一、判断题
1.施工总承包的，建筑工程主体结构总承包单位可以将其中的部分工程分包，但不能
全部分包。（×）
2.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应
视为投标人所有。（×）
3.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（√）
4.当计算进口设备运杂费时，取费基数为进口设备离岸价。（×）
5.工程造价咨询甲级企业要求取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，乙级企
业要求不少于8人。（×）
6.上海市规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工
合同约定的材料单价一律不予调整。（×）
7.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟
建项目工程造价的最高限额。（√）
8.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其
他费用。（√）
9.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质
性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（√）
10.开标应在招标人的主持下，在招标文件中确定的时间、地点公开进行。（×）
11.根据国家现行规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正
式验收。（√）
12.勘察、设计未按照限期提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、
设计人应继续完善勘察、设计，减收勘察、设计费并赔偿损失。（√）
13.时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，
完成单位产品所必须消耗的工作时间。（×）
14.建设项目的多方案整体宏观方面的评价、比选，一般采用投资回收期法、计算费用
法、基准收益率法等。（×）
15.建设项目的投资估算包括建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税和流动
资金的估算，（√）
16.工程变更包括设计变更、进度计划变更、工程量清单中未包括的新增工程等。（√）
17.工料单价法是指分部分项工程的单价为直接工程费单价，以分布分项工程量乘以对
应分部分项工程单价后的合计为单位直接工程费，直接工程费汇总后另加措施费、间接费、利润、税金后生成的施工图预算造价。（√）
18.新增固定资产计算时，属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使
用的同时一并计入。（√）
19.联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设
计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运
转所发生的费用净支出。（√）
20.根据施工图预算拟定降低成本措施是施工图预算对投资方的作用。（×）
二、单项选择题
1.完成施工用水，电，路工程和征地，拆迁以及场地平整等工作，应该属于(B)阶段
工作内容。
A. 施工图设计
B. 建设准备
C.建设实施
D.生产准备
2.因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，属于发包人采购的，
由（B）承担经济责任。
A.验收单位
B.发包人
C.供应单位
D.设计单位
3.工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报
告等资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的，
则（B）。
A.承包人应当向发包人交付工程
B.发包人要求交付工程的，承包人应当交付
C.承包人承担保管责任
D.发包人追究承包人的违约责任
4.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，(B)
应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领
取施工许可证。
A. 施工单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 勘察设计单位
5.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源项目的是（B）。
A.待核销基建支出
B.待冲基建支出
C.应收生产单位投资借款
D.拨付所属投资借款
6.招标控制价编制的主要作用是（B）。
A.确定合同价格
B.作为业主进行工程造价控制的最高限价
C.指导投标人报价
D.控制施工图预算
7.对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（A）。
A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师
发出的函件效力相同
B.该指令、通知经工程师认可后生效
C.工程师代表由发包人委派
D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知
8.从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于（C）原因导致的索
赔。
A.第三方
B.当事人违约
C.工程师指令
D.合同缺陷
9.已知概算指标中的直接费单价为350元/m2，每平方米建筑面积所分摊的毛石基础
为0.8m3，毛石基础单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，是采用钢筋混凝土带形基础，若每平方米建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢
筋混凝土带形基础单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标为（B）元/m3。
A.322
B.378
C.350
D.300
10.利用手册审查法主要适用于审查（A）。
A.工程常用构配件
B.民用住宅
C.工业建筑
D.设备安装工程
11.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（D）撤销该合同。
A．建设行政主管部门
B．工商行政管理部门
C．合同管理部门
D．人民法院
12.施工合同文件正确的解释顺序是（C）。
A．施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B．施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单
C．施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单
D．施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款
13.关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（C）。
A.项目决策的正确是工程造价合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.造价的高低并不直接影响项目决策
D.项目决策的深度影响投资估算精确度，也影响工程造价的控制效果
14.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额100万元的报告及完整的结算资料，发
包人应当在（B）天内进行核对审查并提出审查意见。
A．0
B．30
C．45
D．60
15.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（C），
不高于合同全额的（C）。
A．10％，0％
B．0％，30％
C．10％，30％
D．15％，5％
16.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（D）。
A．按审价部门提出的价格调整
B．按发包人指定的价格调整
C．按设计部门提出的价格调整
D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整
17.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到
申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A．7
B．14
C．15
D．10
18.建设项目和单项工程造价资料中应该包括（C）。
A.建筑结构特征
B.人工工日
C.主要工程量
D.人工费
19.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为0.5％，则100㎡地面地砖消耗
量为（B）。
A．2475块
B．253块
C．2500块
D．2462.5块
20.工程量清单编制原则归纳为"五统一"，下列错误的提法是（C）。
A．项目编码统一
B．项目名称统一
C．计价依据统一
D．工程量清单计算规则统一
21.下列费用中属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是（B）。
A.工程保险费
B.办公和生活家具购置费
C.进口设备时的出国人员费用
D.工程承包费
22.在必须消耗的时间中，有一类时间与工作量大小成正比，这一时间应是（B）。
A.准备与结束工作时间
B.基本工作时间
C.休息时间
D.辅助工作时间
23.已知一批材料的原价为100万元，包装费10万元。运杂费5万元，其中含包装费
3万元，运输损耗率为2%，则运输损耗为（C）万元。
A.2.00
B.2.80
C.2.30
D.2.04
24.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单
项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C）特点。
A．个别性
B．差异性
C．层次性
D．动态性
25.（D）是控制工程造价最有效的手段。
A．采用先进技术
B．招标竞价
C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合
26.已知某建安工程直接费为200万元，规费为50万元，企业管理费为80万元，利润
为20万元，已知该工程适用的营业税率为3%，城市维护建设税率为7%，教育费附加费率为3%，则该工程应缴纳的税金为（D）元。
A.10.89
B.11.55
C.11.93
D.11.94
27.成本分析，成本考核，成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此
三项工作而言，其正确的工作流程是(A)
A.成本核算——成本分析——成本考核
B.成本分析——成本考核——成本核算
C.成本考核——成本核算——成本分析
D.成本分析——成本核算——成本考核
28.《建设工程造价咨询合同(示范文本)》由三部分组成，下列各项中不属于该示范文
本组成内容的是(D)
A.《建设工程造价咨询合同》
B.《建设工程造价咨询合同标准条件》
C.《建设工程造价咨询合同专用条件》
D.《建设工程造价咨询合同补充条件》
29.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工
期确认时间根据合同通用条款13.2款约定为(B)。
A.7天
B.14天
C.21天
30.概算定额是在预算定额的基础上，根据有代表性的建筑工程通用图和标准图等资
料，进行综合、扩大和合并而成，建筑工程概算定额，亦称为(C)。
A.概算指标
B.综合结构定额
C.扩大结构定额
D.补充定额
31.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下面属于要约邀请的是(D)。
A.建筑工程合同
B.投标书
C.中标通知书
D.招标公告
32.按照建筑安装工程费的组成规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(D)。
A.直接工程费
B.间接费
C.施工机械使用费
D.措施费
33.某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15
元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为(A)元
A.215130.6
B.200000
C.209130.6
D.202950.6
34.(C)是投资者和承包商双方共同认可的由市场形势形成的价格。
A.静态投资
B.竣工结算价
C.建筑安装工程造价
D.建设项目的工程造价
35.工程项目管理以(D)控制为核心。
B.质量
C.进度
D.工程项目目标
36.按照生产能力指数法（生产能力指数=0.6，调整系数=1），若将设计中的化工生产
系统的生产能力提高3倍，投资额大约增加（D）
A.200%
B.300%
C.230%
D.130%
37.所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照
(B)及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、
建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。
A.法律、法规
B.法律、地方法规
C.法律、法规、规章
D.法律、行政法规
38.根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围的
是(A)。
A.工程竣工结算报告的审核
B.工程项目经济评价报告的审批
C.工程项目设计方案的比选
D.工程造价经济纠纷的仲裁
39.专业工程分包竣工验收合格时，竣工日期为（C）
A.实际竣工验收之日
B.业主认可日期
C.分包人提交竣工验收报告之日
D.竣工验收报告提交90天后
40.竣工决算的组成中，不包括（C）
A. 竣工财务决算说明书
B. 竣工财务决算报表
C. 工程施工图
D. 工程竣工造价对比分析
三、多项选择题
1.下列名称中与CIF含义一致的是（ACDE）。
A.运费、保险费在内价
B.装运港船上交货价
C.到岸价
D.关税完税价格
E.货价、运费与保险费之和
2.下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是（ACE）。
A.工程排污费
B.职工教育经费
C.危险作业意外伤害保险
D.差旅交通费
E.工程定额测定费
3.依据《工程量清单计价规范》编制的"计价表"作用是（ABDE）。
A．企业内部核算、制定企业定额的参考依据
B．指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算
C．国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据
D．编制建筑工程概算定额的依据
E．建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据
4.联合投标的特点是（）
A.由同一专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
B.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力
C.以一个投标人的身份共同投标
D.联合体各方分别于招标人签订合同
E.联合体就中标项目承担赔偿责任
5.按计价方式划分合同形式,一般分为:（ABE）。
A．总价合同
B．成本加酬金合同
C．风险包干合同
D．固定费率合同
E．单价合同
6.上海市规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ADE）。
A．安全文明施工费
B．环境保护费
C．工程定额测定费
D．劳动保险费
E．税金
7.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ACE）。
A．迁建项目
B．自筹资金
C．新建项目
D．中外合资
E．改建项目
8.成本预测的目的（BCE）
A.建立项目成本管理责任制
B.为企业内部各责任单位降低成本指明途径
C.为挖掘降低成本的潜力指明方向
D.开展成本控制和核算的基础
E.作为计划期降低成本决策的参考
9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（AD）组成的。
A．基本用工
B．人工幅度差
C．辅助用工
D．其他用工
E．超运距运费用工
10.工程量清单计价方法的作用是（ABCE）。
A．有利于"逐步建立以市场形成价格为主的价格机制"工程造价体制改革的目标
B．有利于将工程的 "质"与"量"紧密结合起来
C．有利于业主获得最合理的工程造价
D．有利于国家对建设工程造价的宏观调控
E．有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势 . 11.通常情况下，缺陷责任期的长度可能是（ABD）。
A.六个月
B.十二个月
C.十八个月
D.二十四个月
E.三十六个月
12.根据《施工合同文本》，下列工作中属于发包人工作的是（ABE）。
A.办理施工许可证
B.确定水准点与坐标控制点
C.做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木
的保护工作
D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
E.开通施工场地与城乡公共道路的通道
13.工程造价比较分析的主要内容包括（BCD）。
A.工程竣工图与原施工图相比是否有变化
B.主要实物工程量
C.主要材料消耗量
D.建设单位管理费的取费标准
E.交付使用资产是否满足需求
14.在工程量清单计价模式中，投标人编制投标报价主要依据（ABCE）。
A.工程量清单
B.工程造价各种信息、资料
C.企业定额
D.国家、地区或行业的定额及相关规定
E.工程造价指数
15.当用重点抽查法进行施工图预算审查时，审查的重点一般是（ACDE）。
A.工程结构复杂的工程
B.工程中常用的构、配件
C.工程量大或造价较高的工程
D.补充单位估价表
E.计取的各项费用
16.国家有关政府土地行政主管部门收回国有土地使用权，对土地使用权人给予适当补
偿的是（BC）
A. 为实施城市规划进行旧城区改建，需要调整使用土地的
B. 因单位撤销、迁移等原因，停止使用原划拨的国有土地的
C. 为公共利益需要使用土地的
D. 公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的
E. 土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期
17.总平面设计中影响工程造价的因素有（ACD）
A.占地面积
B.柱网布置
C.功能分区
D.运输方式的选择
E.建筑物的体积与面积和建筑结构
18.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的（BCE）
A. 折旧费
B. 机械使用费
C. 机械安拆费
D. 经常修理费
E. 场外运费
19.预算定额的编制依据包括（ABDE）
A. 全国统一劳动定额
B. 推广的新结构、新技术、新工艺
C. 经会审的工程施工图纸
D. 地区材料预算价格、工资标准和机械台班单价
E. 现行的设计规范，施工验收
20.建设工程施工招标文件投标须知包括（BCDE）
A. 主要合同条款
B. 招标范围及基本要求情况
C. 评标机构的组成和要求
D. 授予合同的有关程序和要求
E. 其他需要说明的有关内容
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
2011 年造价员考试基础理论试题 一．单项选择题（共 40 题，每题 1分，共 40 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。不选或选错 不得分） 1. 建设单位对原有建设项目重新进行总体设计， 价值（ ）以上时，才算新建项目。 A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 2. 土建工程的分部工程是按建筑工程的主要部位划分的， A.砌筑工程 B.钢筋工程 C.地面工程 3. 工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是 （ A.办理用地 B.初步设计 C.组织施工招标 4. 任何一项工程都有特定的用途、 功能、 规模、 地理位置也各不相同， 空间分割和内外装饰都有具体的要求， 这体现了工程造价 （ A.个别性 B.大额性 C.层次性D.动态性 5. 我国工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指 （ A. 国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统 B. 国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C. 行业协会管理系统、部门行政管理系统和企事业机构管理系统 D. 政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统 6. 在关于我国工程造价咨询企业管理规定中，下面正确的说法是（ A. 工程造价咨询企业可不受业务范围限制承接工程造价咨询业务 B. 工程造价咨询企业的资质等级具有永久性质 C. 新开办的工程造价咨询企业可直接申请甲级工程造价咨询资质 D. 工程造价咨询企业是接受委托对建设项目投资、工程造价确定与控制提供专业咨询服务的企业 7. 建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 申请延期的次数和每次延 期的时限分别为（ A. 2 次，每次不超过 C. 2 次，每次不超过 8. 施工企业按规定为建筑材料、 A.现场经费 B.研究试验费 9. 已完产品保护发生的费用，应列入（ A.措施项目费 B.其他项目费 C.分部分项工程费 D.企业管理费 10. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 ，下列不属于国有资金投资的工程建设项目是（ A.各级财政预算资金的项目 B.使用对外借款或者企业担保所筹资金的项目 C.使用国家政策性贷款的项目 D.国家授权投资主体融资的项目 11. 建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限 进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。 A. 14 天 B. 30 天 C. 60 天 D. 90 天 12. 主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（ ）。 A.委托代理 B.直接代理 C.法定代理 D.指定代理 13. 建设工程设备购置费=（ ）。 A.设备原价+设备运杂费 B.设备原价+设备采购费 C.设备原价+设备保管费 D.设备原价+设备保管费+设备运杂费 14. 下列（ ）属于工程建设其他费。 A. 土地使用费 B.预备费 C.投资方向调节税 扩大建设规模后， 当新增固定资产价值超过原有固定资产 D. 4 倍 例如（ D.混凝土工程 ） 。 ）。 D. 委托建设监理 因此， 对每一项工程的结构、 造型、 ）特点。 ） 。 ）。 ）。 3 个月 2 个月 B. 3 次，每次不超过 2 个月 D. 3 次，每次不超过 3 个月 构配件质量检验试验所进行的试样制作、 封样所发生的费用应列入 （ C.企业检验试验费 D.按质论价费 ）。 ） 。 ）。 D.建设期贷款利息
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
安装工程计价主讲教师：苗月季 浙江省2011年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷 安装工程计价试题 一、单项选择题（共15题，每题1分，共15分。将正确答案选项 的编号填入答题卡相应位置，选对得分，不选、错选均不得分。本 题安装费中的人材机单价均按10定额取定的基价考虑。） 1、RVVP软线指的是（ C ）。 A、铜芯聚氯乙烯护套屏蔽软线 B、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线 C、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软线 D、铜芯聚氯乙烯纹型软线 2、在2.5MPa的工业管道工程中，安装1付带法兰盲板的碳钢平焊 法兰DN100（电弧焊），其安装费为（B ）。 A、18.30 B、21.96 C、25.01 D、31.72 3、管内穿放视频线SYV-75-12，其定额基价为（ D ）元/100m。 A、38 B、39 C、73 D、80 4、10KV干式变压器系统调试，规格1250K V·A，其定额基价为 （ B ）元/台。 A、544 B、932.8 C、1166 D、1376
6、室外彩色 LED 显示屏安装、调试，面积 2m ，其安装费为（ 安装工程计价 主讲教师：苗月季 5、一台单级离心水泵，重量为 0.3 吨，安装在混凝土减震台座上， 则该水泵的安装费为（ A ）元。 A 、174.6 B 、177 C 、291 D 、301 元。智能定额 P164 2 D ） A 、2233 B 、2448 C 、4466 D 、4896 7、关于生活给排水工程计价，下列描述正确的有（ C ）。 A 、室内钢塑给水管道（沟槽连接）定额不包括管件的安装。 B 、卫生间暗敷管道每间补贴 2 工日。 C 、卫生间内管道穿楼板钢套管制作安装，套用第八册《工业管道工 程》定额中的“一般穿墙套管制作安装”的相应定额子目，主材按 0.2m 计，其余不变。 D 、楼层阳台排水支管与雨水管接通组成排水系统，可参照室内排水 管道安装定额，雨水斗主材不再另计。 8、关于电缆支架计价，下列说法正确的是（ D ）。 A 、应计入电缆保护管清单项目内 C 、应计入电缆清单项目内 B 、应计入电缆桥架清单项目内 D 、单列清单项目 9、关于刷油、防腐蚀、绝热工程计价，下列说法错误的是（ A ）。
《工程造价基础知识》安徽试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15 日 B、20 日 C、25 日D 30 日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造 价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级B甲级、乙级、丙级C甲级、乙级、暂乙级 D—级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（ ）。 A、单项工程B单位工程C分项工程D分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施B技术措施C经济措施D合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险B决策错误风险C缔约和履约风险D恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺C违约D要约邀请 &依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行C、按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起 （）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D 2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面C默示D其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（ ）。 A、劳动保险费B职工福利费C、工资性补贴D基本工资 14、按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（）。 A、运输损耗费 B、检验试验费 C、采购及保管费D材料二次搬运费
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
山东省2011年造价员考试《建筑工程编制与应用》真题 提示：由于没有图纸，可以找一个任意的图纸当做试题，通过题干和一张图纸结合该考试的思路，练习考试的题型。 注意事项： 初级中级高级1、请考生按本人应试级别，在相应方框内打“√”。 2、答题范围：初级，一至五题；中级，一至六题；高级，一至八题。 3、各题表下要求的计算内容，应写出计算过程，否则表内的相应数据不得分。 4、各题中需要换算的定额，应在表下写出换算过程，否则定额换算不得分。 5、施工合同约定，水泵房工程（请见后附图纸）的人工、材料和施工机械台班消耗量，按《山东省建筑工程消耗量定额》计算；人工、材料和施工机械台班单价，按《山东省建筑工程价目表》（2011年）计算；水泵房工程的有关费用，按《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》（20011年）计算。但，以下各题中有具体要求的，按各题中的具体要求计算。 一、选择题： (1～5题为单选题，其余为多选题。 ）计入。 C 年）中的人工工日单价按（2011、《山东省建筑工程价目表》（1 元、58元 D、元A、44 B、49元 C53米，层，檐口高度62、某公司办公楼工程，现浇混凝土框架结构，建筑面积15000平方米，192元。该办公170外墙玻璃幕墙顶坪距设计室外地坪55米，每平方米建筑面积装饰定额人工费）类。楼装饰工程的工程类别为（ B C、Ⅲ类、Ⅱ类 A、Ⅰ类 B、规费中的社会保障费，工程开工前由建设单位向建筑企业劳保机构交纳。编制招标控制价、3 ）社会保障费。 A 投标报价时，（ B、不包括A、应包括 。计算短肢子目）4、短肢剪力墙结构的混凝土，在消耗量定额第四章中称为轻型框剪墙（4-2-35 剪力墙结构工程量时，下列（ A ）的表述是正确的。，因此，计算短肢剪A、由于消耗量定额 综合了柱、墙、梁内容（第十章第四节中已有解释）力墙结构工程量时，墙柱、墙身、墙梁不分别计算，统一按混凝土墙的计算规则计算，执行轻型框剪墙子目。、由于短肢剪力墙结构又细分为墙柱、墙身、墙梁，因此，计算短肢剪力墙结构工程量时，B墙柱、墙身、墙梁应分别按照柱、墙、梁的计算规则计算，分别执行柱或异形柱、墙或轻型框剪墙、单梁或连续梁子目。、按《山东省建设工程工程量清单计价规则》要求，招标人招标时向投标人提供的分部分项工程5 ）格式。量清单，应采用以下（ D 、分部分项工程量清单A B、措施项目清单与计价表 D、分部分项工程量清单与计价表C、工程量清单综合单价分析表 6、下列工程内容，不属于、或不完全属于措施费的是（ B,C ）。、构件运输及安装费B、垂直运输机械费A 、超高人工机械增加费 C、混凝土泵送费、混凝土模板及支架费、 构件吊装机械费D E F 、下列费用中，（7 C,D ）应按国家、或省级建设主管部门规 定计算，不得作为竞争性费用。 1 A、人工费 B、参照省发布费率计取的措施费 C、规费 D、税金 8、安全文明施工费，包括（ B,C,D,E ）。 A、工程排污费 B、环境保护费 C、文明施工费
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
浙江省2006年度《全国建设工程造价员资格证书》考试试卷 建筑工程计价试题(开卷)〔参考答案〕 一、单选题：（10题，每题1分，共10分。将正确答案选项编号入题中括号内；选对得分，不选、选错均不得分。） 1、按现行工程造价费用组成，不属于材料费组成内容的是（B C）。 A、场外运输损耗费 B、检验试验费 C、二次搬运费 D、采购及保管费 2、某附墙有柱雨篷，柱外围水平尺寸5.40ｍ×.2.05ｍ，结构板伸出外墙结构外边的水平尺寸为6.50×2.20ｍ，该雨篷的建筑面积为（ A ） A、7.15ｍ2 B、14.30ｍ2 C、5.54ｍ2 D、11.07ｍ2 3、人工挖房屋工程基础土方湿土（挖土深度3.2ｍ，基底有桩基），则该土方基价换算系数为（1.202） A、1.08 B、1.2508 C、1.18 D、1.1448 4、某工程设计室外地坪标高为-0.3ｍ，交付施工场地标高为-0.45ｍ，基础垫层底标高为-1.8ｍ，则挖基础土方清单工程量和定额计价工程量的挖土深度分别为（ A ）。 A、1.35ｍ 1.35ｍ B、1.35ｍ 1.5ｍ C、1.5ｍ 1.35ｍ D、1.5ｍ 1.5ｍ 5、下列有关桩基础工程量清单项目特征描述说法不正确的是（D ）。 A、现场自然地坪标高应予以描述 B、钻孔灌注桩应描述入岩深度 C、设计要求的加灌长度应予以描述 D、安放钢筋笼时均应予以描述 6、某工程采用Φ377扩大桩，设计桩长15ｍ（不包括预制桩尖及加灌长度），复打一次，则每根桩的工程量为（ A ）。 A、3.20ｍ3 B、3.1ｍ3 C、3.46ｍ3 D、1.47ｍ3 7、定额中砖用量是按标准和常用规格计算的，如实际砖的规格与定额不同时，则（ A ） A、砖和砂浆的用量应作调整，其余不变 B、定额均作调整 C、砖的用量应作调整，其余不变 D、定额不作调整 8、层高为6ｍ的矩形混凝土柱，其复合木模每ｍ2支模基价为（31.1 ）。 A、22.13元 B、22.77元 C、19.56元 D、21.70元 9、当钢筋混凝土构件中钢筋长度计算的有关依据不一致时，依据优选的顺序为（C ）。 （①定额规则、②设计图纸、③施工规范④标准图集） A、①③②④ B、①④②③ C、②④③① D、②③④① 10、某大厅层高为7.8ｍ，吊顶高度为7.0ｍ，其天棚满堂脚手架增加层计价应按增加层定额乘（ A ）。 A、3 B、1.5 C、1.8 D、2 二、多选题：（10题，每题2分，共20分。将正确答案选项的编号填入题中括号内：选对得分；不选、错选、均不得分；少选无错项，得0.5分。） 1、预算定额中材料、成品及半成品的定额消耗量已包括（ D E ） A、场内水平运输费用 B、场外运输损耗 C、仓库保管损耗 D、施工操作损耗 E、场内运输损耗 2、关于人工挖房屋基础综合土方定额，下列说法正确的是（ A C E ） A、不适用于工程量清单计价 B、也适用于工程量清单计价 C、不适用于室外附属工程土方 D、适用于挖土深度超过4.5ｍ的房屋基础土方 E、适用于室内地沟土方 3、下列关于振动式混凝土沉管灌注桩表述正确的是（ C D E ） A、空打部分套用相应定额子目的沉管部分定额 B、设计无规定时加灌长度按0.8ｍ计算 C、安放钢筋笼者定额人工和机械乘系数1.15 D、钢筋笼制作套用混凝土及钢筋混凝土工程相应定额 E、凿桩头有钢筋笼者定额乘系数1.2 4、以下关于砌体工程量计算及定额套用表述正确的是（ A B C E F ） A、砖柱柱基和柱身的工程量合并计算套砖柱定额 B、地沟的砖基础和沟壁合并计算套地沟定额 C、块石砌筑的内墙基础长度按内墙净长计算 D、附墙通风道按外形体积计算套零星砌体定额 E、突出墙身的砖砌统腰线体积应并入所依附的砖墙内计算 F、砖砌水塔塔身从砖基础大放脚顶面起，以上部分按塔身计算
造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
2011年造价员考试基础知识预测试题及答案 1、标底编制的主要作用是( )。 A.确定合同价格 B.评审投标人报价是否合理 C.指导投标人报价 D.控制施工图预算 标准答案:B 2、当采用可供选择的项目报价是，对于难以实现的规格，通常应该( )。 A.将该规格价格压低 B.将该规格价格较大幅度提高 C.将该规格价格适当提高 D.不对该规格报价 标准答案:B 3、成本加酬金合同的主要缺点是( )。 A.仅适用于工期短的项目 B.风险全部由承包人承担 C.发包人对工程总造价不易控制 D.承包人需要准确计算工程量 标准答案:C 4、对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是( )。 A.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同 B.该指令、通知经工程师认可后生效 C.工程师代表由发包人委派 D.工程师代表通常不能直接发出指令和通知 标准答案:A 5、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于( )以内以书面形式通知工程师。 A.4小时 B.24小时 C.8小时 D.48小时 标准答案:C 6、当采购车辆时，比较常用的评标方法是( )。 A.全寿命费用评标价法 B.综合评标价法
C.最低投标价法 D.百分评定法 标准答案:A 7、与我国的《施工合同文本》相比，FIDIC通用合同条件在条款构成上的差别在于( )。 A.涉及工程进度控制的条款 B.涉及权利义务的条款 C.涉及费用管理的条款 D.涉及法规性的条款 标准答案:D 8、关于FIDIC合同条件中的争端解决，下列描述中错误的是( )。 A.通过法律手段解决争端可采用仲裁或诉讼方式 B.双方之间发生起因于合同的任何争端都可提交争端裁决委员会 C.如果双方对工程师的决定不满，可以将争端提交争端裁决委员会 D.FIDIC合同条件提倡双方应尽量自行友好解决争端 标准答案:A 9、FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时，应确定新的费率或价格。 A.0.01% B.1% C.% D.10% 标准答案:D 10、从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于( )原因导致的索赔。 A.第三方 B.当事人违约 C.工程师指令 D.合同缺陷 标准答案:C 11、施工方的项目管理与设计方的项目管理都不涉及( )。 A.决策人段 B.设计准备阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 答案：A 12、按子项目分解施工成本的流程为( )
20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费