2016年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及答案解析
一、
单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题
意）
1、下列非金属风管材料中，适用于酸碱性环境的是（）。
A.聚氨酯复合板材
B.酚醛复合板材
C.硬聚氯乙烯板材
D.玻璃纤维复合板材
答案：C（P9-10）
【解析】酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用；聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用；玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度 90%以上的系统不适用；硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
2、下列电工测量仪器仪表中，属于较量仪表的是（）。
A.兆欧表
B.机械示波表
C.钳形表
D.电位差计
答案：D（P25）
【解析】电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表（直读仪表）和较量仪表两大类。如电压表、电流表、钳形表、电能（度）表、万用表、兆欧表等都是指示仪表。较量仪表，如电桥、电位差计等。
3、起重吊装中，安全系数是4.5的6*19钢丝绳宜做（）。
A.缆风绳
B.滑轮组跑绳
C.吊索
D.用于载人的绳索
答案：A（P41）
【解析】6*19 钢丝绳宜用于缆风绳，同时也满足其安全系数不小于 3.5；
钢丝绳做缆风绳的安全系数不小于 3.5；
做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于 5；
做吊索的安全系数一般不小于 8；如果用于载人，则安全系数不小于 12～14。
4.常用于设备安装标高控制的测量仪器是（）。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.合像仪
答案：A（P35）
【解析】水准仪的应用范围。水准仪的主要功能是用来测量标高和高程。
5、关于焊接工艺评定的说法，正确的是（）。
A.针对种钢号母材料评定为合格的焊接工艺评定不可用同组别的其他钢号
母材
B.1份焊接工艺评定报告只能作为份焊接工艺卡的依据
C.国内新开发的钢种应由钢厂进行焊接工艺评定
D.改变焊后热处理类别须重新进行焊接工艺评定
答案：D（P58）
【解析】A 错误，任一钢号母材评定合格的，可以用于同组别号的其他钢号母材；
B 选项错误，同一焊接工艺评定报告可以作为几份焊接工艺卡的依据；
C 选项错误，对于国内新开发生产的钢种，或者由国外进口未经使用过的钢种，应由钢厂提供焊接性试验评定资料；
6、采用电化学保护方法进行防腐施工时，不属于阳极保护系统的是（）。
A.参比电机
B.牺牲阳极
C.点状阴极
D.电线电缆
答案：B（P153）
【解析】阳极保护系统由被保护设备（阳极）、主阴极及主阴极绝缘套管、参比电极、点状阴极和控制仪器、电线电缆等部分构成。牺牲阳极属于阴极保护系统。
7、关于选用保冷材料的说法，正确的是（）。
A.导热系数乘以材料单价，值越大越经济
B.宜选用闭孔型材料
C.纤维状保冷材料密度越小，导热系数越小
D.保冷材料的吸湿率越高越好
答案：B（P161）
【解析】A 错误，材料的导热系数乘以材料的单位价格，其值越小越经济；
C 错误，对纤维状材料，当密度小到一定值时，在材料的气孔中辐射、对流两种传热方式的影响加强了，反而使导热系数增加。
D 错误，在物理、化学性能满足工艺要求的前提下，应先选用经济的保冷材料或制品，材料或制品宜为闭孔型，吸水及吸湿率低，耐低温性能好，并具有阻燃性，氧指数应不小于 30%。
8、耐火喷涂料喷涂完毕后，应及时（
A.作防水处理
）。
B.进行烘干
C.开设膨胀缝
D.敲击释放应力
答案：C（P176）
【解析】喷涂完毕后，应及时开设膨胀缝线，
可用 1～3mm 厚的楔形板压人 30～50mm 而成。（上课没讲到）
9、下列电梯安装工程文件中，应由电梯制造单位提供的是（）。
A.电梯安装告知书
B.电梯安装许可
C.电梯安装方案
造价押题QQ群：239978690
D.电梯维修说明书
答案：D（P224）
【解析】选项 ABC 是由安装单位提供的。
10、用于阻挡烟、火和冷却分割物，不具备直接灭火能力的是（）。
A.水幕系统
B.预作用系统
C.干式系统
D.干湿式系统
答案：A（P233）
11、机电工程项目实施阶段的工作不包括（）
A.勘察
B.设计
C.建设准备
D.环境影响评价
答案：D（P250）
【解析】实施阶段的主要工作包括勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用等四个程序。
12、机电工程项目服务采购包括（）。
A.招标文件编制
B.机电设备调试
C.机电设备运输
D.机电工程保修
答案：A（P255）
【解析】服务采购属于无形采购，可分为以下四类：
(1)决策阶段：项目投资前期准备工作的咨询服务。如可行性研究，项目评
估。
(2)设计、招投标阶段：工程设计和招标文件编制服务。
(3)施工阶段：项目管理、施工监理等执行性服务。
(4)其他：技术援助和培训等服务。
13、电子招投标在截止投标时间前，可解密提取投标文件的是（）。
A.招投标管理部门
B.招投标监督部门
C.招标人
D.投标人
造价押题QQ群：239978690
答案：D（P269第4行）
【解析】在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。电子招标投标交易平台应当允许投标人离线编制投标文件，并且具备分段或者整体加密、解密功能。
14、下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）。
A.中标通知书
B.设计变更申请书
C.监理下达的整改通知书
D.工程结算文件
答案：A（P495）
【解析】选项 AB 为组织管理文件；选项 D 为成本管理文件
15、下列设备验收内容中，不属于外观检查的是（）。
A.润滑油脂
B.非加工表面
C.管缆布置
D.焊接结构件
答案：A（P292）
【解析】选项 A 属于运转调试需要加的；
（上课没讲到，但是逻辑判断应该能选对）
16、施工方案编制内容的核心是（
A.施工进展计划
）。
B.施工方法
C.安全技术措施
D.质量管理措施
答案：B（P299第1行）
【解析】施工方法是施工方案的核心，施工方法应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求，明确有针对性的技术要求和质量标准。
17、关于机电工程无损检测人员的说法，正确的是（）。
A.无损检测人员的资格证书有效期以上级公司规定为准
B.无损检测I级人员可评定检测结果
C.无损检测II级人员可审核检测报告
D.无损检测III级人员可根据标准编制无损检测工艺
答案：D（P308）
【解析】A 错误，无损检测持证人员的资格证书有效期以相关主管部门规定为准；造价押题QQ群：239978690
B 错误无损检测 I 级人员可进行无损检测操作，记录检测数据、整理检测资料；
C 错误，无损检测 II 级人员可编制一般的无损检测程序，并按检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告；
18、关于压力容器归类的说法，正确的是（）。
A.低压管壳式余热锅炉属于I类压力容器
B.铁路油罐车属于I类压力容器
C.中压搪玻璃容器属于II类压力容器
D.容器80m3球形容器属于III类压力容器
【解析】选项A 属于II 类；选项BC 属于III 类
19、工业安装分项工程质量验收时，验收成员不包括（）。
A. 建设单位专业技术负责人
B. 设计单位驻现场代表
C. 施工单位专业技术质量负责人
D. 监理工程师
答案：B（P475）
【解析】分项工程应在施工单位自检基础上，由建设单位专业技术负责人（监理工程师）组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。
20、建筑安装分部工程施工完成后，由（）组织内部验评。
A. 专业质检员
B. 专业技术负责人
C. 项目技术负责人
D. 项目部副经理
答案：C（P4846 行）
【解析】建筑安装分部工程完成后，经项目经理或项目技术负责人组织内容验评合格后，填写“分部（子部分）工程验收记录”，项目经理签字后报总监理工程师（建设单位项目负责人）组织验评签收。
二、多项选择题（共10 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符
合题意，至少1 个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5 分）
21、电机与减速机联轴器找正时，需测量的参数包括（）。
A、径向间隙
B、两轴心径向位移
C、端面间隙
D、两轴线倾斜
E、联轴器外径
答案： BCD（P72）
解析：选项A 是汽轮机转子找正；选项E 不需要测量参数。
22、工业管道工程交接验收前，建设单位应检查施工单位的技术文件，其中包括（）。
A、材料代用单
B、安全阀校验报告
C、管道元件检查记录
D、管道安装竣工图
E、管道元件复验报告
答案： ADE（P103）
解析：选项B 属于试验报告，选项C 属于施工检查记录
23．金属罐中幅板塔接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有( )。
A．先焊短焊缝，后焊长焊缝
B．焊工均匀分布，同向分段焊接
C．焊工均匀分布，对称施焊
D．初层焊道采用分段退焊法
E．初层焊道采用分段跳焊法
答案： ADE（P121）
解析：选项B 属于罐底与罐壁连接的角焊缝。选项C 属于弓形边缘板焊接工艺措施。24．电站锅炉安装质量控制要点包括( )。
A．安装前确认钢结构高强螺栓连接点安装方法
B．锅炉受热面安装前编制专项施工方案并确认符合制造厂要求
C．燃烧器就位再次检查内外部结构
D．对炉膛进行气密性试验
E．蒸汽管路冲洗与清洁
答案： ABCD（P136）
解析：选项E 属于锅炉热态调试与试运转的内容。
25、氧气管道上仪表取源部件的安装要求有( )。
A．取源部件的焊接部件应在管道预制时安装
B．应脱脂合格后安装取源部件
C．不应在管道的焊缝上开孔安装
D．在管道防腐完成后开孔安装
E．取源部件与管道同时进行试压
答案： ABC（P140）
解析：选项D，在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。防腐后不得进行开孔。选项E，建议不选，不能说对，也不能说错。取源部件安装后，应与设备和管道同时进行压力试验。
26、关于成套配电装置开箱检测注意事项的说法，正确的有( )。
A．柜内电器、元件和绝缘瓷瓶无损伤和裂纹
B．备件的供应范围和数量应符合合同要求
C．柜内的接地线应符合有关技术要求
D．柜内的关键部件应有产品制造许可证的复印件
E．柜内的电器和元件均应有合格证的复印件
答案： ABCD（P79）
解析：选项E 表述不正确，只需要关键部件的产品制造许可证的复印件，其证号
应清晰。
27、建筑管道工程中，关于虹吸式雨水管道安装要求的说法，正确的有( )。A．雨水管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管
B．雨水立管设置检查口的中心宜距地面1m
C．连接管与悬吊管的连接宜采用正三通
D．立管与排水管的连接应采用2 个45°弯头
E．雨水斗安装应在屋面防水施工前进行
答案： ABD（P185）
解析：选项C，宜选用45°三通；选项E，雨水斗安装应在屋面工程施工完成后进行；28.关于电缆排管敷设要求的说法，正确的有( )。
A．排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5 倍
B．埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C．交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D．敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E．电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度
答案： ACDE（P92）
解析：选项B 描述错误，正确的说法应为埋入地下排管顶部至地面的距离，人行道上应不小于500mm；一般地区应不小于700mm；（上课没讲到）
29.通风与空调系统的节能性能检测项目有( )。
A．室内温度
B．室内湿度
C．风口风量
D．冷热水总流量
E．冷却水总流量
答案： ACDE（P204）
30.敷设光缆的技术要求包括( )。
A．光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上
B．光缆的牵引力不应小于150kg
C．光缆的牵引力速度宜为10m/min
D．光纤接头的预留长度不应小于8m
E．敷设中光缆弯曲半径应大于光缆外径的20 倍
答案： CD（P215）
解析：选项A 是错误的，选项B 是正确的，牵引力应加在加强芯上，其牵引力不应超过150Kg。选项C 是正确的，牵引速度宜为10m/min。选项D 是正确的，一次牵引的直线长度不宜超过1Km，光纤接头的预留长度不应小于8m。选项E 是错误的，敷设光缆时，其最小动态
弯曲半径应大于光缆外径的20 倍。静态弯曲半径大于光缆外径的15 倍。缺少“动态”或“静态”的前提。
三、案例分析题(共5 题，（一）、（二）、（三）各20 分，（四）、（五）各30 分)
案例一
背景资料
某氧气站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要
机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，逻辑关系及工作持续时间（见表1）编制了施工进度计划。
表1 制氧站安装公司工作内容、逻辑关系及持续时间表
工作内容紧前工作持续时间（天）
施工准备 -- 10
设备订货 -- 60
基础验收施工准备 20
电气安装施工准备 30
机械设备及管道安装设备订货、基础验收 70
控制设备安装设备订货、基础验收 20
调试电气安装、机械设备及管 20
道安装、控制设备安装
配套设施安装控制设备安装 10
试运行调试、配套设施安装 10
在计划实施过程中，电气安装滞后10 天，调试滞后3 天。
设备订货前，安装公司认真对供货商进行了考察，并在技术、商务评审的基
础上对供货商进行了综合评审，最终选择了各方均满意的供货商。
由于安装公司进场后，未向当地（市级）特种设备安装监督部门书面告知，
致使安装工作受阻。经补办相关手续后，工程得以顺利进行。
在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进
行法兰对接，遭到项目工程师的制止。
问题：
1、根据表1 计算总工期需多少天？电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期？并分别说明理由。
2、设备采购前的综合评审除考虑供货商的技术和商务外，还应从哪些方面进行综合评价？
3、安装公司开工前向当地（市级）安全监督部门提交哪些书面告知材料？
4、制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行试验？检验的内容有哪些？
计算总工期为60+90+20+10=160 天。
电气安装滞后不影响总工期，调试滞后影响总工期3 天。
由于电气安装具有90 天的总时差，滞后延误10 天不影响总工期。
调试工作为关键工作，总时差为0，工作延误3 天会影响总工期3 天。
答2：综合评审既要考虑技术，也要考虑商务，并从质量、进度、费用、厂商执行合同的信誉、同类产品业绩、交通运输条件等方面综合评价并列出推荐顺序。（P289 第5 行）
答3：安装公司开工前应当向当地（市级）安全监督部门提交的书面告知材料包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技
术方案（包括项目相关责任人员人名、责任人员到岗、质控点位图）；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；特种设备制造单位的资质证件。（P466）
答4：制氧机法兰与管道法兰的偏差试验，应在以下状态下进行试验
（1）连接前在自由状态下进行。
检验的内容包括：
法兰的平行度和同轴度，偏差应符合规定要求。
（2）管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与制氧机的法兰接口进行复位检验。（P104）
或者全部答上去：
检查的内容包括：法兰的平行度和同轴度，偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时，应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格
后，应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后，不得承受设计以外的附加荷载。
案例二
背景资料
安装公司承接某商务楼的机电安装工程，工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建
筑电器和消防等工程。
安装公司项目部进场后，依据合同和设计要求，编制了施工组织设计，内容有：各专业工程主要工作量、施工进度总计划、项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批，安装公司以施工组织设计中的项目成本控制不够完善为由，要求项目部修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。
通风空调风管采用工厂化预制，在风管批量制作之前，项目部检验了风管的制作工艺，
对风管进行了严密性实验；风管系统安装完成后，项目部对主、干风管分段进行了漏光实验。项目部报监理验收时，监理认为项目部对风管实验与检测不全，要求项目部完善实验与检测项目。
通风空调工程安装。实验调整合格，在试运行验收中部分房间的风机盘管有滴水现象，
经检验是冷凝水管道的坡度不够，造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工，通风空调工程试运行验收合格。
图2
问题：
1.在施工组织设计中，项目成本控制主要包括哪些措施？
2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些测试与检测？
3.指出图2 中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处，写出正确的规范要求。
4.在试运行验收中，需返工的是哪个分项工程？写出其合格的技术要求。
案例二解析与参考答案
答1：在施工组织设计中，项目成本控制主要包括：
成本管理责任体系、成本指标高低的分析及评价、成本控制措施等。
（P297 第10 行）（上课没讲到）
答2：风管批量制作前，除了进行严密性试验外还应对风管的强度进行试验；
风管批量制作后，除了对主、干风管进行漏光实验，还应对主、干风管进行漏风量检测。（P203）
答3：图2 中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处及正确的规范为——
（P201）
（1）穿墙套管厚度错误，当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于1.6mm 的预埋管或防护套管。
（2）水泥砂浆密封错误，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。（上课没讲到）
（3）防火阀支架设置错误，边长或直径大于等于630mm 的防火阀应设置独立支吊架。（上课没讲到）
（4）防火阀位置错误，防火分区隔墙两侧的防火阀距离墙表面应不大于200mm。（P241,六、防排烟系统）（上课没讲到）
（5）防火阀支架设置错误；防火阀长边尺寸大于630mm（风管尺寸为800*500mm），宜设置独立支架，不能喝水管公用支架. （P241,六、防排烟系统）（上课没讲到）
答4：在试运行验收中，应返工的是风机盘管分项安装工程（主要是冷凝水管的
安装返工）。
风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于2%，并坡向立管。P185。
案例三
背景资料
A 单位中标某厂新建修车间的机电工程，除两台20 吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的
B 单位外，余下的工作均自行完成。B 单位将起重机安装工
作分包给C 劳务单位。
在设备就位后，A 单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20 组不合格，在设备就位后，A 单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20 组不合格，统计表如下：
序号不合格原因不合格数量频率%
1 垫铁组超厚10 50
2 垫铁组距超标7 35
3 垫铁组超薄2 10
3 垫铁翘曲1 5
A 单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改，达到规范要求。
B 单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料；编写
了桥式起重机试车方案，经获批准后，由C 单位组织进行桥式起重机满负荷重载
行走试验。桥式起重机在试验中，由于大车的限位开关失灵，大车在碰撞车档后停止，剧烈的甩动造成试验配重脱落，砸坏了停在下方的一辆叉车，造成8 万元
的经济损失。
经查，行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试，达
到合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3 后才交工。
建设单位根据与A 单位的合同约定，对A 单位处3 万元的延迟交工罚款。A 单位向C 单位要求11 万元的索赔，C 单位予以拒绝。A 单位按规定的程序进行了
索赔，并获得了经济补偿。
问题
1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。
2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A 类，B 类，C 类。
3.从桥式起重机发生的事故分析，试运行工作中存在哪些主要问题？
4.A 单位向C 单位索赔11 万元是否合理？说明原因，A 单位应如何索赔？
案例三解析与参考答案
答1：
从施工技术管理角度考虑垫铁组安装不合格的主要原因是没有按照以下要求进行P69
(1)相邻两垫铁组间的距离，宜为500～1000mm;
(2)每组垫铁的块数不宜超过5 块，放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。
(3)垫铁与设备基础之间应接触良好，每组垫铁应放置整齐平稳，压紧压实。
从质量管理角度考虑垫铁组安装不符合规范的主要原因是——P395
（1）A 单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20 组不合格，说明对于垫铁
设置未严格执行三检制，在自检和互检环节上出现了问题。
（2）对垫铁设置控制点未进行详细的技术交底。
（3）还有没有做好事前、事中的质量控制策划
（4）没有按可能影响施工质量的主要因素人、机、料、环、法上进行质量的控制策划。
垫铁组质量不合格点排列图：
垫铁组超厚属于A 类问题；
垫铁组距超标属于B 类问题；
垫铁组超薄和垫铁翘曲属于C 类问题。
答3：试运行中存在以下问题：
（1）试运行不应由劳务分包C 组织运行，应由专业分包B 组织运行；
（2）试运行方案批准后未进行安全技术交底工作，未编制事故应急处理预案；（3）未对参加试运行人员进行培训，应审查试运行人员是否取得相关证件，持证上岗；
（4）桥式起重机满负荷试运行前应进行联动试运行；
（5）试运行前应划定禁区，清除与试运行无关的障碍物，在施工现场有与调试无关的叉车。
答4：A 单位向C 单位索赔11 万元不合理。
理由：A 单位与C 单位无直接合同管理，所以A 单位不能直接向C 单位进行索赔；
正确的做法：此事件中B 单位将专业分包工程桥式起重机安装分包给无相关资质
的劳务分包C，属于违法分包，B 单位对C 单位的事故承担全部责任。
所以A 单位可以就C 单位造成损坏叉车8 万元经济损失向B 单位进行索赔，并
可
以根据合同条款中相关内容的约定向B 单位提出由于C 单位延误造成工期延误的
3 万元罚款，共计11 万元。
案例四
背景资料
A 公司承保一个10MV 光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150 天，位于北方某草原，光伏板金属支架采用工程制作现场安装，每个光伏发电回路（660VDC，5KW）用二芯电缆接至直流汇流箱，由逆变器转换成0.4KV 三相交流电，通过变电站升至35KV，用架空线路与电网连（链）接。A 公司项目部进场后，
依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MV 光伏发电工程施工进度计划（见表4）审批时，A 公司
总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理，不符合安全技术措施要求，重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工（环境保护）要点。
A 公司因施工资源等因素的制约，将35KV 变电站和35KV 架空线路分包
B 公
司和C 公司，并要求B 公司和C 公司依据10MV 光伏发电工程的系统（时间？）送电验收。
依据A 公司项目部的进度要求，B 公司按计划完成35KV 变电站的安装调试工作，
C 公司在9 月10 日前完成了导线的架设连接（见图4 架空线路），在开始35KV 架空导线测量、试验时，被A 公司项目部要求暂停整改，导线架设连接返工后检
查符合规范要求。
光伏发电工程、35KV 变电站和35KV 架空线路在9 月30 日前系统发电验收
合格，按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
问题
1、项目部依据进度计划安排施工时间可能受到哪些因素的制约？工程分包的施工进度协调管理有哪些作用？
2、项目部应如何调整施工进度计划（表4）中施工内容的工作时间？为什么说该施工安排容易造成触电事故？
3、说明架空导线（图4）在测试时被叫停的原因，写出导线连接的合格要求。
4、C 公司在9 月20 日前完成35KV 架空线路的那些测试内容？
5、写出本工程绿色施工中土壤保护要点。
案例四解析与参考答案
第1 问考教材——
P338 二、影响机电工程施工进度计划的因素
P329 施工进度计划安排的协调
答1：项目部依据进度计划安排施工时间可能受到以下因素制约——
1 设备到货时间与质量；
2 上道工序的完成时间与质量；
3 不可控的施工条件变化因素；
4 资源分配及协调能力；
5 建设单位和政府部门的配合。
工程分包的施工进度协调管理作用有——
把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件，使进度计划安排衔接合理、紧凑可行，符合总进度计划要求。
第2 问考教材
P337，四、机电工程进度计划编制的注意要点
P372，风险发生诱因+施工技术+现场管理经验
答2：
项目部在确定各工序的持续时间时，应计算出工程量，根据类似施工经验，
结合施工条件加以分析和必要的修正，最后确定各项工作的（持续）时间。
而各工序的开始时间（施工顺序）应根据工程特点满足及工艺要求（解析：
这一条是根据案列背景有针对性的写的），先地下后地上，先干线后支线等基本要求。
该施工安排容易造成触电事故的主要原因是——
一、该工程本身存在触电事故的风险因素（第一类危险源）；
二、其次，存在第二类危险源
（1）存在管理环境缺陷的因素，主要是技术环境存在问题。
如：输电系统的高压调试，应由当地供电部门许可的试验单位进行，不应由BC 公司自己进行。
如：工序搭接存在问题；
支架及光伏板安装，应该在接地施工完成之后，因为光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏板电池安装过程中会带电，接地工程没有完成，不能正确接地，容易发生触电事故。
光伏板电缆接线，应该在汇流箱安装、电缆接线完成之后，因为光伏接线后就带电了，再接汇流箱就是带电操作，容易发生触电事故。
（2）在进度计划中没有安排施工准备，那么对工程设备及材料的验收可能存在欠缺，故也存在了物的不安全状态。
第3 问考教材——
P90，（五）导线连接要求
P91 第16 行
答3：
架空导线在测试时被叫停的原因有：
（1）发现跨越河流处导线有接头。
根据相关规范要求，每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但是跨越河流等处不得有接头。
（2）在正式试验前，没有进行递升加压试验。
根据相关规范，35KV 以上线路宜先进行递升加压试验。P91（待定）
导线连接合格要求为：P90
（1）每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线均不得有接头。
（2）不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接，只能在杆上跳线内连接。（3）接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不超过同长度导线电阻的1.2 倍。（重要给分点）
（4）耐张杆、分支杆等处的跳线连接，可以采用T 形线架和并沟为线夹连接。（5）架空线的压接方法，可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
第4 问考教材——
P90，（六）线路试验的小标题
答4：
C 公司应在9 月20 日前完成35KV 架空线路的测试内容有——
（1）测量绝缘子和线路的绝缘电阻；
（2）检查线路各相两侧的相位；
（3）冲击合闸试验；
（4）杆塔的接地电阻测试；
（5）导线接头测试；
第5 问考教材——
P383，土壤保护
答5：本工程绿色施工中土壤保护的要点有——
(1)保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。
(5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
案例五
背景资料
某城市基础设施升级改造项目为市政的热电站二期2×330WM 凝汽式机组向
城区集中供热及配套管网，工艺流程图5。业主通过招投标与A 公司签订施工总承包合同，工期为12 个月。
汽轮机组
2×330MW
热计量表井
P=1.6MPa
T=140℃
隔压站
备注：
①. 管网埋深-4.00m
②. P-管道工作压力
③. T-管道工作循环最高温度
D900×12
二级管网
隔压站隔压站
一级管网
D1200×14
......
公用管网
电站二期
图5 工艺流程示意图
公用管网敷设采用闭式双管制，以电站热计量表井为界，一组高温水供热管
网16km，二级供热管网9km，沿线新建6 座隔压换热站，隔压站出口与原城市一
级管网连接。
针对公用管网施工，A 公司以质量和案例为重点进行控制策划，制定危险性
较大的分部分项工程清单及安全技术措施，确定主要方案的施工技术方法包括：管道预制、保温及外护管工厂化生产；现场施焊采取氩弧焊打底，自动焊填充，手工焊盖面；直埋保温管道无补偿电预热安装；管网穿越干渠暗挖施工，穿越河流架空施工，穿越干道管施工；管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中，施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A 公司与厂家联合研发的新设备。
项目实施过程中，发生了下列情况：现场用电申请已办理，但地处较偏僻的
管道分段电预热超市政网负荷，为不影响过程进度，A 公司自行决定租用大功率柴油发电机组，解决电网负荷不足问题，被供电部门制止。330MW 机组轴系对轮中心初找正后，为缩短机组安装工期，钳工班组提出通过提高中调整精度等级，在基础二次灌浆前的工序阶段，一行行对轮中心进行复查和找正，被A 公司否定。
公用管网焊接过程中，发现部分焊工的焊缝不稳定，经无损检测结果分析，主要缺陷是气孔数量超标，A 公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后，及时采取针对性的质量预控措施。
问题：
1、针对公用管网施工，A 公司应编制哪些需要组织专家论证的专项方案？
公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术？
2、供电部门为何制止A 公司自行解决用电问题？指出A 公司使用自备电源的正确做法。
3、针对330WM 机组轴系调整，钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正？
4、针对气孔数量超标缺陷，A 公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施？
案例五解析与参考答案
1、针对公用管网施工，A 公司应编制哪些需要组织专家论证的专项方案？
公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术？
管网穿越干渠暗挖施工，穿越河流架空施工，穿越干道管施工；管道清洗采
用密闭循环水力冲洗方式等。其中，施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A 公司与厂家联合研发的新设备。
第1 问考教材——
P380 第6 行
P
答1：
针对公用管网施工，A 公司应对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
编制专项方案，这些方案需要组织专家论证。P380
包括以下专项方案：
（1）管网穿越干渠暗挖施工专项方案
（2）“密闭循环水力”管道冲洗专项方案
（3）使用全位置自动焊机和大容量电加热装置的新设备的焊接作业专项施工方案
公用管网工程采用了建筑十项新技术中的子项新技术有——
（虽然有点超纲，但是你把背景中的施工方案都写上去，是可以踩到分的。
对于多写的，应该不会扣分）
（1）管线综合布置技术；
（2）管道工厂化预制技术；
（3）管网穿越干渠暗挖施工技术；
（4）“密闭循环水力”管道冲洗技术
解析（知识点）：建筑实务教材——建筑业十项新技术第六项是机电安转工程技术，包括11 个子技术：管线综合布置技术、金属矩形风管薄钢板法兰连接技术、变风量空调系统技术、非金属复合板风管施工技术、大管道闭式循环冲洗技术、薄壁不锈钢管道新型连接技术、管道工厂化预制技术、超高层高压垂吊式电缆敷设技术、预分支电缆施工技术、电缆穿刺线夹施工技术等1 1 个子技术。
答2：
供电部门制止A 公司自行解决用电问题的理由有——P450
（1）只办理了现场用电，对地处偏僻的管道安装用电没有办理相应的手续，且该用电属于增加用电容量（超负荷用电），未按照规定的程序办理手续。
（2）未征得供电部门的同意，未采取相应的安全措施。
A 公司使用自备电源的正确做法为——P450
（1）采用自备电源应告知供电部门并征得同意。
（2）同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。
答3：
针对330WM 机组轴系调整，钳工班组还应在以下工序阶段多次对轮中心进行复查和找正：P132
（1）凝汽器灌水之运行重量后的复找；
（2）汽缸扣盖前的复找；
（3）基础二次灌浆前的复找；
（4）基础二次灌浆后的复找；
（5）轴系联结的复找。
答4：针对气孔数量超标缺陷，A 公司在管道焊接过程中应采取以下质量预控措施——P399 或P400
1 按规定对焊材进行烘干；
2 配备焊条保温筒；
3 采取防风措施；
4 控制氩气纯度；
5 焊前进行预热；
6 雨、雾天无防护措施禁止施焊。
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2014建设工程经济考试真题及答案 一、单项选择题（共60题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.施工图预算审核时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于( )。 A.分组计算审查法 B.重点审查法 C.筛选审查法 D.对比审查法 【权威答案】Ａ P220 先计算底层建筑面积或楼地面积，从而得知楼面找平层、天棚抹灰的工程量的施工预算审查方法为分组计算审查法 2.某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%。则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为( )万元。 【答案】B ①700×1/2×8%=28, ②(700+28+600×1/2)×8%=82.24,①+②=110.24, P16 3.为了进项盈亏平衡分析，需要将技术方案的运行成本划分为( )。 A.历史成本和现时成本 B.过去成本和现在成本 C.预算成本和实际成本 D.固定成本和可变成本 【答案】D P33 技术方案总成本是固定成本与可变成本之和 4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工
程量。) ( 清单编制的说法，正确的是 A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用 B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费 C.措施项目费包括规费、税金等在内 D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D P241 排除法，只有D选项正确 5.根据《企业会计准则第15号一建合同》，属于工程成本直接费用的是( )。 A.管理费用 B.销售费用 C.财务费用 D.人工费用 【答案】D P99 选项A、B、C都属于期间费，不属于工程成本6.某租赁设备买价50万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率10%，附加率5%，则按附加率法计算每年的租金应为( )万元。 A.20.0 B.17.5 C.15.0 D.12.5 【答案】B P64 7.甲公司从银行借入100万元，年利率为8%，单利计息，借期4年，
2017一级建造师考试《法律法规》真题解析 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325
2019 年全国一级建造师执业资格考试试卷 《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共70 题，每题 1 分。每题的选项中。只有 1 个最符合题意） 1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（） A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 【参考答案】B 在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 D.全国人大常委会 【参考答案】A 【新思维解析】根据《立法法》第 85 条第2 款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决 3.法人进行民事活动的物质基础是（） A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C. 有必要的财产或经费D. 有自己的住所 【参考答案】C 有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。 4.关于表见代理的说法,正确的是（） A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的,属于表见代理 【参考答案】B 表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理 权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合 同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同 相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。 5.关于建设工程中代理的说法,正确的是（）A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理 【参考答案】C 《民法总则》规定,民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定，当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。代理人在代理权限内、以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人发生效力。代理人不履行或者不完全履行职责,造成被代理人损害的,应当承担民事责任。代理人和相对人恶意串通,损害被代理人合法权益的,代理人和相对人应当承担连带责任。 6.建设用地使用权自（）时设立 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 【参考答案】D 不动产物权的设立、变更、转让消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力：未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
1、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A、地下水 B、市政自来水 C、雨水 D、中水 试题答案：[[A]] 试题解析：非传统水源利用： 1）优先采用中水搅拌、中水养护、有条件的应收集雨水养护； 2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( ) A、1个月以上3个月以下 B、3个月以上1年以下 C、3个月以上2年以下
D、6个月以上1年以下 试题答案：[[B]] 试题解析： 3、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。 A、特别重大事故 B、重大事故 C、一般事故 D、较大事故 试题答案：[[D]] 试题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤。或者5 000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； ③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5 000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3
人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。 A、80% B、70% C、60% D、50% 试题答案：[[A]] 试题解析：项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％ 5、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。 A、购货发票 B、检测合格证明 C、产品使用说明书
2016年一级建造师《工程法规》真题答案 一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A．重大责任事故罪 B．强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）
2021一级建造师考试工程法规模拟考题8 及解析 二、多项选择题(共30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 71.关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有( )。 A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力 B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力 C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理 D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记 E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外 【答案】ABE 【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
72.下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。 A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 B.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成鱼苗大量死亡 C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 D.施工单位违约造成供货商重大损失 E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 【答案】ABC 【解析】侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。 73.下列不予注册的是( )。 A.年满60周岁，刚办完退休手续的李某 B.王某因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起不满5年 C.刘某因邻里纠纷受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起满3年 D.赵某去年被吊销注册证书 E.未达到注册建造师继续教育要求申请延续注册 【答案】BDE 【解析】《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民
1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决 A. 国务院主管部门 B.最高人民法 院C国务院D全国人大常委会 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽 谈时提出，封合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某 签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 线A.合法行为 B.无权代理C不正当竞争D滥用代理权 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C由第三人自己承担损失 D.由代理人独自向第三人承担责任 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用答为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 题5.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设 ★单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利 是（）。 A. 相邻权 B.地役权 C 土地出租权D建设用地使用权 6. 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（） A. 抵押权 B.质押权C留置权D所有权 7. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债 ★ A.侵权 B.合同C无因管理D?不当得利 8. 施工人员对涉及结构 安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 A. 建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人 C施工企业质量管理人员D质量监督部门 9. 因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。 A. 原企业的资质等级确定 B.降低一级原企业的资质等级确定 C. 最低资质等级核定 D.实际达到的资质条件核定 10. 2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中 不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。 A. 赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 B. 张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作 C王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D?李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 11. 根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ） A竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时 C竣工验收时D交付使用时 12. 某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A按中标无效处理B、视为放弃投标C按废标处理D视为放弃中标项目 13. 王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休 假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向 王某支付加班费合计（）元。 A 560 B、1360 C 800 D 1120 14. 对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。 A施工企业项目经理、现场监理工程师 B、施工企业技术负责人、建设单位负责人 C施工企业技术负责人、总监理工程师 D建设单位负责人、总监理工程师 15. 当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任 B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D分包单位只对总承包单位承担责任 16. 甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。 关于甲权利义务的说法，正确的是（） A甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作 C甲应支付全部约定报酬D甲不用赔偿乙的损失 17. 下列责任种类中，属于行政处罚的是（） 姓名 工作 单位口考号 ★
2019年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1．行车荷载和自然因素对路面结构的影响，随着深度的增加而（）。 A.逐渐增强 B.逐渐减弱 C.保持一致 D.不相关 【答案】B 【解析】行车载荷和自然因素对路面的影响随深度的增加而逐渐减弱；对路面材料的强度、刚度和稳定性的要求也随深度的增加而逐渐降低。 【考点来源】1K411012沥青路面结构组成特点P2 2．沥青玛蹄脂碎石混合料的结构类型属于（）结构。 A.骨架-密实 B.悬浮-密实 C.骨架-空隙 D.悬浮-空隙 【答案】A 【解析】骨架—密实结构，沥青玛碲脂混合料（简称SMA）是这种结构典型代表。 【考点来源】1K411014沥青混合料组成与材料 P8 3．根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ-1-2008），土方路基压实度检测的方法是（）。 A.环刀法、灌砂法和灌水法 B.环刀法、钻芯法和灌水法 C.环刀法、钻芯法和灌砂法 D.灌砂法、钻芯法和灌水法 【答案】A 【解析】土方路基压实度检测的方法是环刀法、灌砂法和灌水法。 【考点来源】1K420095 压实度的检测方法与评定标准 P357 4．采用滑模摊铺机摊铺水泥混凝土路面时，如混凝土坍落度较大，应采取（）。 A.高频振动，低速度摊铺 B.高频振动，高速度摊铺 C.低频振动，低速度摊铺 D.低频振动，高速度摊铺 【答案】D 【解析】混凝土坍落度大，应用低频振动，高速度摊铺。 【考点来源】1K411043 水泥混凝土路面施工技术P37 5．下列分项工程中，应进行隐蔽验收的是（）工程。 A.支架搭设 B.基坑降水 C.基础钢筋
2017年法规真题与答案 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 12.关于保险索赔的说法,正确的是()
一建法规及相关知识 第 601题：单选题(本题1分) 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下 【正确答案】：B 【答案解析】： 本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下：情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。参见教材P227。 第 602题：单选题(本题1分) 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故 【正确答案】：D 【答案解析】： 本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。参见教材P249。 第 603题：单选题(本题1分) 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A.80% B.70% C.60% D.50% 【正确答案】：A 【答案解析】：
本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。参见教材P219。 第 604题：单选题(本题1分) 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A.购货发票 B.检测合格证明 C.产品使用说明书 D.相应的图片 【正确答案】：B 【答案解析】： 本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。参见教材P265。 第 605题：单选题(本题1分) 关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【正确答案】：C 【答案解析】： 本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。参见教材P207。 第 606题：单选题(本题1分) 某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。 A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权
2018年一建建筑工程真题及答案解析 一.单选题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案：B 简单 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应 小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案：C简单重复2017年考点 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单 位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案：B 简单 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高
答案：A 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 答案：D 简单 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案：C 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案：A 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案：D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。
A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案：B 简单专业基础 案例分析一 背景资料 某高校图书馆工程地下二层地上五层,建筑面积约35000平方米现浇钢筋混凝土框架结构部分屋面为正向抽空四角锥网架结构施工单位与建设单位签订了施工总承包合同合同工期为21个月。 在工程开工前施工单位按照收集依据、划分施工过程(段)计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查发现施工进度拖延，其部分检查，结果如图2所示。 项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月,据此进度计划通过了总监理工程师的确认。 项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大建议修改为采用分条安装法施工。 管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月,施工单位按规定提出索赔工期1个月。 问题： 1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容?
2021一级建造师考试建设工程法规压密试 题三（6）及解析 为了帮助考生更好的复习，此处特地整理编辑了模拟练习，希望可以对参加的各位同学有所帮助！ 51.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为( )。 A.效力待定合同 B.无效合同 C.可撤销合同
D.有效合同 52.甲公司与乙厂于2009年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2009年6月1日。但是甲公司却在2009年9月1日才去提货。该商品在2009年3月1日、2009年6月1日和2009年9月1日的政府定价分别是1000元/吨、1200元/吨、1100元/吨。则甲公司应该按照( )来支付货款。 A.1000元/吨 B.1200元/吨 C.1100元/吨 D.送货到第三方所在地价格
53.合同权利义务的终止原因中有因合同混同而终止的，则其中不符合混同原因的是( )。 A.债权人对其债权丧失处分权 B.继承 C.债务人的债务由债权人承担 D.债务人受让了债权人的债权 54.由于甲、乙双方在合同中未约定履行的顺序，甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求，则甲方的行为属于( )。 A.违约行为
B.行使先履行抗辩权 C.行使不安抗辩权 D.行使同时履行抗辩权 55.买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同条约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。则下列表述不正确的有( )。 A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司 B.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任
2020年一级建造师《工程法规》考试真题及答案解析1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等务个层次的法律规范构成。 A.宪法、法律、部门规章 B.刑法、民法、经济法 C.法律、行政法规、地方性法规 D.宪法、刑法、民法 【答案】C 【解析】一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的，以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经 形成，国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依。 【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系 2.根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。 A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决 B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决
C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决 D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决 【答案】D 【解析】选项A，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决;选项B、C，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如间适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的 规定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系 2.某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的（）。 A.该施工企业能够自然产生 B.该施工企业能够独立承担民事责任 C.该施工企业的法定代表人是法人 D.该施工企业不必有自己的住所、财产 【答案】B 【解析】选项A，法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序;选项C，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受;选项D，应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
WORD 格式整理版 2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共 20题，每题 1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.设计使用年限为 50 年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】 C 【解析】设计使用年限为50 年的构件，混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】 1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】 A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位 的许可。 【考点来源】 1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架 - 剪力墙结构体系
【答案】 B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】 1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中，配制 C60 高强混凝土宜优先选用（）。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】 B 【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强（大于C50 级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】 1A412011水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺和料的是（）。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】 A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与 水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒 化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的 Ca(OH)2 起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】 1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法，错误的是（）。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】 D
2017年一建法规真题及答案
2017年法规真题及答案 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 12.关于保险索赔的说法,正确的是()
2015年一级建造师考试《工程法规》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水 【参考答案】A 2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业（） A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下 【参考答案】B 3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A.特别重点事故 B.重大事故 C.一般事故
D.较大事故 【参考答案】D 4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A.80% B.70% C.60% D.50% 【参考答案】A 5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（）。 A.购货发票 B.检测合格证明 C.产品使用说明书 D.相应的图片 【参考答案】B 6.关于在文物保护单位保护围和建设控制地带从事建设活动的说法，正确的是（）。 A.文物保护单位的保护围及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护围进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护围进行爆破作业的，应经核
定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护围进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【参考答案】C 7.某告诉公路项目进行招标，开标后允许（）。 A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【参考答案】A 8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。 A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位等级地 D.事故发生地 【参考答案】D P189 9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。 A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人