2015年上半年广西监理工程师合同管理：违约责任的概念
考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应。A：提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据
B：不予签发付款凭证
C：下达停工通知
D：暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
2、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补
B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期
C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期
D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期
E：自我评定
3、关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是。
A：在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求B：工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工
C：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段
D：竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤
E：工程保险金
4、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。
A：工期、成本、利润
B：工期和成本、不能索赔利润
C：工期、不能索赔成本和利润
D：成本、不能索赔工期和利润
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的__。A．基本目的
B．基本内涵
C．主要方式
D．主要方法
6、关于合同效力的说法，正确的是。
A：合同无效但仲裁条款可以有效
B：当事人不能通过约定让合同生效
C：当事人的意思是否真实不影响合同效力
D：当事人的民事权利能力对合同效力无影响
E：专业监理
7、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是__。
A．工程本身的损害
B．因工程损害导致的第三方财产损失
C．承包人的施工机械损坏
D．工程所需清理费用
8、某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有条。
A：1
B：2
C：3
D：4
E：自我评定
9、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A．合同管理
B．施工技术交底
C．质量的预控
D．质量的检验
10、质量目标通常依据组织的制定。
A：质量意识
B：质量方针
C：质量计划
D：质量需求
E：工程变更单
11、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，应予以验收确认。
A：监理工程师
B：事故调查组
C：业主项目负责人
D：质量监督工程师
E：工程变更单
12、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程
B：监理服务
C：监理规划
D：监理投标方案
E：专业监理
13、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力
B：良好的业绩
C：完善的质量保证体系
D：相应的资金来源
E：专业监理
14、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。
A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价
B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中
C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作
D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
15、取得国有土地使用费不包括。
A：土地使用权出让金
B：城市建设配套费
C：临时安置补助费
D：土地管理费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
16、【例2·单选题】由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程
B：提交裁决
C：起诉
D：停工
E：专业监理
17、某必须采用专有技术的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标
B：必须邀请招标
C：可直接委托发包
D：必须聘请招标代理机构委托发包
E：专业监理
18、在前锋线比较法中工作实际进展位置点落在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。
A：该工作实际进度超前的天数
B：该工作实际进度拖后的天数
C：该工作的实际投资超额量
D：劳动量投入的多余量
E：自我评定
19、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。
A：可调值总价合同
B：成本加酬金合同
C：不可调值总价合同
D：估计工程量单价合同
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、下列关于法人的表述中，错误的是。
A：具有民事权利能力
B：具有民事行为能力
C：是自然人和企事业单位的总称
D：能够独立承担民事责任
E：专业监理
21、根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在__万元人民币以上的，必须进行招标。
A．300
B．1000
C．100
D．50
22、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法
B：突然降价法
C：先亏后盈法
D：不平衡报价法
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
23、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
A：10
B：20
C：30
D：40
E：专业监理
24、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是__。
A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B．投保人和被保险人是保险合同的当事人
C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D．保险合同的有效期至工程保修期满为止
25、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工阶段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为天。
A：12
B：13
C：14
D：15
E：自我评定
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、【例1·多选题】子单位工程的划分一般可根据工程的等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。
A：规模
B：专业类别
C：建筑设计分区
D：使用功能的显著差异
E：结构缝的设置
2、按质量检验程度的不同，检验可分为抽样检验、全数检验和免检。下列各种材料中，可予以免检的有。
A：有足够的证据证明质量有保证的一般材料
B：经建设单位批准同意使用的材料
C：普遍使用的常规装饰材料
D：实践证明其产品质量长期稳定、质量保证资料齐全的材料
E：由权威部门认定推荐的新材料
3、建筑工程总概算是根据所包括的__等汇总编制而成的。
A．单项工程综合概算
B．预算费用
C．单位工程概算
D．工程建设其他费用
E．预备费用
4、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是__。A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费
E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
5、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括。
A：事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
B：造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任
C：造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错
D：按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知
E：按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告、
6、《卓越绩效模式准则》具体体现的理念包括。
A：远见卓识的领导
B：战略导向
C：顾客驱动
D：逻辑推理
E：合作共赢
7、在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括__。
A．施工进度控制目标实现的风险分析
B．调整单位工程施工进度计划
C．督促承包单位整理技术资料
D．协助承包单位选择分包单位
E．协助承包单位实施进度计划
8、必须实行监理的工程包括。
A：国家重点建设工程
B：大中型公用事业工程
C：成片开发建设的住宅小区工程
D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
E：总投资为2800万元的通信建设工程
9、建设工程平行承发包模式的优点有__。
A．有利于缩短工期
B．有利于质量控制
C．有利于投资控制
D．有利于业主选择承建单位
E．有利于合同管理
10、在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括__。A．设计规模
B．设计标准
C．建筑造型
D．设计参数
E．功能和使用价值
11、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括__。
A．投标人资质
B．监理大纲
C．总监理工程师业绩
D．监理单位业绩
E．监理费报价
12、在招标程序中，等将作为未来合同文件的组成部分。
A：招标文件
B：中标人的投标文件
C：中标函
D：未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E：发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
13、建设工程合同管理的目标包括。
A：提高工程建设的管理水平
B：发展和完善建筑市场
C：培训合同管理人才
D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
E：推进建筑领域的改革
14、对工程网络计划优化的目的是使该工程（）。
A．资源强度最低
B．总量用最低
C．资源需用量尽可能均衡
D．资源需用量最少
E．计算工期满足要求工期
15、下列属于建设工程风险识别的具体方法有。
A：经验数据法
B：风险调查法
C：专家咨询法
D：财务报表法
E：初始清单法
16、分部分项工程材料费的构成包括。
A：材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
B：材料仓储费
C：新材料的试验费
D：对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用
E：为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用
17、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。
A．战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B．工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变等
C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波
D．除合同规定以外业主使用或占有的永久工程的任何部分
E．由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计
18、FIDIC合同条件下，调整合同价格依据的“有效合同价”，是扣除了__后的合同价格。
A．因物价因素调整的费用
B．保留金
C．预付款
D．计日工费
E．暂列金额
19、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于。
A：分析造成质量问题的薄弱环节
B：评价生产过程的能力
C：掌握质量数据的分布规律
D：分析质量控制措施的有效性
E：找出生产不合格品最多的关键过程
20、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外时，其进度计划的调整方法可分为三种情况。
A：项目总工期不允许拖延
B：项目总工期允许拖延
C：项目总工期允许拖延的时间有限
D：项目持续时间允许拖延
E：项目持续时间不允许拖延
21、监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括__。
A．质量第一，坚持标准
B．以人为核心，预防为主
C．旁站监督，平行检测
D．科学、公正、守法的职业道德
E．审核文件、报告、报表
22、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有。
A：机械折旧费
B：机械大修理费
C：机械经常修理费
D：大型机械进场及安拆费
E：机械操作人员工资
23、施工准备阶段的信息收集包括__。
A．监理大纲
B．监理规范
C．建设单位的工程准备文件
D．施工图情况
E．监理细则
24、按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。A．与投标人就投标价格进行谈判
B．将中标结果通知未中标的投标人
C．强制中标人接受新的承包条件
D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E．授权评标委员会确定中标人
25、下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有。
A：施工组织设计审核制度
B：图纸会审及设计交底制度
C：监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度
D：单位工程验收、单项工程验收制度
E：质量安全事故报告和处理制度
市民公园绿化工程监理 合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）：桂林市临桂区市容管理局 监理人（全称）：广西隆欣建设监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：市民公园西侧绿化工程； 2. 工程地点：临桂区； 3. 工程规模： / ； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 1500000.00 元。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：谢志明，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金： 合同工期内监理服务费按国家取费标准打6折计取。暂定监理服务费为人民币（大写）贰万玖千柒佰元整（￥ 29700.00元）。 六、期限 1. 监理期限：自年月日始，至工程验收合格止。 2. 相关服务期限：自/年/ 月/ 日始， 至/ 年/ 月/ 日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 3、双方同意监理服务费以人民币形式转入广西隆欣建设监理有限公司基本账户。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执肆份、监理人执肆份。 委托人：（盖章）监理人：广西隆欣建设监理有限公司（盖章）住所：住所：桂林市七星区穿山东路12号体育中心麦香坊旁 邮政编码：邮政编码：41004 法定代表人: 法定代表人： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行：桂林银行城中支行 账号：账号：6600-1200-2766-8000-10
2009 年度全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》试卷 一、单项选择题(共50 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。 A.全部消灭 B.还有100 万元 C.还有150 万元
D.还有180 万元 5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
工程项目与合同管理期末考试 一、单选题（1*20=20分）： 1、在下列合同中，（）合同是可变更 的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用 （）° A总价可调合同 B总价不可调合同C单 价合同 D成本加酬金合同答案：B 3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具 体工程的一些特殊问题，可通过（） 约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款B专用条款C监理 合同D协议书答案：B 4、一般认为，投标是一种（）° A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案：B 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某 合同的诉讼时效进行到 20个月时，发生中止是由，该是由持续 5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）° A 9个月 B 6个月 C 4个 月 D 2个月答案：C 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内 （）天发岀招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案：B 7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件 发生（）内，承包人应向工程师发岀 索赔意向通知。 A 14 B10 C 28 D56 答案：C 8、下列建设工程施工合同文件岀现矛盾时, 应优先考虑执行的是（)° A工程量清单B工程预算书C工程变更协 议书D施工图纸答案：C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同， 如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物 的价格发生变化时，则（)° A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按 原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按 新价执行答案：D 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分 为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）° A （1）（2）（3） B （3）（2）（1） C （2）（ 3）（1） D （ 2）（ 1）（ 3）答案：B 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成 立的是（） A建设单位未及时供应施工图纸 B施工单位施工机械损坏 C业主原因要求暂停全部项目施工 D因设计变更而导致工程内容增加答案：B 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信 息资料后，应当（）° A对是否参加投标作岀决定B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价答案：A 13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国 家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目，其重要设备材料的采 购，单项合同估算价格在（） 万元人民币以上时，必须进行招标。 A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C 15、投标人少于（）的，招标人 应当依照《中华人民共和国招投标法》重 新投标。 A3 B4 C5 D10 15 答案：A 16、关于投标报价策略论述正确的有 （）° A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报 价 C 一个建设项目总报价确定后，内部调整时， 地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价16答案：C
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
南宁市政府采购工程委托监理合同 （编号：） 工程名称： 工程地址： 委托人： 监理人：
第一部分工程建设委托监理合同 一、委托人（即建设单位）委托监理人（即监理单位）监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 计划投资（建安费）： 监理范围：施工及保修阶段的监理（含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调） 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.本工程监理合同（含经财政部门审定的补充合同）； 2.本工程中标通知书； 3.本合同专用条件； 4.本合同标准条件； 5.委托人的招标文件（含补充、修改通知和答疑等）； 6.本工程监理投标书（含技术文件及商务文件）； 7.标准、规范及有关技术文件（含经委托人审核认可的监理规划、监理 实施细则）； 8.在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成，在限期内未完成的，又无特殊原因，累计三次以上，委托人有权要求监理人更换相关人员，并视情节轻重予以罚款，直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的，委托人有权下令撤换总监理工程师。 六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定，不得向承包人吃、拿、卡、要，不得接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬（包括各种名目的回扣、提成、津贴等），否则视为违约，委托人有权更换监理人直至追究法律责任。 七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的，需出具法定授权委托书，对受托人、受托范围、受托时间、受托权限作明确约定，并承担法定责任。 八、监理费 1.监理费下浮系数为 %，暂按工程建安投资额万元计，暂定合同金 额为。 2.根据监理范围的工作内容，监理费组成比例为：质量控制工作监理费 占全部监理费的30%、安全文明控制工程监理费占全部监理费的10%、进度控制工作监理费占全部监理费的20%、投资控制工作监理费占全部监理费的20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的20%。 3.监理费结算以南宁市公共投资审计中心审定的工程建安投资结算价 （甲供设备费用除外）为计费基数按《桂价费[2007]159号》文收费标准不考虑专业系数、复杂系数和调整系数计算出的收费基价乘以（1-下浮系数）
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C.无权代理的法律后果由被代理人承担 D.代理人只能在代理权限内实施代理行为 2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A.保证 B.定金 C.留置
D.质押 4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是( )。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的 允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 （） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理 2、监理实施细则编写的依据不包括。 A：监理规划 B：与专业工程相关的标准 C：施工组织设计 D：专项施工方案 E：工程保险金 3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A：2 B：3 C：5 D：15 E：工程变更单 4、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤
销合同。 A．3 B．4 C．5 D．6 5、检验批和分项工程应由组织验收。 A：项目经理 B：项目专业质量检验员 C：监理工程师 D：项目专业技术负责人 E：工程变更单 6、关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是。 A：招标人给予书面解答 B：招标人答复作为招标文件的组成部分 C：招标人答复与招标文件不一致，以答复为准 D：任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源 E：专业监理 7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。 A：索赔通知书 B：索赔依据 C：索赔意向通知 D：施工现场的记录
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷（一） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分） 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
广西注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。 A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中无虚箭线 C：双代号时标网络计划中无波形线 D：单代号搭接网络计划中时距总和最小 E：自我评定 2、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方__。 A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款 C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效 3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。 A：服务性质不同 B：服务对象不同 C：服务范围不同 D：服务侧重点不同 E：工程保险金 4、下列监理文件资料中。建设单位需短期保存的是。 A：预付款报审与支付文件 B：工程延期报告及审批表 C：供货单位资质材料 D：费用索赔报告及审批表 E：工程保险金 5、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。 A：给承包人顺延工期并追加合同价款 B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D：工期延误和费用损失均由承包人承担 E：专业监理 6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。 A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：工作面
E：自我评定 7、风险管理的首要步骤是。 A：风险识别 B：风险分析与评价 C：风险对策的决策 D：风险对策的实施 E：工程保险金 8、依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，。 A：债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B：债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 C：保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D：保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 E：专业监理 9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。 A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人 B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意 C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查 E：专业监理 10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1—4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。 A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t E：自我评定 11、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。 A：可行性研究勘察 B：选址勘察 C：初步勘察 D：详细勘察 E：工程变更单 12、质量控制图的用途是。 A：分析并控制生产过程质量状态 B：分析判断产品质量分布状况 C：系统整理分析质量问题产生的原因 D：寻找影响质量的主次因素 E：工程变更单 13、建设工程施工图设计阶段，进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
编号： 广西家庭居室装饰装修施工 合同示范文本 （2017版） （征求意见稿） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔一次性消费，涉及的标的额较大，专业性较强，合同履约期长。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。 三、签订合同前发包人（甲方）要验看承包人（乙方）的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》及企业资质证书外，合同应加盖与《营业执照》一致的，具有法人资格的合同专用章。 四、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及共用管线和设施。 五、甲、乙双方经济来往均需开具收据。 六、家庭居室装饰装修工程施工单位、监理单位、质量检测单位名录可在广西建筑装饰网（https://www.doczj.com/doc/6215902116.html,/）查询。 七、本合同示范文本，由广西建筑装饰协会监制，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。
家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）：民族： 住所：身份证号： 联系电话：电子邮箱： 承包方（以下简称乙方）： 住所： 代表人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程施工地点： 1.2工程装饰装修面积： 1.3工程户型： 1.4工程内容及做法，见《工程报价单》（附件三）和施工图纸。 1.5工程承包，采取下列第种方式： （1）乙方包工、包全部材料（附件二）。