新建住宅供配电工程
建设协议
工程名称：
甲方：
乙方：
协议编号：公变—
目录第一章工程基本情况
第一条工程概况
第二条工程内容
第三条工程费用
第四条材料和电气设备
第五条协议工期
第二章双方的义务
第六条甲方义务
第七条乙方义务
第三章工程质量
第八条工程质量要求
第四章违约责任
第九条甲方的违约责任
第十条乙方的违约责任
第五章争议的解决
第十一条纠纷解决办法
第六章协议的变更、转让和终止
第十二条协议变更
第十三条协议转让
第十四条协议终止
第七章附则
第十五条协议生效
第十六条文本和附件
第十七条特别约定
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《建设工程勘察设计管理条例》、《西安市新建住宅供配电设施建设管理办法》、《西安市新建住宅供配电设施建设技术导则》和西安市物价局《关于新建住宅供配电设施工程建设费有关问题的函》等有关法律、法规、规章及国家和电力行业相关标准，并结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务，经双方协商一致，订立本协议。
第一章工程基本情况
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：从上级公共电源网接入点至各新建住宅区楼内总配电间（箱、柜）前、新建住宅计量装置（含表箱）的设计、材料和设备的购置、安装、调试等；上级公共电源网接入点至住宅区内公共设施用电和需求容量在100kVA以下的经营性用电的计量装置（按《技术导则》第四款第十条要求：住宅区范围内公共设施用电计量装置应设在公变配电室）的设计、材料和设备的购置、安装、调试等；与工程相关的远程抄表装置系统等。
第二条工程内容
1、本工程范围内配置容量按照《西安市新建住宅供配电设施建设技术导则》按下列第种情况选择：
（1）、主电源配置容量 kVA，第二路电源为一、二级负
荷配置容量 kVA。
（2）、配置容量由乙方依据甲方后期提供的建筑户型面积户数及公建面积另行计算。
2、电气设备及材料以本工程电气设计施工图所列为准。
第三条工程费用
1、本工程费用按照建筑面积计算收取，即：依据《建设工程规划许可证》核定的总建筑面积及项目详规总平面图所列数据计算应缴纳供配电设施建设费。
2、标准：
A类【商品房】：供配电设施建设费每平方米95元。
B类【经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、城中村（棚户区）】：供配电设施建设费每平方米76元。
C类【别墅。低密度联排高档住宅、城镇居民自建房】（据实结算类）：供配电设施建设费暂按每平方米95元收取。
3、建设费收取：
本工程计费按类/ 类混合执行。
项目总建筑面积平方米，
计费总面积暂定平方米，总计费用暂定为
（大写）人民币：仟佰拾万仟佰拾元角分（￥）。
第一次付款，计费总面积*缴费标准*10%计：
（大写）人民币：仟佰拾万仟佰拾元角分（￥）。在签订本协议后15个工作日内收取。
第二次付款，按以下第种情况选择：
（1）一次性建设的：计费总面积*缴费标准*80%计
（大写）人民币：仟佰拾万仟佰拾元角分（￥）。在设计审查通过后15个工作日内收取。（2）分期建设的：本期建筑面积*缴费标准*80%计：
（大写）人民币：仟佰拾万仟佰拾元角分（￥）。在设计审查通过后15个工作日内收取。
后期开发建设面积的建设费收取由双方以附件形式签订。
（3）据实结算的：按工程预算支付至工程预算金额的90%计：在工程预算确定后15个工作日内收取。
4、建设费的结算：
（1）本工程最终计费面积的确定：依据房管部门认可的有资质的测绘单位在主体落架后进行测量。根据提供的当地房管部门核准的“商品房销售许可证”、“商品房销售面积（预测）审核分层通知书”等相关文件核算面积，确定最终建设费总额。
（2）依据本条第3款两次付款数额及最终建设费总额结算，在本工程正式供电前结清。
（3）对分期建设的结清本期尾款。
（4）据实结算类按工程决算在供电前结清尾款。
5、甲方付款时，乙方应提供等额合法的税务发票给甲方。
第四条材料和电气设备
本工程所需材料和电气设备均由乙方组织采购，乙方应按照技术导则编制招标文件，组织招标、签订并履行合同。乙方应将电气材料
和电气设备的技术资料复印件提交监理人备案。
乙方所采购的电气设备必须具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证、产品合格证、认证证书、型式试验报告。其他材料须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，乙方应对其质量负完全责任，如有不合格的材料和制品，乙方必须负责更换并承担费用。
第五条协议工期
1、符合电气设施安装条件之日起计划工期：天。
计划竣工日期：年月日，以保证供配电设施与建设项目同步投入使用。
2、对分期建设的以附件形式签订后期的协议工期。
3、如遇下列情况，工期相应顺延：
（1）现场施工条件或设计发生变化，工程量增加。
（2）不可抗力（指政府行为、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非双方造成的爆炸、火灾、以及风、雨、雪、洪、地震、高温等自然灾害）。
（3）施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙需处理时。
（4）甲方未按协议约定付款。
（5）甲方未按约定期限提供本项目规划红线内电力通道、供配电设施用房或虽按期提供但经乙方验收不合格。
（6）甲方未及时支付本项目规划红线外施工所发生的路由费用（含挖占道路赔偿、破路赔偿、青苗赔偿、绿化赔偿等）。
（7）非乙方原因引起的延期。
若因以上原因开工日期推迟，竣工日期相应顺延。
乙方在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，甲方代表在收到报告3天内予以确认、答复，逾期不答复，乙方即视为延期要求已被确认。
第二章双方的义务
第六条甲方义务
1、办理供配电设施建设的土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使本工程施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、配合办理供配电设施建设等相关手续，承担施工过程中项目规划红线外所发生的路由费用（含道路挖占赔偿、破路赔偿、青苗赔偿、绿化赔偿等）；承担规划红线内的电力通道所需的土建设计、施工费用（含高、低压电缆沟及桥架等），承担规划红线内供配电设施用房的土建设计、施工费用（含装修、门窗、照明、排水、通风、消防系统、构筑件、预埋件、基座等），并按期提供配电设施用房和通道。
3、负责组织供配电设施的楼内布线建设，即：各新建住宅楼内配电间（柜、箱）及由楼内配电间（柜、箱）至楼内各层住宅计量装置之前的布线的设计、设备材料及施工、调试等，竣工后由乙方验收；承担依据电气设计图纸及乙方确定的用于贸易结算的电能计量装置馈出的所有低压回路布线的设计、设备材料及施工、调试等费用。
4、对供配电设施建设期间水、电等使用提供便利；开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
5、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；隐蔽工程覆盖前，甲方应进行自检，并通知乙方进行中间检查。
6、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、并承担有关费用。
7、甲方未能履行前款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方误工费。
8、按协议约定缴纳新建住宅供配电工程建设费；提供高可靠性供电的容量按照现行文件标准缴纳执行。
第七条乙方义务
1、组织完成项目设计招标、施工招标、物资招标、监理招标。
2、按照设计方案组织建设、验收，保证工程质量。
3、确保新建住宅的供配电设施建设进度和按时供电，以保证新建住宅项目按期顺利交付。
4、做好项目场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
5、遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续。
6、已竣工工程未投运前，乙方负责已建设完成工程的保护工作。
7、乙方未能履行前款各项义务，导致工期延误或给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方相关损失。
第三章工程质量
第八条工程质量要求
1、工程质量验收按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求执行。
2、乙方应将其准备进行验收的日期提前通知甲方，除非另有协议，甲方应在接到乙方通知后14天内（含本数）将其确定的验收日期通知乙方。验收按甲方在通知中确定的日期进行，各环节的后应在本阶段的缺陷消除完成后进行。不满足验收条件的，不得报验。
3、因乙方原因造成工程质量达不到验收标准的，甲方有权要求乙方返工或修改，直至符合要求为止。检查合格后又发现质量问题时，仍由乙方承担责任，进行返工、修改。因返工、修改造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。
4、本工程红线内的供配电设施土建部分及楼内布线，甲方应依据本工程设计图纸按照国家标准进行建设，保证工程质量；乙方有权在建设过程中对隐蔽工程进行中间检查。
5、因甲方原因造成工程质量达不到验收标准的，甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和（或）工期延误。
第四章工程质量
第九条甲方的违约责任
1、在履行协议过程中发生的下列情形，属甲方违约：
（1）甲方未能按约定支付建设费，或拖延、拒绝导致付款延误的；
（2）甲方负责组织建设的红线内供配电设施土建部分及楼内布
线，经乙方验收不合格的；甲方负责整改并承担违约责任，由乙方再次验收，造成工期延误的；
（3）甲方原因造成停工的；
（4）甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行协议的；
（5）甲方不履行协议约定其他义务的。
2、乙方有权暂停施工
甲方发生除本条第1款第（4）条以外的违约情况时，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后的28天内（含本数）仍不履行义务，乙方有权暂停施工，并通知监理人，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误的责任。
3、甲方违约解除协议
（1）发生本条第1款第（4）条的违约情况时，乙方可书面通知甲方解除协议。
（2）乙方暂停施工28天后（含本数），甲方仍不纠正违约行为的，乙方可向甲方发出解除协议通知。但乙方的这一行动不免除甲方承担的违约责任，也不影响乙方根据协议约定享有的索赔权利。
第十条乙方的违约责任
1、在履行协议过程中发生的下列情况，属乙方违约：
（1）乙方使用了不合格材料或电气设备，工程质量达不到标准（设计）要求；
（2）乙方未能按协议进度计划及时完成协议约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（3）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行
协议；
（4）乙方不按协议约定履行义务的其他情况。
2、对乙方违约的处理
（1）乙方发生本条第1款第（3）条违约情况时，甲方可通知乙方立即解除协议；
（2）乙方发生本条第1款第（3）条约定以外的其他违约情况时，监理人可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
3、乙方违约解除协议
监理人发出整改通知28天后（含本数），乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除协议的通知。但甲方的这一行动不免除乙方承担的违约责任，也不影响甲方根据协议约定享有的索赔权利。
第五章争议的解决
第十一条纠纷解决办法
双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。
1、若争议经协商仍无法解决的，按以下第种方式处理；
（1）仲裁：提交，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向所在地人民法院提起诉讼。
2、在争议解决期间，协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第六章协议的变更、转让和终止
第十二条协议变更
1、协议履行中发生下列情形，双方应协商修改协议相关条款：
（1）新建住宅项目名称改变。
（2）增加或减少供电容量。
（3）违约责任调整。
2、协议如需变更，按以下程序进行：
提出方向协议相对方提出变更协议请求，双方就协议变更协商达成一致意见。
第十三条协议转让
未经双方同意，任何一方均不得擅自将协议转让他人。
第十四条协议终止
发生以下情形时协议终止：
1、甲方主体资格丧失或依法破产。
2、协议依法解除。
第七章附则
第十五条协议生效
协议经双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。工程竣工，双方结算并付清全部建设费后完成供电，协议自行终止。
第十六条文本和附件
1、本协议正本份，副本份。甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
2、本协议如有未尽事宜，经甲乙双方协商确认后以附件形式签订且与本协议具有同等法律效力。
第十七条特别约定
本特别约定是对协议其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。
1、本工程用电容量在100kVA以上的经营性用房所需总容量，由
甲方及时提供，便于乙方将其纳入本工程总配电容量，及时确定本工程的总体供电方案。
2、从上级公共电源网接入点至新建住宅计量装置为分界点；
从上级公共电源网接入点至住宅区内公共设施用房计量装置为分界点；
从上级公共电源网接入点至住宅区内用电容量在100kVA以下的经营性用房的计量装置为分界点。
3、工程质保后续运维
乙方负责保障供配电设施（从上级公共电源网接入点至新建住宅计量装置、从上级公共电源网接入点至住宅区内公共设施用房和用电容量在100kVA以下的经营性用房的计量装置）的完好和运行正常。
4、计量装置馈出线运维
（1）新建住宅计量装置馈出线由产权人委托或自行负责管理。
（2）住宅区公用设施用电采用公用变电站220V/380V供电的，住宅区范围内公共设施计量装置馈出线由业主委员会委托小区物业管理企业或其他小区自管组织维护管理。
5、供配电设施投运后，规划红线内供配电设施用房、土建（高、低压电缆沟）由产权人负责维修。
6、供配电设施投运后，乙方应将以下事项及时通告：
（1）计划检修，提前7天通知。
（2）临时检修，提前24小时通知。
签署页
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：授权代表（签字）：
签订日期：签订日期：
地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
税号：税号：
目录 前言 本教材主要讲述：依据《中华人民共和国招标投标法》、国际规则和惯例，结合《FIDIC》编制的1987年第四版和1999年第一版施工合同条件，以云南省鲁布革水电站、福建省水口水电站、四川省二滩水电站和河南省小浪底水利枢纽工程等建设项目为案例，讲解建设工程项目实施阶段的招标投标和合同管理，其重点为建设工程项目的合同管理。 一、建设工程项目合同管理现状 二、建设工程项目实施方面的WTO基本规则 三、项目管理的基本概念 第一章项目法人在建设工程项目实施阶段的地位和责任 第一节概况 一、我国建设管理体制改革的现状 二、推行建设项目法人责任制 三、推行建设项目法人责任制的必要性 第二节项目法人 一、项目法人的地位 二、建设项目法人单位的组织形式 三、项目法人的主要职责 第三节项目法人在合同管理中的各方关系 一、项目法人与主管部门的关系 二、项目法人与贷款单位的关系 三、项目法人（发包人）与承包人的关系 四、项目法人（发包人）与工程师的关系 五、工程师与承包人的关系 六、发包人与勘察设计单位的关系 七、发包人与分包人的关系 八、发包人与指定分包人的关系 九、其他关系 第四节在项目合同管理中合同当事人的权利、义务、责任和风险 一、发包人（项目法人或称业主） 二、承包人（也称承包商或承建单位） 第二章建设监理概论 第一节概述 一、建设工程项目的监理概念 二、当前建设监理工作存在的问题 第二节工程师在项目建设实施阶段的主要任务 一、项目招标 二、项目合同管理 第三节工程师（我国称监理工程师）在合同管理中的作用和地位 一、工程师的作用 二、工程师的地位 第四节工程师的主要职责和权力 一、工程师的职责 二、工程师的权力 第五节监理工作的基本原则和注意的问题
目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)
3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于，它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件，与合同具有同等法律效力，在规范签订后，各方应按时交换资料，满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求，负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中，为使认证工作进度满足交货进度，买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作，确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准，因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期，由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可，卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异，则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜，双方友好协商解决。
2.系统运行条件 2.1安装地点：室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度：最高气温＋40℃ 最低气温－25℃ 2.4相对湿度：月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准
合同编号： 建设工程施工合同（示范文本） 建设单位： 项目名称：
填写说明 一、本合同适用于烟草企业作为发包人且项目预算额在200万元以下的建设工程施工项目。 二、本合同当事人为双方，若合同当事人超过两方时，请参照本文本另行起草。 三、本合同书未尽事项，可由合同双方在特别约定条款中进行补充，特别约定条款与其他条款不一致的，在效力上优于其他条款。 四、使用本合同书时约定无需填写的条款，应在条款划线空白处注明“无”等字样。 五、本合同书的签订日期由合同双方商定后统一填写于合同第一段，双方签章时无须在签字页填写签章日期。 六、本合同书签订地点统一参照甲方所在地填写，具体应填写到县（市/区） 七、本填写说明是为便于合同使用者填写合同书条款而制作，不作为合同书应有组成部分，打印合同书时不应打印本填写说明。
合同签订日期：年月日 合同签订地点：市区(县/市) 发包人： 地址： （以下称为甲方） 承包人： 地址： （以下称为乙方） 鉴于项目工程建设需要，本合同甲方委托乙方承包本建设工程施工事项，乙方表示接受。双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。 本合同签订依据为下列第项： （1）甲方委托（招标代理机构）对项目进行招标采购（招标编号：）的招标结果，以及本项目的招标文件和中标人投标文件。 （2）甲方就本施工合同所涉及的内容进行了磋商谈判，根据甲方提供的文件，乙方提交了响应文件，并以一定形式被确定为本施工项目的承包人。 第一章定义 1.1 甲方：指，是本工程建设项目的发包人，即具有本建设工程项目发包主体资格和支付工程价款能力的单位。 1.2 乙方：指，是本工程建设项目的承包人，即被甲方接受，具有承包该项目工程施工所需级资质的施工单位。
补充合同 移交方（甲方）：山东金悦建设集团有限公司 接管方（乙方）：山东腾远建材科技股份有限公司 为维护甲乙双方共同利益，保证安全可靠用电，根据有关法律法规，甲乙双方友好协商，达成以下协议： 一、经甲乙双方共同确认移交的电力设施统计如下： 800KVA箱式变电站两台，400KVA箱式变电站一台， 户外开闭所一台，附件及工具一套（见附录一）。 甲方借给乙方250KVA箱式变电站一台，附件及工 具一套（见附录二）临时使用，如甲方需要，乙方 必须无条件归还给甲方。. 二、配电设施产权归属： 第一条所列的电力设施，全部由甲方投资建设，产 权归甲方所有。 三、移交后乙方的责任： 1、自移交之日起，甲方将以上已完成的运行良好 的电力设施交由乙方全面管理并负责，乙方负 责移交后的设施维护，维修，看护与管理。 2、在使用过程中，由于乙方使用方法及管理运行
不当等人为破坏（如超负荷运行）或不可抗力 的自然灾害因素造成事故，与甲方无关，由乙 方承担全部责任，并赔偿甲方损失。 3、乙方接管后，所产生的电力消耗均由乙方使用， 电费由乙方全部缴纳与甲方无关。 四、乙方不再租用甲方设施时，需全部归还甲方第一条 所列电力设施及附件。 五、合同生效： 第一条所列设施均在二零一五年十一月四日挂表 及送电，经乙方验收合格。本合同自甲乙双方签字 盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执 一份，具有同等法律效力。本协议中未尽事宜，由 双方协商解决，并另行签订补充协议。 移交方（甲方）（盖章）：山东金悦建设集团有限公司 甲方代表（签字）： 接管方（乙方）（盖章）：山东腾远建材科技股份有限公司 乙方代表（签字）： 2015年11月4日
用户电网资产无偿划转移交协议 甲方（移交方，以下简称甲方）： 乙方（供电方，以下简称乙方）： 为了保证安全供用电，理顺供电企业和电力客户资产关系，提升运行维护水平，提高供电可靠性，经双方协商，采取电力设施自愿、无偿划拨的方式，交供电方统一管理，为明确用电设备管理、维护责任，依据有关法律、法规，订立本协议： 一、移交电力设施概述 甲方同意将线和线所带小区所属的公用高、低压电缆、10KV高低压配电室、高压环网柜无偿移交给乙方直接管理。移交设施、设备名称详见用户无偿移交资产明细表。双方应签订移交资料清单。移交时，甲方应将上述电力设施、设备全部图纸技术资料、财务资料一并移交给乙方。 二、公用设施与专用设施分界点 以小区箱变的低压出线电缆与楼道入户开关上口搭接点200mm为界。分界点（含分界点）电源侧设施为乙方管理，分界点受电侧设施为甲方管理。 三、移交后的配电设施产权归属 本协议生效后，第一条所列设施、设备经乙方验收合格，产权归乙方所有。
四、协议生效 本协议经甲乙双方签字；移交资产、房屋等经供电部门所列单位及部门验收签字并办理相关手续后，本协议生效。 协议未生效前，第一条所列电气设施为甲方所有，甲方负责运行维护管理，出现的问题及因此产生的费用由甲方负责。 五、甲乙双方的责任： 1、本协议生效后，乙方负责移交的公用电气设施正常运行管理，在电气设施故障时，负责及时处理故障，恢复供电。 2、甲方承诺：配电设施归乙方永久无偿使用。 3、鉴于配电房地址是由甲方选定，甲方积极配合乙方的运行维护及检修工作，若配电房投运后因运行噪音、地点等客观原因与小区业主发生纠纷，由甲方负责解释，乙方不承担相关责任。 4、甲方应委托小区物管公司对公用配电设施房屋等土建部分进行正常维修，其费用按有关规定执行，特殊维修由乙方通知甲方，甲方在接到通知一周之内安排进行维修，正常维修周期为一年。 5、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 负责人：负责人：
建设项目工程合同管理制度 第一章总则 第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。 第二章合同管理职责 第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。 第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。 第三章合同审签管理
第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。 第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。 第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。 第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。 第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。 第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 第四章合同审签程序 第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。
配电箱柜技术协议样本 配电箱柜技术协议（柜）技术协议需方（甲方）:代代表:日日期:供货商((乙方）:代代表:日日期:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 目目录附件11技术规范 --------------------------------------------错误!未定义书签。 1.总则 ----------------------------------------------------------- -------3322..工作范围 ----------------------------------------------------------- ---3333..运行条件 ----------------------------------------------------------- ---3344..标准和规范 ----------------------------------------------------------- -3355..技术要求 ----------------------------------------------错误!未定义书签。 6.外形偏差尺寸要求 ------------------------------------------------------557. 电气性能的要求----------------------------------------错误! 未定义书签。
8.配电箱（柜）的配线要求 ------------------------------------------------779.配电箱（柜）内的电源母线及接地要求 ------------------------------------8810.配电箱（柜))交接试验要求------------------------------------------------99附件2供货范围 -----------------------------------------------------------99附件3主要元器件选型 ----------------------------------------------------1100附件44监造、检验//试验和性能验收试验----------------------错误!未定义书签。 附件55交货期及交货地点 -----------------------------------错误!未定义书签。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 附件11技术规范 11、总则本技术要求适用于低压系统的招标，配电箱（柜）。 本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。 22、工作范围本技术协议的使用范围仅限于本工程所订厂内V400V 配电系统配电箱、配电柜。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
供电设施所有权移交协议 (历史存量住宅小区) 甲方： 乙方： 为了提高住宅小区供电设施运行维护管理水平，甲方同意将住宅小区内的公用供电设施所有权移交给乙方，并在移交后由乙方对住宅小区公用供电设施进行统一的运行维护管理，为此，甲乙双方特根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成协议如下： 第一条、甲方住宅小区的基本情况 （一）住宅小区名称： （二）住宅小区地址： 第二条、供电设施所有权移交的范围 （一）移交的供电设施是指甲方投资建设的低压用户计量装置电源侧的供电设施（不包括专变供电设施和用户自备发电机）。移交的供电设施清单以及移交后的产权分界情况见《用户供电设施移交明细表》（附件1）和《××小区资产移交后的产权分界示意图》（附件2）。 （二）甲方向乙方移交上述供电设施时，应将该供电设施（包括供电线路）占用的土地、空间和线路经行的通道（如高压线路走廊、电缆通道、竖井等）的使用权，一并移交给乙方无偿使用。 第三条、供电设施移交的时间及甲方应向乙方提交的资料 （一）乙方根据广东电网公司有关配电设备的技术规范和标准，对甲方移交的供电设施核查、检验合格后5 个工作日内，甲方向乙方移交相关供电设施。 （二）甲方向乙方移交供电设施时，应同时向乙方提交下述资料： 1.小区业主关于无偿移交供电设施所有权的决定；
2.《用户供电设施移交明细表》； 3.甲方供电设施竣工检验合格的报告及工程竣工图纸； 4.供电工程决（结）算书； 5.电房、线路走廊、电缆通道、竖井等设施的建设规划许可证、房屋产权证书、国有土地使用证、施工许可证。 6.乙方认为必须的其它资料。 第四条、供电设施移交后的所有权分界与维护管理界面 （一）甲方向乙方移交供电设施后，小区低压用户计量装置负荷侧供电设施（不包括计量装置）的所有权属于甲方，由甲方维护管理，小区低压用户计量装置电源侧供电设施（不包括专变供电设施和用户自备的发电机）的所有权属于乙方，由乙方维护管理； （二）甲方移交给乙方的上述供电设施占用的土地、空间和线路经行的通道（如高压线路走廊、电缆通道、竖井等），应和上述供电设施一并移交给乙方无偿使用，由乙方维护管理。 第五条、供电设施移交后的维护管理责任及费用承担 （一）小区低压用户计量装置负荷侧供电设施（不包括计量装置）的维护管理由甲方负责，费用由甲方承担。 （二）甲方将供电设施移交给乙方后，小区低压用户计量装置电源侧供电设施（包括移交的供电设施占用的土地、空间和线路经行的通道；不包括专变供电设施和用户自备的发电机）由乙方维护管理，因此产生的所有费用均由乙方承担。 （三）乙方应尽职尽责，及时采取下述相关维护管理措施，以确保供电设施的安全、可靠和正常运行： 1.乙方应定期对移交的供电设施进行检查、检修，消除对电网安全和电能质量的不良影响； 2.乙方应及时更换不符合技术标准的电线、电缆和其它供电设施； 3.乙方应及时处理供电设施故障，确保供电设施的正常运行； 4.乙方因维修、检修和故障检查等维护管理需要，有权进入甲方小区及相关区域，进行开挖电缆通道等必要的作业活动，但因乙方的作业活动造成损坏和其它影响的，乙方应及时恢复原状或予以修复。
习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但
重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。
技术协议 文件编号： 协议名称：黑龙江华丰煤化工低压成套开关设备甲方：黑龙江华丰煤化工有限公司 乙方： 黑龙江华丰煤化工有限公司 2009年07月
技术文件目录 第一部分供货范围 第二部分技术规范 第三部分工厂检验、试验及现场验收办法 第四部分售后服务及质量保证 说明： 本文件除封面外共9页（1- 9页），签定文件时请自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于签定文件时向甲方提出，如未提出，由此造成的一切后果由乙方自负。
第一部分供货范围 一、低压开关柜、电容补偿柜、母线桥、各类配电箱、操作台各类开关、各类互感器等。 见图纸及附表 二、技术规范 1 应遵循的主要现行标准 IEC439 低压成套开关设备和控制设备. GB156—80 额定电压 GB106091—89 技术制图标题栏 GB191—85 包装储运图示标志 GB762—80 电气设备额定电流 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 GB2900.18—82 电工名词术语低压电器 GB4025—83 电工成套装置中指示灯和按扭的颜色 GB4026—83 电器接线端子的识别和字母数字符号标志接线端 子的通则 GB3047.1—82 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB4205—83 控制电气设备的操作标准运动方向 GB4609—84 塑料燃烧性能实验方法垂直燃烧法 GB4942.2—85 低压电器外壳防护等级 GB7251—87 低压成套开关设备 GB9466—88 低压成套开关设备基本试验方法 2 户内使用环境条件 2.1 环境温度 最高温度：40 ℃ 最低温度：-25 ℃ 日平均温度不大于+35℃ 2.2 海拔高度：<2000m 2.3 户内的环境相对湿度： 周围空气相对湿度在最高温度为+40 ℃时不超过50﹪，在较低温 度时允许有较大的相对湿度，如温度为+20 ℃时不超过90﹪，但 应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 2.4 安置场所：焦化厂区户内。 2.5 地震烈度: 不超过8度 2.5 所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全 可靠工作。
内部编号：AN-QP-HT960 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 建设工程项目施工合同通用范本
建设工程项目施工合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建设单位（以下简称甲方）__________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________
移交协议书 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
移交协议书 移交方：顾和龙锦名都业主委员会（以下简称甲方）接受方：龙祥苑业主委员会（以下简称乙方）甲乙双方就甲方代管龙祥苑物业管理的相关事宜，经甲乙双方平等自愿协商达成如下协议： 一、交接时间：2012年 10月21 日。交接后，乙方有权独立开展物业管理工作，甲方不得干涉。 二、交接项目： 1、甲方在代管龙祥苑物业管理期间的物业管理收支帐务经双方清算确认后全面移交给乙方，移交前的所有债权债务及所有遗留问题由甲方负责，与乙方无关。 2、龙祥苑8栋2单元402物业管理用房一套，用作物业管理专用。 3、门卫室及苑内附属设施设备交给乙方。 4、龙祥苑内的供电房交给乙方管理，并提供本供电房所用用户的详细名单和底度。交接前，甲方与外界所发生的遗留问题由甲方负责，与乙方无关。从交接后龙祥苑内的配电房设备设施更换维修及相关责任与甲方无关。 5、原甲方聘请的物业管理人员（含保安和清洁工）的工资及相关待遇由甲方负责，与乙方无关。乙方聘请物业管理人员，甲方不得干涉。 三、龙祥苑各单元楼梯间的线槽由甲方负责督促开放商填补。 四、违约责任： 1、若甲方不按时全面交接，在此期间所发生的一切后果由甲方承担。 2、若甲方交接给乙方的帐务，乙方发现有差错，乙方有权随时向甲方追还，甲方必须无条件配合。 3、自协议签定之日起甲方有权终止对龙祥苑内相关义务与责任。 五、本协议的未尽事宜、双方另行协商，签订补充协议，其补充协议与此协议具有同等效力。 此协议一试三份，甲乙双方各执一份，一份送社区存档。甲乙双方签字之日生效。 甲方签字： 乙方签字： 在场人： 2012年10月21日篇二：资产移交协议书 资产移交协议书（样稿） 甲方（资产接受方）：上海杨浦国有资产经营有限公司 乙方（资产移交方）： 根据《杨浦区国有企业资产减值准备财务核销工作的实施办 法》（杨国资委[2006]107号）和国家有关法律、法规的规定，协 议双方本着诚实信用和最大限度利用资源的原则，订立本协议。
住宅小区供配电设施移交协议新建小区 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
住宅小区供配电设施移交协议 甲方：深圳市罗沙工程开发有限公司 乙方：深圳南山供电局 为提高住宅小区供配电设施运行维护管理水平，使甲方享受优质高效的供电服务，甲方同意将其所有的位于深圳市南山区南新路与桃园路交汇处金桃园大厦二期住宅小区内的公用供配电设施所有权无偿移交乙方，由乙方获得所有权并负责对接收后的公用供配电设施进行统一运行维护管理。为此，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《供电营业规则》等相关法律法规规定，达成协议如下： 第一条、住宅小区的基本情况 （一）住宅小区名称：金桃园大厦二期； （二）住宅小区地址：深圳市南山区南新路与桃园路交交汇处； （三）住宅小区规模：根据住宅小区的《建设工程规划许可证》（编号：，该住宅小区建筑总面积为平方米； （四）住宅小区《建设用地批准书》编号为：，《国有土地使用证》编号为：。 第二条、供配电设施移交的范围 （一）所有权移交的范围：由甲方投资建设并拥有所有权的协议第一条明确的住宅小区范围内的供配电设施，以到户计量表计为分界点。分界点电源侧的供配电设施由甲方无偿移交给乙方，分界点负荷侧的供配电设施、商业用电专用变压器及其低压供配电设施、公共用电380V低压配电柜及其低压供配电设施以及小区自备发电机不属于无偿移交的范围。具体移交的供配电设施清单以及移交后的产权分界情况见《客户供配电设施资产移交明细表》（附件1）和《××小区资产移交后的产权分界示意图》（附件2）。
（二）使用权无偿使用的范围：甲方向乙方移交上述供配电设施时，应将该供配电设施占用的土地、空间（如配电房等）和线路经行的通道（如高压线路走廊、电缆通道、竖井等）的使用权，一并移交给乙方永久无偿使用。 第三条、供配电设施的移交条件及流程 （一）甲方移交的供配电设施及其附属设施需满足《》（附件3）所明确的技术标准。 （二）经乙方评估后符合本条第一款约定技术标准的，在本协议经甲、乙双方签字盖章之日起日内由甲方向乙方正式移交本协议第二条第一款所列供配电设施。移交当日经乙方对相应供配电设施进行点算和查验无误后，由甲乙双方在《客户供配电设施资产移交明细表》（附件1）上签字盖章后，即视为供配电设施产权正式移交给乙方。 第四条、甲方应提交的资料 甲方申请移交供配电设施时，应向乙方提交下述资料： 1、客户供配电设施资产移交明细表； 2 供配电设施权属相关证明资料，包括但不限于施工合同、供电工程决（结）算书、出厂合格证、发票复印件、电气试验报告、电气设备的竣工图及其他投资建设证明资料等； 3、甲方同意移交供配电设施的内部决议文件； 4、乙方认为其它必须的资料。 第五条、甲乙双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、甲、乙双方正式移交供配电设施产权之前，由甲方负责对《客户供配电设施资产移交明细表》所列移交分界点电源侧及移交分界点负荷侧的供配电设施进行日常管理和运行维护，并承担相关责任。甲、乙双方正式移交供配电
配电箱（柜） 技 术 协 议 需方（甲方）： 代表： 日期： 供货商 (乙方）： 代表： 日期：
目录 附件1技术规范 -------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1. 总则 ----------------------------------------------------------------- 3 2. 工作范围 ------------------------------------------------------------- 3 3. 运行条件 ------------------------------------------------------------- 3 4. 标准和规范 ----------------------------------------------------------- 3 5. 技术要求 ---------------------------------------------- 错误!未定义书签。 6. 外形偏差尺寸要求------------------------------------------------------ 5 7. 电气性能的要求----------------------------------------- 错误!未定义书签。 8. 配电箱（柜）的配线要求------------------------------------------------ 7 9. 配电箱（柜）内的电源母线及接地要求------------------------------------ 8 10.配电箱（柜)交接试验要求----------------------------------------------- 9附件2 供货范围---------------------------------------------------------- 9附件3 主要元器件选型--------------------------------------------------- 10附件4 监造、检验/试验和性能验收试验 ---------------------- 错误!未定义书签。附件5 交货期及交货地点----------------------------------- 错误!未定义书签。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 内部承包协议 发包人：__________________________________（简称甲方） 承包人：__________________________________（简称乙方） 保证人：__________________________________（简称丙方） 乙方作为甲方工程项目经理，就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方，丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容，共同遵守。 本协议签订的基础： 1、甲方具有相应的工程施工资质，按照国家规定合法承包______工程。 2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。 3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 协议基本内容： 第一条工程概况 1、建设单位： 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包范围：招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议
及附件规定的内容为准。 5、承包方式：实行包工、包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。 6、质量等级：合格 7、施工期限：本工程施工期限为___日历天，从20___年___月___日至20___年___月___日。 第二条财务管理 1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户，乙方未经过甲方书面授权，不得单独与建设单位发生任何款项往来，否则视为其个人行为，与本工程无关。 2、对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。 3、对外支付：由甲方通过乙方的独立账户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时，必须要说明款项的用途，并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付，做到专款专用。 4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况，甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。 5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的，需要乙方出具专项委托书。 第三条印章管理 1、本工程制作/ 项目章，以及技术章、资料章（表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样），甲方留有印章的样本，该类印章不得用于签订合同
《建设工程施工合同管理办法》 第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建筑市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同管理办法，当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》，制订合同管理办法。 第二条本办法适用于土木工程设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同管理办法。 第三条施工合同管理办法的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护；任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。
第四条承发包双方签订施工合同管理办法，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力；承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。 第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。 第七条签订施工合同管理办法必须具备以下条件： 1.初步设计已经批准； 2.工程项目已经列入年度建设计划； 3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实； 5.招投标工程，中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同管理办法，必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”，明确约定合同条款。对可能发生的问题，要约定解决管理办法thldl和处理原则。合同应具备以下主要内容： 1.工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期； 2.双方的权利、义务和一般责任； 3.施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法； 4.建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；
电气控制柜技术协议书
1总则 (3) 2系统运行条件 (4) 3米用标准 (4) 4设备规范 (5) 5卖方的工作范围和责任 (10) 6油漆、包装、运输和储存 (11) 7质保措施 (11)
1.总则 1.1本技术规范适用于___________________________,它提出了该系统设备及辅助系统的 功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用 的标准，卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设 备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。 1.3卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。 1.4本技术规范是电气控制柜订货合同的附件，与合同具有同等法律效力，在规范 签订后，各方应按时交换资料，满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求，负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。
卖方在进行认证过程中，为使认证工作进度满足交货进度，买方有权进行监督并提出 审查所需时间内通过官方批准，因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期，由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可，卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异，则视为其供货产品完全满足本技术规 范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜，双方友好协商解决。 2.系统运行条件 2.1安装地点：室内布置 2.2海拔三1000m 2.3 环境温度：最高气温+ 40 C 最低气温—25 C 2.4 相对湿度：月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5 抗地震烈度8 度 3.米用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准（但不限于下列标准）：