工程编号：
合同编号：
广东省建设工程
标准施工合同
2009年版
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
广东省建设厅制
目录
第一部分协议书
一、工程概况 (1)
二，工程承包范围 (1)
三、合同工期 (1)
四、质量标准 (2)
五、合同价款 (2)
六、组成合同的文件 (2)
七、词语含义 (2)
八、承包人承诺 (2)
九、发包人承诺 (2)
十、合同生效 (3)
第二部分通用条款
一、总则 (4)
1. 定义 (4)
2. 合同文件与解释 (9)
3. 阅读、理解与接受 (10)
4. 语言及适用的法律、标准与规范 (10)
5. 施工设计图纸 (11)
6. 通讯联络 (12)
7. 工程分包 (13)
8. 现场查勘 (14)
9. 招标错失的修正 (14)
10. 招标文件的完备性 (15)
11. 文物和地下障碍物 (16)
12. 事故处理 (16)
13. 交通事故 (17)
14. 专项批准事件的签认 (18)
15. 专利技术 (18)
16. 联合的责任 (19)
17. 保障 (19)
18. 财产 (20)
二、合同主体 (20)
19. 发包人 (20)
20. 承包人 (22)
21. 现场管理人员的任命和更换 (24)
22. 发包人代表 (25)
23. 监理工程师 (25)
24. 造价工程师 (27)
25. 承包人代表 (29)
26. 指定分包人 (29)
27. 承包人劳务 (30)
三、担保、保险与风险 (32)
28. 工程担保 (32)
29. 发包人风 (33)
30. 承包人风险 (34)
31. 不可抗力 (34)
32. 保险 (35)
四、工期 (37)
33. 进度计划和报告 (37)
34. 开工 (38)
35. 暂停施工和复工 (38)
36. 工期和工期延误 (40)
37. 加快进度 (42)
38. 竣工日期 (43)
39. 提前竣工 (43)
40. 误期赔偿 (44)
五、质量与安全 (44)
41. 质量与安全管理 (44)
42. 质量标准 (45)
43. 工程质量创优 (46)
44. 工程的照管 (46)
45. 安全文明施工 (47)
46. 测量放线 (49)
47. 钻孔与勘探性开挖 (50)
48. 发包人供应材料和工程设备 (50)
49. 承包人采购材料和工程设备 (52)
50. 材料和工程设备的检验试验 (53)
51. 施工设备和临时设施 (55)
52. 工程质量检查 (56)
53. 隐蔽工程和中间验收 (57)
54. 重新验收和额外检查检验 (58)
55. 工程试车 (58)
56. 工程变更 (59)
57. 竣工验收条件 (62)
58. 竣工验收 (62)
59. 缺陷责任与质量保修 (65)
六、造价 (67)
60. 资金计划和安排 (67)
61. 工程量 (67)
62. 工程计量和计价 (68)
63. 暂列金额 (69)
64. 计日工 (70)
65. 暂估价 (70)
66. 提前竣工奖与误期赔偿费 (71)
67. 优质优价奖 (72)
68. 合同价款的约定与调整 (72)
69. 后续法律法规变化事件 (73)
70. 项目特征描述不符事件 (73)
71. 分部分项工程清单缺项漏项事件 (74)
72. 工程变更事件 (74)
73. 工程量偏差事件 (76)
74. 费用索赔事件 (77)
75. 现场签证事件 (78)
76. 物价涨落事件 (80)
77. 合同价款调整程序 (81)
78. 支付事项 (82)
79. 预付款 (83)
80. 安全文明施工费 (84)
81. 进度款 (85)
82. 竣工结算 (86)
83. 结算款 (87)
84. 质量保证金 (88)
85. 最终清算款 (89)
七、合同争议、解除与终止 (90)
86. 合同争议 (90)
87. 合同解除 (92)
88. 合同解除的支付 (94)
89. 合同终止 (95)
八、其他 (95)
90. 缴纳税费 (95)
91. 保密要求 (96)
92. 廉政建设 (97)
93. 禁止转让 (97)
94. 合同份数 (97)
95. 合同备案 (98)
第三部分专用条款
1. 定义 (99)
2. 合同文件及解释 (99)
4. 语言及适用的法律、标准与规范 (99)
5. 施工设计图纸 (99)
6. 通讯联络 (100)
7. 工程分包 (100)
13. 交通运输 (100)
14. 专项批准事件的签认 (100)
19. 发包人 (101)
20. 承包人 (102)
22. 发包人代表 (102)
23. 监理工程师 (103)
24. 造价工程师 (103)
25. 承包人代表 (103)
26. 指定分包人 (104)
28. 工程担保 (104)
31. 不可抗力 (105)
32. 保险 (105)
33. 进度计划和报告 (105)
34. 开工 (105)
36. 工期及工期延误 (105)
38. 提前竣工 (106)
42. 质量标准 (106)
46. 测量放线 (106)
48. 发包人供应材料和工程设备 (106)
49. 承包人供应材料和工程设备 (106)
50. 材料和工程设备的检验试验 (106)
51. 施工设备和临时设施 (107)
53. 隐蔽工程和中间验收 (107)
55. 工程试车 (107)
56. 工程变更 (107)
58. 竣工验收 (107)
59. 缺陷责任和质量保修 (107)
63. 暂列金额 (108)
65. 暂估价 (108)
66. 提前竣工奖和误期赔偿费 (108)
67. 优质优价奖 (108)
68. 合同价款的约定与调整 (109)
72. 工程变更事件 (109)
73. 工程量偏差事件 (109)
75. 现场签证事件 (109)
76. 物价涨落事件 (110)
78. 支付事项 (110)
79. 预付款 (110)
80. 安全文明施工费 (111)
81. 进度款 (111)
82. 竣工结算 (111)
84. 质量保证金 (112)
85. 最终清算款 (112)
86. 合同争议 (112)
91. 保密要求 (113)
第四部分附件
附件一联合体施工协议书 (114)
附件二发包人供应材料和工程设备一览表 (116)
附件三工程质量保修书 (117)
附件四廉政合同 (119)
第一部分协议书
发包人：(全称)
承包人：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程规模：
结构形式：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价（大写）：
（小写）：。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：年月日
订立合同地点：
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：
法定代表人: 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱：电子邮箱：
第二部分通用条款
一、总则
1定义
定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。
合同文件由第2.2款所列的文件组成。
1.2协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有
规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在
协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书
发发出之日起30天内签订。
1.3通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订
立的，通用于建设工程施工的条款。
1.4专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工
程实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对
通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质
性要求。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制
完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工
1.7标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的
和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或
经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。
1.9工程量清单：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合
同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.10发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的
当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格
的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，
分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13第三方：除合同双发当事人（含双方雇员及代表其工作的人员）以外的任
何他人或组织。
1.14设计人：指受发包方委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工
程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15监理人：指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工
程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16工程造价咨询人：指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具
有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管
部门或受其委托的工程造价管理机构。
1.18发包人代表：指发包人指定的履行本合同的全权代表。发包人代表由发包
人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。
1.19监理工程师：指监理人按委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技
术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。
1.20造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价
专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经由发包人依据第24.1款任命并书面通知承包人。
1.21承包人代表：指承包人指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的
全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定人任命并书面通知发包人。
1.22合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法
定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
1.23开工日期：根据第34条规定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照
合同约定最迟在该日期开工的日期。
1.24计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并
竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。
1.25实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按
照第58条规定组织竣工验收，接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。
1.26缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条
款中规定，包括第59.2款规定的延长期限。
1.27基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程
1.28小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计
算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。
1.29中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、
完成并保修合同工程的价格。
1.30合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工
作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的总金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。
1.31费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他
合理分摊的开支，但不包括利润。
1.32分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体
项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管路费、利润和风险费用。
1.33措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程、发生于合同工程施工准备
和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
1.34工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包
人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.35暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。
用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计工日方式支付的金额）。
定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。
1.37计工日：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的
零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。
1.38质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复
义务的金额。
1.39合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括
永久工程和（或）临时工程。
1.40永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永
久性工程，包括工程设备。
1.41临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，
不包括施工设备。
1.42分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非
主体结构（除钢结构外）的专业性工程。
1.43单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益
的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。
1.44施工场地（或工地、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，
以及发包人在合同中具体制定的供施工使用的其他任何场所。
1.45工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、
仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.46施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输
工具或其他物品，但不包括用于安装在合同工程中的工程设备。
1.47工程变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第56条规定发出指令的工
1.48索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的
情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用
补偿和（或）工期顺延的要求。
1.49现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条
规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
1.50不可抗力：指不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。
1.51竣工验收：指承包人完成全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验
收。
1.52国家验收：指政府部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对发
包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.53书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换文件、电子邮
件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注
明所采用的书面形式。
1.54国家：指中华人民共和国。
2合同文件及解释
2.1
标题和旁注本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。
2.2
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当
出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
(1)协议书；
(2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现
场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
(4)承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充材料）（适用于招
标工程）；
经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；
(5)专用条款；
(6)通用条款；
(7)标准、规范及有关技术文件；
(8)施工设计图纸；
(9)工程量清单；
(10)专用条款约定的其他文件。
2.3
当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工
程正常实施的情况下协商解决。协商不成时，由监理工程师、造价工程师分别
按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意
监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。
3 阅读、理解与接受
3.1
合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修
改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。
3.2
合同一方当事人违背本合同的承诺， 要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款， 另一方当事人不接受的，应及时
提出修正意见。 经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立
或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。
4.1
语言文字本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。
对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。
4.2
适用法律和法规本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章。
4.3
适用标准与规范本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。
合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行
业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约
定适用的广东省地方标准、规范名称。
国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前
提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确
认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议
时，以中文译本为准。
5施工设计图纸
5.1
图纸的提供发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费
用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第
36.6款规定处理。
5.2
如果合同约定由承包人负责提供大样图、加大图等配合施工设计图纸的，承包
人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施
工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类
【合同标题】广东省城市绿地养护工程施工合同 【合同分类】建设工程施工合同 【发文字号】 【发布机构】 发包人（全称）：____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本养护工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、绿地概况 养护工程名称：____ 。 养护工程地点：____ 。 绿地面积（平方米）：____ 。 行道树数量（株）： ____ 。 资金来源：____ 。 二、工程承包范围 养护施工工作内容：____ 。 三、合同期 合同期自____年____月____日起____年____月____日止。 四、质量标准 质量标准：按照DB44∕T269-2005 中____级养护标准执行。 五、合同价款 金额（大写）：____元整。。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先支配地位的次序如下： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、城市绿地养护质量标准、规范及有关技术文件 7、竣工∕设计图纸 8、工程量清单 9、养护施工报价单或预算书 双方有关绿地养护施工项目洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定的日期进场开展养护施工。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效
本合同双方约定自____年____月____日合同开始生效。 发包人（公章）：____ 发包人（公章）：____ 住所：____ 住所：____ 法定代表人：____ 法定代表人：____ 委托代理人：____ 委托代理人：____ 电话：____ 电话：____ 传真：____ 传真：____ 开户银行：____ 开户银行：____ 账号：____ 账号：____ 邮政编码：____ 邮政编码：____ 电子邮箱：____ 电子邮箱：____
广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人:法定代表人： 委托代理人：委托代理人：
合同编号：YT-FS-6770-43 广东省建设施工合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
广东省建设施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书. 一,工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源: 二,工程承包范围 承包范围: 三,合同工期 工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从年月日开始施工,至 1 年月日竣工完成. 四,质量标准
工程质量标准: 五,合同价款 合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . . ; 六,组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致. 七,词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同. 八,承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务. 九,发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039358 广东省建设施工合同(合同示
广东省建设施工合同(合同示范文 本) 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书. 一,工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源: 二,工程承包范围 承包范围: 三,合同工期 工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从年月日开始施工,至 1 年月日竣工完成. 四,质量标准 工程质量标准:
五,合同价款 合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . . ; 六,组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致. 七,词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同. 八,承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务. 九,发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2 十,合同生效 订立合同时间: 订立合同地点: 年 月 日
工程编号： 合同编号： 广东省建设工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 广东省建设厅制
第一部分协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围:。 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：__ ____天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。具备开工条件后，以监理工程师签发的开工令为准。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（即中标价）（大写）：； （小写）：￥元。 项目单价：详见阳江市人民医院产科用房室内维修改造工程预算书。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于当天生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分通用条款 一、总则 1 定义 定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义： 1.1合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第 2.2 款所列的文件组成。 1.2协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。 1.3通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。 1.4专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，经协商达成一致意
工程编号： 合同编号：JSL080630 广东省建设工程施工合同 工程名称：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）改造工程 工程地点：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）路段 发包人：汕头市城市管理局 承包人：广东长泰建设有限公司 签定日期： 广东省建设厅制
目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (1) 五、交通组织 (2) 六、质量标准 (2) 七、合同价款 (2) 八、组成合同的文件 (2) 九、词语含义 (2) 十、承包人承诺 (2) 十一、发包人承诺 (3) 十二、合同生效 (3) 第二部分通用条款 (4) 第三部分专用条款 1．定义 (5) 2．合同文件及解释 (5) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (5) 4．通讯联络 (5) 5．工程分包 (6) 14．发包人 (6) 15．承包人 (7) 17．发包人代表 (8) 18．监理工程师 (8) 19．造价工程师 (8) 20．承包人代表 (8) 23．工程担保 (9) 26．不可抗力 (9) 27．保险 (10) 28．进度计划和报告 (10) 31．工期及工期延误 (10) 36．质量目标 (10) 41．发包人供应材料设备 (10)
45．隐蔽工程和中间验收 (10) 47．工程试车 (10) 48．竣工资料 (10) 49．竣工验收 (11) 50．质量保修 (11) 54．预留金 (11) 56．提前竣工奖与误期赔偿费 (12) 57．合同价款约定与调整事宜 (12) 60．工程变更价款的确定 (13) 61．物价和后继法律法规引起的调整 (13) 62．支付事项 (13) 63．预付款 (13) 64．安全防护、文明施工措施费 (15) 65．进度款 (15) 67．竣工结算与结算款 (15) 68．质量保证金 (16) 69．合同争议 (16) 76．合同份数 (16) 第四部分附件 附件一：房屋建筑工程质量保修书 (18) 附件二：廉政合同 (21)
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 广东省建设工程施工合同样本 (合同示范文本)
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的 广东省建设工程施工合同范本（一） 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计
协议编号：LX-FS-A94167 广东省室内装饰装修工程施工合同 标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
广东省室内装饰装修工程施工合同 标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 广东省室内装饰装修工程施工合同 合同编号：_____ 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____
营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____
第三部分专用条款 1．定义 1.53 所采用的书面形式包括： □ 文书；□ 信件；□ 电 报；□ 传真； □ 电子邮件； □ 其他： 2．合同文件及解释 2.2（10）组成合同的其他文件： 4．语言及适用的法律、标准与规范 4.3 约定适用的标准、规范的名称： 5．施工设计图纸 5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间： (2)施工设计图纸提供的数量：
5.2 施工设计图纸由承包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间： (2)施工设计图纸提供的数量： 6．通讯联络 6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人： 发包人 通讯地址：收件人：邮政编码：承包人 通讯地址：收件人：邮政编码：监理单位 通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位： 通讯地址：收件人：邮政编码： (2) 视为送达的其他方式： 7．工程分包 7.5 (1) 指定分包工程： (2) 分包工程价款的支付方式： 13．交通运输 13.1 道路通行权和场外设施的约定： 13.2 场外施工道路的约定： 13.4 超大件和超重件运输的约定： 14．专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师： 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： (2)专项批准事件的造价工程师 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： (3)专项批准事件的建造师的： 具体人选：印章样式：签字样式：授权范围： 19．发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定 (1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间： (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定： (4)提供有关资料的时间： (5)办理有关所需证件的约定： (6)现场交验的时间： (7)提供施工设计图纸、设计文件的时间： (8)组织图纸会审和设计交底的约定： (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文 物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定： (10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：
公路工程施工合同 交公路发[2009]221 号 自二OO九年八月一日起施行 第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1合同 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充 和修改的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1. 2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1. 2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 1.1. 2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包 人。 1.1. 2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法 人或其他组织。 1.1. 2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施 工设备。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广东省建设工程标准施工合同年版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（全称）_________________________________________________________________ 承包人：（全称）_________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 —、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：_______________________________________________________________________
工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准：
合同总价（大写）：; （小写）：。 项目单价：口详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量活单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 广东省室内装饰装修工程施工合同(合同示范文本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
广东省室内装饰装修工程施工合同(合同 示范文本) 广东省室内装饰装修工程施工合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 丙方：广东省装饰行业协会家居装饰工程监管专业委员会 广东省装饰行业协会室内环境监测工作专业委员会 说明 1、此合同文本适用于广东省行政区域内工程款在四万元以上的室内装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。 2、本合同乙方应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的室内装饰装修工程的施工资质或行业协会核发的
相应资格。 3、本合同丙方主要为甲乙两方提供的咨询、组织、协调及监督服务。丙方应为广东省装饰行业协会或经广东省装饰行业协会认可的具备法人资格的建筑、装饰相关行业协会或其直属机构。 4、本合同解释权归广东省装饰行业协会。 5、为防止仿冒伪造，请到https://www.doczj.com/doc/615176611.html,或https://www.doczj.com/doc/615176611.html, 网站下载合同的正式版本。 广东省工商行政管理局审查备案 广东省装饰行业协会编制 粘帖印花税票处 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1施工地点：。
广东省建设工程标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。 七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款 按广东省住房与城乡建设厅制订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）通用条款执行。 第三部分专用条款 1. 定义 所采用的书面形式包括： □文书； □信件； □电报； □传真； □电子邮件； □其他； 2. 合同文件及解释
广东省建设工程标准施工合同（2009 年版）范本 工程编号： 合同编号： 广东省建设工程 标准施工合同 2009 年版 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 发包人：广州市白云区建设工程管理中心 承包人： 广东省建设厅制
目录
第一部分协议书 发包人:（全称）广州市白云区建设工程管理中心 承包人:（全称） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律 、 依照《中华人民共和国合同法》 法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项 达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 工程内容：按招标人提供的施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的 相关文件所包含的全部内容对xxx馆改造及配套工程进行改造，包括对两栋 旧厂房进行改造，并在两者之间新建三层连廊，主要建设内容为室内装修、 新建工程、结构补强加固、外立面装饰工程、电气工程（含自动报警系统）、 给排水工程（含消喷淋系统及室外水）、通风空调工程、电梯工程及智能化 工程等配套工程。 工程规模：总建筑面积合共11248平方米，地上5层，建筑物最高米，具体 内容以本项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围及承包方式 承包范围: 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包文明施工、综合单价包干、 项目措施费包干。
三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从2012年月日开始施工，至年月日竣工完成。 实际开工日期以发出的开工令为准。 四、质量标准 要求符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准。 五、合同价款 合同总价（大 ：； 写） （小 写） ：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义 相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。 (1)协议书 (2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、 现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件） ； (3)中标通知书 (4)招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说 明等） (5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适 用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招
合同编号： 广东省建设工程施工合同 年 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 广东省建设厅制 珠海市工商行政管理局印
第一部分协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）：； （小写）：元。 项目单价：□√详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于即日后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:
第一部分协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____ 天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准：
五、合同价款 合同总价（大写）：； （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020520
广东省建设工程施工合同样本(合同示范 文本) 当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的 广东省建设工程施工合同范本（一） 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地
三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，±0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程，另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案 件的暂行规定 篇一：广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见-地方司法规范 综合法律门户网站 广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题 的意见 为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》等有关规定，结合审判工作实践，提出如下意见： (一)当事人约定工程款实行固定价，而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的，可在确认固定价的基础上，参照合同约定对增减部分进行结算，再根据结算结果相应增减总价款。不应撇开合同约定，对整个工程造价进行重新结算。 (二)当事人已对政府投资项目进行结算的，应确认其效力。财政部门事审计部门对工程款的审核，是监控财政拨款与使用的行政措施，对民事合同当事人不具有法律的约束力。发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的，不予支持。但双
方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。 (三)建设工程施工合同无效，但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的，如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形，当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。 (四)没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息，一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的，可予支持。但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的，应从约定支付之日起计算诉讼时效期间；如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的，应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。如双方未自行结算需委托中介机构进行造价鉴定的，从收到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。 (五)发包人在工程款结算后不按期支付工程款，承包人请求发包人按照合同约定支付逾期付款违约金的，应予支持。 当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定，如果双方在合同中约定了工程预算价或支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告前，对超出合同约定的价款部分不计算违约金，但可按中国人民银行同期同类贷款利率计算未付工程款的利息；如果双方在合同中未约定工程预算价，也未约定支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告后，按合同约定计算违约金。 (六)人民法院在审理20XX年1月1日以前受理的建设工程施工合同
工程编号： _____________________ 合同编号：______________________ 广东省建设工程 标准施工合同 （2015年版） 工程名称： ____________________________________________ 工程地点： ________________________________________ 发包人： ___________________________________________ 承包人： ___________________________________________
广东省建设厅制 第一部分协议书 发包人：（全称） ____________________________________________________________________________ 承包人：（全称） ____________________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： ___________________________________________________________________________________ 工程地点： ___________________________________________________________________________________ 工程内容： ___________________________________________________________________________________ 工程规模： ___________________________________________________________________________________ 结构形式： ___________________________________________________________________________________ 工程立项、规划批准文件号: 资金来源： _____________________________________________________________________________________
第二部分通用条款
第二部分通用条款 一、总则 1 定义 定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义： 1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合 同文件由第2.2 款所列的文件组成。 1.2 协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规 定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协 议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发 出之日起30 天内签订。 1.3 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立 的，通用于建设工程施工的条款。 1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程 实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用 条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要 求。 1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。 1.6 承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完 成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向 发包人提交的技术、经济文件。 1.7 标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的 和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术 方面问题做出的补充、修改和批准文件。 1.8 施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包 人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修 改的施工图纸、配套说明和有关资料）。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 广东省建设工程施工合同(标准 版)
编号：FS-DY-30371 广东省建设工程施工合同(标准版) 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共合国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下： 一、工程概况： 工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程 工程地点：原阳县城关镇振华学校院内 工程内容：土建、安装 二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期： 承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格 合同价款：单平方造价为850元每平方米。 本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期：4个月(120天) 三、合同履行条款 甲方责任与义务： 1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。 2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。 3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。 4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。 5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。 6、按合同约定及时拔付工程款。 乙方责任与义务： 1、开工后积极组织人员，机械设备进场。 2、配备合格施工、技术、管理人员。 3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产