建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）
本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.合同关系的主体是指【】
A．物B．债权人的权利和债务人的义务
C．行为D．债权人和债务人
2．不属于要约应具备条件的是【】
A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出
C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】
A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权
c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权
4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同
c．效力待定合同D．无效合同
5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责
C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责
6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延
C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】
A．协议书中约定B．通用条款中约定
c．附件中约定D．专用条款中约定
8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额
B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】
A．合同专用条款B．投标书
c．协议书D．合同标准条款
10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承担绝大部分风险的项目的合同条件是【】
A．新红皮书B．新黄皮书
c．银皮书D．绿皮书
11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】A．设计变更B．施工措施变更
c．条件变更D．计划变更
12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A．计划变更B．重大变更
C．重要变更D．一般变更
13 7我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】
A．招标担保B．履约担保
c．预付款担保D．完工担保
14．建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】
A．和解解决争议B．调解解决争议
c．诉讼解决争议D．仲裁解决争议
15．仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】
A．仲裁委员会可以强制执行
B．另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C．另一方当事人可以向法院提起诉讼
D．另一方当事人可以向法院申请强制执行
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后
的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
16．在合同的不同分类中，建设工程合同属于【】
A．双务合同B．单务合同C．有偿合同
D．无偿合同E．有名合同
17·当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括【】
A．放弃对其他人的到期债权B．怠于行使其到期债权
C．无偿转让财产D．以明显不合理的低价转让财产
E．未按约定投保工程险
18．施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是【】
A．合同协议书B．工程量清单C．工程投标书
D．施工监理日志E．工程恰商纪要
19．因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是【】A．按工程实际受到的损害计算
B．按委托人认为所受到的损害计算
C．按实际损害计算一定比例的赔偿金
D．监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
20．FlDlC合同条件的应用通常有【】
A.无条件使用B．合同管理中对比分析使用
C．部分选择使用D．在合同谈判中使用
E．国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4份，共20分)
21．要式合同
22．合同保全
23．工程转包
24．缺陷通知期
25．风陷管理
四、简答题(本大题共5小题，每小题5份，共25分)
26．简述合同生效要件的概念和内容。
27．简述承包人承担违约责任的方式。
28．简述FlDIC施工合同条件中风险责任划分的原则。
29．简述和解和调解应遵守的原则。
30．试述建设工程合同信息管理的特点。
五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题8分，第32小题7分，第33’小题15
分，共30分)
31．某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期为20天。商时合同约定工程量增加15％以内为施工方应承担的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3，试求施工方可索赔的工期为多少天？
32．某工程合同价为400万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定部分占比例0．20，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比例为：0．15、0．35、0．3，结算时价格指数分别增长了20％、25％、l5％，则该工程实际结算款额为多少万元?
33．某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38天。
承包商按时提交了施工方案和施工网络图(如图所示)，并得到工程师的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件l：A工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为10个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方案，增加直接费4万元，作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费l．2万元，机械台班费3000元，作业时间拖延2天。
事件3：在C工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在E工作基本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。
检查结果为：某部位的偏差超出了规范允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20个工日，材料费为l000元。该项工作作业时间延长2天。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。
(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30元／工日，窝工人工费补偿标准按每工日l8元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。
建筑工程合同(含FIDIC)条款
（二）
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。共20 分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体
c．时间D．内容
2．合同关系的内容是指【】
A．物B．债权人的权利和债务人的义务
C．行为D．债权人和债务人
3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】
A．等价有偿原则B．诚实信用原则
C．自愿原则D．合法原贝4
4．根据《合同法》，下列合同成立的是【】
A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出
C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出
5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】
A．双方当事人签字盖章地为合同成立地
B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地
c．债务人的经常居住地为合同成立地
D．口头协议的承诺生效地为合同成立地
6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】
A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效
c．解除合同D．变更合同
7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】
A．债务权B．撤销权
c．代位权D．抗辩权
8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人
0．工程师D．设备供应商
9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】
A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体
B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款
C．合同文件之间应能互相解释、互为说明
D．专用条款与通用条款是相对立的
10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】
A．社会公众B．建设行政主管部门
c．建设单位D．工程质量监督站
11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】
A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权
C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权
12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】
A．监理工程师B．监理单位
C．项目经理D．建设单位
13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】
A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更
C．含同甲工程量改变
D．工作质量和其他特性的变更
14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月
C．12个月D．24个月
15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策
称为【】
A风险回避B．风险控制
C．风险保留D．风险转移
16．仲裁裁决的作出应当依据【】
A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见
C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见
17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行
C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行
18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用
c．工期和费用D．工期、费用和利润
19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】
A．承包人B．工程师与发包人共同
C．工程师D．发包人
20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主B．承包商
C．分包商D．设计单位
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21．下列关于不可抗力的描述中，正确的是【】
A．因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任
B．一般天气的变化是可以算作不可抗力
C．因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任
D．当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方
E．当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力
22．按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是【】A．保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一
B．保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
c．当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失
D．履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限
E．保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10％
23．关于工程分包，下列表述正确的是【】
A．建筑工程主体结构工程不允许分包
B．提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包
C．总承包单位按总承包合同应对建设单位负责
D．分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位
E．禁止分包单位将其承包的工程再分包
24.按索赔目标分类，索赔可以分为：【】
A.合同内索赔
B.单项索赔
C.工程变更索赔
D.费用索赔
E.工期索赔
25.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：【】
A.仲裁申请书
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
三、名词解释题(本大题共5小题。每小题3分．共15分)
26．建设工程施工合同
27．缺陷通知期
28．索赔事件
29．施工措施变更
30．一次裁决原则
四、简答题(本大题共5小题，第31小题6分，第35小题4分，第32.33.34小题各5分，
共25分)
31．简述合同的法律特征。
32．根据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种?
33．建设工程竣工验收应具备的条件是什么?
34．根据监理合同示范文本的规定，“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是否一样?为什么?
35．我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?
五、分析计算题(本大题共2小题．每小题l5分。共30分)
36．某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10％。对变更合同价款确定的程序规定如下：
(1)工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；
(2)若工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；
(3)工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认。若无正当理由不确认时，自报告送达之日起，l4天后该报告自动生效。
问题：(1)变更合同价款应按什么原则进行确定?
(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同(示范文本)》的
规定?如果不符合，应如何修改?
(3)在该工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤
石，监理工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石土方工程量由原来的2700m3增至3600 m3，原定工期30天。在监理工程师批准的进度计划中，土方工程为关键工作。针对这一事件，承包商是否可以提出索赔?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天?
37．通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程
中，陆续发生了下例事件：
事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；
事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；…
事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；
事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。
问题：( 1 ) FIDIC施工合同文件由哪几部分组成?各组成部分的解释顺序是什么?
( 2 )如果承包方针上述l～3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。
( 3 ) 在事件4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理?
( 4 ) 经工程师认定的索赔工期为多少天?
建筑工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考
(课程代码04231)
一、单项选择题(本大题共20小题。每小题l分。共20分)
1．C 2．B 3．A 4．C 5．D
6．A 7．C 8．A 9．D l0．C
11．A l2．D l3．B l4．B l5．D
16．B l7．C l8．A l9．D 20．A
二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分。共10分)
21．ADE 22．ABC 23．ACE 24．DE 25．BCE
三、名词解释题(本大题共5小题．每小题3分。共15分)
26．建设工程施工合同——建设工程施工合同也称建筑安装承包合同，是发包人(建设单位、业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成-商定的建设工程项目，明确双方权利和义务的协议。
27．缺陷通知期——指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28．索赔事件——又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。
29．施工措旅变更——是指在越工过程中承包方因工程地质条件变化、旌工环境或旌工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。
30．一次裁决原则——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。
当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。
四、简答题(本大题共5小题。第31小韪6分．第35小题4分，第32、33、34小题各5分，共25分)
31．答：合同具有以下法律特征：
(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。(2分)
(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。(2分)
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。(2分)
32．答：无效合同的范围主要包括：
(1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。(1分)
(2) 恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。(1分)
(3) 以合法形式掩盖非法目的。(1分)
(4) 损害社会公共利益。(1分)
(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。(1分)
33．答：建设工程竣工验收应具备以下条件：
(1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。(1分)
(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(1分)
(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(1分)
(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(1分)
(5)有施工单位签署的工程保修证书。(1分)
34．答；“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是不一样。(1分)
“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(2分)
“工程监理的额外工作”则是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(2分)
35．答：我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。(每项l 分，共4分)
五、分析计算题(本大题共2小题，每小题l5分。共30分)
36．答：变更合同价款的确定原则如下：
合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(1分)
合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(1分)
合同中没有适用或类似予变更工程的价格，由承包人提出适当的交更阶格，经工程师确认后执行。(1分)
(2) 答：该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规
定，具体的不符合之处及改正方法如下：
第（1）条，“工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“工程变更发生后l4天内”；
(2分)
第（2）条，“若工程变更发生后7天内”不符合规定，应改为“若工程变更发生后14天内”；(2分)
第（3）条，“工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认”不符合规定，应改为“工程师自收到变更价款报告之日起l4天内应对此予以确认”。(2分)
(3) 答：承包商可提出工期索赔(1分)。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商
所无法合理预见的，且土方工程在进度计划中为关键工作(1分)。
可索赔工期的工程量为：3600--2700×(1+10％)一630(m3)(2分)
按比饲法计算可索赔工期为：30×衍丽又丢车面丽(2分)：彩、争(天夕．
37．：一(1)答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；
③投标一函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。(每项0．5
分，共4)
应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。
(1分)
2(2)答：事件l由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件2 季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件3 由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承担的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。(1分)
(3)答：在事件4中工程师的做法合理。(1分)
因为按照FIDIC施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其
提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验
后重新覆盖或修复。(1分)
隐蔽工程复检合格，按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并顺延工期。(1分)
(4)答：事件l可索赔工期8天(1分)
事件3可索赔工期3天(1分)
—事件4可索赔工期2天(1分)
则8+3+2=13(天)(1分)
故经工程师认定的索赔工期为13天。
建筑工程合同(含FIDIC条款)
（三）
本试卷共8页，满分l00分：考试时间l50分钟。
一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题l分，共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．合同法律关系的构成要素不包括【】
A．主体B．客体C．时间D．内容
2．下列合同不属于双务合同的是【】
A．买卖合同B．租赁合同C．赠与合同D．建设工程合同3．依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是【】
A．传真B．登记
C．电子邮件D．信件
4．按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是【】
A．价目表的寄送B．招标公告
C．递送投标书D．无价格的商业广告
5．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是【】
A．招标与投标B．要约与承诺
C．讨价还价D．出价与承揽
6．合同的转让不包括【】
A．合同权利的转让B．合同义务的转移
C．合同权利义务的概括转让D．合同权利义务内容的改变
7．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是【】
A．发包人B．承包人
C．设备供应人D．发包人和承包人
8．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。
下列选项中错误的是【】
A．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探
B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测
C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计
D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计
9．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于【】A．正常工作B．附加工作
C．额外工作D．意外工作
10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是【】
A．新红皮书B．新黄皮书c．银皮书D．绿皮书
11．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交
【】A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据12．依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款
C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更
D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行
13．可以为施工承包商提供履约担保的单位是【】
A．建设行政管理机关B．监理协会C．企业法人D．学校14．下列有关和解的描述中，错误的是【】
A．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的
B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决
C．和解的方式和程序十分灵活
D．和解解决争议节省开支和时间
15．工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是【】
A．约定预付款方式属于准备阶段
B．工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段
C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段
D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
16．合同法的基本原则有【】
A．合同自愿原则B．合法原则C．诚实信用原则
D．鼓励交易原则E．减少无效合同原则
17．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】
A．固定价格合同B．可调整价格合同C．单价合同
D．成本加酬金合同E．专业承包合同
18．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括【】
A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
19．履行合同的担保方式包括【】
A．保证B．留置C．抵押D．定金E．违约金
20．目前建设工程施工合同争议的调解主要有【】
A．人民法院调解B．民间调解c．诉讼调解
D．仲裁机构调解E．行政主管部门调解
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)
21．诺成合同
22．缔约过失责任
23．合同价款
Sub- Clause 13.7 - Contract Price and Payment - Payment. Delete the two occurrences of“56”in this clause and replace with“60”． The payment countTy referred to in this clause is the People's REepublic of China and the nominated bank shall be in Shanghai． Sub-Clause 13.8 - Delayed Payment The Financing charges referred to In this clause shall be calculated using the annual rate of the standard borrowing rate of the central bank of China． Sub-Clause 14.2 - Variations - Vlaue Engineering add the following paragraph to the end of the sub－clause： “In calculating the adjustment to the Contract Price In such a proposal the Contractor shall apportion to the benefit of the Employer that percentage of any saving（if any）resulting from the proposed variation as is stated in the Appendix to Tender．” Sub-Clause 14.3 - Variations - Variation Procedure Add at the end of the Sub－clause after“under Sub－clause 14.2 if applicable”： “and may，at his discretion，have reference to the rates and prices In the Bill of Quantllles contained in Schedule l. Insert a final paragraph as follows： “Where a variation, or an element of a variation provides for the Contractor to substitute one purchased item（or sub-contract work package）for another where there is no difference In cost other than in the purchase price，programme or any associated risk to the Contractor in using the substituted item（or sub-contract work package）then，for the avoidance of doubt，the valuation of that variation（or element of variation）shall be the difference in purchase price between the two items（or sub-contlact work packages）which would normally be demonstrated to the Employer through evidence of quotations properly sought and received by the Contractor. Sub-Clause 14.5 – Provisional Sums Add the following new paragraph: “（c）Work to be executed on a Dayworks basis for which payment will be made as follows：The Employer's Representative may，If in his opinion It Is necessary or desirable，issue an instruction that any varied work shall be executed on a Daywork basis．The Contraclor shall then be paid for such work under the terms set－out In the Daywork schedule included in Schedule 5. The Contractor shall furnish the Employer's Representative such receipts or other vouchers as may
建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料 、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系 A 、债权人与债务人 B 、代理人与被代理人 C 、权利与义务 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 A ?代理与被代理关系 B ?雇佣与被雇佣关系 C ?委托与被委托关系 4 ?依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 A .索赔意向通知 B .现场同期记录 5、下列财产中， （ A ）不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 28 天内，承包人应向工程师递交（ A ） C. 索赔报告 D ?索赔证据 D 、 交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A 、 2、 B 、 3 C 、 5 D 、 7 7 ?下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （D ） A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C .工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D ?工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8 ?被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （B ） A ?立即给予答复 B ?在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D ?提出处理意见 9 ?根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 （D ） A ?承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B. 工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C. 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D. 承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、 合同争议的解决顺序为（ A ） A 、和解一调解一仲裁一诉讼 C 、和解一调解一诉讼一仲裁 11、 监理招标主要是对监理单位（ A 、报价 B 、能力 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 13. FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 A. 国内工程施工 B .国际工程施工 C .国际和国内询价采购 14．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A .总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A 、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 D 、法人与自然人 D ．监理与被监理关系 B 、 调解一和解一仲裁一诉讼 D 、调解一和解一诉讼一仲裁 B ）的选择。 C 、 监理人员数量 D 、设备 D .有限国际招标
第三部分专用条款 第1条甲方代表 1.1 本工程甲方驻工地代表： 姓名：汪质彬，职务:副总经理； 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第2条乙方代表 2.1 本工程乙方驻工地代表： 姓名：李洁，职务: 项目经理 ____________________ ， 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第3条甲方工作及责任 3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。 3.2 甲方向乙方提供图纸的时间和数量为： 321甲方向乙方免费提供图纸陆 _套（含用于制作并提供给甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。 建议：请明确提交的时间； 3.2.2乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。 3.2.3不论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，其知识产权都属于甲方 所有，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲 方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还 给甲方。 第4条乙方工作及责任 4.1 其他规定： 4.1.1乙方的其他工作和责任 1）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲卫提
供2间办公室（面积不小于30m2 ,向监理提供2间办公室（面 积不小于30m2 ，相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干 考虑。 2）其他：丄 第5条合同价款 5.1 本合同为固定单价合同。合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实 际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。 5.2 结算管理 5.2.1变更或洽商子目单价的确定： 1）如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目， 单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方 式计费：套用2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》中的含 量及当地配套规定、材料按照施工同期当地造价管理部门公布的湛 江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人 工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。 2）如在合同计价清单中相同工作内容之项目的综合单价不一致 时，将以最低的综合单价作为该等项目日后变更洽商、结算的 依据。 3）发生变更时，措施费用不作调整，乙方不得以不增加措施费为由而拒绝施工，由此而导致的工期延误由乙方负责，并赔偿由此给甲方 造成的经济损失。
FIDIC 简介 F e d erati on Intern ati on ale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F e d e ation In ter natio nale Des Ing e nieurs Co nseils) 的法文 缩写。FIDIC 的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC 条款或FIDIC 方法。 一、FIDIC 的机构 FIDIC 是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50 多个成员国，分属于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会,CAMA —非洲成员协会集团,RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC 总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC) 、土木工程合同委员会(CECC) 、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC) 、职业责任委员会(PLC) 和秘书处。 二、FIDIC 的出版物 (一) 土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC 条件) 1957 年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第 2 版于1963 年发行) 只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第
1 版中所包含的条件。 第 3 版于1977 年出版。对第 2 版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
目录 1 一般规定 (1) 1.1定义 (1) 1.2解释 (4) 1.3通信交流 (5) 1.4法律和语言 (5) 1.5文件优先次序 (5) 1.6合同协议书 (5) 1.7权益转让 (6) 1.8文件的照管和提供 (6) 1.9保密性 (6) 1.10雇主使用承包商文件 (6) 1.11承包商使用雇主文件 (7) 1.12保密事项 (7) 1.13遵守法律 (7) 1.14共同的和各自的责任 (7) 2雇主. (8) 2.1现场进入权 (8) 2.2许可、执照或批准 (8) 2.3雇主人员 (9) 2.4雇主的资金安排 (9) 2.5雇主的索赔 (9) 3雇主的管理 (9) 3.1雇主代表 (9) 3.2其他雇主人员 (10) 3.3受托人员 (10) 3.4指示 (10) 3.5确定 (11) 4承包商 (11) 4.1承包商的一般义务 (11) 4.2履约担保 (11) 4.3承包商代表 (12) 4.4分包商 (13) 4.5指定的分包商 (13) 4.6合作 (13) 4.7放线 (14) 4.8安全程序 (14) 4.9质量保证 (14) 4.10现场数据 (14) 4.11合同价格 (15)
4.13道路通行权于设施 (15) 4.14避免干扰 (15) 4.15进场通路 (15) 4.16货物运输 (16) 4.17承包商设备 (16) 4.18环境保护 (16) 4.19电、水和燃气 (16) 4.20雇主设备和免费供应的材料 (17) 4.21进度报告 (17) 4.22现场保安 (18) 4.23承包商的现场作业 (18) 4.24化石 (19) 5设计 (19) 5.1设计义务一般要求 (19) 5.2承包商文件 (20) 5.3承包商的承诺 (20) 5.4技术标准和法规 (21) 5.5培训 (21) 5.6竣工文件 (21) 5.7操作和维修手册 (21) 5.8设计错误 (22) 6员工 (22) 6.1员工的雇用 (22) 6.2工资标准和劳动条件 (22) 6.3为雇主服务的人员 (22) 6.4劳动法 (22) 6.5工作时间 (22) 6.6为员工提供设施 (23) 6.7健康和安全 (23) 6.8承包商的监督 (23) 6.9承包商人员 (23) 6.10承包商人员和设备的记录 (24) 6.11无序行为 (24) 7生产设备、材料和工艺 (24) 7.1实施方法 (24) 7.2样品 (24) 7.3检验 (24) 7.4试验 (25) 7.5拒收 (26) 7.6修补工作 (26) 7.7生产设备和材料的所有权 (26)
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）， 专用合同条款 第三部分专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括： 。 1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：；
电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3工程和设备 1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。 1.1.3.9永久占地包括：。 1.1.3.10临时占地包括：。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件： 。 1.4标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括： 。 1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： ； 发包人提供国外标准、规范的份数：； 发包人提供国外标准、规范的名称：。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。 1.5合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：
。 1.6图纸和承包人文件 1.6.1图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：； 发包人向承包人提供图纸的数量：； 发包人向承包人提供图纸的内容：。 1.6.4承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括： ； 承包人提供的文件的期限为：； 承包人提供的文件的数量为：； 承包人提供的文件的形式为：； 发包人审批承包人文件的期限：。 1.6.5现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：。 1.7联络 1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：。 承包人接收文件的地点：；
FIDIC合同主要条款的解读 第1条一般规定 1.1定义 解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。 定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。 比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。 第1.1.1.1条合同 解读：本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚。这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。在合同装订
的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。 关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。它的内容，也就不是合同范围。 合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上，这个规定是很严格的。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。 机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好，“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了，但资料表这个说法容易引起岐义。在中国人的感觉中，资料一般都只是做参考用的，通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误，但毕竟在感觉上有点不理想。“schedule”一般是指先期提供，后期用来执行的表式，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上，感觉要好一些。 第1.1.1.2条合同协议书 解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。设计这样一个文件，将合同主架构搭起
天津2012年自考“建设工程合同(含F I D I C)条款”课程考 试大纲
天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：建设工程合同（含FIDIC）条款课程 代码：0963 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 建设工程合同（含FIDIC）条款是高等教育自学考试中工程造价管理专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉与掌握建设工程合同管理和从事工程项目造价管理相关工作具有十分重要的意义。 本课程重点介绍FIDIC合同条件及其适用范围，施工合同条件的一般规定，施工合同条件下合同各方及其义务和责任、质量管理、进度管理、支付管理、风行管理、索赔管理、争端的解决，以及其他相关内容，通过本课程的学习，可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC合同条件与应用的基本内容。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试工程造价管理专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的学习，熟悉和掌握FIDIC施工合同条件条款内容及其应用的相关知识，为以后的学习和工作打下坚实的基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是工程造价管理专业的一门专业主干课。本课程《工程造价实务》等课程相互联系；与《工程项目管理》课程从各自的侧重点介绍建设项目管理知识；共同构成本专业较为全面的知识体系。 第二部分考核内容与考核目标 第一篇总论 一、学习目的和要求 通过学习，学生可以获得有关合同条件的适用、施工合同中主要事项的顺序、词语定义合同文件、合同有关各方权利义务或职权等方面的知识，从而对施工合同条件有清晰的了解。 二、考核知识点与考核目标 （一）一般规定（次重点）
fidic施工合同条款 篇一：FIDIC施工合同 篇一：fidic施工合同条件2010 施工合同条款 通用条款2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 fidic 2010版权所有多边发展银行协调版 国际工程师联合会 通用条款 目录 1 一般规定 定义 解释 通信交流 法律和语言 文件优先次序 合同协议 权益转让
文件的照管和提供 拖延的图纸和指示 业主使用承包商文件承包商使用业主的文件保密事项 遵守法律 共通过的和各自的责任银行检查和审计 2业主 进入现场的权力 许可，执照,或批准 业主的人员 业主的资金安排 业主的索赔 3 工程师 工程师的职责和权力工程师的授权 工程师的指示 工程师的撤换 决定 4 承包商 承包商的一般义务
履约担保 承包商的代表 分包商分包合同利益转让合作 放线 安全程序 质量保证 现场数据 中标合同金额的充分性 不可预见的外界条件 道路通行权和设施 避免干扰 进场路线（进厂通路） 货物的运输 承包商的设备 保护环境 电，水，气 业主的设备和免费提供的材料进度报告 现场保安 承包商的现场作业 化石
5 指定的分包商 指定分包商的定义 对指定的反对 给指定分包商的支付 付款证据 6 职员和劳工 职员和劳工的雇佣 工资标准和劳动条件 为业主服务的人员 劳动法 工作时间 为职员和劳工提供的设施健康和安全 承包商的监督 承包商人员 承包商人员和设备的记录妨碍治安的行为 外国职员和劳工 食物供应 水供应 病虫害治理措施 酒或药品武器和弹药
节日和宗教 丧葬安排 禁止强迫劳工 禁止童工 工人雇佣记录 工人的组织 禁止歧视，机会平等 7 设备，材料，和工艺实施方式 样 检查 试验 拒收 修补工作 设备和材料的所有权 矿区（土地）使用费 8开工，延误和暂定 工程开工 完工时间 进度计划 完工时间延期 当局引起的延误
试填新版《建设工程施工合同》 第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②施工招标文件；③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级： 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5 设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：∕。 1.1.3.9 永久占地包括： 1.1.3.10 临时占地包括：∕。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：国家现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关规定及市建筑市场执行的有关法律、法规和政策文件。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行《建筑安装工程检验评定统一标准》、《建筑安装工程施工及规范》等。 相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：∕ 发包人提供国外标准、规范的份数：无； 发包人提供国外标准、规范的名称：无。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。 （对于本条，承发包人可以自行约定新标准、具体化和规范要求） 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②中标通知书；③本合同专用条款；④本合同通用条款；⑤施工招标文件；⑥投标文件及其附件；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工图纸；⑨工程量清单⑩会议纪要及变更联系单。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供
FIDIC合同通用条款(doc 15页)
FIDIC合同通用条款 一、定义和解释 （1）业主：指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 （2）承包人：指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 （3）分包人：指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人单位资格的合法继承人（单位）。 （４）理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。并在合同专用条款中指名。 （5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(16)临时工程：指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备)。（17)合同工程：或“合同段工程”指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。 （18）设备：指预定构成或构成永久工程的一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。 （19）承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械器具或物品。 （20）永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两则路权范围内的用地。 （21）临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。 二、合同文件 （1）合同文件的优先次序：组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清，应由监理工程师作出解释；如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下： (a)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （b)中标通知书； （c)投标书和投标书附录；
可编辑可修 2016年4月建设工程合同条款 一、单项选择 1、下列合同属于无偿合同的是（） A、施工合同 B、运输合同 C、借用合同 D、监理合同 2、甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时（） A、债权人可行使撤销权 B、债权人可行使不安抗辩权 C、债权人可请求法院进行财产保全 D、转让合同自签订之时起无效 3、依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是（） A、招标公告 B、商品价目表 C、拍卖公告 D、投标文件 4、对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（） A、提前24h书面通知工程师来参加验收 B、提前24h电话通知工程师来参加验收 C、提前248h书面通知工程师来参加验收 D、提前48h电话通知工程师来参加验收 5、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支持结算价款的，则承包人有权（） A、自行将该工程抵押 B、申请人民法院将该工程依法拍卖 C、将工程直接收归己有 D、自行将工程卖给他人 6、由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是（） A、总承包人违约，发包人亦违约 B、总承包人违约，发包人不违约 C、总承包人不违约，发包人违约 D、总承包人不违约，发包人亦不违约 7、工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（） A、由双方协商处理 B、无效 C、按合同约定处理 D、有效 8、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（） A、验收前由发包人负责 B、验收前由工程师负责 C、验收后由发包人负责 D、验收后由工程师负责 10、FIDIC施工合同文本结构一般包括（） A、通用条件、专用条件和合同协议 B、通用条件、专用条件和其他标准化文件格式 C、合同协议、通用条件和投标文件 D、协议书、专用条件和招标文件 11、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以根据随时指示承包商暂停施工。若工程师提出暂停施工的原因在雇主，并给承包商造成了工期和费用损失的，则该损失应由（） A、业主给予补偿 B、工程师承担 C、承包商自行承担 D、业主与承包商协商补偿 12、FIDIC合同条件规定，如果需要动用暂定金额，应由谁控制使用？（） A、承包商 B、业主 C、工程师 D、指定分包商 13、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（） A、合同价内的暂列金 B、业主应交的预付款 C、承包商应交付的定金 D、承包商应得的工程款 改欢迎下载
FIDIC 合同文件和最新动向 我国加入了世贸组织更引发了许多在建设管理领域行业内的同志加 紧学习国际咨询工程师联合会FIDIC 的指导性合同文件。本文想对此主要是其动向作一般的介绍。 从历史上来说，国际工程师联合会，其原文是Federaion Internatoinale des Ingenieurs Conseil( 英译为:Internatonal Federation of Consulting Engineers.) 所以简称FIDIC 。它成 立于1913 年，是由法国、比利时、瑞士等国发起。在早期，他没有完整地定型下来，且到两次大战结束，它还只是一个欧洲大陆的组织，说不上真正的国际组织。此后英国于1949 年签字参加，成为会员国。美国也在1958 年签字加入。许多新兴工业化国家在二十世纪七十年代以后逐步加入，这样一来才使FIDIC 真正成为一个国际组织而不是一个欧洲组织。现有会员国68 个。它的成员，必须一国一席。个别咨询企业或个人都不能参加成为会员。参加国的一个组织的专业人士学会，如建筑师，咨询工程师可代表本国学会参加联合会，但联合会并不限定他们必须是工程师或建设领域的专业人士，有兴趣于联合会宗旨的律师或保险专业者也可参加。这样一来它就有广泛的基础，而不仅仅是代表咨询工程师，而且它的著名度，主要来自于内部的专业团体以外，特别是各种委托人的组织，国际金融机构，法律界，建筑业人士。下面就是它的合同系列目录: 1、土木工程施工合同条件（红皮书）。包括: 第一部分: 通用条件，包括招标和协议书格式。
第二部分: 有特定要求者编制第二部分合同条款指导规则的条件。 2、机电工程包括现场就位的合同条件（黄皮书）。包括招 标书和协议书格式。 第一部分: 通用条件。 第二部分: 特殊条件。 3、设计施工和交钥匙合同条件（桔皮书） 第一部分: 通用条件 有特定要求者编制合同条件的指导规则招标书和第二部分: 协议书格式。 4、土木工程施工分包施工合同条件 第一部分: 通用条件 有特定要求编制合同条件的指导规则要约和协议第二部分: 书格式 5、招标程序 6、委托人/ 咨询者-- 示范服务协议书（白皮书）第一部分: 标 准条件 第二部分: 特定要求条件 7、合资（财团）协议书
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）：************房地产开发有限公司 承包人（全称）：江苏省苏中建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：1#-10#楼。 2.工程地点：。 3.工程立项批准文号：/。 4.资金来源：政府贷款，企业自筹。 5.工程内容：/。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 施工图内所有施工内容，甲供材、甲分包除外.（详见工程量清单）。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：488天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）(￥元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）(￥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）(￥元)。 2.合同价格形式：固定单价。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义
FIDIC合同主要条款的解读（一） 本期针对FIDIC合同条款第1条中“一般规定”的内容进行解读。 定义很多人对合同的名词性定义不重视。定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是规范其外延。只有清楚说明名词的涵盖范围(也包括外延)及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又与之无关。对名词外延范围及外延边界理解有误，则容易导致合同理解的错误。比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上此款项有严格限定，它与工程直接相关，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忽视工程事项与工程款的对应关系，没有清楚理解合同名词定义，容易导致超付等事件发生。 合同本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好把合同组件装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚，其好处是无论何时查合同，只需拿出一本资料即可。而且在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。避免本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本的失误。 关于“合同”定义的外延，应明确其组件涵盖范围。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果有依据推断出某个文件不是合同组件的一部分，那它就不是合同，其内容也非合同范围。 合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上此规定很严格。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就不能算有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般快递公司的收件证明不能作为送达证明。只有拿到快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。 机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中把“schedule”翻译成“资料表”，这个说法容易引起歧义。按国内一般理解“资料”是做参考用，通常不认为其具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，但“s chedule”一般指先期提供，后期用来执行的用表，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上更
工程招标与合同管理复习提纲 、单项选择题 1．属于建设项目的是（ D ） A. 土方工程 B. 土建工程 C. 一栋楼房 2.项目与活动的最大区别是（ A ） A. 一次性 B. 独特性 C. 目标的明确性 3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ D ） A. 拆迁 B. 可行性研究 C. 报建 D. 施工准备 4. 属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是 5. 属于建设法律体系中的龙头的是（ 6. 属于建筑市场客体的是（ 7．属于建设法律体系中的主干的是（ 8.属于经济法律关系客体的是（ 9．属于建设法律体系中的枝干的是（ 10. 合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、 刑事法律关系的重要标志的原则是（ B ） A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则 11 ．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ A ） A. 工程勘察设计 B. 工程竣工验收 C. 获取土地使用权 D. 审批立项 12. 下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（ D ） A. 侵权行为产生的债权债务关系 B. 不当得利产生的债权债务关系 C. 无因管理产生的债权债务关系 D. 双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 A. 规划 B. 可行性研究 C. 报建 D. 拆迁 D. 某小区 D. 活动的整体性 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 A. 国家 B. 法人 C. 经济权利 D. 行为 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法 A. 行为 B. 经济权利 C. 国家 D. 法人 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法