项目设计施工总承包合同

发包人:重庆长江三峡旅游开发有限公司 承包人:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 二○一五年十二月

目录 合同谈判、澄清内容 (1) 第一部分合同协议书 (6) 第二部分廉政协议书 (9) 第三部分安全生产合同 (13) 第四部分通用合同条款 (18) 1.一般约定 (18) 2.发包人义务 (30) 3.监理人 (31) 4.承包人 (34) 5.设计 (44) 6.材料和工程设备 (48) 7.施工设备和临时设施 (51) 8.交通运输 (53) 9.测量放线 (54) 10.安全、治安保卫和环境爱护 (56) 11.开始工作和竣工 (60) 12.暂停工作 (62) 13.工程质量 (65)

14.试验和检验 (68) 15.变更 (70) 16.价格调整 (74) 17.合同价格与支付 (77) 18.竣工试验和竣工验收 (86) 19.缺陷责任与保修责任 (93) 20.保险 (95) 21.不可抗力 (98) 22.违约 (100) 23.索赔 (106) 24.争议的解决 (109) 第五部分专用合同条款 (111) 1.一般约定 (111) 2.发包人义务 (114) 3.监理人 (115) 4.承包人 (119) 5.设计 (121) 6.材料和工程设备 (122) 7.施工设备和临时设施 (123)

8.交通运输 (123) 9.测量放线 (124) 11.开始工作和竣工 (124) 12.暂停工作 (126) 13.工程质量 (126) 14.试验和检验 (128) 15.变更 (128) 16.价格调整 (132) 17.合同价格与支付 (133) 18.竣工试验和竣工验收 (138) 20.保险 (140) 21.不可抗力 (141) 22.违约 (141) 24.争议的解决 (142) 25.合同的解除 (142) 第六部分工程质量保修书 (143)

设备安装承包合同协议书范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方:(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时

到齐,以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲

相关主题
相关文档 最新文档