合同编号：
电梯安装承包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
签订日期：年月日
电梯安装承包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
经甲、乙双方协商按照公平，诚实和信用的原则，依据有关国家法律、法规、条例，共同确定以下条款：
一、安装工程项目、数量、参数、安装期限及承包费
1. 项目名称：工程地址:
2. 安装期限：天。
3. 电梯安装总承包费为人民币：万元整 (￥元)
以上安装总承包费包括：安装进场前对现场及井道的勘察、工具费(含工具搬运费)、交通费、住宿、辅材、设备现场开箱及搬运和保管费、机房设备从屋顶楼面至机房的转运费、检验(自检、厂检和技术监督局检验配合)、移交业主的配合、主机垂直运输的全包价。
安装进场条件：由乙方对现场进行勘察，并做详细记录，确认具备安装条件后，填写进场申请，施工方案，工程进度计划表，并通过甲方审查，签发施工令后方可进场施工。
二、甲、乙双方责任：
1.接受甲方的技术交底、安全交底。乙方必须服从甲方对现场的管理，对于甲方质检(含工序检验)
不合格并要求整改的部分，必须及时进行整改，不得以任何理由拒绝整改（甲乙双方共同认可并书面确认的不合理要求除外）。如有违诺，一次（或一天）将被处以￥100-500元的罚款。
2.设备开箱结果由甲方、乙方开箱代表作详细记录并签字确认（一次性开箱验货并确认，确认后乙方不能再以任何理由向甲方索取确认范围以外的缺件和损坏件的补充），然后交乙方保管，所有设备的被盗、损坏、遗失均由乙方承担全部直接经济责任和耽误工期的间接经济损失。开箱时经甲乙双方确认的补发件应明确到货时间、数量、规格、型号（补发应不影响乙方施工进度，否则费用由甲方承担）。
3.乙方负责张贴警示标志、施工公告（张贴物品由甲方提供）并完善施工现场所必须的一切安全防护设施。并遵守现场安全操作规程，否则出现的任何事故均由乙方承担。
4.甲方填写开工报告，递交政府职能部门，并主持进场工作。
5.甲方负责提供技术支持，做好安装质量把关和安全监督工作。
6.甲方负责主持报检，验收工作。乙方承担全过程验收责任，并最终移交用户。
三、安装过程
1.乙方认真填写安装过程记录表、工作日志、施工例会记录（由甲方抽查）。
2.乙方需遵守工地现场的管理。
3.乙方自觉维护甲方的形象，统一着装甲方工作服（由乙方向甲方按进价购买）完全服从甲方的统一管理。
4.乙方要保证安装期间设备的安全和妥善存放保管。
四、安装管理
1.乙方所有参加该项目的人员，必须是经国家法定部门培训合格并取得特种行业上岗证者。
2.乙方在安装期间不得更换人员、不得擅自离岗，不得找他人顶替（如有特殊情况乙方需出示书面申请，由双方确认签订后方可换人）。
3.乙方人员需持证上岗并佩带工作牌。
4.进入工地必须带安全帽，脚手架作业必需佩带安全带。
5.作业期间不能饮酒和服食影响安全操作的药物。
6.安装过程中不得违章操作，由于乙方违章操作而造成事故、一切损失由乙方承担。
7.施工现场必须按规定张贴警示标志、施工公告并安装层门防护装置。
8.甲方安全员、安装部经理、公司管理人员到现场一经发现违纪行为对乙方当事人及负责人分别处以￥50元—100元以上的罚款。
9.安装过程中出现的所有伤亡事故及对施工现场的设施及其它施工单位的半成品的损坏均由乙方承担全部责任。
五、安装质量验收
1、甲方提供水、电接入点（电提供到需安装电梯附近，调试时正式电源必需提供到机房，否则无法调试），水电费用由乙方按实际使用量及临沂市市场价格自行承担。
2、甲方提供双方共同确认的符合土建要求的机房、井道和层站，按要求配置安装、调试用的动力和照明电源到机房。对于不符合甲方提供的营业设计图的土建部分，甲方必须在施工主体验收前提出，由甲方负责协调主体施工单位整改。否则甲方自理。
3、甲方除提供施工期间必要的水、电源接入点外，其他均有乙方自理。
4、甲方除提供作业场地外，其他乙方自理。
5、乙方提供电气、通风设备所需容量及开孔位置，提供电梯井架图及土建配合要求，在土建
施工中负责复核土建尺寸。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。
6、乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。
7、甲方需按照乙方提供的外召唤预留孔图纸施工预留外召唤孔洞以便满足安装需要，乙方负责外召唤孔洞的位置和尺寸，乙方安装召唤完毕后由甲方负责门套与墙壁的装修及外召唤外围的装修。乙方
必须提前明确门套及墙壁装修的范围。
8、乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。
9、乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。
10、乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。
11、乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
12、安装完毕，乙方按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后七天内并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。
13、井道照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需
设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已综合包含在合同总价内。
14、安装产品未经当地政府主管部门验收通过或未经乙方办理竣工移交手续之前，甲方不得自行接管使用该产品。
15.安装过程中由甲方负责人进行安全监督，质安部对安装质量进行质量检验。凡发现违章或不合格质量问题，甲方有权责令乙方停工整改。
16.安装完毕后，由乙方自检合格，具备验收条件后，提前二天向质安部、销售部、总经理、售后服务部提请验收和质量评估，验收予以通过者，待技术监督局验收合格，即可向售后服务部进行移交，工程资料进行建档，厂检合格后即向乙方支付工程款。
17.对于验收不合格者，责令乙方限期整改，对于逾期末整改完成的，则作放弃整改权论处；由甲方指定方进行整改工作，费用由乙方承担。乙方即可向甲方进行资料移交,结算工程款。
18.对于由于安装过程中造成的不可整改项目,对乙方处以合同总额20%的罚款。
19.对于由于安装过程中造成的设备损坏或遗失,由乙方向甲方赔付相应的设备款和工时费用，运输费等相关产生的费用或要求自行处理。
20.整改项目最终由质安部确认合格后,填写移交单,由工程部、售后服务部、质安部签字确认。
21.电梯自质量技术监督局验收合格后,在10个工作日内应全部移交完毕。
22.出现复检的所有费用由乙方承担。
六、安装进度保证办法：
承包工期每超出一天扣除承包费的3％，在承包费用中直接扣除（如下原因不包括在内）。
1.用户单位签章书面证明停电天数；
2.用户单位签章书面证明要求推迟并甲方同意；
3.开箱缺件补发件按约定天数未到货；
4.设备出厂出现质量问题，由甲方总公司工程部传真认可。
七、电梯承包费的支付进度：
1.签订合同后，乙方人员进场完成开箱且签署开箱确认单，完成电梯井道勘查并将勘查记录交回公
司后支付30%。
2.机房、轿厢、轨道、厅门安装完毕并经甲方质检合格后支付30%。
3.动快车并经技术监督局验收合格后(凭技术监督局检验合格报告)、及公司厂检、维保检验合格后支付30%。
4.交售后服务部后24个月支付10%。
5．付款方式：
5.1以银行电汇方式付款。
5.2甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户：
收款人户名：
开户行：
帐号：
5.3乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的，甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止，且不承担逾期付款的违约责任，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金。
5.4乙方指定专人：（联系电话：）负责办理安装工程款支付的相关手续。
八、质量保证
1、质量要求：本工程质量标准必须符合国家质量标准和地方标准。包括但不限于中华人民共和国国家标准中《电梯工程施工及验收规范》（GB50310-2002）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）中的合格标准。
2、乙方电梯根据《特种设备安全监察条例》、《电梯制造和安装安全规范》（GB7588－2003）等现行的法律法规及安装规范进行安装调试。电梯安装质量要符合国家相关技术要求、规范及本合同的要求。电梯安装完毕后必须保证外观必须完好无痕、无凹陷，几何尺寸对称，漆面完好。
3、运行平稳、无震动、噪音，乘梯舒适，具体要求按相关国家标准执行。
4、取得技术监督局的合格证后至移交甲方或物业公司，若出现第2条、3条所述问题甲方仍视为不合格，乙方必须整改至甲方认可为止。如果违反的，则按违约处理，并在质量保证金中扣除未整改部分的相应整改费用。
5、电梯其余各项指标应符合国家相关规定要求，按合同签订时最新最高标准执行。
6、在施工期间及质保期内，电梯发生故障时，经权威机构鉴定，若是乙方责任，乙方负责由此造成的经济和法律责任，但不可抗力因素造成的除外。
九、保修保养
1、保修期限
本合同约定的保修期为：电梯设备供应及安装工程依据本合同约定经甲方/总承包商/工
程监理/设计单位/政府主管部门验收合格（以取得技术监督局运行证为准）且甲方签发接收证书之日
（以较晚日期为准，较晚日期不晚于技术监督局验收合格后3个月）起计24个月，在上述期限内乙方应依据本合同约定承担整个电梯系统正常运行的免费保修、保养义务。
2、保修责任
乙方须于保修期内提供不少于2人的维修工作队，在竣工验收时提供该维修队负责人的联系单及维修期间的承诺函，为本工程提供免费的保修及保养，费用由乙方承担。保修工作将包括所有本工程的定期检查、测试、保养、维修以及必须的零件修理和更换。如保修期内本工程出现质量问题，乙方应在30分钟内到达现场进行修理并达到合同约定且乙方应自行解决食宿等问题。乙方应保证本工程在保修期内能够达到合同约定要求的使用性能。保修工作将包括所有本工程的检查、维修以及必须的零件修理和更换。保修期内乙方须完成电梯年检工作，年检费用及相关费用已含在合同价款内。
十、违约责任
1、由于乙方原因造成安装工期延误的，乙方每逾期一天，应向甲方支付本合同总价万分之二的违约金（此违约金上限为合同总金额的20%）。逾期30天，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按本合同总价的20%向甲方支付违约金。
2、甲方对乙方的索赔事项，以书面通知为准，如果乙方收到甲方索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接收。
3、由于乙方安装质量达不到验收标准或无法取得相关职能部门的验收合格证书，由此引起的工期延误及费用均由乙方承担，工期延误按1条论处，质量验收二次以上（含二次）不合格，乙方应向甲方支付本批次安装合同价款5%的违约金，同时甲方有权委托第三方安装，甲方可按实际支出的费用在乙方安装费中直接扣除该费用且无需再取得乙方同意。
4、因乙方安装原因给甲方或第三方造成的一切损失由乙方承担。
十一、不可抗力
任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交货）不承担责任。不可抗力以国家法律、法规的规定与解释为准。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信（或任何更快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。
十二、争议的解决
所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。但不涉及争端的合同部分仍继续履行。诉讼费用（包
括但不限于律师费用）由败诉方承担。
第十三条：合同效力
14.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
14.2自甲乙双方全部履行完合同的全部权利义务后终止。
第十四条：其它
15.1本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。捌份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司盖章确认，否则该部分无效。
15.2合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议条款与本合同具同等法律效力。
15.3本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表签字：乙方代表签字：
甲方盖章：乙方盖章：
签约地点：签约地点：
公司名称：公司名称：
公司地址：公司地址：
公司邮编：公司邮编：
公司电话：公司电话：
公司传真：公司传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
签约时间：年月日签约时间：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电梯维修承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电梯维保承包合同（上传） 电梯维保承包合同 甲方：（发包人，以下简称甲方） 乙方：（承包人，以下简称乙方） 为了加强电梯维保水平，提高电梯维保质量，确保电梯安全运行，根据依 照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈特种设备安全监察条例》及其他有 关规定，本着锥承包，谁负责”的原则，结合本项目的具体情况，甲乙双 方遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，就承包电梯日常维护保养的 有关事宜协商订立本合同。 第一条项目概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、电梯数量： 4、承包期限：20XX年月一201年月 第二条承包范围 乙方负责市行政区划内所有甲方签定维保合同电梯的维修保养、大修改造等有关电梯日常维护的工作。免保的电梯不在承包之列。由甲方白行解决。第三条日常维护保养标准 实施日常维护保养后的电梯应当符合〈〈电梯维修规范》(GB/T18775)、〈〈电梯制造与安装安全规范》(GB7588)和〈〈白动扶梯和白动人行道的 制造与安装安全规范》(GB16899)的相关规定。
甲方有权对乙方的维保质量进行检查、监督、指导。乙方必须使承包的电梯达到质量合格标准，争创优良。并保证技术资料齐全、准确。 保证电梯年终验收一次性合格。如因乙方维保工作不到位造成的质量事故，工程返工等一切费用由乙方负责。 除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：。 第四条安全生产，文明施工 乙方承包的电梯维保施工现场必须严格执行国家安全生产相关规定， 做好安全标识、安全设施、安全操作规程的执行工作，维修人员必须 持证上岗。严禁使用童工、隐形病患者及酒后上岗，杜绝重大事故的发生。在施工过程中所发生安全责任事故全部由施工责任方负责。 第五条承包方式 1、承包方式：乙方按承包范围实行四包”、即：包安全生产、包电梯安全运行质量、包电梯日常维保、包大修改造。 2、分成方式：电梯从使用方收取的日常维保费扣除所有费用后按四 六比例分成，即：发包方得扣除费用后维保费的40%,承包方得60%; 电梯维修零配件更换和大修改造项目收入扣除所有费用后，纯利润部分按五五比例分成，即：发包方和承包方各得纯利润的50%。 3、乙方对外实施维保和大修工作，必须以延边永盛电梯销售安装有限公司名义进行维保，并有义务维护好公司名誉。 第六条付款方式 甲方根据乙方实际情况，按照上述分成原则，在乙方应得金额范围内按月支付乙方人员工资及日常费用。
电梯安装工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下：
本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为： 5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定
电梯门套施工承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如下协议： 一、工程概况 １、工程名称： ２、工程地点： 二、工程承包范围 ㈠承包范围： 的所有电梯门套安装。 三、承包方式： 电梯门套按实际个数结算。 四、工程期限： 从年月日开工，年月日前竣工。 五、承包单价及付款方式 １、甲方付乙方定金元，作为乙方电梯门套加工施工定金。 ２、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套元计算。 ３、工程款的支付：电梯套石材到工地甲方付工程总款
的%给乙方，工程完工后按实际收方结算，结算完成后天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。 六、甲、乙双方的权利及义务 ㈠甲方 １、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。 ２、甲方对工程质量、进度进行监督检查。 ㈡乙方 １、乙方应按甲方的施工方案施工。 ２、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。 ３、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。 ４、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。 七、工程质量及验收的约定 １、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-910）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-880）的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 ２、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。 八、安全生产责任和防火的约定 １、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。 ２、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规
编号：_____________ 电梯安装工程承包合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月 _____ 日
委托方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收（包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证）及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：
《电梯安装验收规范（GB10060-93）》《电梯技术条件（GB10058-88）》《电梯制造与安装安全规范（GB7588-95）》《电梯试验方法（GB10059-88）》 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方（含政府主管部门验收时间）。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价（含税）为： 合同总价款：人民币：元整（Y元） 5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、 吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源（及电缆）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装），机房内 电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内
电梯维保岗位责任承包协议 甲方人名: (以下简称发包方) 乙方人名: (以下简称承包方) 为了搞好电梯售后服务质量，提高用户的满意度，让公司更好地开拓市场，并能发挥维保人员的积极性，努力做好总职工作，经双方协商，签定以下责任制度和奖励办法。 一、承包工作责任制与发包方履行义务: (1)承包方须遵守国家特种设备管理的有关法律和公司的各项规章制 度，持证上岗。 (2)承包方在维保工作中严格遵守和履行《特种设备安全监察条例》 (3)承包方工作中严格按照发包方与客户签定的《电梯维护保养合同》 中乙方责任和《电梯日常维修保养记录单》上对应的名细,实施维 保工作,且工作中不包含零配件和大、中修、整改及请款收帐。 (4)每部电梯每月不少于2次维护保养，并做好有用户签名的记录单/ 季度和年度维修记录表。确保电梯正常运行，并能顺利通过年审。 (5)维保人须与用户相关人员搞好关系，服务态度要让用户满意。对 于不能及时赶至现场时，应立即通知公司配合，公司将另派员去 维修，配合单次记录到公司整改项目需要配合中，以劳动抵除或 从维保费中扣除50%台次。 (6)维保人如果在维保中遇到本人技术和能力处理的事情，应立即通 知公司，公司另行处理。 (7)维保人的交通费用、食宿费用、通讯费用、社保费用均自理。发 包方只承担合同期内，每年为承包作业人员购买《特种作业人员 意外伤害保险》。 (8)维保人须保障出行、现场作业的自身安全，以及他人的安全。由
于操作不当或违犯法律而造成事故，一切责任自负。 (9)自协议生效后，维保人不得再接其它电梯公司的维保养业务，以 免影响本职工作，不得擅自离岗或炒更。 (10) 维保人任务不足或任务超量应及时向总部报告，便于及时调整。 其中发包方必须保证，承包方每年每月有足一百台以上被保养电 梯，来保证承包方利益。 (11) 在合同期内发包方按物价上涨趋势，以单台梯承包价120元的 8%每年递增一次每台梯的维保费。 (12) 必须要24小时服务，接到维修通知在道路允许情况下必须2小时 内到达。 二、奖罚制度: (1)维保人接到新电梯给总部保养，总部奖励一至两个月的保养费。 (2)维保人所保养的电梯因服务不到位丢失的，将处以一个月保养费的 罚款。 (3)配合总部对保养电梯进行中修换件给予总额10%的奖励。 (4)维保人提供新安装业务的，一经成功给予一定业务提成，提成比例 视价格而定。 (5)维保中所需要更换配件，一律报告公司报价更换，(个别紧急情况， 小额配件，征得公司同意后，自行处理，但应尽快回公司交清维修 配件单。)严禁私自更换收取用户费用，否则罚款100元。 (6)对于客户提出的问题不能及时处理，或电梯带病运行、不能及时处 理或反馈给公司的，每次罚款50元。 (7)对于持证质检员、安检员提出的维保问题不及时处理的，每次处罚
旧楼加装电梯合同书 甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方） 乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：三明市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包范围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 主要材料表 主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用： 因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算方法： 1、造价： 工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款方式： 合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。 钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元3、付款账号
加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造
电梯安装工程承包合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证) 及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料 进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 电梯承包合同 篇一：电梯安装承包合同 电梯安装承包合同 甲方（发包方）：乙方（承包方）： 甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下： 一、规格、数量及安装价格 二、建筑物名称及安装地点1、建筑名称：司法局小区 2、安装地点：××××三、预定安装工期 1、乙方预定于年天完成安装。 2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。 3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。 四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价） 1、本合同安装费用计人民币元整，不含安装辅料人民币元整。 1.1电梯机构及电气安装费，计算式为：1.2采用无脚
手架施工，架管费用为元。2、第一期：甲方应在进场后3 天内预付安装费总额的50%予乙方，计人民币元。 第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计人民币___________________________元。 第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即人民 币元。 3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。 4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。五、质量保证 1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：gb10060-1993《电梯安装验收规范》；gb16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；gb50310-20XX《电梯工程施工质量验收规范》； gb7588-20XX《电梯制造与安装安全规范》。 2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。六、施工安全保证 乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。
篇一：观光电梯钢结构制作安装承包合同 观光电梯钢结构制作及安装承包合同 甲方： 乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“” 项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 位于的观光电梯井道钢结构制作、安装工程。 二、承包方式： 包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。 该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同，甲方按实际完成工程量的80%结算，余款不再支付，乙方不得有异议。 三、承包单价及付款方式： 1、钢结构井道制作、安装价格（两台电梯）：人民币 2、玻璃安装价格：算。 3、付款方式：按进度付款60%，余款40%待完工后，经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。 四、质量要求： 由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。 按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。 五、工期要求： 须在45日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。 六、甲方责任： 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。 2、提供施工用的合格的钢材、钢管（包搭设）、角铁、焊条、爪架玻璃、玻璃胶、油漆、钢板等材料。 3、提供材料堆放场地。
电梯安装工程承包合同 委托方：（以下简称甲方）中恒建设集团有限公司广元市万源二号安置 点二期一标段工程项目部 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：万源二号安置点二期一标段项目1洪娄、2#娄电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围 2.1承包方式：包括但不限于：包深化设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收（包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证）及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、技术要求、质量标准及乙方的质量保证 设计的1#、2#楼电梯选型要求如下：
3.1本工程的施工应符合以下的质量标准: 〈〈电梯安装验收规范(GB10060-93)》〈〈电梯技术条件(GB10058- 88)》〈〈电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》 〈〈电梯试验方法(GB10059-88)》 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第a 种方式确定工期: a.甲方提供符合乙方深化设计后的电梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起至2016年 12月15日(甲方确保乙方的施工时间约120工作日)完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含相关主管 部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的
观光电梯钢结构制作及安装承包合同 甲方： 乙方： 根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“”项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。 一、承包范围及内容： 位于的观光电梯井道钢结构制作、安装工程。 二、承包方式： 包工不包料、包机械设备及所有工具、包工期、包管理、包质量、包安全。 该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方终止合同，甲方按实际完成工程量的80%结算，余款不再支付，乙方不得有异议。 三、承包单价及付款方式： 1、钢结构井道制作、安装价格（两台电梯）：人民币。 2、玻璃安装价格：，结算工程量按实际施工完成面积计算。
3、付款方式：按进度付款60%，余款40%待完工后，经甲方及电梯公司检验合格后一次性付清。 四、质量要求： 由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯公司的设计要求设计电梯的钢结构图纸，并经电梯公司工程部及甲方考核同意，以此图纸为施工、验收依据。 按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。 五、工期要求： 须在45日内全部制作安装完成。如乙方不能按期完工，每逾期一天扣总工程款的5%做赔偿费。因不可抗力因素影响造成误工，工期顺延。 六、甲方责任： 1、负责联系电梯公司做好技术交底、施工交底及验收工作。 2、提供施工用的合格的钢材、钢管（包搭设）、角铁、焊条、爪架玻璃、玻璃胶、油漆、钢板等材料。 3、提供材料堆放场地。 七、乙方责任： 1、根据电梯公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方及电梯公司核准同意后，方可施工。 2、根据上述图纸将钢材的型号、规格、用量等以书面形式报给甲
电梯搭棚工程承包合同 甲方： 乙方： 一、用户名称：进场日期： 二、搭棚地址：厂检日期： 三、电梯型号、层站、数量及工程费用。 四、搭棚工程期限：从年月日至年月日止 五、工程款的支付方式及结算： 1、条件：按甲方规定完工后，两个月结算一次，乙方向甲方提供发票。 2、支付方式：转账支票。 六、施工准备： 1、合同签订后，乙方必须按本合同工程项目准备所需设备、材料及其工具并按甲方的要求进场施工。 2、乙方在施工前，如发现甲方提供的货物和施工现场存在问题时，应及时向甲方报告，得到甲方许可后方可施工。施工中如遗失零部件，由乙方负责，甲方
可供应缺件，费用由乙方支付。 《搭棚工程承包合同》第1页共2页 七、工程质量及验收方法： 1、乙方必须按照甲方提供的工艺文件进行施工，并遵守国家有关劳动安全条例和接受甲方监督。 2、乙方在确保工程完工后，应及时通知甲方，由甲方派员验收；市外搭棚工程若甲方不派员验收，由乙方填写搭棚完工单，并由用户或项目负责人签名确认。 3、工程完工后，乙方应对该梯的搭棚质量负责，以确保安装工作顺利进行；在安装过程中，如发现质量有不良情况，甲方有权追究乙方责任。 八、双方责任： 1、甲方应向乙方提供有关技术资料，并在技术管理、工程质量等方面给乙方予以指导。 2、甲方应及时掌握施工进度，并积极为乙方解决施工过程中碰到的困难。 3、乙方应遵守电梯用户单位的有关规章制度。 4、乙方应按甲方要求施工，对所搭棚的质量安全负责。 5、严格遵守甲方施工安全规定和安全操作规程，文明施工，确保安全生产，如出现安全责任事故，则由乙方负责。 九、违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工，因此造成逾期交付的，乙方应向甲方偿付合同总金额每天0.1％违约金。如果给用户造成损失的，由乙方负责。 2、因乙方责任导致工程不能按期完成或乙方未按甲方的有关规范进行施工时，乙方应按合同总额每天0.1％向甲方偿付违约金，且甲方有权解除本合同，另委托第三方完成。 3、甲方不能按合同履行的，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。 十、纠纷解决方式： 双方发生纠纷时，如协商不成，可向当地经济仲裁机构申请仲裁，或向当地人民法院起诉。
不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同 发包人：亳州市博奥电梯工程有限公司（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 经双方友好协商，承包人承包发包人旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程施工。根据国家有关法律规定，特签订本合同。 一、工程项目 旭日华城不锈钢电梯门套制作安装工程 二、工程地址 涡阳县乐行路北侧、刘西路西侧 三、施工前状态 现状，已经双方确认，施工现场已具备开工条件。 四、施工要求 1.门套的边框形状尺寸及不锈钢板下料图样（见本合同附件1）。 2.外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢 固。边框端正、两边匀称。 3.制作安装：用3*4CM方木制成固定框架，用厚度1.2CM木工板整 体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚0.6MM）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。 4.承包人制作安装样品门套2樘，经发包人确认后施工。样品不符 合发包人要求的应整改达发包人要求。 五、工程总量
旭日华城工程8台电梯所有门套的制作安装，数量为244樘。 六、承包方式 1.包工包料。承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安 装、运输、劳务、管理、安全文明施工、技术指导、质量检测、劳动定额和工资管理、施工组织等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。 2.进场施工时发包人协调提供水、电源。承包人交纳该项目的水电 费用。 3.工程主要材料的品牌规格等见本合同附件2。 4.所有材料均由承包人负责采购，并保证为市场准入的合格产品。 5.工程施工所需资质及相关费用由承包人负责。 七、工期 工期为30天。开工日期以发包人开工令为准。 八、工程价款 1.计价方式：采用固定单价计价法，每樘单价为人民币伍佰圆。 2.工程价款为壹拾贰万贰仟圆整（￥122000.00）。 3.本合同确定的价格均为含税及相关费用的开票价格。承包人开具 符合发包人行业规范的完税发票，经发包人审核批准后入账。4.因政策、市场价格波动等引起的风险，已在计价中作了浮动，发 包人在结算时不予确认。 九、付款方式 1.本合同签约生效后，承包人购进材料经发包人确认后，支付材料
电梯安装承包协议范本 篇一：电梯安装承包协议 为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳分配的原则，充分调动安装人员劳动积极性，进一提高安装人员的素质，确保安装质量，更好地为用户服务，电梯安装实行承包，特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。 一、安装人员以班组为单位，实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。 二、电梯安装工程明细： 现场名称：江夏灯饰城合同编号：梯种及规格型号康力KLM 数量2台承包费： 8000 元1台；总价大写：壹万陆仟元整 三、承包费及结算方式 1、此安装承包费包括；施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。 2安装人员进入现场3日内，公司向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的30%） 3电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后，不
需要验收的待调试完毕由公司确认无需整改后。公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包总价的60%） 4公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费（安装承包费总价的10%）。否则公司不给结算全部安装承包费。 四、安装日期 从可以进入安装现场起，安装时间为：年月日至年月日止将电梯验收合格，非安装自身原因而不能进行安装，日期不计算在内。 五、公司的职责和权利 1、对安装人员素质，操作技术进行考核，对不符合要求的，可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。 2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》，《电梯安装验收自检记录》。 3、负责电梯的调试，检查工作 4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。 5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。 6、有权监督承包人（代组人）对承包人（代组人）下属人员的工资兑现。
电梯梯控系统安装调试工程合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
一卡通梯控系统安装调试工程承包合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：上海携同电子科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定，甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上，签定本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：番禺路483号 3、工程施工范围及内容：一卡通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式：安装调试,及安装辅材（不含系统设备） 5、工程安装调试工期为3天，开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价：共_3_部电梯，工程总造价： RMB:9000.00(含税) 大写：玖仟元整
二、工程款支付方式： 1、工程款分三次支付： 合同签订后3日内，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即RMB:4500元，大写：肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好，线路布控完毕，并调试成功后，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即RMB:4500元，大写：肆仟伍佰元整. 三、售后服务： 1、从竣工验收合格之日起计算，施工质量保修期一年。 2、保修期内，由于乙方施工不当造成质量问题的，乙方无条件地进行维修。 3、在保修期内，如属业主使用不当，擅自拆、改、移、乱接或不按操作程序使用而造成人为损坏的，乙方酌情收费。 四、甲方职责： 1、甲方负责协调乙方施工期间与其它工种之间的矛盾。
2、甲方给乙方提供施工期间必要的方便(如水、电、仓储场所等)。 五、乙方职责： 1、本工程不得转包。 2、凡安装的门、使用各种器材，必须符合国家的相关规定和质量标准。 3、在运输、安装过程中，确保安全无事故，如发生事故，则与之相关的一切责任与后果均由乙方自行负责，并承担一切费用。 4、负责到施工现场进行各楼门洞口尺寸的测量，如制作、安装有差错，而所造成的损失由乙方自负。 六、违约责任： 以上各项合同条款，双方必须严格遵守执行，如有违约，则违约方向守约方支付违约金叁万元。 七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。 八、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 甲方：_______________乙方：上海携同电子科技有限公司
施工电梯安全协议书 甲方：中关村建设工程总承包第一分公司项目部 乙方： 为使施工电梯正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、北京市的有关规定及中关村建设公司文件：《建筑机械使用安全技术规程》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场机械设备安全管理规定》（京中建程字[2000]第106号、《机械设备安全操作规程（试行）》（京中建程字[2000]第99号）和工程总承包一公司《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙双方必须在施工电梯安装前签定本协议。 一、甲方对现场施工电梯实行统一管理，乙方全面负责施工电梯的具体管理工作。甲、乙双方均应遵守、执行建设部、北京市及中关村建设有关机械设备安全的规定。 二、进入现场的施工电梯必须具有北京市建委的统一编号，并按照施工组织设计中规定的位置、类型、台数设置。 三、乙方须配备专职的机械管理员负责塔吊等机械设备的日常管理，机械管理员应持北京市建委核发的上岗证。 四、施工电梯司机属特种作业人员，应遵守有关特种作业人员的
规定，持有北京市经委核发的上岗证。人员花名册及证件复印件须报甲方备案。 五、乙方需要租赁施工电梯时，租赁单位必须是具备北京市核发的资质证书并年检合格的单位。乙方须将①租赁合同，②租赁单位的资质证书，③施工电梯的合格证，④市建委编号等资料原件和复印件报到甲方进行审核，甲方审核同意后方可租赁。乙方自有施工电梯须向甲方提供除①、②项外的其余全部资料。 六、施工电梯拆装单位必须是具有北京市核发的有相应拆装资质等级证书的单位，乙方须将拆装单位资质证书和拆装人员名单及乙方与拆装单位的合同原件和复印件报甲方，经甲方审核同意后方可进行拆装工作，施工电梯安装后必须经甲方组织的验收合格后方可使用。 七、施工电梯的安装、顶升须按北京市建委的统一表格验收、记录。乙方应按有关规定对施工电梯进行日常维修、保养、管理，且要有明确记录，并将情况报到甲方。 八、施工电梯司机上岗证复印件、施工电梯负责人、操作规程、安全标志须挂于施工电梯明显位置，统一安装中关村建设标识。其他任何标识不准挂于施工电梯上。施工电梯的油漆颜色及漆膜新旧程度必须无条件达到甲方要求。 九、施工电梯在重新安装以前（转移施工现场）必须认真检修和调试限速器。若使用期满1年，应重新检修、调试。施工电梯安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 十、施工电梯每班首次运行时，必须空载运行，梯笼升离地面1
电梯门套安装合同范本 篇一：电梯门套安装合同 发包方：（甲方）广汉市德诚房地产开发有限公司梓潼分公司承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如协议： 一、工程概况 1、工程名称：德诚·时代广场 2、工程地点：梓潼县崇文街 二、工程承包范围及承包方式 (一）承包范围： 1、2#、3#楼的所有电梯门套安装。 三、承包方式： 1、电梯门套按实际个数结算。 四、工程期限 从2015年11月日开工，2015年月日前竣工。 五、承包单价及付款方式 1、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套150元计算。 2、工程款的支付：花岗石到处付材料款和加工费，工程完工后按实际收方结算，结算完成后15天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。 六、甲、乙双方的权利及义务
（一）、甲方 1、甲方负责对材料颜色、花纹的确定。 2、甲方对工程质量、进度进行监督检查。 （二）、乙方 1、乙方应按甲方的施工方案施工。 2、乙方应严格执行施工规范、安全操作、防火安全规定。 3、在施工过程中未经甲方同意乙方不能改变所用材料的质量、颜色以及工序等。 4、乙方负责验收、存档的图纸及相关资料。 七、工程质量及验收的约定 1、本工程已施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-910）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-880）的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。 3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收，若验收不合格，返工费用有乙方承担，工期不顺延。 4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。 八、安全生产责任和防火的约定 1、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条
篇一：电梯安装工程承包合同范本 电梯安装工程承包合同范本委托方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：项目电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：项目内。 第二条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 《电梯安装验收规范(gb10060-93)》、《电梯技术条件(gb10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)》、《电梯试验方法(gb10059-88)》。 3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。 4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为： 5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。 5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。 第六条、付款方式 6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。 乙方银行帐号为： 开户银行： 银行帐号： 6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。 6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：