第一题某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：
(1)由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；
(2)要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施；
(3)由总监理工程师代表主持修订监理规划；
(4)由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；
(5)安排一名监理员主持整理工程监理资料。
在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。
项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。
甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。
问题：
1．逐项指出项目监理机构对其今后工作的安扫)是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2．指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》写出正确做法。
3．总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
4．指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做法。该费用损失应由谁承担?
第一题答案及评分标准（20分）
1、（1）妥当（0.5分）。
（2）不妥（0.5分）；
正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1分）。
（3）不妥（0.5分）；
正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。
（4）不妥（0.5分）；
正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。
（5）不妥（0.5分）；
正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。
2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）；
正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议为依据（2分）。
3、不正确（0.5分）；
理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。
程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5分）。
4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）；
正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机构提出（1分）。
费用损失由建设单位承担（1分）。
第二题
某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位，同时在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早，混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
第二题答案问题
1.指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。
答案：（1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。
不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
不妥之处：招标办主持开标会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。
不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。
（2）不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。
2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？
答案：总监理工程师应做的工作包括：
（1）签发《工程暂停令》指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。
（2）要求承包单位防止事故扩大，保护现场。
（3）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
3.上述质量事故的调查应由谁组织？监理单位是否应参加调查组？说明理由。
答案：（1）应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：该事故属一般质量事故。
（2）监理单位应该参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。
4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？
答案：（1）技术处理方案应由甲承包单位提出。
（2）总监理工程师应做的工作包括：签发《工程复工令》；监督技术处理方案的实施；组织检查、验收。
（3）理由：该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？
答案：（1）是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。
第三题某监理的工程项目分甲乙两个单位工程，由两家施工单位进行施工，两个施工单位都选用了吊式吊车作为垂直运输设备，两个工程都已进入二层楼板的浇筑工作，在紧张的施工过程中，监理单位在检查中发现甲工程使用的塔吊有验收和准手续，而乙工程使用的塔吊虽有现场验收手续，但准用手续因该吊车的检测证书出现问题，没能得到认可。
问题1.对乙工程出现的问题监理单位该如何处理？
2.对起重运输设备的使用，监理单位应检查哪些内容？
第三题答案
问题1
发监理工程师通知单，要求停止使用，检测合格后再次备案，备案通过才能使用
问题2答案
1、检查塔吊司机及起重指挥的特殊工种上岗证
2、检查施工单位是否有违规操作，必须执行“十不吊”
3、检查多台塔吊作业时是否有防防碰撞措施
4、抽查施工单位的例保维修记录
第四题某工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。开工前：(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；(2)在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；(4)在合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请，总监理工程师不予批准。
钢筋混凝土施工过程中监理人员发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋虽供货方提供了质量合格证，但在使用前的抽检试验中材质检验不合格；(2)在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；(3)该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。
竣工验收时：总承包单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。
问题：
1。对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价，并说明理由。如果有不妥当之处，写出正确做法。
2．对施工过程中出现的问题，监理人员应分别如何处理?
3．指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，写出正确做法。
4。建设单位收到监理单位提交的质量评估报告，即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。第四题标准答案：
1．(1)修改该部分图纸及签发给施工总包单位不妥；
无权修改图纸；
测量复核不属于测量监理员的工作职责；应指派专业监理工程师进行。
(3)审查分包单位直接报送的资格报审表等相关资料
对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
(2)指派测量监理员进行复核不妥；不妥；
应对施工总承包单位报送的分包单位资质情况审查、签认。
(4)正确；考试用书
施工总承包单位应在开工前7日提出延期开工申请。
2．(1)指令承包单位停止使用该批钢筋；
如该批钢筋可降级使用，应与建设、设计、总承包单位共同确定处理方案；
如不能用于工程则指令退场。
(2)指令施工单位不得进行混凝土的浇筑；
要求施工单位报验，收到施工单位报验单后按验收标准检查验收。
(3)：指令停止相关部位继续施工；
请具有资质的法定检测单位进行该部分混凝土结构的检测；
如能够达到设计要求，予以验收；否则要求返修或加固处理。
3．(1)不妥之处：未组织竣工预验收(初验)。
(2)收到工程竣工申请后，应组织专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情
况全面检查，对检查出的问题，应督促承包单位及时整改，对竣工资料和工程实体验收合格后，签署工程竣工报验单，并向建设单位提交质量评估报告。
4．(1)不正确。
(2)建设单位在收到工程竣工验收报告后，应组织设计、施工、监理等单位进行工程验收；验收合格后方可使用。
第五题背景材料：监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。
甲施工前段时间选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。
施工过程中发生了以下事件：事件1、专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。
总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。
设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件2、施工过程中，专业监理工程师发现乙施工前段时间施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工前段时间发出了整改通知。
甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3、专业监理工程师在巡视时发现，甲施工前段时间在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。
因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工）。
同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。
总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。
检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4、乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工前段时间提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5、对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成，且事先未重复建设单位同意。
因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
问题：针对上述各个事件，分别提出的问题如下：1、请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。
总监理工程师应如何正确处理？2、甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？3、专业监理工程师是否有权签发本次暂停令？为什么？下达工程暂停令的程序有无不妥之处？请说明理由。
4、甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的损失应由谁承担？
5、建设单位的说法是否正确？为什么？
第五题参考答案：针对上述5项事件的5个问题，逐个解答如下：1、总监理工程师不应直接致函设计单位。
因为监理人员无权进行设计变更。
正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。
2、甲施工单位回函所称，不妥。
因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。
总监理工程师签发的整改通知，不妥，因为整改通知应签发给甲施工单位，因乙施工单位与建设单位没有合同关系。
3、专业监理工程师无权签发《工程暂停令》。
因为这是总监理工程师的权力。
下达工程暂停令的程序有不妥之处。
理由是专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。
4、甲施工单位的说法不正确。
因为乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
5、建设单位的说法不正确。因为监理工程师在是合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。
六题某工程项目由于业主违约，合同被迫终止。终止前的财务状况如下：有效合同价为
1000万元，利润目标为有效合同价的5 %。违约时已完成合同工程造价800万元。每月讨
论扣保留金为合同工程造价的10％，保留金限额为有效合同价的5％。动员预付款为有囊
合同价的5％(未开始回扣)。承包商为工程合理订购材料50万元(库存量)。承包商已置
成暂定项目50万元。指定分包项目100万元，计日工10万元，其中暂定金调整百分比10％。承包商设备撤回其国内基地的费用为10万元(未单独列人工程量表)，承包商雇的所有人员的遣返费为10万元(未单独列入工程量表)。已完成的各类工程及计日工均三
按合同规定支付。假定该工程实际工程量与工程量表中一致，且工程无调价。
问题：
(1)合同终止时，承包商共得到多少暂定金付款?
(2)合同终止时，业主已实际支付各类工程付款共计多少万元?
(3)合同终止时，业主还需支付各类补偿款多少万元?
(4)合同终止时，业主总共应支付多少万元的工程款?
六题答案：
(1)承包商共得暂定金付款
=对指定分包商的付款+承包商完成的暂定项目付款+计日工+对指定分包商的管
理费
=100+50+10+100×10％=170万元
(2)业主已实际支付各类工程付款
=已完成的合同工程价款-保留金+暂定金付款+动员预付款
=800-1000×5％+170+1000×5％
=800-50+170+50-970万元
其中保留金取到限额为止，为1000×5％=50万元，而不是800×10％=80万元
(3)业主还需支付各类补偿一利润补偿+承包商已支付的材料款+承包商施工设备的
遣返费+承包商所有人员的遣返费+已扣留的保留金。
其中，利润补偿=(1000-800)×5％=200×5％=10万元
承包商已支付的材料款=50万元，业主一经支付，则材料即归业主所有。
承包商施工设备和人员的遣返费因在工程量表中未单独列项，所以承包商报价时，应
计入总体报价。因此，业主补偿时只支付合理部分。
承包商施工设备的遣返费
=[(1000-800)／1000]×10
=10×20％=2万元
承包商所有人员的遣返费=10×20 %=2万元
返还已扣保留金=1000×5％=50万元
为归还需支付各类补偿共计=10+50+2+2+50=114万元
(4)业主共应支付工程款
=业主已实际支付的各类工程付款+业主还需支付的各类补偿付款-动员预付款
=970+114-1000×5％
=970+114-50
=1034万元
七题某娱乐城工程项目，建设单位将其设计、招标和施工阶段的监理任务委托给某监理单位。监理合同签订以后，总监理工程师组织监理人员对编制该工程项目监理规划的一些问题进行了讨论。讨论中提出的主要看法如下：
1.监理规划的作用与编制原则
⑴监理规划是指导项目监理组织全面开展监理工作的指导性文件；
⑵监理规划的基本作用是指导施工阶段的监理工作；
⑶监理规划的编制应符合监理合同、项目特征及项目业主的正当要求；
⑷监理规划的编写应一气呵成，不应分阶段编写；
⑸监理规划应符合监理大纲的有关内容；
⑹监理规划应为监理细则的编制提出明确的目标要求。
2.监理规划的基本内容
（1）建设工程概况；（2）监理工作内容；（3）监理工作目标；（4）项目监理机构的人员配备计划；（5）项目监理机构的人员岗位职责；（6）监理工作程序；（7）监理工作方法与措施；（8）监理工作制度。
3.监理规划文件按阶段交给业主的时间
⑴设计阶段监理规划应在设计单位开始设计前的规定时间内提交给业主；
⑵施工招标阶段监理规划应在招标书发出后提交给业主；
⑶施工阶段监理规划应在正式施工后提交给业主。
4．施工阶段工程质量的事前控制必须包括：
①审查总包单位的资质；②审查分包单位的资质。
5.施工阶段投资控制措施：
⑴建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；
⑵审核施工组织设计，合理审核签证施工措施费，按合理工期组织施工；
⑶及时进行计划费用与实际支出费用的分析比较；
⑷准确测量实际完工工程量，并按实际完成工程量签证工程款支付凭证。
问题：
1.监理单位讨论中提出的监理规划的作用和编制原则有哪些不妥之处?
2.监理单位讨论中提出的监理规划的基本内容是否完善,有哪些遗漏内容?
3.交给业主监理规划的时间，是否合适?怎样安排时间合适?
4.请问对施工总包单位和分包单位的资质审查应安排在何时?
5.施工中如果发现总包单位未经总监理工程师同意擅自将工程分包，专业监理工程师应如何处置?
6. 施工阶段投资控制措施中哪条内容不妥?为什么?或建立单位签证工程款支付凭证的做法是否妥当？为什么
七题标准答案：1. 监理规划的作用与编制原则中的不妥之处：
（1）第⑵条所提的基本作用不妥（1分）。监理规划不应仅限于"指导施工阶段的监理工作"（1分）。
（2）第⑶条不妥（1分）。监理规划的编制还应符合工程建设方面的法律法规、政府批准的工程建设文件、其他建设工程合同和监理大纲等要求（2分）。
（3）第⑷条不妥（1分）。监理规划一般要分阶段编制（1分）。
2. 监理规划的基本内容不完善(0.5分)，缺少：监理工作范围（1分）；监理工作依
据（1分）；项目监理机构的组织形式（1分）和监理设施（1分）等4项内容。
3. （1）第⑴条，设计阶段监理规划提交的时间是合适的(0.5分)。
（2）第⑵条，施工招标阶段的监理规划提交时间不妥(0.5分)，应在招标开始前一定的时间内提交给业主(0.5分)。
（3）第⑶条，施工阶段的监理规划提交的时间不妥(0.5分)，宜在施工开始前一定的时间内提交给业主(0.5分)。
4. （1）对总包单位的资质审查应安排在施工招标阶段（1分）；
（2）对分包单位的资质审查应安排在分包合同签订前（1分）。
5. 应报告总监理工程师（1分），经总监理工程师批准或经总监理工程师授权可责令
施工单位停工处理（1分）。
6. 施工阶段投资控制措施中哪条内容不妥?为什么?
第⑷条，不妥，监理工程师应只对施工单位完成的符合图纸或合同或监理工程师指令
的工程量给予计量（1分），并按实际完工的经监理工程师检查合格认可的工程量签证工程款支付凭证（1分）。
八题某工程项目建设单位与监理单位签订了施工阶段委托监理合同。合同签订后第20天，监理单位将监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师和总监理工程师代表的任命书通知了建设单位。监理机构组织形式如图1－1所示。
图1－1 直线职能制监理组织形式
在监理工作开展过程中，总监理工程师因尚兼任其他两项工程的总监理工程师，故将下列工作委托给总监理工程师代表：
a.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。
b.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作。
c.审查分包单位的资质，并提出审查意见。
d.检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。
e.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。
f.审查批准承包单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划。
g.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。
建设单位对监理机构组织形式及总监理工程师的工作安排提出如下
意见，要求监理单位整改：
1．考虑到该监理单位是某科研机构的监理公司，技术专家较多，希望发挥职能机构的专业管理作用，专家参加管理，减轻总监理工程师负担；
2．总监理工程师应亲自处理该项目的重要监理工作，不应将上述工作委托总监理工程师代表去做。
问题：
1．如图1－1所示，监理单位采用的是何种监理组织形式？这种监理组织形式有何优缺点？
2．根据业主意见，监理单位应改为何种监理组织形式？画出更改后的监理组织形式示意图，并说明这种监理组织形式有何优缺点。
3．建设单位提出的第2条整改意见是否正确？在总监理工程师委托给总监理工程师代表的上述工作中那些是不能委托的？
八题标准答案：
1．（1）监理单位采用的是直线职能制监理组织形式（2分）。
（2）该种监理组织形式的优点是：保持了直线制组织统一指挥（0.5分）、职责清楚（0.5分）的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化（0.5分）的优点。缺点是：职能部门与指挥部门易产生矛盾（0.5分），信息传递路线长（0.5分）。
2．（1）根据业主意见，应改为如下图所示职能制监理组织形式（5.5分）：
（2）这种监理组织形式的优点是: 加强了项目监理目标控制的职能化分工（0.5分），能够发挥职能机构的专业管理作用（0.5分）。缺点是: 可能产生矛盾命令（0.5分）。
3．建设单位提出的第2条整改意见不完全正确（2分）。根据《建设工程监理规范》规定，总监理工程师可以将部分总监理工程师的工作委托给总监理工程师代表去做。但在上述委托的工作中，下述内容不得委托：
（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责（1分）。
（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则（1分）。
（3）根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作（1分）。
（4）签发项目监理机构有关的工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单等文件和指令（2分）。
（5）签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算（1分）。
九题业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》对某项工程建设项目签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
1.遭暴风雨袭击是非施工单位原因造成的损失，故应由业
主承担赔偿责任。
2.给已建分部工程造成破坏，损失计18万元人民币，应由
业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害使数人受伤，处理伤病医疗费用
和补偿金总计3万元人民币，业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损
失8万元人民币，由于现场停工造成台班费损失4.2万元人民币，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元人民币，业主应予支付。
5.因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
6.由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元人民币，业主
应予支付。
【问题】
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪
些工作？
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出
的要求如何处理？
九题【答案】
1. 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
(1)进行调查、取证；
(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；
(3)分清责任，认可合理索赔；
(4)与施工单位协商，统一意见；
(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。
2. 不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担；
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施
工单位承担；
(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；
(5)工期给予顺延。
处理方法按索赔报告的基本要求顺序分别为：
(1)经济损失由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；
(2)工程修复、重建18万元人民币工程款应由业主支付；
(3)索赔不予认可，由施工单位承担；
(4)索赔不予认可，由施工单位承担；
(5)认可顺延合同工期8天；
(6)由双方协商承担。
十题背景:某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：
一、协议书中的部分条款
（一）工程概况
工程名称：职工住宅楼
工程地点：市区
工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼
（二）工程承包范围
承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程
（三）合同工期
开工日期：2005年3月21日
竣工日期：2005年9月30日
合同工期总日历天数：190天(扣除5月1日～3日)
（四）质量标准
工程质量标准：达到甲方规定的质量标准
（五）合同价款
合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（￥166.4万元）
（八）乙方承诺的质量保修
在该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。
（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式
1、工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。
2、工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
3、竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程质量保证金。在保修期（50年）满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。
(十)合同生效
合同订立时间：2005年3月5日
合同订立地点：××市××区××街××号
本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效
十题答案答案与评分标准(20分)
1.该工程施工合同应属于固定总价合同(1分)。
2.该合同条款存在的不妥之处及其修改：
(1) 合同工期总日历天数不应扣除节假日(1分)，可以将该节假日时间加到总日历天数中(0.5分)。
(2) 不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准(1分)，而应以《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和相关专业施工验收规范规定的质量标准作为该工程的质量标准(0.5分)。
(3) 质量保修条款不妥(1分)，应按规定进行修改(0.5分)。
(4) 工程预付款预付时间过迟(1分)，根据有关规定，工程预付款的预付时间应不迟于开工日期前7天(0.5分)。
(5) 工程预付款的起扣点和扣回方式没有明确约定(1分),应修订为明确的起扣点和扣回方式(0.5分)。
(6) 工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确(1分)，应修订为具体明确的时间(0.5分);“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期”条款显失公平(1分)，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，逾期支付的利息如何计算(0.5分)。
(7) 工程保修金返还时间不妥(1分)。根据国家建设部、财政部颁布的《关于印发<建设工程质量保证金管理暂行办法>的通知》[建质(2005)7号]的有关规定，一般工程的保修金应从工程通过竣(交)工验收之日起的6个月、12个月或24个月内返还(0.5分)。
(8) 从该案例背景来看，合同双方是合法的独立法人单位，不应约定经双方主管部门批准后该合同生效(1分)。
(9) 专用条款中有关风险范围以外合同价款调整方法(按实际竣工建筑面积520.00元/m2调整合同价款)与合同的风险范围、风险费用的计算方法相矛盾(1分)，该条款应针对可能出现的除合同价款包括的风险范围以外的内容约定合同价款调整方法(0.5分)。
(10) 在补充施工合同协议条款中，不仅要补充工程内容(1分)，而且要说明其价款是否需要调整，若需调整则如何调整(0.5分)。
3. (1)向甲方说明该工程内容，确认该部分工程内容是否由乙方完成(1分)。
(2)如果需要由乙方完成，则协助甲方与乙方商签补充合同条款，就该部分工程内容明确双方各自的权利义务，并要求乙方对工程计划做出相应的调整(1分)。
(3)如果由其他承包商完成，则协助甲方确定承包单位和商签承包合同(0.5分)。
(4)协助甲方与乙方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等问题达成一致意见，以保证工程的顺利进行(0.5分)。
十一题某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件
事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。
事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
问题：
1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。
2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容？
3.分别指出事件3中专业监理工程师做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。
4、在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的的工作？
5、乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？说明理由。
十二题监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：
事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单
位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复正常施工。
事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
问题：
1、请指出事件1中总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?
2、事件2中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?
3、事件3中专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。
4、事件4中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?
5、事件5中建设单位的说法是否正确?为什么?
十二题标准答案：1.不妥之处：不应直接致函设计单位(1分)。
理由：监理单位只承担施工阶段监理任务，无权直接处理设计变更(1分)。
正确处理：发现问题应向建设单位报告(1分)，由建设单位向设计单位提出变更要求(1分)。
2.(1) 不妥(1分)。
理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失(1分)，总承包单位承担连带责任(1分)。
(2) 不妥(1分)。
理由：整改通知单应签发给甲施工单位(1分)，因为乙施工单位和建设单位没有合同关系(1分)。
3.(1) 无权签发《工程暂停令》(1分)。
理由：因这是总监理工程师的权力(1分)。
(2) 程序有不妥之处。
理由：专业监理工程师应报告总监理工程师(1分)，由总监理工程师签发工程暂停令(1分)。
4.不正确(1分)。
理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(1分)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担(1分)。
5.不正确(1分)。
理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责(1分)，施工单位所受的损失不应由监理单位承担(1分)。
第十三题某监理机构在开工前对承包商报送的施工组织设计进行全面审核时发现，该施工组织设计有关
保证工程质量和工期的技术组织措施较为全面和切合实际，但有关施工安全方面的技术组织方案和措施，特别是脚手架搭设技术措施针对性差，明显与相关工程建设强制性标准要求不符。总监理工程师指令承包商增补脚手架等专项施工方案。承包商的项目经理组织各专业技术人员增补后，直接报送监理机构，监理机构审查认为增补方案可行，并予以签认。
在工程开工的第2天业主代表主持召开了由业主、监理机构、承包商参加的第一次工地会议，业主代表介绍工程准备工作基本完成，只是施工许可证正在办理之中，不影响施工;并宣读了业主对监理机构的授权。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，业主代表很不满意，会后业主代表起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理机构和承包商，要求遵照执行。
在该工程施工至砌3层外墙时，监理工程师在对已搭设完毕的脚手架进行检查时发现：某些扣件表面粗糙、商标模糊,有的已显锈迹。便向操作工人询问，工人说，有的扣件螺栓滑丝,有的扣件一拧,小盖口就裂了。监理工程师当即叫来项目经理要求立即停工整改，项目经理亦答应。事后，监理工程师通过总监理工程师向业主代表反映，业主代表的答复是，由于该工程工期较紧，同意整改但不同意停工。施工项目经理向总部反映，要求重新采购合格扣件，但未停工。在砌墙过程中，因个别扣件突然开裂，使脚手架局部倒塌，导致3位砌筑工坠地。工人甲神志清醒，但左腿骨折;工人乙昏迷不醒，经及时送医院抢救脱离危险，但造成颅骨多处骨折;工人丙虽经及时送医院抢救，但因伤势过重抢救无效死亡。
问题：
1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师要求施工单位进一步增补脚手架等专项
施工方案是否妥当?
2.指出对增补脚手架等专项施工方案报送和审批程序的不妥之处，并说明正确做法。
3.指出第一次工地会议召开的不妥之处?写出正确的作法。
4.指出监理工程师、业主代表、承包商项目经理在处理脚手架施工问题的不妥之处，并说明正确做法。
5.脚手架倒塌事件属于哪一级事故?该级别事故的判别标准是什么?
第十三题标准答案：答案与评分标准(20分)
1.(1)总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认(1分)。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包商修改后再报审，总监理工程师重新审查(1分)。
(2)总监理工程师对于施工单位报送的施工组织设计的审批处理妥当(1分)。因为根据《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位应当审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求(0.5分)。对于没有制定工程安全专项施工方案或方案不符合强制性标准要求的，有权责令施工单位补充或完善(0.5分)。
2.(1)承包商将直接增补的脚手架等专项施工方案直接报送监理机构不妥(1分);
正确做法：根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》的规定，专项施工方案应先经承包商单位技术负责人签认之后，再报送监理机构(0.5分)。
(2)监理机构审查认为增补方案可行，即签认批准不妥(1分);
正确做法：应在承包商单位技术负责人签认之后，监理机构再审批签认(0.5分)。
3.(1)第一次工地会议召开的时间不妥(1分)，
正确做法：应该在开工之前召开(0.5分);
(2)业主代表要求边施工边办施工许可证的做法不妥(1分)，
正确的做法：业主应在自领取施工许可证起3个月内开工(0.5分)。
(3)业主代表起草第一次工地会议纪要不妥(1分)，应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签(0. 5分)。
4.(1)监理工程师经现场检查发现脚手架搭设的隐患，当即要求停工整顿的事后没有通过总监理工程师签发《工程暂停令》不妥(1分)。
正确做法：按规定，应立即向总监理工程师报告由总监理工程师要求停工整改。(0.5分)，并说服业主同意停工整顿(0.5分)，再由总监理工程师签发《工程暂停令》(0.5分)。如果不能说服业主和承包商不整改，根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》的规定，监理机构应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告(0.5分)。
(2)业主代表以工期较紧为由不同意停工整改不妥(0.5分)。
正确做法：应同意监理机构签发《工程暂停令》(0.5分)。
(3)施工项目经理没有执行监理机构的停工整改指令不妥(0.5分)。
正确做法：对监理机构的停工整改指令(无论是口头形式还是书面形式)都必须执行(0.5分);经整改消除隐患后，要求监理机构对整改结果进行检查(0.5分)，并填报《工程复工报审表》(0.5分)。
第十四题一、某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C
A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 年7月1日 年8月1日 年1月1日 年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 天 天 天 天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才
下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交 下列属于行政法规的是（）。
A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的
D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配 套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。A．2011年6月B．2012年6 月C．2015年4月D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。A．第一次科技革命B．第 二次科技革命C．第一次技术革命D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。A．以模型为载体的信息B．可视化的模 型C．施工模拟D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。A．从设计向施工延 伸B．从单业务向多业务转化C．从单机应用向基于网络的协同应用转 变D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。A．是设施的数字 化表达B．是一个共享的知识资源C．需要信息化软件的支撑并通过BIM 软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD ——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD ——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方 的重要工作，将极大促进BIM发展。A．2011年6月B．2012年6
月C．2014年7月D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70% B．80% C．90% D．100% 9.根据中国建筑施工行业信息化发展报告（2015）-BIM深度应用调查问卷显示，BIM应用的 现状主要集中在（c）阶段。A．施工阶段B．设计阶段C．概 念普及D．成熟应用 10.广东省发布的《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》中规定到（c ） 年底，全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。A．2016 年B．2017年C．2020年D．2022年 2.多选题【本题型共10道题】 1.以下属于BIM+应用的是哪些（abcd ）。A．VR B．AR C．扫 描仪D．预制加工E．设备选型 2.目前BIM现状推广的难点有哪些（abcde ）。A．BIM建模与信息管理 难B．BIM应用软件不配套C．BIM集成应用难D．BIM创新应用 少E．从CAD到BIM转换难 3.建筑产业模式下的项目阶段划分有（abcde）。A．运维阶段B．交易 阶段C．设计阶段D．生产阶段E．施工阶段 4.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》内容中工程总承包BIM的重要工作有哪些 （abcde ）。A．设计控制B．成本控制C．进度控制D．协
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益 B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可
以提高工程质量 C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益 D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0 6. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。 A.异步距异节奏流水施工 B.等步距异节奏流水施工 C.非节奏流水施工 D.等节奏流水施工 7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。 A.t=k B.时间连续 C.空间不连续 D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D 8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。 A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%; B.满足最小工作面的要求; C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
二、多选题 1．建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在（）等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 A．安全B．使用功能C．耐久性能D．环境保护答案：ABCD 2、建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对（）的质量进行抽样复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认，这个程序称为验收。 A．检验批B．分项C．分部D．单位工程答案：ABCD 3、统一标准是为了加强建筑工程质量管理，统一建筑工程质量的（）而制定的。它是建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则，各专业工程施工质量验收规范必须与之配合使用。 A．验收内容B．验收方法C．程序D．质量指标答案：BCD 4、节能规范对墙体节能验收的基本要求以及材料质量控制、基层处理和构造做法等做了规定；对幕墙、门窗、屋面、地面、（）等工程的质量验收提出了具体要求；对现场实体检验以及分部工程质量验收作了具体规定。 A．采暖B．通风C．空调D．照明答案：ABCD 5、给排水管材、管件进场后，应按照产品标准的要求对其（）进行现场检验，塑料排水管道与室外塑料雨水管道用材应区别检查、验收。 A．外观B．管径C．壁厚D．配合公差答案：ABCD 6、防火套管、阻火圈本体应标有（），合格证和检测报告必须齐全有效。A．规格B．型号C．耐火等级D．品牌答案：ABCD 7、电导管和线槽在穿过建筑物结构的（）时应设置补偿装置。A．伸缩缝B．抗震缝C．沉降缝D．施工缝答案：ABC 8、进场的开关、（）等电气产品必须具有3C标记，随带技术文件必须合格、齐全有效。 A．插座B．配电箱（柜、盘）C．电缆（线）D．照明灯具答案：ABCD 9、电气产品进场应按规范要求验收。对涉及安全和使用功能的开关、插座、配电箱以及电缆（线）应见证取样，委托有资质的检测单位进行电气和机械性能复试。A．开关B．插座C．配电箱D．电缆（线）答案：ABCD 10、芯线与电器设备的连接应符合下列（）条规定： A．截面积在10㎜2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接。 B．截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。 C．截面积大于2.5㎜2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。 D．每个设备和器具的端子接线不多于2根电线；不同截面的导线采取接续端子后方可压在同一端子上。 答案：ABCD 三、判断题 1、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，可以让步验收。（×，严禁验收。） 2、单位工程竣工验收应和建筑节能分部工程验收同时进行。（×，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。） 3、设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图
监理员考试试题 一、单选题（共20题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意） 1、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分 包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（B）。 A.由总承包单位承担主要责任 B.由分包单位承担主要责任 C.由建设单位和分包单位承担连带责任 D..由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任 2、根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修年限为（D） A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 3、分项工程应由（B）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.监理员 B.监理工程师 C.总监代表 D.总监 4、工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是( A )。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.相关法律法规的规定 D.施工单位提升管理的需要 5、根据《建设工程监理规范》，下列不属于监理实施细则内容的是（B）。 A.监理工作控制要点 B.监理工作组织制度 C.监理工作流程 D.监理工作方法 6、《建设工程质量管理条例》规定，未经( A )签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得 在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 A.监理工程师 B.质量监督机构 C.总监理工程师 D.总监代表 7、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实 施处理。 A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位 8、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监 理机构。 A、8小时 B、12小时 C、24小时 D、48小时 9、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。 A、业主代表 B、政府质量监督员
一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合 题意) 1.工程建设监理实施需要( )。B A.上级主管部门批准 B.项目法人委托和授权 C.建设单位委托和授权 D.建设主管部门批准 2.《工程建设监理规定》明确了( )。D A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构,建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展,建设部归口管理全国工程建设监理工作 3.我国的监理工程师是指( )的一类人。C A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B.取得监理工程师资格证书 C.取得监理工程师岗位证书
D.监理单位从事工程技术管理工作 4.不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A.监理业绩 B.注册资金 C.工程技术和管理人员 D.单位负责人或技术负责人 5.项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A.审核、签认权 B.复核、确认权 C.检查、监督权 D.批准权 6.监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A.应承担一定的经济责任和法律责任 B.应承担一定的经济责任和民事责任 C.仅承担相应的经济责任 D.仅承担相应的法律责任
7.下列各项工作牛,( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A.审查施工单位提交的施工方案 B.对施工工艺过程进行控制 C.必要时下达停工令 D.做好工程预验收工作 8.施工准备阶段监理工作应包括( )。D A.制定施工方案 B.进行设计交底 C.施工测量放线 D.审批工程开工 9.下列人员中,( )通常以规划为基本职能。B A.总监理工程师 B.总监理工程师助理 C.总监理工程师代表 D.专业监理工程师 10.( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A
监理员考试题库 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D A．工程所在地 B．建设单位所在地 C．施工单位所在地 D．双方选定 2．采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价的暂定金额使用权由( )控制。 B A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．分包商 3．合同转让属于( )。A A．主体变更 B．标的变更 C．权利变更 D．义务变更 4．监理合同中“附加工作”是指( )。A A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B．监理合同围以外的工作 C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5．设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。C A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C．每次阶段支付时均不许扣减定金 D．每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6．因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。C A．2 B．3 C．5 D．6 7．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )。D
A．1 000 B．2000 C。3000 D．4000 8．FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在( )天支付承包面的工程款项。B A．14 B．28 C．56 D．70 9．一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A．提出变更方承担 B．对方承担 C．双方平均分担 D．提出变更方按较大比例承担 10．因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示文本的规定( )。C A．属于正常监理工作的畴，不必给予额外支付 B．可与业主分享获得的经济效益 C．可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励 D．按额外监理工作的计算方法给予补偿 11．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。C A．通知业主后即可调换 B．无需通知业主可自行调换 C．取得业主书面同意后才能调换 D．合同签订后不允许再调换 12．合同法对合同纠纷解决的规定是( )。B A．按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行 B．调解、仲裁、诉讼可以任选 C．若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D．只能通过仲裁解决 13．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。D A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C．发出未履行义务通知后21天未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止 D．首先发出未履行义务通知，21天未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14．招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。B A．施工图预算价格 B．当前建筑市场价格 C．初设概算价格 D．预计的可能最低投标价格 15．工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。A A．业主 B．总监理工程师 C．监理机构有关人员 D．承包商
监理员考试试题 一、单项选择题 1、大型建设工程由两个以上单位联合监理的，确定联合体资质等级的原则是：（ ） A．资质高的监理单位的资持等级 B．资质低的监理单位的资质等级 C．重新审定资质等级 D．由质量监督部门确定其资质等级 2、建设工程施工阶段监理过程中，当质量．进度．投资三者发生矛盾时，放在第一位的是：（ ） A．进度 B．质量 C．投资 D．按实际情况决定 3、第一次工地会议主持人应是：（ ） A．业主代表 B．承包商 C．总监理工程师 D．监理单位负责人 4、工程竣工验收的组织者一般是：（ ） A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．总监理工程师 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1、下列内容属于砌体质量控制点的是：（ ） A．皮数杆 B．沉降观测点 C．预留洞孔 D．预理件位置与数量 2、施工组织设计的审定：（ ） A．报业主审定 B．报项目监理部由总监理工程师组织监理工程师审定 C．报质量监督部门审定
D．对重大或特殊的工程报监理公司总工程师审定 3、建筑安装工程造价部分的费用组成是：（ ） A．工程直接费 B．税金 C．间接费 D．利润 4、当分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，正确的评定质量等级是：（ ） A．返工重做的不应评定质量等级 B．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅应评为合格 C．经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其量可评为优良 D．经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位认可能够满足结构安全和使用功能要求可不加固补强的，其质量可定为合格，但所在分部工程不应评为优良 三、判断题（每小题1分，共20分，正确用“√”，“X”） 1、进度超前不会对后续工作产生影响，故无须调整。（ ） 2、监理员工程计量时，不通知承包商参加，计量结果视为无效。（ ） 3、施工图预算是施工阶段对承包商进行工程付款的依据。（ ） 4、从投资预控的角度讲，监理工程师有权对施工图预算进行审查和管理。（ ） 5、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。（ ） 6、工程施工监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求，有权直接要求设计单位改正。（ ） 7、总监理工程师没有得到建设单位的准许之前，不得在合同上附加任何内容。即使是不可预见费的发生．工程变更．索赔的成立和支付等，都需要经过建设单位的同意。（ ） 8、对超额利润的索赔属于施工索赔。（ ） 四、填空题（每空1分，共30分） 1、建设工程监理应实行_______负责制。
建设领域专业人员监理员考试题库及真题 (最新分享附答案) 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要(B )。 A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D
A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表D．专业监理工程师
§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X） 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）
2012监理员考试模拟试题 一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题 意） 1、建设项目管理的服务主体是（）。 A．施工单位B．总承包单位 C．项目业主D．监理单位 2、工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（） A．服务性B．公正性 C．独立性D．科学性 3、项目的最终决策文件和设计依据是（） A．项目可行性研究报告B．监理大纲 C．建设合同D．招标文件 4、报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术活工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（） A．1年B．2年 C．3年D．.5年 5、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（）以上学历。 A．中专B．大专 C．本科D．研究生 6、管理跨度和管理层次的关系是（） A．管理跨度加大，管理层次就减少 B．管理跨度加大，管理层次也加大 C．管理跨度加大，管理层次没影响 D．管理跨度减小，管理层次没影响 7、合同法律的主体是（） A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人 B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的组织 C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 D．以自己的名义参与民事活动的经济实体 8、下列关于要约与承诺说法不正确的是（） A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B．撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
C．承诺的内容可以与要约的内容不一致 D．承诺须由受要约人向要约人作出 9、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（） A．1/2B1/3 C．2/3D3/4 10、因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。A发包人B承包人 C发包人和承包人D不能确定 11、下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（） A赔偿损失B支付违约金 C顺延工期D继续履行 12、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）A外部的、横向的控制B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制 13、关于质量体系描述不准确的一项是（） A质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B资源是质量体系的人事保证 C程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 14、在工程建设中起决定性作用的环节是（） A设计质量控制B施工质量控制 C监理质量控制D策划质量控制 15、下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（） A建筑安装工程费属于静态投资 B设备工器具购置费属于动态投资 C建设期利息属于动态投资 D固定资产投资方向调节税属于动态投资 16、工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是（） A设计阶段B建设项目发包 C施工阶段D项目竣工验收阶段 17、可行性研究报告是（）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。 A施工单位B项目业主