工程招投标与合同管理题库
一、填空
1、招标投标是一种交易行为,它包括招标和投标 2个方面。
2、常见的合同变更有工程变更和合同条款变更。
3、运用HIDIC编制的合同条件可采用的方式直接采用、对比分析采用、合同谈判
采用、拒不选择采用。
4、索赔证据的要求真实性、全面性、关联性、及时性、具有法律证明效力。
5工期索赔的计算方法主要有网络分析法、比例计算法。
6、评标方法条件对比法、打分评标法。
7、标底编制方法工料单价法、综合单价法。
8、监理单位与业主的关系是委托与被委托的关系。
9、招标人是指响应招标参加投标竞争的法人其它组织
10、反索赔的基本原则实事求是的原则公平合理的原则。
11、投标决策顆分为2个阶段进行,前期决策后期决策
12、监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。
13、工程招标代理机构,其资质等级划分为甲级和乙级。
14、工程监理企业,其资质等级划分为甲级乙级和丙级。
15,国际工程招标的特点有择优性平等性限制性。
16、合同的形式有书面形式口头形式其它形式。
17、按施工索赔的处理方式可分为单相索赔一揽子索赔。
18、投标竞争包括价格竞争素质竞争。
19、索赔的最终决定谈判调节仲裁。
20、按索赔目标分为工期索赔费用索赔。
21、作标技巧逐步升级法突然降价法陪价竞争法。
22、市场的特征平等性自主性开放性完整性竞争性。
23、直接工程费指人工费材料费施工机械使用费。
24、建筑材料的采购供应方式有公开招标询价报价直接采购等。
25、选择投标对象的主要方法有定性分析法定量分析法。
二、选择题
1、开标是指(C )
A、|给所有投标者打分
B、当众宣布中标者名单
C、把投标文件当众启封揭晓
D、打开投标文件
2、自招标文件发出,至接受投标文件的截至日期,不得短于(C )
A、7天
B、15天
C、20天
D、30天
3、投标按性质可分为(C )
A、风险标和盈利标
B、保险标和保本标
C、风险标和保险标
D、盈利标和保险标
4、建设工程中的招标,在合同订立程序上称为(A )
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
5、投标文件一般情况下(B )附带条件
A、都带
B、不能带
C、上级批准可带
6、在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由(B )承担
A、业主
B、承包商
C、监理单位
D、业主和承包商共同
7、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应(B )
A、赔偿损失
B、双倍返回投标保证金
C、返回投标保证金
D、返回履约保证金
8、建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施(D )
A、开标
B、评标
C、公证
D、监督
9、采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于(A )
A、3家
B、4家
C、5家
D、10家
10、一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平,可以选择(D )
A、直接发包
B、邀请招标
C、议标
D、公开招标
11、中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同。其时限为
(D )
A、7天内
B、14天内
C、20天内
D、30天内
12、投标工作的核心是(C )
A、编制施工组织设计
B、校核工程量
C、投标报价
D、编制施工方案
13、工程建设施工招标,招标单位应在定标内(B )天发出招标通知书
A、5
B、7
C、9
D、15
14、承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为(A )
A、包工不包料
B、统包
C、包工部分包料
D、包工包料
15、建设单位在(A )合同中承担了项目的全部风险
A、成本加酬金
B、单价
C、总价可调
D、总价不可调
16、?中华人民共和国招标投标法?自( C )开始施行
A、1999年10月1日
B、1999年12月1日
C、2000年1月1日
D、2000年3月1日
17、监理招标中,业主主要看中的是( C )
A、监理单位的资源
B、监理单位的报价
C、监理单位的技术水平
D、监理单位的信誉
18、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当( A )
A、对是否参加投标作出决定
B、确定投标方案
C、办理资格审查
D、进行投标计价
19、索赔必须以( D )为依据
A、工程预算
B、结算资料
C、工程变更
D、合同
20、( B )是指受要约人同意要约的意思表示
A、要约
B、承诺
C、留置
D、定金
21、当工程内容明确,工期较短时,发包人宜采用( B )合同
A、总价可调
B、总价不可调
C、单价
D、成本加酬金
22、从合同理论上来说,建设工程合同是广义的( C )合同的一种
A、委托
B、技术
C、承揽
D、保管
23、在施工中由于( B )原因导致工期延误,承包人应当承担违约责任
A、不可抗力
B、承包人的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
24、( C )是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在
A、合同的变更
B、合同的订立
C、合同的终止
D、合同的转让
25、建设项目总承包招投标,实际上就是( B )
A、按合同有关条款
B、项目全过程招投标
C、勘查设计招投标
D、材料、设备供应招投标
二、多选题。
1、公开招标与邀请招标在程序上的区别为(CD )。
A、投标竞争激烈程度不同
B、公开招标中,可获得有竞争性的商业报价
C、承包商获得招标信息的方式不同
D、对投标人资格审查的方式不同
E、开标以及评标方式不同
2、施工投标单位资格审查的内容有(ABCD )
A、法人地位
B、商业信誉
C、财务能力
D、技术能力
E、施工经验
3、国际工程评标按照工作内容一般分为(ACE )
A、技术评审
B、财务评审
C、商务评审
D、能力评审
4、公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有(BCD )
A、发投标邀请书
B、资格预审
C、发放招标文件
D、签订合同
5、常见的评标办法,主要有(AC)
A、百分制打分法
B、绝对低价中标法
C、经评审的最低价中标法
D、两阶段评标法
6、在工程项目招标中,可采取的主要方式有(AB )
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接发包
7、招投标应遵循的原则有(ABCE )
A、公开
B、公平
C、公正
D、投标方资信好
E、诚实信用
8、收到投标单位提出的问题后,招标单位应通过(AB )方式通知所有投标单位
A、书面形式
B、投标预备会
C、口头形式
D、补充文件
E、电话形式
9、我国建设工程施工招标标底主要采用(BD )来编制
A、基本直接费单价法
B、工料单价法
C、全费用单价法
D、综合单价法
E、混合单价法
10、工程施工任务必须发包给持有(AB )的施工企业
A、营业执照
B、相应资质等级证书
C、投标文件
D、招标文件
E、施工组织设计
三、判断。
1、投标人响应招标人的要求参加投标竞争,也就是投标人在同意招标文件中所提的条件和
要求的前提下,对招标项目估算自己的报价,在规定的日期内填写标书并递交给招标人,参加竞争并争取中标,这个过程成为投标。(对)
2、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成要式的合同。(×)
3、招标过程分为三个阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。(×)
4、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包
合同。(√)
5、投标文件中的大小写金额不一致的,以小写金额为准。(×)
6、建设工程施工合同范本由≤协议书≥、≤通用条款≥、≤专用条款≥三部分组成,并附
有三个附件。(√)
7、供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。(√)
8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定办发布的“开工令”
中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数(√)
9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28内给予答复,否则视为对方赔
偿要求已经认可。(√)
10、FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致
的业主损失。(√)
11、承包商按照合同规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。
(√)
12、在承包商提出的费用索赔中,以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。(×)
13、FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包。(√)
14、FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式。(×)
15、≤工程建设监理委托合同≥是由“标准条件”和“专用条件”俩部分组成的通用文本。
(×)
16、工程招标必须采用公开招标方式。(×)
17、≤监理委托合同≥经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止。(×)
18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程,因此,分公司是一
个独立的企业法人。(√)
19、经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选
其一。(√)
20、我国≤民法通则≥规定,向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。(√)
21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。(√)
22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。(√)
23、招标过程划分为三个阶段:准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。(×)
24、建设工程施工合同范本由≤协议书≥、≤通用条款≥、≤专用条款≥三部分组成,并附
有三个附件。(√)
25、投标文件中的大小写金额不一致的,以小写金额为准。(×)
26、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成要式的合同。(×)
27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。(×)
28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为基准日作为业主与承包商划分合
同风险的时间点。(√)
29、当工程是确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准。(√)
30、索赔是事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,
生命将对此事件提出索赔。(√)
五、名词解释
1、委托代理:是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
2、合同法:是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更终止民事权力义务
关系的法律规范的总称。
3、招标人:依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
4、投标人:响应招标人招标需求并购买招标文件,参与投标竞争活动的法人或其他组织。
5、投标文件:具备承担招标项目的能力的投标人,按照招标文件的要求编制的文件。
6、开标:招标活动中公开宣读各投标者报价的程序。
7、两段三审:两段指初审和终审;三审指符合性评审、技术性评审和商务性评审。
8、定标:也即授予合同,是招标人决定中标人的行为。
六、简答题
1、设计招标与施工招标的主要区别?
答:(1)招标文件的内容不同
(2)对投标书的编制要求不同
(3)开标方式不同
(4)评标的原则不同
2、招标由哪两种形式?
答:(1)公开招标
(2)邀请招标
3、按工程承包范围不同分为哪几类? 答:(1)建设项目总承包招标
(2)建筑安装工程承包招标
(3)专项工程招标
4、招标文件编制内容有哪些?
答:(1)投标须知
(2)合同条款
(3)合同格式
(4)技术规范
(5)投标文件
(6)图纸
5、索赔证据的要求有哪些?
答:(1)真实性
(2)全面性
(3)关联性
(4)及时性
(5)具有法律证明效力
6、施工合同管理的主要工作有哪些? 答:(1)建立合同管理保证体系
(2)做好合同的监督工作
(3)跟踪合同实施情况
(4)进行合同变更管理
(5)索赔与反索赔管理
7、标底编制的方法有哪些?
答:(1)工料单价法
(2)综合单价法
中华人民共和国招标投标法考试试题 一、填空题每空1分30分 1.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何 方式规避招标。 2.招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 3.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投 标。 4.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投 标。 5.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。 6.招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点 和时间以及获取招标文件的办法等事项。 7.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在 投标人的其他内容。 8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 9.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止之日止，最短不得少于二十日。 10.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人 与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 11.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投 标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 12.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 13.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证. 14.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专
资源公司招投标法考试题库 一、单项选择题（共53题） ?1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A. 独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ?2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A. 某高速公路工程 B. 国家博物馆的修葺工程 C. 2008年奥运会的游泳馆建设项目 D. 王某给自己盖的别墅 ?3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ?4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直 辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B选择邀请招标方式应经批准 C可选择竞争性谈判方式 D可选择单一来源采购方式 ?5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ?6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定
C招标公告D、投标邀请书 ?7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事 C任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ? 8关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜? 9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C隶属D、直接利益 ? 10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标 公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A. 国家指定 B. 业主指定 C. 当地政府指定 D. 建设主管部门指定 ?11、根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备条件的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 2 B.3 C.5 D.6 ? 12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。 A、公开 B、公平 C公正D、诚实信用
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 1.建立信用制度的宗旨:要通过建立完善市场信用信息体系，充分发挥( B )对市场秩序和市场主体行为的监督作用。 A 企业 B 社会公众 C 政府单位 D 执法部门 2.在代理合同及收费中， ( C )应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同，合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。 A 委托人 B 投标人 C 招标人 D 政府人员 3.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于( C)日。 A 1 B 2
C 3 D 4 4.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的(B )%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 A 1 B 2 C 3 D 4 ======多选题部分 ====== 5.制定招标投标法实施条例的必要性( ABC ) A 增强招标投标法律制度可操作性的需要。 B 促进招投标市场规则统一的需要。 C 加强和改进招投标行政监督的需要。 D 缩短工程项目的建设工期 6.制定招标投标实施条例的基本原则( ABCD ) A 坚持遵守上位法的立法原则 B 坚持落实政府职能转变要求的立法原则
C 坚持可操作性和原则性相结合的立法原则 D 坚持兼顾公平与效率的立法原则 7.行政监督管理体制的基本思路( ABC ) A 有权必有责 B 用权受监督 C 侵权须赔偿 D 权责分开 ======判断题部分 ====== 8.招标投标法第三条所称的工程建设项目，是指工程以及与工程有关的货物和服务。对错 9.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。对错 10.招标人可以依法对工程以及与工程有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。对错
资源公司招投标法考试题库及答案 一、单项选择题（共53题） ·1、《招标投标法》依据国家惯例的普遍规定，招标投标活动应当遵循公开、（）的原则。 A.独立、自主和诚实信用 B.独立、公正和护公共利益 C.公平、公正和诚实信用 D.公平、公正和维护公共利益 ·2、根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是（）。 A.某高速公路工程 B.国家博物馆的修葺工程 C.2008年奥运会的游泳馆建设项目 D.王某给自己盖的别墅 ·3、某批使用国有资金，单项采购金额130万元的工程货物应采用的采购方式为（）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.单一来源采购 D.竞争性谈判 ·4、对于国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，招
标人（）。 A、可选择邀请招标方式 B、选择邀请招标方式应经批准 C、可选择竞争性谈判方式 D、可选择单一来源采购方式 ·5、公开招标是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、招标邀请书 ·6、邀请招标是指招标人以（）的方式邀请特定的法人或者其他组织。 A、不特定 B、特定 C、招标公告 D、投标邀请书 ·7、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A、招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜 C、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
D、建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 ·8、关于招标代理的说法正确的是（）。 A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准 B、招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定 C、招标人有权自行选择招标代理机构 D、如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜 ·9、招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在（）关系或者其他利益关系。 A、行政 B、经济 C、隶属 D、直接利益 ·10、《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.建设主管部门指定
《建设工程招标投标》试题（A ） 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是 ________________ ，而非 身不具备监督管理职能。 2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 __________________ ，二是 ________________ 。 3、 我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 _________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、 为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： ;二是 5、 设备FOB 价，即设备 __________________ 价，包括 ____________________ 、 __________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 同。 &《建设工程施工合同示范文本》由 ___________________ 、 ______________ 、 _____________ 三部分组 成， ______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 ________________和 _______________ 。 10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、 建筑业企业连续（ ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、 二 B 、三 C 四 D 五 2、 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家。 A 、 二 B 、 三 C 四 D 五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（ ）。 A 、谈判 B 、要约邀请 C 要约 D 承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（ ，也不是政府授权的监督机构，本 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 、成本加酬金合 ）产生法律约束力。
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
七、招标投标法 1、在招投标活动中的所谓公平原则是指() A、对不同的投标者可采用不同的标准 B、对本系统与本系统以外的法人或者其他组织应采用不同的标准 C、对本地区与非本地法人或者其他组织应采用不同的标准 D、要求招标人严格按照规定的条件和程序办事，同等地对待每一个投标竞争者 【参考答案】D 【考点解析】公平原则与公正原则的区别 2、下列关于招投标活动中公开原则的叙述中，()是错误的。 A、首先要求进行招标活动的信息公开 B、开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应公开 C、开标的程序、中标的结果都应公开，但评标的标准和程序不能公开 D、招标公告必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布 【参考答案】C 【考点解析】公开原则 3、《建设工程勘察设计管理条例)规定，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有许多种，但是()不能直接发包。 A、采用特定的专利或专有技术的 B、建筑艺术造型有特定要求的 C、需要进行危险作业的 D、国务院规定的其他工程建设的勘察设计 【参考答案】C 【考点解析】可以不招标的情形 4、抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。 A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托 【参考答案】D 【考点解析】可以不招标的情形
5、按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为()。 A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标 C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标 【参考答案】D 【考点解析】招标方式 6、在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。 A、50 B、100 C、150 D、200 【参考答案】B 【考点解析】必须招标的规模标准 7、下列建设项目中，可以不招标的是()。 A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同 【参考答案】A 【考点解析】必须招标的规模标准 8、公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。 A、是否进行资格预审 B、是否组织现场考察 C、是否解答投标单位的质疑 D、是否公开开标 【参考答案】A 【考点解析】公开招标与邀请招标的区别 9、开标应在招标文件确定的()公开进行。
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
一、单选题 1.某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目(A )。 A.必须公开招标 B.必须邀请招标 C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包 2.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ D ）。 A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥ C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥ 3.根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会完成评标后，应当( D )。 A.向招标人提出口头评标报告，并推荐合格的中标候选人 B.向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 C.向招标人提出口头评标报告，并决定合格的中标候选人 D.向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人 4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ B ）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 A．5 B．15 C．20 D．30 5.指定分包商违约或延误的索赔属于（B）。 A.工期变更索赔 B.有关工程施工的索赔 C.关于价款方面的索赔 D.合同外索赔。 6.政府采购一般采用哪些方式进行招标：(D) ①公开招标②邀请招标③竞争性谈判④单一来源采购⑤询价 A.①②③ B.①②③④ C.①②④⑤ D.①②③④⑤ 7.投标人存在下列情况之一的，可视为投标无效的有（ C ） ①未按照招标文件的规定提交投标保证金的； ②投标文件按招标文件要求签署、盖章的；
建设工程招标投标管理 单选题： 1、建设工程项目报建的范围包括（D ） A.建筑、桥梁 B.建筑、道路 C.建筑、桥梁 D.建筑、道路、桥梁、设备安装 2、招标会议由谁组织（A ） A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位 3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标 A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并与中标人签订承包合同。 A.当地建设主管部门 B.监理单位 C.设计单位 D.省级建设主管部门 多选题： 5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ） A.严格遵守上位法，兼顾制度创新 B.增强公正性，努力提高效率 C.全面规范，突出监管重点 D.立足国情，借鉴国际经验 6、招标人招标应具备的条件（ABCD） A.招标人是法人或依法成立的其他组织 B.有组织编制招标文件的能力 C.有审查投标人（承包商）资质的能力 D.有组织开标、评标、定标的能力 7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD） A.资格预审公告
B.申请人须知 C.资格审查办法 D.资格预审申请文件格式和项目建设概况 判断题： 8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。对 9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。对 10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。对 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分。共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符台题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或朱选均无分。 1．开标是指（C）。 A．给所有投标者打分 B．当众宣布中标者名单 C．把投标文件当众启封揭晓 D.打开投标文件 2．自招标文件发出，至接受投标文件的截止日期，不得短于（C）。 A．7天 B. 15天 C. 20天 D. 30天 3．业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（A） A．投标保证金 B．履约保证金 C．担保保证金 D.签约保证金 4．投标按性质分可分为（ C） A．风险标和盈利标 B.保险标和保本标
C. 风险标和保险标 D.盈利标和保险标 5.建设工程中的招标，在合同订立程序上称为（ A）。 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 6．投标文件一般情况下（ B）附带条件。 A．都带 B．不能带 C.上级批准可带 7．在建设工程招标中，承包商现场考察的费用由（ B ）承担。 A．业主 B．承包商 C．监理单位 D．业主和承包商共同 8．《中华人民共和国招标投标法》自（ C ）开始施行。 A．1999年10月1日 B．1999年12月1日 C．2000年1月1日 D．2000年3月1日 9．中标后，除不可抗力外，招标单位拒绝与中标单位签订合同，应（ B ）。 A．赔偿损失 B．双倍返回投标保证金 C．返回投标保证金 D．返回履约保证金 10．建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构依法实施（ D ）。 A．开标 B．评标 C．公证 D．监督 11．采用邀请招标方式时，邀请对象至少应不少于（ A ） A．3家 B．4家 C.5家 D．10家 12．一般的民用建筑或中小型工业项目都采用通用的规范设计。为了提高设计水平， 可以选择（ D ）。 A.直接发包 B.邀请招标 C.议标 D.公开招标 13．监理招标中，业主主要看中的是( C ) A.监理单位的资源 B.监理单位的报价 C.监理单位的技术水平 D.监理单位的信誉 14．中标通知书发出后，中标单位应与建设.单位签订工程承包合同。其时限为
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
工程招投标与合同管理题库 一、填空 1、招标投标是一种交易行为,它包括招标和投标 2个方面。 2、常见的合同变更有工程变更和合同条款变更。 3、运用HIDIC编制的合同条件可采用的方式直接采用、对比分析采用、合同谈判 采用、拒不选择采用。 4、索赔证据的要求真实性、全面性、关联性、及时性、具有法律证明效力。 5工期索赔的计算方法主要有网络分析法、比例计算法。 6、评标方法条件对比法、打分评标法。 7、标底编制方法工料单价法、综合单价法。 8、监理单位与业主的关系是委托与被委托的关系。 9、招标人是指响应招标参加投标竞争的法人其它组织 10、反索赔的基本原则实事求是的原则公平合理的原则。 11、投标决策顆分为2个阶段进行,前期决策后期决策 12、监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。 13、工程招标代理机构,其资质等级划分为甲级和乙级。
14、工程监理企业,其资质等级划分为甲级乙级和丙级。 15,国际工程招标的特点有择优性平等性限制性。 16、合同的形式有书面形式口头形式其它形式。 17、按施工索赔的处理方式可分为单相索赔一揽子索赔。 18、投标竞争包括价格竞争素质竞争。 19、索赔的最终决定谈判调节仲裁。 20、按索赔目标分为工期索赔费用索赔。 21、作标技巧逐步升级法突然降价法陪价竞争法。 22、市场的特征平等性自主性开放性完整性竞争性。 23、直接工程费指人工费材料费施工机械使用费。 24、建筑材料的采购供应方式有公开招标询价报价直接采购等。 25、选择投标对象的主要方法有定性分析法定量分析法。 二、选择题 1、开标是指(C ) A、|给所有投标者打分 B、当众宣布中标者名单 C、把投标文件当众启封揭晓
招投标法考试试题及答 案 https://www.doczj.com/doc/401016979.html,work Information Technology Company.2020YEAR
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
《工程招投标与合同管理》试题库 《工程招投标与合同管理》试题一 专业班级姓名学号______ 一、名词解释（每小题4，共16分） 1.业主 2.邀请招标 3.保险策略： 4.多方案报价法： 二、填空题（每空1.5分，共30分）
1.建设工程交易中心三项基本功能是:（）功能、（）功能和集中办公功能。 2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是（）的资质管理，二是对（）的资格管理。 3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备（）和（）的能力。 4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为（）招标和（）招标。 5.投标单位的实力表现在（）方面的实力、（）方面的实力、（）方面的实力和（）方面的实力四个方面。 6.中标人确定后，招标人应当向（）发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。 8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以（）金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以（）金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 9.投标预备会，又称答疑会、标前会议，一般在现场踏勘之后（）天内举行。 10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由（）、（）、（）三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个
附件。 三、单项选择题（每小题1分，共10分） 1. ( )是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。 A.施工总承包企业 B.专业承包企业 C.劳务分包企业 D.工程咨询企业 2.招标人采用邀请招标方式的，应当向( )个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 A.二 B.三 C.四 D.五 3.招标人采用邀请招标的，只有接到（）的法人或组织才可以参加投标。 A.投标邀请书 B.招标协议 C.招标公告 D.合同意向书 4.招标控制价是招标工程的（）。 A.最低投标价 B.最高投标价 C.投资总价 D.合同期望价 5.投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才，投标机构应由( )人员组成。 A.经营管理类、专业技术类、商务金融类 B.投资管理类、专业技术类、商务金融类 C.经营管理类、投资管理类、商务金融类 D.经营管理类、专业技术类、投资管理类
B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，工 程招投标试题 选定丙为中标人后，再参加投标学号：班级 姓名 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局 党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文分）2分，共计80一、单项选择（每题件截止之日止，最短不得少于（D ） 日。 A、7 B、10 C、15 D、20 家以上具备承担施工招标项目的能(1、采用邀请招标方式的，招标人应当向 A )6、 投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。元人民币。7 、D5 、4 C、B3 A、 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 参与竞标某房地产开发商的乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，、2甲、7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文) 。住宅工程，则下列说法错误的有( B 件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标A金额不一致时，以 （ B ）为准。．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房 地产开发商签订合同BA、数字金额B、文字金额C、数字金额与文字金额中小的D、数字金额与文字C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任金额中大的．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程D8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告 的方式邀请( D )的，具备资格任务的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、中标后联合体接到乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，甲、3、规章的规定，择优选定中标人。万元投标保证5中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了A、特定B、全国范围内C、专业D、不特定金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法9、招标文件应当载明投标有效期。投
十堰职业技术学院电子工程系期末考试试题 2012年至2013年第一学期 科目：《电子产品招投标》 姓名：学号：成绩： 一、单项选择（40分） 1.在形成和订立招标投标合同时，如《合同法》与《招标投标法》对同一事项的规定不一致，应执行后者的规定，这体现了法律的（ B ）。 A.纵向效力层级 B.横向效力层级 C.行政效力层级 D.时间序列效力层级 2.根据《立法法》，下列对同一事项规定不一致的情况中，由国务院裁决的是（B）。 A.法律之间的不一致 B.部门规章之间的不一致 C.地方性法规与部门规章之间的不一致 D.行政法规与部门规章之间的不一致 3.下列主体在其注册地从事招标投标活动时，可以不适用《招标投标法》的是（A）。 A.境外中资企业 B.境内外商独资企业 C.境内私营企业 D.境内中外合资企业 4.下列行为中，标明投标人已参与投标竞争的是（ D ）。 A.资格预审通过 B.购买招标文件 C.编写投标文件 D.正式提交投标书 5.下列关于投标人的说法中，错误的是（ A ）。 A.投标人可以是法人、其他组织、不可以是自然人 B.投标人必须响应招标和参与投标竞争 C.国家对不同行业的投标人的资格条件是不同的 D.投标人必须满足招标人规定的资格条件 6.根据《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等设计招标投标的行政许可事项。该规定体现的行政监督原则是（ D ）。 A.高效便民 B.合理行政 C.程序正当 D.职权法定
7下列关于必须进行招标项目的说法中，错误的是（B）。 A.《招标投标法》原则上规定了必须进行招标项目的范围 B.必须进行招标项目就是必须公开招标的项目 C.使用国有资金投资的项目属于必须进行招标项目 D.不同类型项目必须进行招标的具体范围是不同的 8.根据《招标投标法》，下列关于招标的说法中，错误的是（D）。 A.招标方式分为公开招标和邀请招标 B.履行审批手续的项目不一定需要招标 C.招标应当具备法定的条件方可进行 D.依法进行招标的项目必须委托招标 9、17.下列关于资格预审的说法中，不符合现行法律、法规和规章规定的是（D ）。 A.资格预审是对潜在投标人的资质证明文件和业绩情况进行的审查 B.大型项目必须采用资格预审 C.资格预审公告不能代替招标公告 D.通过资格预审的申请人数量不足3个的，招标人可采用资格后审方式重新招标 10. 21.关于投标文件的构成和标志，下列说法正确的是（A）。 A.投标文件应当全面响应招标文件提出的实质性要求和条件 B.工程施工项目的投标文件必须包括用于完成招标项目的机械设备和分包人名单 C.联合体投标的，投标文件应包括每个联合体成员提供的投标函 D.机电产品国际招标项目，投标文件应包括经公证的授权委托书 11.下列关于投标有效期是说法中，错误的是（B）。 A.拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金 B.投标有效期从投标人递交投标文件之日起计算 C.投标有效期内，投标文件对投标人有法律约束力 D.投标有效期的设定应保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同 12.下列关于投标人对投标文件修改的说法中，正确的是（A ）。 A.投标人提交投标文件后不得修改其投标文件 B.投标人可以利用评标过程中对投标文件澄清的机会修改其投标文件，且修改内容应当 作为投标文件的组成部分
国际招投标综合测试题 综合测试题（B卷）满分100分 一、单项选择题（每小题2分，共30分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、下列选项中（）不属于国际市场的招标方式。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标招标 D.代理招标 3、提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。 A、1 B、3 C、5 D、7 4、评标组成员中不包括（）。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.有关单位的专家 5.亚行贷款项目采购中，大型基础设施的土建工程采购均要求采用（）方式进行。 A.国际竞争性招标 B.国内竞争性招标 C.有限招标 D.直接购买或指定投标人 6、不属于国际金融组织的是（）。 A.世界银行 B.国际农业发展基金组织 C.中国银行 D.亚洲开发银行 7、中标通知书是一种（）。 A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请（）的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章
的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9.投标预备会结束后，由招标人（招标代理人）整理会议纪要和解答的内容，将以书面形式将所有问题及解答向（）发放。 A、所有潜在的投标人 B、所有获得招标文件的投标人 C、所有申请投标的投标人 D、所有资格预审合格的投标人 10、《招标投标法》自（）起施行。 A、2000年1月1日 B、2001年1月1日 C、2002年1月1日 D、2003年7月1日 11、网络招标和传统招标相比，其优势不包括（）。 A.缩短周期 B.降低成本 C.安全性更高 D.增加透明度 12、评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。 A.评标程序B．评标时间C．评标标准D．评标方法 13、BOT项目的招标在我国一般采用（）方式。 A.国际竞争性招标 B.国内竞争性招标 C.邀请招标 D.议标招标 14、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。 A、公正机构代表人 B、招标人 C、投标人代表 D、行政监督机构 15、评标工作一般按下列程序进行：（） A、详细评审-评标报告 B、初步评审-详细评审 C、工作准备-评审 D、工作准备-评标报告
招投标法考试试题及答案 姓名部门分数 招投标法部分考试试题(共100分) 一、单项选择(共20题每题2分共40分) 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施,( A ) A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、 3、 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标 邀请书的( C)日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过( D )万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限(C)日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评 标组织成员不少于(A)人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于(D)人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、 10、单项工程交易服务费最高不超过(B)万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于(C)个的，招标人应当依法重新招标。
A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处(A)万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20 13、《建筑工程设计招标投标管理办法》规定，招标人要求资质为壹的投标人提交投标文件的时间不少于(D)个有效工作日。 A、45 B、10 C、20 D、30 14、招标人或其委托的招标代理机构应至少在(D)家指定的媒介发布招标公告。 1 A、2 B、3 C、5 D、1 15、工程建设项目货物招标中履约保证金金额一般为中标合同价的(D)%以内。 A、5 B、2 C、20 D、10 16、依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标 文件截止之日止，最短不得少于(D)日。 A、5 B、3 C、20 D、30 17、乙级资格的工程招标代理机构3年内招标代理中标金额应在(A)亿元以上。 A、8 B、10 C、20 D、30 18、评标委员会成员名单一般应于(D)确定。 A、开标过程中 B、开标后 C、招标前 D、开标前 19、必须公开招标的项目招标人可根据项目特点决定是否( A). A、编制标底 B、编制招标文件 C、发招标公告 D、公开标低 20、招标人发出的招标文件或者资格预审文件应当(B)。