当前位置:文档之家› 12年浙江省市政工程造价员考试模拟试卷二

12年浙江省市政工程造价员考试模拟试卷二

12年浙江省市政工程造价员考试模拟试卷二
12年浙江省市政工程造价员考试模拟试卷二

浙江省浙江省市政工程市政工程市政工程造价员考试模拟试卷二

造价员考试模拟试卷二一、单选题

1、某沟槽土方工程,土方开挖工程量13000m 3,采用现场土方平衡,回填至原地面标高。其中管道、基础、垫层及各类井所占体积458m 3,则土方外运工程量为(D )m 3。A 、12542B 、12473.3

C 、469.45

D 、526.7

2、土方开挖工程中,底宽8m ,底长31m ,挖深2.3m ,应套用的土方开挖形式为

(B )。

A 、一般土方开挖

B 、沟槽土方开挖

C 、基坑土方开挖

D 、平整场地

3、DN500钢筋混凝土排水管道土方开挖,管座采用135135°°基础,管道结构宽0.8m ,则沟槽开挖底宽为(C )m 。A 、1.1.4

4B 、1.1.7

7C 、1.1.8

8D 、2.2

4、DN300UPVC 管道铺设(管道外径为335mm ),采用有支撑沟槽开挖,管道埋深2.5m ,则基础底宽为(C )m 。A 、0.635

B 、0.935

C 、1

D 、1.2

5、某柱形砌体高3.6m ,截面尺寸400mm ×400mm ,则脚手架工程量为(D )m 2。A 、5.76

B 、12.96

C 、14.4

D 、18.72

6、彩色异形人行道板铺设,采用3cmM10水泥砂浆基层,在套用定额时,除材料换算外,(A )。A 、人工及机械含量均不变B 、人工含量调整,机械含量不变C 、人工含量不变,

机械含量调整

D 、人工及机械含量均调整

7、船上打400mm ×400mm 预制方桩,设计桩顶标高0.5m ,施工期间平均水位标高为4.2m ,则单根桩的送桩工程量为(C )m 3。A 、0.592

B 、0.672

C 、0.752

D 、0.902

8、陆上打400mm ×400mm 预制方桩,设计桩长20m (包括桩尖),自然地坪标高为2.3m ,设计桩顶标高为0.8m ,其单根桩送桩定额直接工程费为(C )元。A 、47.62

B 、79.36

C 、97.87

D 、163.12

9、桥涵工程中,下列构件安装定额中已包括150m 场内运输费用的是(A )。A 、预制锚锭板

B 、预制箱形块

C 、预制空心梁

D 、预制槽形梁

10、岩石隧道井下掘进每工日工作时间为(B)小时。

A、6

B、7

C、8

D、24

11、软土盾构掘进按每工日(A)小时工作制计算。

A、6

B、7

C、8

D、24

12、采用排水下沉方法施工的矩形盾构井,其沉井外围平面尺寸为35×20m,

下沉深度20m,则该盾构井下沉的土方工程量为(D)m3。

A、14000

B、14280

C、14350

D、14700

13、隧道工程中,软土隧道垂直顶升每工日按(A)小时计算。

A、6

B、7

C、8

D、24

14、关于新旧管连接时,下列说法正确的是(B)。

A、球墨铸铁管新旧连接(胶圈接口)包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短

管的安装

B、铸铁管新旧连接(胶圈接口)包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短管的

安装

C、球墨铸铁管新旧连接管中,如旧管留预留口,套用新旧管连接定额时未包

括预留口三通安装

D、新旧连接(胶圈接口)定额均包括阀门及与阀门相连的承(插)盘短管、

法兰盘的安装

15、某给水工程为不影响连续供水,新旧管连接采用在DN500旧铸铁管上开孔,安装二合三通(石棉水泥接口),套用定额(D)。

A、5-117

B、5-255

C、5-338

D、5-357

16、燃气工程中活动法兰承插铸铁管安装(机械接口),公称直径100,采用N 型接口,则每10m定额人工费为(B)元。

A、26.86

B、28.2

C、1.08

D、1.033

17、碳素钢管防腐,管外径×壁厚为1200×12,选用H8701防腐(H8701涂料单价为20元/kg,H8701涂料稀释剂单价为15元/kg),则每10m内防腐底漆一道定额直接工程费为(B)元。

A、2569

B、256.9

C、2208

D、221

18、市政工程工程量清单报价中,以下应计入分部分项工程量清单计价表的项

目是(B)。

A、湿土排水

B、木挡土板支撑

C、钢板桩围堰

D、仓面脚手架

19、市政工程工程量清单报价中,以下不属于措施项目清单计价表的项目是(D)。

A、钢板桩围堰

B、仓面脚手架

C、湿土排水

D、木挡土板支撑

20、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目,(B)采用

工程量清单计价。

A、应

B、必须

C、可以

D、不应

二、多选题

1、关于挡土板支撑,下列说法正确的是(BDE)。

A、槽钢挡土板定额按横板、竖撑考虑

B、两侧同时支挡土板时,工程量为两侧挡土板面积之和

C、单侧支挡土板时,工程量为单侧挡土板面积

D、槽坑宽度超过4.1m时,双侧支撑挡土板工程量按单侧挡土板面积计算

E、单侧支挡土板时,相应定额工日乘以系数1.33,除挡土板外其他材料增加

一倍

2、土石方工程中遇下列项目,套用定额时人工或机械应乘以相应的系数

(AD)。

A、人工运湿土

B、人工夯实土堤

C、人工挖土堤台阶

D、挖掘机在垫板上作业

E、推土机重车上坡,坡度8%

3、关于井点降水,下列说法正确的是(BCE)。

A、喷射井点以50根为一套

B、喷射井点计算时,累计根数不足一套者按一套计

C、一般大口径井点的管间距为10m

D、井点降水必须保证连续供电,在电源无保证的情况下,使用备用电源的费用

不另计

E、井点降水过程中,如需提供材料的,则水位监测和资料整理费用另计

4、钻孔灌注桩定额中未包括(CD)费用。

A、混凝土灌注充盈系数

B、穿越强风化岩层的费用

C、钻孔机械的场外运

D、废泥浆处理及外运

E、泥浆护壁

5、回旋钻机成孔定额按桩径划分子目,定额已综合考虑了穿越(ABC)。

A.砂、粘土层B.碎、卵石层C.强风化岩层D.岩层

6、盾构掘进定额中已综合考虑了下列(B)的费用。

A、管片场外运输

B、贯通测量

C、设置高程控制网

D、高程传递

E、干式出土及土方外运

7、关于隧道工程,下列说法正确的是(ACD)。

A、开挖定额均按光面爆破制定

B、斜井全断面开挖的断面大于25m2时,可自行补充定额

C、光面爆破允许超挖量,边墙为10cm

D、隧道出渣定额中,岩石类别已综合取定,石质不同不予调整

E、隧道内地沟开挖除按设计断面计算外,还应另行计算允许超挖量

8、球墨铸铁管新旧管连接(胶圈接口)定额不包括安装(BDE)内容。

A、套筒

B、阀门

C、三通

D、与阀门相连的承盘

E、与阀门相连的插盘

9、关于给水工程下列说法正确的是(BCE)。

A、塑料管(对接熔接)安装套用该册塑料管(粘接)安装定额

B、新旧管连接中,如旧管留预留口,则不能套用新旧管连接定额

C、套管内的管道铺设按相应的管道安装定额人工、机械乘以系数1.2考虑

D、混凝土管安装不需要接口时,应按本册相应定额另外执行

E、铸铁管件安装(胶圈接口)适用于球墨铸铁管件安装

10、顶管工程中,敞开式管道顶进定额已包括的工作内容有(ABCD)。

A、顶管内土方的外运

B、管道顶进照明设备的安拆

C、顶管后座的安、

D、管内排水

E、千斤顶及吊装机械坑内调向

11、管径Φ1200的顶管遇下列情况,顶进定额中的人工费和机械费乘以系数(AC)。

A、敞开式顶进100m以内,1.3

B、敞开式顶进100m以内,1.1

C、封闭式顶进50m以内,1.3

D、封闭式顶进50m以内,1.1

E、敞开式顶进50m以内,1.1

12、排水工程中关于井、管道项目,下列说法正确的是(BD)。

A、模板安拆槽(坑)深以3m为准,超过3m时,定额乘以系数1.05

B、管道接口、检查井、给排水构筑物定额均未考虑防腐处理

C、管道闭水试验计算时应扣除各种井所占长度,但雨水口井不扣

D、非定型井砌筑工程量以施工图为准计算,但不扣除管径500mm以内管道所占的体积

E、非定型砖砌井定额只列了井内侧抹灰子目,如井外壁需要抹灰,定额套用时按井内侧抹灰定额乘以系数0.8,其他不变

13、关于燃气工程下列哪些说法是正确的(CDE)。

A、本章中各种管道的工程量均按延长米计算,管件、阀门、法兰所占的长度已在管道施工损耗中综合考虑,计算工程量时需扣除其所占长度

B、铸铁管安装如采用N1型接口,则定额套用时按N型接口人工乘以系数1.05

C、中压法兰、阀门安装执行低压相应项目,其人工乘以系数1.2

D、螺纹钢管安装参照碳钢管定额相应子目

E、异径管安装以大口径为准,长度综合取定

14、以下属于工程量清单计价规范中强制性的规定有(BC)。

A、统一定额编号

B、统一计量单位

C、统一工程量计算规则

D、统一工程量类别划分

E、施工图预算编制时统一工程量类别的取费标准

15、工程量清单报价中,综合单价中应包括的内容有(ADE)。

A、按市场价格确定的材料费

B、间接费

C、规费

D、管理人员工资

E、风险费用

三、定额套用

项目名称定额

编号

基价计算式基价(元)基价单位

1.自卸汽车运湿土,运距1414km

km1-8923.40×1.18+23985.9124013.521000m3

2.人工挖基坑土方,挖深5m,三类湿土1-22

2081.04×1.182455.63100m3

3.人工挖沟槽湿土(二类)深度

2m,一侧弃土

1-4864.00×1.18×1.131152.01100m3

4.人力垂直运沟槽土方,深4米1-43+

1-44

532.80+190.56723.36100m 3

5.现浇水泥混凝土土路面,厚度28cm ,混凝土抗折强度

5.0MPa,单价为200.00元/m

3

2-176+2-177×4

990.55+30.16×4+5774.49+125.31+5.25×4

7031.99100㎡

6.现浇水泥混凝土路面4.5MPa ,单价为185元/m 3

厚19cm ,采用企口形式

2-173+2-177

791.36+30.16+3629.19+93.99+5.

25

4549.95100㎡

7.陆上扒杆安装C30预制混凝土T 型梁,梁长20m ,提升高度10m

3-419263.12+201.40+669.571134.0910m 3

8.DN600钢筋混凝土管道(180°基础),内外抹口均为1∶2.5水泥砂浆接口,10个口的内抹口周长为18.9m 6-14029.67+45.24+2.87+17.4895.2610个口

9.M10水泥砂浆片石砌筑渠道墙身,片石单价26.16元/t ,M10水泥砂浆单价为137.62元/m 3

6-657537.21+1146.571683.7810m 3

10.套管内安装DN450球墨铸铁管,(DN450球墨铸铁管单价350元/m,橡胶圈35元/只),管道4m 一节

5-6363.73×1.2+3565.68+45.02×

1.2

3696.1810m

11.中压燃气焊接法兰阀门安装,DN300,法兰阀门单价510元/个

7-60826.55×1.2+512.96+37.78582.60个

12.DN300带承盘插盘短管法兰

伸缩节安装,(其中法兰伸缩节

单价为1500元/个,承盘

单价为245元/个,插盘单价为

290元/个,胶圈单价为28元

/个)

5-39375.40+2153.43+37.782266.61组

13.水上卷扬机疏打槽型钢板

斜桩,桩长9m,乙级土1-197

431.60×1.05×

1.35+517.64+498.00×1.35

1801.7310t

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由( B )主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是(A )。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是(A )。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是(D )。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段( B )。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是(B )。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是( B )。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是(B )。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同,必须经过的程序是(C )。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定,下列情形中引起整个合同无效的是(C )。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于( D )。 A.分部分项工程 B.单项工程 C.分项工程 D.单位工程 2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C )特点。 A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性 3.对工程量清单概念表述不正确的是(B )。 A.工程量清单是包括工程数量的明细清单 B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供 D.工程量清单是招标文件的组成部分 4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D )。

A.加强政府对工程造价的管理 B.企业自主报价,国家定额只作参考 C.实行工程量清单计价 D.建立以市场形成价格为主的价格机制 5.下列哪项费用属于静态投资(A )。 A.建筑安装工程费用 B.价差预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息 6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D )。 A 75%~95% B.35%~75% C.15%~50% D.5%~35% 7.( D )是控制工程造价最有效的手段。 A.采用先进技术 B.招标竞价 C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能(A )。 A.服务功能 B.引导功能

C.联系功能 D.审核功能 9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B )。 A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时 。10.我省规定当合同未约定的情况下,分部分项单项工程量变更超过( B ),并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A.5% B.10% C.15% D.20% 11.根据我省清单计价法的规定,(B )不属于措施项目费的内容。 A.环境保护费 B.低值易耗品摊销费 C.临时设施费 D.脚手架费

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! 土建造价员考试试题(一) 一、单选题(本大题30小题.每题1.0分,共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,计算楼地面工程量时,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A .楼地面化纤地毯 B .塑料板楼地面 C .花岗岩楼地面 D .竹木地板 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A .立方体抗压强度 B .混凝土强度等级 C .混凝土轴心抗压强度 D .混凝土抗拉强度 【正确答案】:B 【本题分数】:1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中,清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A .实体工程量 B .定额工程量 C .定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! D .实体工程量与损耗工程量 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时,下列说法不正确的是( )。 A .散水按设计图示尺寸以面积计算 B .坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C .构造柱应按矩形柱项目编码列项 D .现浇挑檐与屋面板连接时,以外墙中心线为分界线 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础,每阶高均为300mm ,下阶尺寸为1200mm ×1500mm ;上阶尺寸为800mm ×1100mm ,则支模板工程量应为( )m 2。 A .2.68 B .3.24 C .2.28 D .2.76 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 在编制施工图预算时,先计算单位工程分部分项工程量,然后再乘以对应的定额基价,求出各分项工程直接工程费,再汇总成预算造价的方法是( )。 A .综合单价法 B .实物量法 C .工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题(40题) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为()。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为()。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。 A.③-②-①B.①-②-③C.③-①-②D.②-①-③ 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13.人工挖地槽、地坑定额深度为( )米,超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方( )%,人工挖土方(D)%计算

2014年江苏省造价员考试模拟试题(包括理论和案例)

一、单选题: 1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括:(C) A、生产准备费 B、土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费 2、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为: (E) A、10-15% B、20-35% C、75-95% D、5-35% E、35-75% 3、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务: (B ) A、500 B、5000 C、1500 D、3500 4、按照有关规定编制的初步设计总概算,经有关机构批准,即为控制拟建项目工程造价的(C)。 A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额 5、工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于(D)。 A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60 6、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ,该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?(A) A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22 7、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示,其中(C)表示节顺序码。 A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D十至十二位 8、在理解工程量清单的概念时,首先应注意到工程量清单是由( C)提供的文件。 A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构 C、招标人 D、 投标人 9、(A)是为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的 非工程实体项目。 A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其 他项目 10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同,因而投资估算的准确程度也不同,在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在( C )。 A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内 11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经(B)确认后作为结算依据。 A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人 12、实行工程量清单报价宜采用( B )合同,承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和 风险费用的计算方法。 A、固定总价 B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格 13、在约定风险范围时,(C )不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在专用条款内 约定。 A、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施,费 用按照( C )计价。 A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、零星项目 D、其他 项目 15、规范中挖基础土方工程量,按设计图示尺寸以(C)计算。 A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度 C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题(安装工程电气部分) 一、填空题(每空1分,共计:10分) 1、各种配管应区别不同、、,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案:敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱(盒)、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量,应区别线路、导线、导线,以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再另行计算(照明线路中的导线截面大于或等于时,应执行动力线路穿线相应项目)。 答案:性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题(每题1分,共计:30分) 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面(B)的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指:高度在(C)以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加(D)。 A、10% B、3% C、15% D、5% 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢(C)考虑,与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时,可参照安装工程(D)。 A、总人工费增加10% B、总人工费增加8% C、总人工费增加6% D、总人工费增加5% 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外,脚手架搭拆费可参照人工费(包括地下室部分)的(B)计算,其中人工工资占25%。 A、10% B、3% C、15% D、5% 7、配管配线工程中,当选用钢管明配时,其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中,连接各种开关箱、柜、板导线预留长度,按照盘面尺寸(C)进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为( C )。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填,要从取土点取天然密实土方 ( D )立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00,最高临水面标高64.50,则草袋围堰顶标高( B )。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是( D )。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时,养生面积按( A )。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是( A )。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm,高30cm,长250cm,双肢箍筋¢6@250,则箍筋重量( B )KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件,可按混凝土基价的( C )计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1% B.1.5% C.2% D.3% 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按( D )计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成(冲)孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料( C )的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸,按沉井外壁每侧加宽( D )计算,执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中( C )的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是( A )。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是( A )至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是( B )。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在( B )的构件。

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用的组成为()A.直接费、间接费、计划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金 C.直接费、间接费、规费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 答案:D 2、在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保障费 D.已完工程和设备保护费 答案:B 3、在下列费用中,不属于直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费 答案:C 4、下列费用中,属于建筑安装工程直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.现场管理费 C.施工企业管理费 D.工程点交费 答案:A

5、下列不属于材料费用的是() A.材料原价 B.材料运杂费 C.材料采购保管费 D.材料二次搬运费 答案:D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是() A.施工此案场所有人的工资性费用 B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案:C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的() A.措施费 B.直接工程费 C.规费 D.企业管理费 答案:A 8、某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为()元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 答案:A

全国造价员考试模拟试题基础知识部分

全国造价员考试模拟试题基础知识部分精选文 档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

2016年全国造价员考试模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是(). A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由()主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行. A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是() A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是() A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人

C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是() A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段()。 A.次序可以颠倒,但不能交叉 B.次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒,也不能进行交叉 D.次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是()。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中,S形曲线法的一般作用是()。

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案(四) 一、单项选择题:1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是()。 二、A.业主和承包商 三、B.勘察单位和设计单位 四、C.承包商和设备材料供应商 五、D.设备和材料供应商 六、2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是()。 七、A.EPC承包合同 八、B.施工总承包合同 九、C.单项工程承包合同 十、D.特殊专业工程承包合同 十一、3.以下不属于业主主要合同关系的是()。 十二、A.工程承包合同 十三、B.工程勘察合同 十四、C.工程咨询或项目管理合同 十五、D.劳务分包合同 十六、4.以下不属于承包商主要合同关系的是()。 十七、A.工程承包合同 十八、B.设备、材料采购合同 十九、C.项目监理合同 二十、D.劳动分包合同 二十一、5.根据我国《合同法》,建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是()。 二十二、A.勘察合同 二十三、B.设计合同 二十四、C.施工合同 二十五、D.建设项目贷款合同 二十六、6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担()。 二十七、A.损害赔偿责任 二十八、B.连带责任 二十九、C.侵权责任 三十、D.违约责任 三十一、7.在设计合同的实施过程中,下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中,发包人不应该增付费用的情形是()。 三十二、A.发包人变更设计计划 三十三、B.发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C.发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D.承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8.在工程施工合同中,关于发包人权利和义务的论述中,错误的是()。 三十七、A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B.承包人施工质量不合格,发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述 时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工 50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单 价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12 元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费,设备和工、器具购置费,工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一,业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下,则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外,还有自己特殊的职能:( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看,绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月,2002 年5 月1 日开工,5~7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨,计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨,5~7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中,受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》(1) 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设,由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 ()。 A.公民个人 B.设计者 C.法人 D.法人 答案:D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择() A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均匀合适 答案:B 3、根据工程建设的不同阶段,建设工程合同可以分为() A.固定总结合同和固定单价合同 B.建设工程总包合同和分包合同 C.勘察合同、设计合同和施工合同

D.供水供电合同和运输合同 答案:C 4、工程造价的特点是() A.大额性、可调性、动态性和层次性 B.多样性、单体性、动态性和层次性 C.多样性、可调性、单体性和动态性 D.大额性、单体性、动态性和层次性 答案:D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、()、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A.建筑安装工程费用 B.土地使用费 C.固定资产使用费 D.生成准备费 答案:A 6、下列费用中不属于社会保障费的是() A.养老保险费 B.失业保险费

C.医疗保险费 D.住房公积金 答案:D 7、工程监理费是指()招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A.施工单位 B.建设单位 C.质量监督单位 D.国家有关部门 答案:B 8、工程造价计价主要方法有() A.定额单价法一种 B.直接费单价法一种 C.直接费单价和综合单价法两种 D.定额单价法和直接费单价法两种 答案:C 9、预算定额是由()组织编制、审批并颁发执行。 A.国家主管部门或其授权机关 B.国家发展改革委员会

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容()。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列()不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180根,工期30天,则其每天的费用为()。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490为平行于墙),则附墙垛折加长度为()。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在()以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的()。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按()计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按()面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则()。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整,其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变 10.某房间层高3.6米,吊顶高3.0米,楼板厚0.15米,则其内墙抹灰高度按()计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入()。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指()。 A.材料供应合同价; B.材料供应价和运杂费之和; C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格; D.供应商将材料送到工地的价格; 13.计算砌体工程量时不扣除()。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是()。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述; B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项; C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述; D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时,应分别编码列项; 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时()。

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月,2004年5月1日开工,5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨,计划单价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨,5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为()万元,实际投资比计划投资()。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析:投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =(400+1600)×4000-(400+1600)×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中,具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是()。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析:此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中,表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算,因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时,固定要素通常的取值范围为(),承包商采用的固定要素取值要尽可能()。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析:固定要素对调价的结果影响很大,通常取值在0.15~0.35之间,它与调价余额成反比例关系,因而对于承包商来说,这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F,其中B-E为关键线路,TFA=TFD=2 天,TFC=TFF=4天,承发包双方已签订施工合同,合同履行过程中,因业主原因使B工作延误4天,因施工方案原因使D工作延误8天,因不可抗力使D、E、F工作延误10天,则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为()。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析:此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断:只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现,关键路线依然是B-E,一共延误了14天,所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是()。

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内,底长大于底宽3倍以上按开挖()土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖,深度为1.5米,三类土,放坡系数取: ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡,斜道坡度15%,则运距系数为()。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖,深度为2.5米,所需沟槽底宽为()。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算,不扣除()所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以()计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括()。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台,水泥混凝土熟料场内运距200m,则计算此项混凝土运费时,套用定额编号为()。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩,设计桩长8.6米,则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋,直径为16㎜,每根长15米,共10根,这些主筋总的重量为()。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数() A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是() A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是()

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 (注意:请在答卷本上答题) 本卷为案例分析题,初级做一到三题,其中第三题做第(一)部分,共100分; 中、高级做一、三、四题,其中第三题做第(二)部分,共120分;多做和漏做的题 均不得分。除注明外,管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版) (以下简称2014年计价定额)为准;文字与图形不同时,以文字说明为准。除选择 题外,案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、(本题为单项选择题,共20题,每题2分,共40分,初级、中级、高级 均做) 1.在计算建筑面积时,当无围护结构,有围护设施,并且结构层高在2.2m以上时,()按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A.立体车库B.室外挑廊C.悬挑看台 D.阳台 2.某单层宿舍,平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为:20厚1:3水泥砂浆找平层,3厚胶黏剂,20厚硬 泡聚氨酯复合板,5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为()。 A.251.77 m2 B.252.43 m2 C.253.67 m2 D.254.08 m2 3.在计算建筑面积时,()不应计算建筑面积。

A.室外台阶B.观光电梯C.玻璃幕墙D.空调搁板 4.下列建筑工程,当檐高为16m,且无地下室时,()的工程类别应是建筑工程二类。 A.住宅B.单层厂房 C.多层厂房D.公共建筑 5.某办公楼,檐口高度20m,层数6层,有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价,已知该工程挖土工程量6000m3,灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为()。 A.6 % B.25% C.28 % D.31% 6.某钢结构工程,加工厂制作,现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元,单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费,费率%;临时设施费,费率 1%;安全文明施工措施费,费率按我省规定费率;其他未列。则该投标价 中的措施项目费为()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 7.某市区内建筑工程,编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元,措施项目费42万元,其他项目费30万元,规费按规定计取,其中工程排 污费费率暂按%计列,税金费率按%计取,则该工程的工程造价应为 ()。 A.万元B.万元C.万元D.万元 8.某住宅工程,无地下室,无外保温。已知首层平面为长方形,外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m,则该工程平整场地的清单工程量为 ()。 A.756m2B.880m2 C.1012m2D.条件不全,无法确定

造价员考试基础理论模拟题1汇编

20 材料预算价格是指材料从来源地到达( )的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中,工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 ( ) A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制,以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定, 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 ( ) 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的( )项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式,可以表示为 () X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? (建标[2003]206 号)文件的规定,工料单价法计价 程序中,当以直接费为计算基数时,利润的计算基数中包括 ( ) 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指( )。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 ( ) 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 ( ) 。 (建标[2003]206 号)文件的规定, 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 (建标[2003]206 号)文件的规定, 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费

最新江苏省造价员考试土建案例试题及解析

2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。

(2009t二)某单独招标打桩工程,断面及示意如图所示,设计静力压预应力圆形管桩75根,设计桩长18m(9+9m),桩外径400mm,壁厚35mm,自然地面标高-0.45m,桩顶标高-2.1m,螺栓加焊接接桩,管桩接桩接点周边设计用钢板,根据当地地质条件不需要使用桩尖,成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整,企业管理费费率7%,利润费率5%,机械进退场费为6500元,检验试验费费率0.2%,临时设施费费率1.0%,安全文明施工措施费按1.8%,工程排污费费率1‰,建筑安全监督管理费费率1.9‰,社会保障费费率1.2%,公积金费率0.22%,税金费率3.44%,其他未列项目暂不计取,应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》(08)列出工程量清单(桩计量单位按“根”),并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。(π取值3.14;按计价表规则计算送桩工程量时,需扣除管桩空心体积。)

相关主题
相关文档 最新文档