CONTRACT OF SUBPROJECT EXECUTION
签署日期：
Date of Signature :
总包商：General Contractor
分包商：Subcontractor
电气机械承包公司（以下简称总包商），和工程施工公司（以下简称分包商），于＿＿订立本分包合同。
鉴于总包商已同利比亚国大型电气项目管理局（以下简称业主），就电气机械承包工程项目的设计，运输和施工签订了合同；
鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价；
鉴于总包商已接受分包商的报价，并依据分包商所附的报价表，现双方达成协议如下：This contract is made and entered into on , between Electrical Machine Contracting Company (hereinafter referred to as general contractor) and Engineering Company (hereinafter referred to as subcontractor).
WHEREAS general contractor has concluded contract, with Libyan National Authority of Large Electrical Project (hereinafter referred to as employer ), of the design, transportation and execution of the contracted project of electrical machine installation;
WHEREAS subcontractor is willing to execute the project of civil engineering and installation and made quotation thereon;
WHEREAS general contractor has accepted subcontractor’s quotation;
NOW THEREFORE parties hereto, as per subcontractor’s quotation, hereby covenant and agree as follows:
（一）下列文件应是本分包协议的组成部分：
Following documents is the integral parts of this subcontracting contract.
１．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）；
General Provisions on Electrical / Machine and Technical Operation ( First version 1980);
２．合同的特殊条款； Particular Provisions of Contract;
３．电气机械工程项目的技术规范；
Technical Norms of Project of Electrical / Machine;
４．工作范围和技术要求；Contents and Technical Requirements for Project;
５．土建和安装工程分包合同的报价表。
Quotation for Subcontract of Civil Engineering and Installation.
（二）工作范围 Project Contents
本建设电气机械工程项目位于利比亚共和国境内，业主的技术规定如图所示。分包商的工作范围包括如下内容：
The project of Electrical Machine which technical requirements as shown in drawings, is located in the territory of Republic of Libya. The Working contents of subcontractor include the following:
１．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以承担塔架安装和导线挂垂和拉直等工作。
Dispatching the personnel, for all projects, of supervision, skilled and unskilled workers, providing transportation, mapping tools / equipment, machines of digging & drilling and crane, which for the purpose of the executions of tower installation, electrical line’s hanging / straightening, and so on.
２．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。
Provision of and transportation of concrete materials, cement, sand, gravel, mortar materials and steel bar.
３．为所有工人及管理人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。Provision of, for all workers and administrators, accommodation, meals, water, sanitation, transport costs and social insurance.
４．运送由总包商提供的库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。
Transportation, from warehouse, provided by general contractor, of tower, electrical line, hardware components, grounding materials, which including the responsibilities of transportation from general contractor’s warehouse to Work site in addition to unloading and storage thereof.
５．分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。
Subcontractor should, as per the profile view and mapping diagram, provided by general contractor, determine the location of tower on which, general contractor has terminated, subcontractor should make measure and inspection so as to ensure tower’s location and orientation conform the technical requirements hereof, and should, be subject to approval of general contractor, process corresponding alteration or amendment thereof.
（三）符合技术规范要求 Conformity With Requirements of Technical Norms
分包商应熟悉技术规范，应按照业主的要求和合同规定，承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。
Subcontractor should, be familiar with the technical norms and as per employer’s requirements and contract’s stipulation, assume all responsibilities which within subcontract’s works and relevant to subcontractor.
（四）劳工 Labor
分包商应：Subcontractor should
１．提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。
Send a sufficient of number of workers to meet the necessity of project progress schedule by engineer of general contractor.
２．支付雇员工资并自费为其雇员提供保险，为其雇员提供住宿及膳食。
Make payment, at its own expenses, of wages / salary and insurance for its employers, and provide employers with accommodation and meals.
（五）遵守法律 Comply with Laws
分包商应对下列事项承担法律责任：
Subcontractor should assume legal liability for following items
１．遵守利比亚国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此负责。
Comply with the provisions of income tax in Libya laws, if any employer fail to pay such tax against the payment of remuneration which paid by employer, subcontractor shall bear responsibility therewith.
２．分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的利比亚国的法律、地方法及规定。Subcontractor should obey all laws, local regulations and rules, which apply to this sub-project, of Libya.
（六）与业主的关系 Relationship with Employer
除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。
Subcontractor should not, at any time, take contact to and negotiation with employer except with the authorization of general contractor’s engineer.
（七）维修保证期 Warranty Period
分包商将从颁发验收证书之日起１２个月内所分包施工的工程的质量保修责任。Subcontractor shall, within 12 months on and from the date of Acceptance certificate issued, take the liability of quality warranty for its subcontracting project.
（八）保险 Insurance
１．工程保险：总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。
Project Insurance: General contractor should, as per the stipulations of general provisions hereof, at its own expense, effect the insurance, which include sub-contract, covering the permanent and temporary works, construction machinery / equipment.
２．第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。Insurance for the third party: The third party insurance which include subcontractor shall be effected by general contractor, for which no expense on subcontractor. Provided that subcontractor should at its own expense effect the insurance for its workers, include the claims of various kinds which relevant to subcontracted project.
（九）工具及设备 Tool and Equipment
该分包工程施工和维修所需的全部工具，包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。
分包商应遵守利比亚国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定，并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工，分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出利比亚国。
Subcontractor should, at its own expense, provide any and all tools which necessary for execution and maintenance of project including pulling device, dial tool, tensioning device, operating line, driving pulley, and other tools.
Subcontractor should comply with all laws and customs regulations in Libya on a variety of tools, equipments, machinery and transport vehicle and pay all expense which arising thererom. Subcontractor should, upon the completion of subcontracted works, withdraw all equipments and tools referred above out of Libyan country.
（十）总包商材料的交付 Delivery of General Contractor’s Materials
总包商应负责交付工程施工所需材料，包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担。按工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，总包商至少要在该项工作开始前一周为分包商备妥。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商，总包商应准许分包商相应的延长期。
General contractor should be responsible for the delivery of construction materials needed for execution, which include tower and its accessories, electrical line, insulating device, insulators, wire accessories, grounding rods and grounding lines, and so on. Subcontractor should on its own expense, obtain from general contractor’s warehouse, and load and transport the materials to work site and unloading. With respect to the materials which necessary to the various works of subcontractor, general contractor should, as per project schedule, complete material preparation for subcontractor within one week prior to the commencement of work, provided that if general contractor fail to do so, corresponding extension of work period shall be allowed to subcontractor.
（十一）分包工程量与分包总价 Subcontracted Quantity and Total Cost
在该分包工程价格表中所列的工程量仅是估算数量，如果增减范围在±＿％之内，
则单价不作任何变化。
如果增减范围超过±＿％，应按总包合同一般条款中第＿条规定办理。
The quantity specified in Subproject Price List is only estimate, if, increase or decrease range within ±_%, no adjustment shall be made to unit price.
Provide that if increase or decrease range beyond ±_%, shall process as per Article in commercial condition of General Contract.
本工程项目的分包总价是在分包商给总包商的报价中予以确定的，而分包商的报价及报价条件已被总包商接受，且是本分包合同的组成部分。
Subject total cost has been affirmed in subcontractor’s quotation to general contractor, and the quotation and conditions thereof have been accepted by general contractor and constitute the part hereof.
（十二）总包商的监督 Supervision of General Contractor.
总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程的施工，分包商的人员应对现场监督承担协助义务。
One or more than one engineers who are appointed by general contractor shall make supervision and inspection on the execution of subproject and the staff of subproject should assume the assistance liability for site supervision.
（十三）许可证和执照 Permission and License
总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证，以及生活用房。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。
General contractor should assist subcontractor available for entry visas, Permissions of residence and work, which are necessary for subcontractor’s employees, in addition to the import permission of materials / equipments needed by subject, as well as living house. All cost and expense arising therefrom shall be for subcontractor’s account.
（十四）竣工及违约延误 Completion and Delay due to Breach
根据双方同意的施工日程表，在分包商能及时得到材料的条件下，分包商应按下列规定日期完成各分项工程的施工。
（各分项工程的竣工日期略）
如果由于分包商的错误或疏忽，未能按上述日期完成该分包工程，分包商同意每延误一天，就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的＿％，作为罚金或违约罚款金，罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的＿％。
Subcontractor should, subject to Execution Schedule which agreed by parties hereto, at the circumstances under which subcontractor is available to the provision of materials in time, make completion of the executions of each sub-project as the following stipulated date.
（十五）进度报告 Progress Report
分包商应按总包商同意的格式，呈送每周和每月的进度报表。
Subcontractor should, as per the format which agreed by general contractor present weekly and monthly progress report.
（十六）厂商证明书和试验报告 Manufacturer’s Certificate and Test Report
分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告，并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。
Subcontractor should provide general contractor with manufacturer’s certificate and test report of cement, reinforcing steel bar, sand, gravel and any other materials which shall be used in subproject and with the permission of general contractor. Report of concrete block should be sent together with Application of payment for foundation project. All test and report thereof should conform to the requirement of relevant standard or norm.
（十七）支付条款 Payment
总包商应按如下规定向分包商付款:
General contractor should as per following provision make payment to subcontractor:
１．预付款，其金额为分包合同价总额的＿％，自分包商提交由银行开具的等值银行预付款保函之日起１５天内，付给分包商；保函有效期为＿个月。
Advance payment, which equal to ＿％ of subcontract’s total value shall be paid to subcontractor within 15 days on and from issue of Bank Guarantee, by subcontractor, for Advance Payment which has equal valve with the same value of advance payment. The validity period of Guarantee shall be months.
２．每月完成的并经业主验收的工程的占分包合同价的＿％。
In accordance with monthly completion which have been accepted by employer, the payment shall be ＿％ of subcontract total cost.
３．分段工程占分包合同价的＿％；凭暂时验收证书。
Payment of subsection shall account ＿％ of subcontract cost against temporary acceptance certificate.
４．分包价的＿％；凭最终验收证书支付。按总包合同规定，只有工程经业主在四周内验收后，自收到分包商发票之日起五周内，才能付给分包商。
＿％ of total subcontract cost shall, against Certificate of Final Acceptance , be made payment. In accordance with the provisions of general contract the payment can not be made unless and until within five weeks in which employer make acceptance and within four weeks in which receipt of subcontractor’s invoices.
（十八）验收工程 Acceptance
工程竣工后，分包商应通知总包商验收，总包商自接到验收通知3个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如总包商在规定时间内未能组织验收，需及时通知分包商，另行确定验收日期。
Upon completion of project, Subcontractor should inform General contractor to process completion acceptance; General contractor shall arrange inspection and acceptance within 3 working days after receiving the notification, and shall handle the inspection and hand-over processes. In the event of General contractor could NOT arrange the inspection and acceptance within the required period, General contractor should inform Subcontractor and reschedule the date for acceptance on a timely manner.
分包商在向总包商提交竣工验收申请的同时，应提交相关的竣工资料和竣工图。Subcontractor shall submit relevant as-built submittals and as-built drawing when submitting the request for completion acceptance to General contractor.
竣工验收后，分包商必须在7天内，完成场地清退工作，并向总包商做好各项交接工作包括文件、设备和工具等。
After the completion acceptance, Subcontractor must finish the vacation of the project site within 7 days and complete all hand-over processes including documents, equipment, and utensils
（十九）履约保函 Guarantee for Performance
在分包合同签订后１５天内，分包商应根据所附的保函格式，提交一份银行开具的无条件履约保函，额度相当于分包合同价的＿％，有效期为＿个月，自本分包合同签订之日起。Subcontractor should, within 15 days on and after signature of subproject as per the guarantee format, submit an Unconditional Perform Guarantee by a bank, of which the amount shall be equal to ＿％ of subject contract total cost and validity is months on and after the date of signature of this contract.
（二十）文件和图纸 Documents and Drawings
在收到最终付款之时，分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。由总包商提供的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的；同时分包商亦不能泄露由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。但是涉及本协议目的的除外。
Subcontractor should, upon receipt of final payment, return all documents, drawings and technical norms, which provided by general contractor. Any document from general contractor can not be used by subcontractor to any other purpose beyond the execution hereof, and subcontractor shall in no case disclose any information in the documents provided by general contractor or employer, except for the purpose hereof.
（二十一）总包商材料的延迟交付 Deferred Delivery of General Contractor’s Materials 如果因为总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商，造成分包商现场工人和设备窝工，同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工，总包商应按价格表所规定的日工资（计日工资）标准，付给分包商窝工时间费用。
Provided that general contractor fail to deliver in time, subject to the stipulations of this contract, the materials to subcontractor, The slowdown or suspension of workers and equipments in subcontractor’s site arise therefrom, and no workers and equipment in subcontractor’s site can be assigned to other project execution, general contractor should, as per the standard of daily wage of price list, effect the payment of compensation for the suspension loss which suffered by subcontractor.
（二十二）争议的解决 Settlement of Dispute
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to China International Economic and Trade Arbitration Commission for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration.
（二十三）适用法律 Applicable Law
本合同的法律含义、效力、履行等均受利比亚共和国法律管辖。
The construction, validity and performance of this Contract shall be governed by the laws of the Republic of Libya.
(二十四) 合同效力 Effectiveness
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Contract on the day, month, and year first written above.
本合同双方代表于上述日期签字生效，特此为证。
总包商代表（签字）分包商（签字）
Signature of Representative Signature of Representative
for General Contractor for Subcontractor
国际工程项目合同管理案例分析 某大学管理学院 陈** 1 / 37
一、案例相关背景 二、总承包商项目组织机构及各部门之间的关系 三、总承包商的合同管理组织方式 四、项目总承包合同结构分析 五、总承包合同条件分析 六、总承包商的分包合同管理 七、项目合同管理的基础工作 八、项目实施过程中的合同管理要点 九、如何看待和处理好业主与承包商之间的关系
一、案例相关背景 １９９５年底,由我国某公司承建的ＥＰＣ交钥匙大型石油工程项目：中东某国油田扩建工程两个集油站和２５６公里的长输管线项目。 这个项目是海湾战争后中东地区当时投资最大的一个工程项目。该项目面向国际进行公开招标。我国公司经过了近三年的努力,在两国政府配合促进和推动下,终于获得了这项工程的总承包资格。
该总承包项目合同总价约为四亿美元(其中E、P、C大致比例为: E:1.57%、P:64%、C:34%)。项目预付款15%,履约保函为合同额的10%,从进度款扣除５%的保留金,误期损害赔偿费为每一部分(工程分为三个子项目)约为每天7,000美元,工期为37个月,工程机械完工后另有四个月的试运期,保修期两年。 业主在合同中要求项目所需16种主要设备和材料（如, 大罐气压缩机、外输泵、脱盐器、分离器、段塞埔集气等以及管线所有管材）必须从业主指定的厂商中购买（Vendor List）。
业主聘请美国一家国际知名咨询公司作为项目的监理公司(PMC)全面监督项目的运作。由于业主认为中方缺乏国际大型项目管理经验,中方在合同中承诺雇佣一部分“西方专家”加入项目团队,最多时达到７０余人。 按合同规定,项目必须采用西方项目管理方式。为执行本项目,需编制项目管理、设计、采购、质量保证、质量控制、安保、项目控制和合同、施工等９大类共７８种程序文件。在项目运行中,必须依据这些文件进行项目管理、控制和运行。业主也依据合同和这些文件对项目进行监督和控制。
国际工程分包合同书范本 甲方_________(以下简称总包商)，和乙方_________(以下简称分包商)，于_________年_________月 _________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国 _________大型电气项目管理局(以下简称业主)，就在 _________国的_________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_________年_________月_________日，_________号文件及其所附的报价表(注)，现双方达成协议如下： (一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。 2.合同的特殊条款。 3._________工程项目的技术规范。 4.工作范围和技术要求。 5.土建和安装工程分包合同的报价表。 (二)定义 1.“总包商”：系指甲方_________。
2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3.“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4.“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 (三)工作范围 本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，如图所示。 1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。 3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。 4.运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。
篇一：工程施工分包合同管理办法 关于印发《工程施工分包合同管理办法 (2010修订)》的通知 公司所属各单位： 为加强公司在建工程分包合同的管理工作，适应“区域化管理与项目法施工相结合”的管理模式，推进在建工程合同管理程序化、标准化、规范化，提高企业管理水平和经济效益，依据相关法律、法规及公司有关规章制度，公司制定了《工程施工分包合同管理办法（2010修订）》，现印发给你们，请认真遵照执行。 附件：葛洲坝集团第二工程有限公司工程施工分包合同管理办法（2010修订） 二〇一〇年八月十七日 主题词：工程管理分包合同管理办法通知 公司总经理办公室 2010年8月18日制发校对：内发90份***有限公司 工程施工分包合同管理办法（2010修订） 第一章总则 第一条为加强葛洲坝集团第二工程有限公司（以下简称公司）工程施工分包合同管理工作，适应“区域化管理与项目法施工相结合”的管理模式，进一步推进公司分包合同管理程序化、标准化、规范化，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规及集团股份公司制定的《工程项目管理办法》、《工程施工分包合同管理办法》和公司《关于推行“区域化管理与项目法施工相结合”的管理模式的实施意见》、《工程项目管理实施细则（2010修订版）》、《质量、环境与职业健康安全管理体系》等规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称分包合同，是指为工程施工分包所签订的合同，包括工程分包合同和劳务分包合同。工程分包合同是指区域管理机构/专业（分）公司/项目部承包工程后，将部分工程发包给具有相应资质及能力的企业承担（工程分包）所签订的合同；劳务分包合同是指区域管理机构/专业（分）公司/项目部承包工程后，将劳务作业发包给具有相应资质及能力的其他企业或合法组织完成（劳务分包）所签订的合同。 第三条公司及公司各区域管理机构/专业（分）公司/项目部独立承包或联合承包的国内工程项目的分包合同管理适用本办法。 第四条公司国际工程项目的分包合同管理，可参照本办法执行。 第二章管理机构和职责 第五条公司合同管理领导小组行使分包合同管理的领导职－2－责，对公司分包合同管理的重大事项进行研究、决策。 第六条公司工程管理部为工程施工分包合同的归口管理部门，会同各职能部门根据职责分工对分包合同进行宏观管理。 第七条区域管理机构/专业（分）公司/项目部应成立以区域管理机构总经理/专业（分）公司总经理/项目经理为组长，商务经理为副组长，经营管理（含人力资源）、财务管理、机电物资、工程管理（施工技术）、质量保证、安全环保等部门负责人参加的分包合同管理领导小组，全面负责区域管理机构/专业（分）公司/项目部的分包合同管理工作，项目部经营管理部归口分包合同管理。 第八条公司分包合同管理相关部门主要职责： （一）工程管理部 1、宣传、贯彻国家有关法律法规，建立健全公司工程分包合同管理制度，检查分包合同管理制度执行情况； 2、建立公司分包合同信息化管理网络，收集分包合同等相关信息。 3、负责公司在建项目工程分包500万元以上（含500万元）2000万元以下、劳务分包100万元以上（含100万元）合同评审、审批和备案工作；
合同编号：东深-（）2015（） 项目 专业分包合同 工程名称： 工程地点： 承包人： 分包人： 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日
专业分包合同 承包人: （以下简称“甲方”） 分包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“建设单位”）与甲方已经签订（以下简称“总承包合同”）。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致，订立本合同，共同执行。 一、工程概况 1、分包工程： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料独立采购材料及实施，自负盈亏，风险自担。 4、承包范围：导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量：详见该项目施工图纸（具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准）。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码： ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件： 1）本专业分包合同； 2）本工程甲方与建设单位签订的主合同； 3）本工程施工图纸； 4）本工程工程量清单； 5）构成本合同组成部分的其他文件；
6）本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明： 1）综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2）清单暂无工程数量，最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价（暂定）元（最终以实际结算为准）。 六、工期 1、开工日期（暂定）：年月日 竣工日期（暂定）：年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划（含节点计划）：甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时，乙方应及时采取赶工措施，因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时，甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求，所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利
合同编号：YT-FS-8412-57 国际工程分包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程分包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方_____（以下简称总包商），和乙方_____（以下简称分包商），于_____年_____月_____日在_____订立本分包合同。鉴于总包商已同_____国_____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_____国的_____号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_____年_____月_____日，_____号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： （一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2．合同的特殊条款。 3．_____工程项目的技术规范。
4．工作范围和技术要求。 5．土建和安装工程分包合同的报价表。 （二）定义 1．“总包商”：系指甲方_____。 2．“分包商”：系指乙方_____和乙方_____将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3．“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4．“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 （三）工作范围 本工程包括在_____国境内，根据业主的技术规定，建设_____工程项目，如图所示。 1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、
机电安装工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际甲方通过招标方式确定本合同乙方为本项工程的承包单位。经友好协商，双方就宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程施工事宜达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：宜宾唐人财富中心项目中央空调安装工程 工程地点：宜宾市南岸西区 二、工程承包范围及工程内容： 1、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统所有设备、风管、水管阀件、风口的供货及安装； 2、乙方负责承担宜宾唐人财富中心项目中央空调系统电气控制系统的安装，电源从设计指定的相应配电柜取
得，配电柜由总包安装； 3、具体的工程内容及安装部位均以甲方签字认可的施工图纸、实施方案及书面通知为准。 三、合同工期 开工日期：2016年03月08日。（实际开工日期以甲方书面通知为准） 竣工日期：2016年09月28日。 合同工期总日历天数：200天。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、承包方式：包工部分包料，包质量验收。 六、合同价款： 总金额：元 大写（人民币壹仟伍佰壹拾陆万捌仟陆佰壹拾肆元零玖分）： 1、本工程合同价款已含各种检测费、系统调试开通
费。 2、本工程合同价款包含能满足招标文件、招标图纸及 答疑文件所规定的全部工作内容。 3、本工程设备费除作为计取税金的基数外，不计取其 他任何费用。 4、投标报价书中未注明项目及未报价部分视为乙方已 将该项包含在合同总价中（甲方在招标文件和答疑文件中明确不含的项目除外）。 七、合同价款支付方式： 1、乙方施工队进场后15个工作日内甲方向其支付至合同总价的10%；空调安装施工工程完成全部工程量的50%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的40%；空调安装工程完成全部工程量的90%并经甲方确认后15个工作日内甲方付至合同总价的70%； 2、全部中央空调安装完毕且经甲方验收合格后15个工作日内甲方向乙方付至核定总价的85%； 3、办理完本合同工程结算审计后15个工作日内甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的95%，同时扣除
项目合同管理流程图 项目合同管理的基本问题包括：前提、价值、基础、主体、焦点、未来。 1.合同管理的前提--重合同 时代呼唤法治。 法治有大法治，有小法治。 小法治的集中体现就是"合同之治，契约之理"。 在建设工程中贯彻法治理念，实施"合同之治，契约之理"，是世界贸易组织平台上适应市场经济体制条件的唯一选择。 国际工程(项目业主按照国际通行的程序和惯例，通过国际性招标选择、雇用具有法人地位的国外承包商或国内外承包商联营体实施的工程。 凡是利用国际金融组织贷款兴建的大型工程都可能是国际工程)推崇建设合同为"建设宪法"，以合同管理为建设管理的核心内容，就是最集中、最有力的例证。 对中国建设领域来说，在加入世界贸易组织后完善社会主义市场经济体制的进程中，必须练就精纯的"合同管理"理念，在"重什么样的合同，怎样重合同"这些基本问题上下大功夫。 2.合同管理的价值--提高核心能力 建立"以业主为先导，以设计为基础，以施工为主体，以监理为保证"的合同管理机制，将有力的促进施工企业建立"以适应市场为先导，
以项目管理为基础，以财务管理为中心，以资产管理为主体"的资产经营机制，促进施工企业核心能力和相应的市场竞争力的提高。 3.合同管理的基础--优良的合同 3.1优良的合同 法治的首要前提是制定良法;合同之治，契约之理的首要要求是成立优良的合同。 良法要全面、严密、适变、通达;优良的合同也应全面、严密、适变、通达。 3.2"FIDIC合同条款" 现在已经存在一种典范的标准化格式合同--1913年在瑞士洛桑 成立的国际咨询工程师联合会(字母简称FIDIC，Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils，)历时40余年，广泛借鉴，兼收并蓄，集思广益，融会贯通国际性工程施工合同条款而创造的"标准合同条件格式"，即"FIDIC合同条款"。 "FIDIC合同条款"，孕育40余年，于1957年1月首版，现已发展到第五版。 "FIDIC合同条款"时一种辩证的合同条款，拥有坚实的思维基础，是目前国际通行的格式合同条款，很值得借鉴。 "FIDIC合同条款"的通用条款(general conditions)、专用条款(Conditions of Particular Application)比较： --内容上。 通用条款，表达类级共性(目的、权力义务，责任奖罚、监督、裁
编号：JZ-202169593 国际工程分包合同范本标准版 The content of this contract refers to a provision made by two or more parties by consensus, which is used to restrict their respective rights and obligations when dealing with certain matters. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
国际工程分包合同 国际工程分包合同范本 【法律教育网】 aaa电气机械承包公司，邮政信箱号：___（以下简称总包商），和bbb 工程公司，邮政信箱号：___（以不简称分包商），于_年_月_日在_订立本分包合同。 鉴于总包商已同ems国____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订合同。鉴于分包商原按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商___年__月__日，__号文件及其所附的报价表，现双方达成协议如下：（一）下列文件应基本分包协议的一个组成部分； 1电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2合同的特殊条款。 3sss号工程项目的技术规范。 4工作范围和技术要求。 5土建和安装工程分包合同的报价表。 （二）定义
编号：QJ-HT-0848国际工程分包合同(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
国际工程分包合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方_________（以下简称总包商），和乙方_________（以下简称分包商），于_______年______月______日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国______________大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_________国的__________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商______年_____月_____日，_______号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： 一、下列文件应是本分包协议的一个组成部分 1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2．合同的特殊条款。 3．_________工程项目的技术规范。 4．工作范围和技术要求。
机电设备安装工程施工承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：×××电站机电设备安装工程 二、工程地点： 三、工程内容：详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式： （1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 （2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任： 甲方： 1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。 乙方： 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收：
合同管理：国际工程管理永恒的主题——执行苏丹麦洛维大坝项目有感 国际工程项目管理与国内工程有很多的不同，在人才需求、资源组织、施工方法和程序等方面都有很多的差别。这些差别给项目管理增加了很多困难，但所有差别中，最大的还是对合同管理的认识和观念上的差别。 国际工程合同管理包含了进度控制、质量控制、环境污染控制、安全控制以及传统意义的费用管理等各个履约要素的管理，可以说国际项目的管理就是对合同的管理。 主动与国际惯例接轨 国际工程承包合同本身就是法律文件，合同中的所有条款，是合同各方必须严格遵守、自觉履行的法律责任。然而中国人普遍缺乏法制意识和自律精神，由此形成的思维习惯和行为方式是顺利履行国际工程合同的最大障碍。 违章开车闯了红灯，去缴纳罚款，接受教育拿回执照，本是应当自觉遵守的法律程序。但是在大多数人看来，这只是没有门路的人才会履行的法律责任。而作为一个警察，一个执法人员，收缴违章朋友的执照，本是公正执法的起码职责，但真这样做的人，肯定会被大家视为不懂人情世故的“傻冒”，帮朋友拿回执照似乎更符合情理，符合中国人的做人原则。类似情况比比皆是、屡见不鲜。超越法律、擅用特权，蔑视法律、讲求情面，已经成为我们的思维习惯。这是导致我们在国际工程合同管理中处处受阻、很难适应国际惯例的主要原因。 在苏丹麦洛维大坝项目运作初期，合同规定所有工程项目开工前，必须制定详细的施工方案，完成所有的技术准备并得到工程师的批准后，才允许开始按计划组织实施。很多时候，具备这种条件比干活本身更难。而我们认为，临建工程属于自用自建，土石方开挖、爆破这些工作轻车熟路，没有必要按这些规定办事。结果刚一动手就被叫停。但我们并没有停工，在继续组织施工的同时，还对工程师“晓之以理”。工程师不为所动，反而来函告之：合同并未规定这些项目可以不按规定程序开工，不按合同规定程序组织施工，恰恰证明你们并不是有经验的承包商，由此导致工期延误，完全属于你们的责任，继续施工不但不予计量而且会要求你们恢复原状。见“晓之以理"不行，我们便动之以情，举办宴会联络感情,结果可想而知。一切又从零开始。 几次类似的碰撞，使我们明白了一个道理：国际工程的管理过程就是程序控制、依法管理的过程。要想尽快适应国际工程的管理模式，没有捷径可走，没有特权可用。 缺乏自律精神是影响我们搞好国际工程合同管理的另一主要障碍。 严格自律、诚信经营是通行的国际惯例。对工程现场施工环节的控制方式，与工厂生产产品的控制方式是完全相同的，达不到标准就不会让其出厂。而我们的员工甚至各级管理人员则是，工程师在场时严格控制，工程师一转身则各行其是、只图方便，还往往偷工不减料。由于国外的工程师特别认真，任何违反合同规定和施工规范的行为，都难以逃脱其精金火眼，结果总是返工重做，欲速则不达。正如业主代表与我方联营体领导闲谈时所说：“雇用欧洲公司价格高，但我们可以放心地去打高尔夫。而雇用中国公司价格便宜，但我们不敢睡觉，得时刻盯着”。
国际工程合同管理 篇一：国际工程合同管理 《国际工程》课程论文 题目：国际工程合同管理 ————探讨承包商的合同管理事宜 小组成员：简政东XX0420712 刘亚菲XX0420717 石苗苗XX0420721 任课老师：束拉 专业：土木工程专业 学院：土木工程学院 XX年6月1日 郑州大学 国际工程合同管理 ——探讨承包商的合同管理事宜 合同管理指参与项目各方均应在项目实施过程中自觉地、认真严格地遵守所签订的合同的各项规定和要求，按照各自的职责，行使各自的权力、履行各自的义务、维护各方的权利，发扬协作精神，处理好“伙伴关系”，做好各项管理工作，使项目目标得到完整的体现。 大量的国际工程项目管理实践表明，合同管理是整个国际工程管理工作的核心。所有的国际工程项目管理工作都是
围绕着如何圆满地完成合同而展开。合同管理的成功与否，直接决定着项目的成败，决定着业主与承包商“双赢”的合同目标能否实现。合同管理因其自身特点而与其他诸如进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等项目管理子模块有所不同，这表现在： 第一，合同管理强调全过程管理。即从最初业主与承包商的商务接洽、投标报价、合同签订、合同实施到最后项目完成之后合同文件归档为止，合同管理渗透到项目进程的各个阶段；第二，合同管理强调全员管理。合同管理的参与人并非仅限于合同管理部门，而囊括了所有的项目参与人。也正因为如此，合同管理成为包含内容最为复杂的项目管理子模块。除了处理项目各阶段形成的合同文件、应对各种由于变更、索赔、分包等发生的合同事件之外，还要涉及内部与外部多层次、多角度上的协调管理。（撰写者：简政东）对一个国际工程承包商而言，如何才能获得高效的合同管理则是走向成功工程的关键，下面从承包商的角度探讨有关合同管理的事宜。 一、承包商在合同签订前的管理工作 在进入合同正式签订之前，业主与承包商往往要历经“一系列的程序”才能站在合同商签的起点上。最初，根据业主的要求，承包商会以建议书、报价书的形式向业主提交反映承包商项目意图的书面文件。业主也会就此阶段其最为
机电安装施工技术关键点 机电安装工程专业分包合同 工程承包人： 分包人： 工程名称： 施工地址：
机电安装工程分包合同 工程承包人（全称）: 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安装工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程概况： 建筑面积： 结构形式： 现场条件： 1.1分包范围：包括但不限于下面所罗列之项目:（具体明确专业内容） 给排水： 电气： 采暖： 1.2、工程承包人有权将中标人承包的工程中任何部分拿出另行发包，分包人不得以此为由提出任何索赔，另行发包部分的价款在双方确定后在合同价中扣除。若工程承包人拿出另行发包部分，在中标人报价中出现恶意低价，工程承包人将重新核定其价款，在合同中扣除。 二、合同工期 计划开工日期： 计划竣工日期： 合同工期总日历天数
上述工期均包括国家法定节假日、公休日、暴风、下雪等恶劣天气因素及分包人因怠工而延误之时间，及发包方、监理及顾问公司验收合格条件所需的手续时间，以及不可避免的交叉作业影响因素。 分包人必须保证不能因为厂区管理严格等事项可能对人员、机械、设备等造成的窝工而向工程承包人提出任何经济补偿或提出顺延工期等要求。 如分包人进度不能满足承包人的要求，承包人有权解约，此时，分包人除应按前述约定向承包人支付违约金并赔偿承包人的损失外，并在解约之日起7日内按承包人的要求将其一切施工设备及所有施工人员撤出工地并将分包工程移交工程承包人所有。 三、合同价款 金额（大写）：人民币元（即￥：元） 四、质量标准 4.1 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。 工程质量应达到设计图纸及约定标准和质量目标。如图纸、工程承包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，分包人应在取得工程承包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 4.2 分包人必须按国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向工程承包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 4.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由工程承包人、分包人共同办理书面验收手续；逾期未办理验收，工程承包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 对本工程的质量标准，双方约定如下：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 机电工程分包质量管理协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
总分包质屋管理协议书 中建二局第三建筑工程有限公司 未来科技城南区A08总部办公项目项目经理部 2015年11月
总包单位：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包单位：金坛建宏建筑工程有限公司、北京京豫大通建筑劳务有限公司（以下简称乙方） 为实现项目合同目标，规范项目质量管理，提高工程施工质量，树立“白年大计，质量第一”的质量意识，提升公司的社会信誉和市场竞争力，项目经理部与各分包单位责任人签订本质量管理协议书，望各分承包单位责任人认真落实质量管理职责，确保本工程质量目标的顺利实现。本协议作为合同附件，与合同具备同等经济法律效力。 第一条：为了保证本工程质量满足国家建筑工程验收标准，对业主负责，对工程负责，以“白年大计，质量第一”为宗旨，落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量验收统一标准》。等有关安全质量生产法律、法规，按照“谁主管、谁负责”的安全质量生产原则，明确各自管理范围内工程质量责任，确保实现本项目工程质量及生产管理目标。甲乙双方就工程质量、生产管理事项协商达成一致，签订本协议，双方严格执行并各负其责。 第二条：质量标准：严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013〉及机电安装工程各专业配套的质量验收规范及图集。 第三条：质量要求：本工程质量目标为结构长城杯金奖，竣工一次交验合格率100% , 否则应按甲方要求进行自行返工，并承担由此发生的一切费用。 第四条：甲方责任与权利 1、应有完善的质量组织体系和质量保证体系，配备专职质量管理人员，负责对工程施工 质量的监督、管理、检查，组织工程质量评审，发现不合格品有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。 2、甲方根据国家规定及企业质量管理要求，结合项目特点制定各项质量管理制度， 并书面发放至乙方。定期或不定期对乙方进行施工质量法律、法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 3、甲方有权根据施工进度节点要求乙方组织足额施工人员进场，当乙方施工进度不 满足要求时，甲方有权组织施工人员进场施工，所需费用从乙方工程款中扣除。 4、依据合同须由甲方提供材料的，甲方应及时供应合同规定的材料，并确保材料质 量合格。 5、施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底，明确质量目标，施工过程 应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收，并提出验收意见。 6、甲方负责对乙方就相关质量管理制度、施工质量管理规范、施工方案及精细化 施工等相关内容进行培训。
CONTRACT OF SUBPROJECT EXECUTION 签署日期： Date of Signature : 总包商：General Contractor 分包商：Subcontractor 电气机械承包公司（以下简称总包商），和工程施工公司（以下简称分包商），于＿＿订立本分包合同。 鉴于总包商已同利比亚国大型电气项目管理局（以下简称业主），就电气机械承包工程项目的设计，运输和施工签订了合同； 鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价； 鉴于总包商已接受分包商的报价，并依据分包商所附的报价表，现双方达成协议如下：This contract is made and entered into on , between Electrical Machine Contracting Company (hereinafter referred to as general contractor) and Engineering Company (hereinafter referred to as subcontractor). WHEREAS general contractor has concluded contract, with Libyan National Authority of Large Electrical Project (hereinafter referred to as employer ), of the design, transportation and execution of the contracted project of electrical machine installation; WHEREAS subcontractor is willing to execute the project of civil engineering and installation and made quotation thereon; WHEREAS general contractor has accepted subcontractor’s quotation; NOW THEREFORE parties hereto, as per subcontractor’s quotation, hereby covenant and agree as follows: （一）下列文件应是本分包协议的组成部分： Following documents is the integral parts of this subcontracting contract. １．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）； General Provisions on Electrical / Machine and Technical Operation ( First version 1980); ２．合同的特殊条款； Particular Provisions of Contract;
建设工程施工专业分包合同范本( GF-2003-0213 ) 建设工程施工装饰专业分包合同 第一部分协议书 承包人(全称) : 分包人(全称) : 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围: 1、办公楼外墙装饰由乙方负责施工;室内装饰最上两个标准层(电梯厅、楼梯栏杆、会议室除外)由甲方负责施工，其他由乙方施工。 2、A 楼、B 楼门厅、会议室及外墙装饰由乙方施工，其他由甲方负责施工。 3、室外景观由乙方施工，给甲方上缴5%的管理费。 4、装饰二次设计的照明由乙方施工(为了便于施工及后期结算，淮南市市级
机关办公楼机电安装工程的施工范围作如下划分:淮南市市级机关办公楼工程，中建八局三公司合同施工范围内的给排水、通风与空调、消防工程，均由中建八局三公司安装公司完成。电气工程中，除普通办公室及地下室以外区域内的照明穿线、灯具、开关、插座的安装均由分包人完成，中建八局三公司安装公司只做到末端配电箱或配电柜;分包人施工区域内的照明、插座等配管，由中建八局三公司安装公司按中国美院设计蓝图施工完毕，装饰变更部分由装饰自行完成)。 二、分包合同价款 金额:大写: (暂定价) ， 小写: 元(暂定价)，其中主楼外幕墙万元、内装饰000 万元、A、B 楼外幕墙万元、内装饰万元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:办公楼定于年月日竣工，A、B 楼及室外定于年，月日竣工; 合同工期总日历天数为: 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为: 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书;
国际工程承包合同例文 The latest edition of international engineering contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
国际工程承包合同例文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 一、总承包合同 本合同经下述双方签署： 1．________市________（单位，以下简称甲方）；代表人：________ 2．________建筑工程承包公司海外工程部（以下简称乙方）；经理____ 先生（____ 年____月____日由________建筑工程承包公司授权） 出生地：________（国家） 国籍：________（国家） 总部：________（国）________市 在________国的通讯地址：________信箱 鉴于甲方要兴建的_____________，乙方提交报价已于 ________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。
根据_______国________部________年____月____日第 ________号决议，双方缔约于下： （一）合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议，在 ________市对_____进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。 （二）合同金额 本合同总金额为________。兑美元比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由
国际工程分包合同 甲方_________(以下简称总包商)，和乙方_________(以下简称分包商)，于 _________年_________月 _________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商 已同_________国_________大型电气项目管理局(以下简称业主)，就在_________ 国的_________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按 该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价， 依据分包商_________年_________月_________日，_________号文件及其所附的报价表(注)，现双方达成协议如下： (一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版) 2.合同的特殊条款。 3._________工程项目的技术规范。 4.工作范围和技术要求。 5.土建和安装工程分包合同的报价表。 (二)定义 1.“总包商”：系指甲方_________. 2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别 的任何专业公司或机构。 3.“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4.“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 (三)工作范围 本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程 项目，如图所示。 1.提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及 设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉 2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。 3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。 4.运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房到施工