四川省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的。
A：经济措施
B：合同措施
C：组织措施
D：技术措施
E：自我评定
2、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是。
A：发包人负责检验，费用由发包人承担
B：承包人负责检验，费用由发包人承担
C：发包人负责检验，费用由承包人承担
D：承包人负责检验，费用由承包人承担
E：专业监理
3、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。
A：供货商
B：铁路运输部门
C：监理工程师
D：供货商和铁路运输部门
E：专业监理
4、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位
B．咨询单位
C．承包单位
D．伙伴单位
5、【例1．单选题】某工程的招标控制价为800万元，中标人的投标报价为777万元，施工图预算造价为780万元，则承包人的报价浮动率为。
A：0．04％
B：2．50％
C：2．88％
D：2．96％
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
6、GB／T19001--2008idt IS09001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其时，采用“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满意度。
A：科学性
B：完整性
C：有效性
D：决定性
E：工程变更单
7、实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在__。
A．项目决策阶段和设计阶段
B．设计阶段和施工准备阶段
C．施工准备阶段和施工阶段
D．施工阶段和竣工验收阶段
8、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性
B．安全性
C．可靠性
D．适用性
9、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由承担。
A：发包人
B：承包人
C：分包人
D：工程师与承包人共同
E：专业监理
10、《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为。
A：从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B：从订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C：从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止
D：从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止
E：专业监理
11、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是。
A：目标控制职能分工明确
B：权力集中、隶属关系明确
C：强化了各职能部门横向联系
D：可减轻总监理工程师负担
E：工程保险金
12、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6
B：23．6
C：23．8
D：24．0
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
13、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。
A：项目法人负责制度
B：招标投标制度
C：工程监理制度
D：合同制度
E：专业监理
14、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是__。
A．清水楼梯踏步
B．镶面大理石柱
C．地漏
D．垃圾道
15、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验
B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C：建议业主解除施工合同
D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
E：专业监理
16、【例4·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该。
A：提取全部材料，按实际交付数量付款
B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C：拒绝提前提货，拒付货款
D：提取全部材料，按订购数量付款
E：专业监理
17、下列不属于BIM的特点的是。
A：可视化
B：协调性
C：模拟性
D：不可出图性
E：工程保险金
18、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A：信息共享
B：不能独立存在
C：长期协议
D：协调机制
E：工程保险金
19、施工阶段，按照《建设工程监理规范》的规定，项目总监理工程师可将工作委托总监理工程师代表。
A：根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B：组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料
C：审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报
告，参与工程竣工验收
D：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
E：工程保险金
20、【例2·单选题】在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，除了之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。
A：工程设计
B：工程招标与设备采购
C：生产准备和调试验收
D：项目后评价
E：工程保险金
21、设计阶段进度控制的主要任务是。
A：工期控制
B：出图控制
C：施工控制
D：质量控制
E：自我评定
22、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应。
A：确定设计委托方式及设计合同形式
B：编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C：落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D：建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
E：自我评定
23、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B：仲裁事项可以通过默示的方式体现
C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效
E：专业监理
24、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费
B：企业管理费
C：研究试验费
D：材料费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
25、投资利润率是反映项目的重要指标。
A：负债能力
B：盈利能力
C：偿债能力
D：抗风险能力
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5
分）
1、【例5·多选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-14所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。
A：工作A
B：工作B
C：工作C
D：工作D
E：工作E
2、在监理规划编制完成后，应当对__进行审核。
A．监理工作内容和目标
B．监理工作依据
C．项目监理机构结构
D．投资、进度、质量控制方法
E．监理设施
3、组织活动应遵循的原理有__。
A．权责一致原理
B．要素有用性原理
C．主观能动性原理
D．规律效应性原理
E．动态相关性原理
4、__情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。
A．不可抗力
B．监理单位的过失
C．分包商违约
D．监理单位提出的索赔要求不能成立
E．承包商违约
5、某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明。
A：第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期
B：第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天
C：第10天结束检查时，工作E的实际进度会影响总工期
D：第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天
E：在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天
6、下列关于流水施工的表述中，正确的有__。
A．流水施工工期就是整个建设工程的总工期
B．划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C．流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
D．专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
7、质量数据的收集方法有__。
A．等距抽样
B．整群抽样
C．全数检验
D．随机抽样检验
E．分层抽样
8、后履行抗辩权的适用条件包括__。
A．合同中未约定履行顺序
B．合同中约定了履行顺序
C．由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D．应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E．经营状况严重恶化
9、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A：垂直运输机械作业人员
B：钢筋作业人员
C：爆破作业人员
D：登高架设作业人员
E：起重信号工
10、设立监理股份有限公司可以采取方式。
A：认缴设立
B：发起设立
C：募集设立
D：合作设立
E：独资设立
11、下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有。
A：监理实施细则
B：质量事故报告及处理意见
C：分包单位资质材料
D：有关进度控制的监理通知
E：费用索赔报告及审批
12、下列费用不属于建设项目动态投资的是。
A：勘察设计费
B：建设期贷款利息
C：新开征税费
D：建设单位管理费
E：汇率变动部分
13、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，其特点是。
A：时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B：时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系
C：横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D：横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间
E：横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象14、FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是__。A．合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意
B．争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为
C．争端裁决委员会不需要常驻工地
D．争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担
E．未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见
15、采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有。
A：以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价
B：按照预算定额确定综合单价
C：确定分包工程费
D：按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动
E：按有关部门规定计算规费和税金
16、某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有（）。
A.有多个终点节点
B.有多个起点节点
C.工作代号重复
D.有多余的虚工作
E.节点编号有误
17、【例1·多选题】子单位工程的划分一般可根据工程的等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。A：规模
B：专业类别
C：建筑设计分区
D：使用功能的显著差异
E：结构缝的设置
18、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则__。
A．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担
B．承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C．承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励
D．如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
E．如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任
19、工程质量的特点主要有。
A：质量波动大
B：质量隐蔽性
C：终检局限性
D：复杂性
E：影响因素多
20、保险人可以对__带来的损失不负责赔偿。
A．设计原因
B．自然事件
C．原材料缺陷或工艺不善
D．自然磨损
E．维修保养费用
21、为了使建设工程数据库能够真正发挥作用，在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有__。
A．数据积累
B．数据修正
C．数据调整
D．建立编码体系
E．数据分析
22、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有。
A：编制监理进度计划
B：编制工程项目总进度计划
C：进行工期目标和进度控制决策
D：编制详细的出图计划
E：进行环境及施工现场条件的调查和分析
23、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。
A．关键线路
B．工程内容进度
C．非关键线路
D．工作内容进度
E．工程总进度
24、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。
A：分部分项工程量清单计价
B：措施项目清单
C：其他项目清单
D：规费项目清单
E：风险费用清单
25、目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了重要变化，其主要是实行了__。
A．项目决策咨询评估制
B．投资包干责任制
C．工程招标投标制
D．建设工程监理制
E．项目法人责任制
1.单选题【本题型共60道题】 1.工程进度款的结算方式为()。 A．按月结算与支付 B．按季结算与支付 C．按半年结算与支付 D．按一年结算与支付 2.屋面细石混凝土防水层表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查，其允许偏差为（） A．2mm B．3mm C．4mm D．5mm 3.围护墙侧向土压力监测点，在平面布置上基坑每边不宜少于（）个监测点。竖向布置上监测点间距宜为（），下部宜加密。 A．1、2-5m B．1、3-5m
C．2、2-5m D．2、3-5m 4.对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。 A．事先分析可能造成质量问题的原因 B．事先分析施工过程中的关键工序 C．分析施工过程中的薄弱环节 D．分析施工过程中质量不稳定的工序 5.清水混凝土产生表面泌水现象的原因不包括() A．含砂量高 B．气温低 C．外加剂配料不当 D．坍落度太大 6.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是() A．可以作为承重结构材料 B．可以作为非承重结构材料
C．各项指标应优于B06级 D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能7.以下()不属于专项检测的业务内容。 A．桩的承载力检测 B．简易土工试验 C．硅酮结构胶相容性检测 D．混凝土、砂浆现场检测 8.屋面细石混凝土防水层混凝土水灰比不应大于（） A．0.4 B．0.6 C．0.55 D．0.45 9.直螺纹连接抗拉强度试验中，如果有1个试件的强度不符合要求，则() A．验收批合格 B．验收批不合格
C．取3个试件进行复检 D．取6个试件进行复检 10.根据国家现行的管理制度，房屋建筑工程及市政基础设施工程验收合格后，尚需在规定的时间内，将验收文件报（）备案。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．政府管理部门 11.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人 B．监理单位 C．建设单位 D．安全质量监督机构 12.分包工程承包人就施工现场的安全向()负责。 A．分包工程发包人
目 录 1一般规定 1.1定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 法律和语言 1.5 文件优先次序 1.6 合同协议书 1.7 权益转让 1.8 文件的照管和提供 1.9 延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包人文件 1.11承包人使用雇主文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 2雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 2.5雇主的索赔 3工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示
3.4工程师的替换 3.5确定 4承包人 4.1承包人的一般义务 4.2履约担保 4.3承包人代表 4.4分包人 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 4.7放线 4.8安全程序 4.9 质量保证 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.12不可预见的物质条件 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场道路 4.16货物运输 4.17承包人设备 4.18环境保护 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 4.21进度报告 4.22现场保安 4.23承包人的现场作业 4.24化石 5指定的分包人
5.1“指定的分包人”的定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包人付款 5.4付款证据 6员工 6.1员工的雇佣 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供设施 6.7健康和安全 6.8承包人的监督 6.9承包人人员 6.10承包人人员和设备的记录 6.11无序行为 7生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地(矿区)使用费 8开工、延误和暂停 8.1工程的开工 8.2竣工时间
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
如何约定施工合同中的预付款 在建设工程施工合同中，工程预付款是指在工程开工前，发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款，其主要用于购买工程所需的材料和设备。从业主角度看，支付工程预付款存在着一定的风险； 但从承包人角度看，如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资，实际上也就是将风险转移给了承包方，这对承包方来讲，是不能轻易答应的。那么怎样才能合情合理地在施工合同中约定支付工程预付款的条款呢？应注意以下几点： ――工程预付款的额度 建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的50％但也不能低于30%，大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的20％，安装材料用量较大的工程可以适当增加。 ――工程预付款的扣回时间和方式 工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定，如约定：“在完成年工程量总造价××％（以发包方代表签字确认的工程量报告为准）后的每月里，按每月工程进度款的××％扣回。在完成年工程量的××％扣完。”――运用担保手段降低风险 工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而不被挪作他用，防止承包方收到工程预付款后不能按时进场施工，发包方可以在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行
监督的办法。比如，规定特定的查帐方式或要求承包方提供购买材料的合同和发票等。另外如果支付的工程预付款数额较大，双方还可以协商约定承包方接受工程预付款的同时向发包方提供银行保函。当然，承包方也可以向业主要求出具支付保函。
工程监理人员考核试题 项目名称：姓名：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共20分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A ） A. 外部的、横向的控制 B. 内部的、横向的控制 C. 外部的、纵向的控制 D. 内部的、自身的控制 2、关于质量体系描述不准确的一项是（B ） A.质量体系包括组织机构、程序、过程和资源4个部分 B.资源是质量体系的人事保证 C.程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件 D.过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3、在工程建设中起决定性作用的环节是（A ） A. 设计质量控制 B. 施工质量控制 C. 监理质量控制 D. 策划质量控制 4、监理工程师控制质量的目的是(A ) A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益 C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 5、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有（C ）和确定工期和后续工作的限制条件。 A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理 C.分析进度偏差对工作及总工期的影响 D.实际进度与计划进度的对比 6、从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( A )。 A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性 C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作 7、在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑(A )。 A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标 C．质量最优目标 D．经营效益目标 8、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（C ）。 A．下达《工程暂停令》B．责令不得用于工程重要部位 C．责令做出标识，限期清除出场D．责令限期修补合格后备用 9、根据材料信息和保证资料的具体情况，( C )应采用全检进行材料的检(试)验。 A．当材料的性能不清楚时 B．对材料质量保证资料有怀疑时 C．对重要部位的材料 D．对成批生产的构配件 10、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为（B ）。 A．承包人应获得工期顺延和费用补偿
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
说实话，这个问题前天我就看到了，但是总觉得问题比较大，涉及的方方面面比较多，当时在忙别的，不能及时整理回答，今天有点时间，试着回答一下，希望能是您所需要的。其实这个问题一直是业界在讨论的和实践中不断加深理解的问题。 这里，就1999年的FIDIC《施工合同条件》和我国1999 年版《建设工程施工合同(范本) 》从结构体系、施工期、监理工程师权限、合同款支付等几方面进行比较分析，,提出了一些粗浅的看法，交流学习，希望互相切磋，共同提高。 1 FIDIC《施工合同条件》与建设部《建设工程施工合同》的相同点：两者的总体结构一致。FIDIC《施工合同条件》(以下简称FIDIC) 由3 部分组成:协议书、通用条件和专用条件。通用条件和专用条件均由20 条主要条款组成,相互对应、互为补充。构成合同内容结构完整、思想体系一致的世界通用合同条件。合同条件后附有一些附件,如争端裁决决议书、各类担保、投标函、合同协议书等标准格式。 《建设工程合同(示范文本) 》(以下简称《示范文本》) 也分为3 部分:协议书、通用条款和专用条款。通用条款分11 个部分,共47 个条款,173 个子款。专用条款的内容、编号与通用条款相对应。合同条件后有3 个附件,分别是承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。《示范文本》在条款上借鉴了国际施工合同范本FIDIC 的经验,如延用了FIDIC 中的“工程师”的称谓及其职责,索赔程序、双向索赔制度等。同时反映了国际建设工程惯例,增加了工程担保条款和有关保险的内容,使之成为工程项目建设中不可缺少的部分。尽管还不完善,已是一大进步了,充分体现了我国合同管理的思想与国际接轨。 2 两者都突出了项目管理的三大控制。 两者基本都是按照工程进度的过程展开:如进度控制条款包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段进度控制等,质量控制条款包括材料、设备、中间及隐蔽工程验收、试车、工程竣工验收、保修期质量控制等,投资控制条款包括工程预付款、工程进度款、变更工程付款、竣工结算、质量保修金等。 3 FIDIC《施工合同条件》与建设部《建设工程施工合同》的不同点。 1）合同的完备性不同。 FIDIC 更加完备,如第2. 4 条对业主的资金安排,第6 条对职员和劳工(雇佣、工资标准和劳动条件、劳动法、工作时间、为职员和劳工提供的设施、健康和安全、监督等) ,第7 条对永久设备、材料和工艺(实施方式、样本、检查、检验、拒收、补救工作、拥有权、矿区使 用费等) 都做了详细的规定,而我国《示范文本》对这些内容都没有说明。 2 ）施工期的规定不同。 FIDIC 规定实际施工期是从发出开工令,到工程师根据合同规定认为的实际完成时间,并在移交证书 中写明《; 示范文本》规定实际施工期是自开工日期到实际的竣工日期。而实际的竣工日期是指如果工程通过验收检验,承包商递交竣工报告的日期。综合第32. 2 条“发包人收到竣工验收报告后28 天内组织有关单位验收,并在验收后14 天内给予认可或提出修改意见”,从中可以看出《, 示范文本》对实际竣工日期的确定,取决于两个因素:一是承包人提交竣工报告,一是发包人对工程的修改意见。而这两个因素都常难以确定,即使是确定的,也还有一个28 天加14 天的不属于承
2017年监理工程师三控考试真题参考答案 一、单项选择题( 共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是( C )阶段。 A决策 B勘察 C施工 D设计 参考答案：C 2建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起( A )日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 A15 B20 C25 D30 参考答案：A 3涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经( D )审批后方可实施。 A建设单位 B监理单位 C设计单位 D原施工图审查机构 参考答案：D 4根据建设工程质量管理条例，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程( D ) A材料生产厂家 B保修期限 C材料供应单位 D合理使用年限 参考答案:D 5监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的( B )。
A科学性和价值 B有效性和效率 C创造性和价值 D管理水平和效率 参考答案：B 6关于监理单位质量方针的说法，正确的是( C )。 A质量方针应自管理者代表制定 B质量方针应自技术负责人制定 C质量方针应自最高管理者发布 D质量方针应自管理者代表发布 参考答案：C 7关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是( B )。 A工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D工程项目质量控系统境不随项目管理机构的解体而诮失 参考答案：B 8下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是( C )。 A极差 B标准偏差 C均值 D变异系数 参考答案：C 9工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是( B )。 A调查表法 B分层法 C排列图法
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员
13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析
FIDIC施工合同条件 (红皮书） 引言 国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：
1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction) 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。 2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。 3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) 适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。 4、合同的简短格式(Short Form of Contract) 推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。 建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。 FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。 说明 FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。 本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。 本版的通用条件是基于下列情况编写的： （i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定； （ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入； （iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为： （a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便； （b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。 例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。 本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。
读者来信 耿律师你好！我是一家建筑企业的负责人，我公司最近承建了某企业的一工程，为避免风险我公司要求该企业在工程开工前预付一笔工程款，那么我公司应如何在合同中与该企业约定呢？在合同约定中应注意哪些问题呢？请耿律师指教。 耿律师支招 在建设工程施工合同中，工程预付款是指在工程开工前，发包方按当年预计完成工程量造价总额的一定比例预先支付承包方的工程材料款，其主要用于购买工程所需的材料和设备。虽然从业主角度看，支付工程预付款存在着一定的风险，但从承包人角度看，如果发包方完全不支付该款而要求承包方垫资，实际上也就是将风险转移给了承包方，这对承包方来讲，是不能轻易答应的。那么怎样才能合情合理地在施工合同中约定支付工程预付款的条款呢？ 我认为应注意以下几点：一、工程预付款的额度。建筑工程的预付款一般不宜超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的50％但也不能低于30％，大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程，可以适当增加比例。安装工程一般不宜超过当年安装工程量的20％，安装材料用量较大的工程可以适当增加。二、工程预付款的扣回时间和方式。工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。折回或折抵的方式与比例应在合同中明确约定，如约定：″在完成年工程量总造价××％（以发包方代表签字确认的工程量报告为准）后的每月里，按每月工程进度款的××％扣回。在完成年工程量的××％扣完。″三、运用担保手段降低风险。工程预付款支付的时间一般不迟于约定的开工日期前7天。为了能让工程预付款全部用于工程中而不被挪作他用，防止承包方收到工程预付款后不能按时进场施工，发包方也会在合同中约定由发包方对工程预付款的使用情况进行监督的办法。比如，规定特定的查帐方式或要求承包方提供购买材料的合同和发票等。另外如果支付的工程预付款数额较大，双方还可以协商约定承包方接受工程预付款的同时向发包方提供银行保函。当然，承包方也可以向业主要求出具支付保函。 一般来说，承发包双方如果能按以上三点要求，对工程预付款的数额及扣回方式进行合理约定，并能够采取有效措施切实履行这些约定，发包人支付工程预付款的风险和承包人被拖欠工程款的风险都是可以降低到合理的程度。
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
?单选题【本题型共 ?道题】 ? ?给水排水构筑物基坑开挖冬期施工时，应采取?）。 ??．防渗措施? ??．防晒措施? ??．降温措施? ??．防冻措施? ?下列??不属于天然气。 ??．纯气田天然气? ??．石油伴生气? ??．油制气? ??．煤矿矿井气? ?液化石油气由液态转为气态时，体积会增加??。 ??． ??????倍?
??． ??????倍? ??． ???????倍? ?道床混凝土强度达到设计要求（）以上，放可行驶轨道车或承重。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到???以上时，方能进行切割或锯切。 ??． ?? ??． ?? ??． ?? ??． ?? ?给水管道压力试验相对于预应力混凝土管，其工作压力≤ ???时，试验压力为?????为工作压力?
??． ???? ??． ???? ??． ????? ??． ???? ?从目前国内外地下车站采用的施工方法来看，主要有??、盖挖法和暗挖法三种。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖顺做法? ??．盖挖顺做法? ??．盾构法? ???法是先明挖至车站顶板底面标高后，即完成顶板结构施工，并恢复道路交通。然后在顶板保护下自上而下逐层开挖并同时完成车站主体结构直至底板。 ??．明挖顺作法? ??．暗挖法? ??．盖挖顺作法? ??．盖挖逆作法? ?路侧绿化带宽度大于 ?时，可设计成开放式绿地，开放式绿地中，绿地用地
面积不得小于该绿化带总面积的?? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??． ??? ??基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到??的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形。 ??．加固? ??．支撑? ??．保护? ??．平衡? ??城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于??为宜。 ??． ?? ??． ???
篇一：fidic施工合同条件2010 施工合同条款 通用条款 2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 fidic 2010版权所有多边发展银行协调版国际工程师联合会 通用条款 目录 1.一般规定 1.1定义 1.2解释 1.3通信交流 1.4法律和语言 1.5文件优先次序 1.6合同协议 1.7权益转让 1.8文件的照管和提供 1.9拖延的图纸和指示 1.10业主使用承包商文件 1.11承包商使用业主的文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共通过的和各自的责任 1.15银行检查和审计 2业主 2.1进入现场的权力 3.2许可，执照,或批准 4.3业主的人员 5.4业主的资金安排 2.5 业主的索赔 6.工程师 6.1.工程师的职责和权力 6.2.工程师的授权 6.3.工程师的指示 6.4.工程师的撤换 6.5.决定 7.承包商 7.1.承包商的一般义务 7.2.履约担保 7.3.承包商的代表 7.4.分包商4.5 分包合同利益转让 4.6 合作 4.7 放线 4.8 安全程序 4.9 质量保证 4.10 现场数据
4.11 中标合同金额的充分性 4.12 不可预见的外界条件 4.13 道路通行权和设施 4.14 避免干扰 4.15 进场路线（进厂通路） 4.16 货物的运输 4.17 承包商的设备 4.18 保护环境 4.19 电，水，气 4.20 业主的设备和免费提供的材料4.21 进度报告 4.22 现场保安 4.23 承包商的现场作业 4.24 化石 8.指定的分包商 8.1.指定分包商的定义 8.2.对指定的反对 8.3.给指定分包商的支付 8.4.付款证据 9.职员和劳工 9.1.职员和劳工的雇佣 9.2.工资标准和劳动条件 9.3.为业主服务的人员 9.4.劳动法 9.5.工作时间 9.6.为职员和劳工提供的设施 9.7.健康和安全 9.8.承包商的监督 9.9.承包商人员 9.10.承包商人员和设备的记录9.11.妨碍治安的行为 9.12.外国职员和劳工 9.13.食物供应 9.14.水供应 9.15.病虫害治理措施 9.16.酒或药品6.17 武器和弹药6.18 节日和宗教 6.19 丧葬安排 6.20 禁止强迫劳工 6.21 禁止童工 6.22 工人雇佣记录 6.23 工人的组织 6.24 禁止歧视，机会平等 10.设备，材料，和工艺 10.1.实施方式 10.2.样本 10.3.检查
2017 年监理工程师《三控》考试真题 、单选题，每题 1分，共 80 分 1. 工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ A. 决策 B.勘察 C.施工 2. 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（ 建设刑侦主管部门备案。 A. 15 B.20 C.25 3. 设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（ ）审批后方可实施。 A. 建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D .原施工图 审查机构 4. 根据《建设工程质量管理条例》 ，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程 （）。 A. 材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合 理使用年限 5. 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（ ）。 A. 科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D . 管理水平和效率 6. 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（ ）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7. 关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B. 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D ．工程项目质量控制系统不 随项目管理机构的解体而消失 8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9. 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行 分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（ ）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10. 采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11. 采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的 关系为（ ）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12. 工程开工前，施工图纸会审会议应由（ ）主持召 开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13. 经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（ ）签字。 ）阶段。 D.设计 ）日内，向工程所在地县级以上人民政府 D.30
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
2015年监理工程师真题及参考答案 《建设工程监理案例分析》 （一） 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图2015-1-1所示。 事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。 事件3：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。 事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验 【问题】 1．指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型，说明其主要优点． 2．指出事件2中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。 3．写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。 4．指出事件4中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。 （二） 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：开工前，项目监理机构审查施工单位报送的上程开工报审表及相关资料时，总监理工程师要求：首先由专业监理工程师签署审查意见，之后由总监理工程师代表签署审核意见。总监理工程师依据总