当前位置:文档之家› 建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

工程名称:XXXX

工程地点:XXXX

合同编号:

勘察证书等级:综合类甲级

发包人:XXXX

勘察人:XXXX

签订地址:

签订日期:年月日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人:XXXX(以下简称甲方)

勘察人:XXXX (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担峨眉山项目岩土工程初步勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称:XXXX

1.2工程建设地点:XXXX

1.3工程规模、特征:XXXX

1.4工程勘察任务(内容)与技术要求: (1)初步查明建筑场地及其附近有无影响工程稳定性的不良地质现象,并对其作出分析与评价。

(2)初步查明场地各岩土层结构、成因、岩土性质、均匀性及各岩土层的物理力学性质,尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布、工程特性。

(3)初步查明场地地下水类型、埋藏条件、补给排泄条件及对混凝土结构的腐蚀性。评价地下水对地下工程设计与施工的影响,提供各主要土层的渗透系数。

(4)判定场地土类型和建筑场地类别,提供抗震设计依据。

(5)对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价,提出各岩土层的地基承载力特征值,对地基基础型式进行比选、论证并提出合理建议。

(6)对勘察区内工程地质条件进行综合评价。

1.5承接方式:按国家《工程勘察设计收费标准》(2002修订版)下浮20%据实结算。

1.6预计勘察工作量:初勘共布置钻孔22个,预计钻探进尺434m,其中回旋钻进37

2.80m,动力触探61.20m。

第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。

2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、

人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。

2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需要向乙方按人民币 / 元支付相应费用。

第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料肆份,电子文档壹份。甲方要求增加 / 份,乙方按人民币 / 元取费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作预定于年月日或甲方下达的通知为准开工,分区施工,现场钻探完工后10日内提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察费按国家《工程勘察设计收费标准》(2002修订版)下浮20%据实际工作量结算,预算工程总价款234240.00元(大写:人民币贰拾叁万肆仟贰佰肆拾整)。(实际工作中若工作量产生变动,以实际产生工作量计算)完成的工作量甲乙双方现场收方签证。勘察工作结束提交勘察所有成果资料后15天内,由发包人一次性付清全部工程费用。

4.2.2本合同不支付预付款。

第五条甲乙双方责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方委托任务时,必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2甲方应负责提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)。若因甲方没提供资料或提供的图纸资料不准确造成损失,由甲方负责。

5.1.3勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.4甲方负责施工现场“三通一平”并尽可能为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件。

5.1.5由于甲方原因造成乙方停、窝工,工期顺延。

5.1.6甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经乙方同意,甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,甲方应负法律责任,乙方有权索赔。

5.1.7合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善,需另委托其他单位时,乙方应承担甲方另行委托其他单位的勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,乙方除负法律责任和免收勘察费外,乙方应赔偿甲方的实际损失。

5.2.3勘察过程中,岩土工程地质情况和预计情况变化较大时,应根据技术规范要求,及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。在施工过程中乙方负责自身安全,在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由乙方自行负责。

5.2.5乙方在施工中无故停工及自身原因造成窝工等,由乙方自行承担,为此不能按时完成合同内容,甲方有权不支付相应工程款,损失由乙方自行承担。

5.2.6乙方的所有设备及材料由乙方自行负责保管。

5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条违约责任

6.1由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,免收勘察费,并付给甲方与直接损失部分的勘察费相等的赔偿金。

6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时,乙方未进行勘察工作的,不退还甲方已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以

内时,甲方应向乙方支付勘察费(预算额)的50%;完成的工作量超过50%时,则应向乙方支付勘察费(预算额)100%。

6.3甲方未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

第七条本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其它约定事项:提交报告后,预留10%作质保金,待详勘完成后一并支付,详勘完成后预留总工程款5%作质保金。

第九条本合同发生争议,甲乙双方应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,可向签约地人民法院起诉。

第十条本合同自双方签字盖章后生效,双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式陆份,甲方叁份、乙方叁份。

发包人名称:(盖章)勘察人名称:(盖章)

法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)

签订合同代表:(签字)签订合同代表:(签字)

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

建设工程勘察合同(通用版)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程勘察合同(通用版) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建设工程勘察合同(通用版) 建设工程勘察合同(四) [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________承包人:________________________________签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人:__________________________________________________________

__________________________ 承包人:__________________________________________________________ __________________________ 发包人委托承包人承担__________________________________________________________ _____________ 工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称:__________________________________________________________ _________________ 1.2工程地点:__________________________________________________________ _________________

建设工程勘察合同正式模版

建设工程勘察合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-032022

建设工程勘察合同正式模版 项目名称:____ 项目建设地点:____ 合同编号:____ (由承接方编填) 委托方:____ 承接方:____ 签订日期:____ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方____(以下简称甲方) 承接方____(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行____勘察任务。根据《中华人民共和国经济

合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程____勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1 本工程项目勘察委托文号、日期 1.2 工程建设地点 1.3 技术要求 1.4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件

二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3.1 勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。 3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同 项目名称: 项目建设地点: 合同编号: 委托方: 承接方: 签订日期: 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会

说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。 二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察,经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》。 1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.2工程项目的地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.3工程项目的规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.4工程特征及附注说明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2.6工程项目的勘察阶段: (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

《建设工程勘察合同(二)》[示范文本]

建设工程勘察合同(二)(示范文本) GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________ (由承包人编填) 勘察证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 承包人:________________________________ 签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人:______________________________________________________________________________ 承包人:_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况 1.1工程名称: _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点: _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期: _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期: _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务(内容)与技术要求: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式: _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

建设工程勘察合同(3)实用版

YF-ED-J5533 可按资料类型定义编号 建设工程勘察合同(3) 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建设工程勘察合同(3)实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 建筑安装工程勘察合同 建设单位: 合同编号: 工程名称: 工程地点:

保密程度: 一九________年_____月______日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方: 建设单位:____________,以下简称甲方; 勘察单位:______________勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地

完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 一,工程地点及建设性质 ___________________ ___________________ 二,甲方的义务 1.签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件, 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

建设工程勘察合同常用版本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程勘察合同常用版本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工 程物探) 工程名称:_________ 工程地点:_________ 合同编________号:_________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:_________ 发包人:_________ 勘察人:_________ 签订__________日期:_________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 __________ 年 __________月 发包人:_________ 勘察人:_________ 发包人委托勘察人承担:_________ 任务。 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:_________ 1.2工程建设地点:_________ 1.3工程规模、特征:_________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:_________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_________ 1.承接方式 1.7预计勘察工作量:_________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 __________ 年 __________月 __________日开工, __________ 年 __________月 __________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式

建设工程勘察设计合同(正式版)文本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名

称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

建设工程勘察合同(3)

建设工程勘察合同(3) 建筑安装工程勘察合同 建设单位: 合同编号: 工程名称: 工程地点: 保密程度: 二0 0 ________ 年_____ 月_______ 日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方: 建设单位:_______________________ ,以下简称甲方; 勘察单位:_________________________ 勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 O 二、甲方的义务 1?签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2?在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3?甲方必须在一九 ________ 年_________ 月 _______ 日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道 路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必须在一九__________ 年_________ 月 ____________日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树, 采青苗等项目的赔偿手续。 5 ?甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由 乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发, 医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由

建设工程勘察合同范本56696

建设工程勘察合同 (岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称: 工程地点: 勘察证书等级:

发包人: 住址: 法定代表人: 勘察人: 住址: 法定代表人: 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程建设地点: (三)工程承包范围及内容: (四)工程立项批准文号: (五)工程勘察技术要求: (六)资金来源:

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。 (一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式: (一)开工及提交勘察成果资料的时间 1.本工程的勘察工作定于年月日开工,年月 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 (二)收费保准及付费方式 1.本工程勘察可选择以下第种方式计取费用; (1)预算包干; (2)中标价加签证; (3)实际完成工作量结算; (4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。 2.本工程勘察费:为元(大写) 勘察人提交勘察成果资料后天内,发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 (一)发包人责任

建设工程勘察合同范本

XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称: 合同编号: 工程地点: 甲方: 乙方: 签订日期: 签约地址:

建设工程勘察合同 发包人(甲方): 勘察人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合工程的具体情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书(附件一)

2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范,如《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范(有则补充,比如《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB2246-2004)等等) 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称: 3.2工程地点: 3.3工程规模: 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容: 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求,收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价;对场地工程勘察进行分级;对场地土、岩石进行分类与鉴定;要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等;对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价;要探明特殊岩性、土质等;要查明场地地下水水位(包括设计水位标高与设防水位等)、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目,乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价,并提供安评报告。 4.2 承包方式: 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、

建设工程勘察合同详细版

建设工程勘察合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090418

建设工程勘察合同详细版 合同编号:____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程

勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。 为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成

建设工程勘察合同填写范例

建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称:(集团)有限公司建设项目 工程地点:五桥街道办事处芦家坝村十三组 合同编号: 2009-16 勘察证书等级:甲级 发包人:长龙实业(集团)有限公司 勘察人:煤田地质七总公司 签订地址:天圣有限公司 签订日期:二00九年四月二十九日 工程勘察市场管理委员会制 发包人:长龙实业(集团)有限公司(以下简称甲方) 勘察人:煤田地质一七总公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担长龙实业(集团)有限公司建设项目工程的岩土工程勘察任

务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:长龙实业(集团)有限公司建设项目 1.2工程建设地点:市万州区五桥街道办事处芦家坝村十三组 1.3工程规模、特征:见《总平面图》(1:500)。 1.4工程勘察任务(内容)与技术要求:详见勘察任务委托书。 1.5承接方式:招标。 1.6预计勘察工作量:布置73个钻孔,预计钻探总进尺800.00米左右。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料6份。甲方要求增加/ 份,乙方按人民币/ 元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 2009 年04月30 日或甲方下达的通知为准开工, 2009 年05 月25日提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 ,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 ;或按工程中标价人民币/ 元(大写: / 元)计取勘察费。 / 元(大写: / 元)包干使用。

建筑工程勘察合同范本(2021版)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)

建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称:__________ 工程地点:__________ 合同编号:__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:__________ 发包人:__________ 勘察人:__________ 签订日期:__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________

发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:___________________________ 1.2工程建设地点:_________________________ 1.3工程规模、特征:________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量:________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建

建设工程勘察合同(完整版)_1

合同编号:YT-FS-7991-42 建设工程勘察合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设工程勘察合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称:______ 工程地点:______ 合同编号:______ (由勘察人编填) 勘察证书等级:____ 发包人:______ 勘察人:______ 签订日期:______ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二0XX年三月 发包人_____

勘察人_____ 发包人委托勘察人承担_________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称:________ 1.2 工程建设地点:________ 1.3 工程规模、特征:___________ 1.4 工程勘察任务委托文号、日期:______ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:________ 1.6 承接方式:________ 1.7 预计勘察工作量:______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

建设工程勘察合同.doc

建设工程勘察合同 项目名称:______________________ 项目建设地点:__________________ 合同编号:______________________ (由承接方编填) 委托方:________________________ 承接方:________________________ 签订日期:______________________ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方__________________________(以下简称甲方) 承接方__________________________(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1 本工程项目勘察委托文号、日期 1.2 工程建设地点 1.3 技术要求

1.4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3.1 勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。 3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定

建设工程勘察合同(住建部2016版)

建设工程勘察合同(住建部2016版) 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件,可以签订本合同。 合同编号: 建设工程勘察合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。 为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体项目工程勘察的特殊要 求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约 定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况,根据《示 范文本》订立合同,并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务,承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动,岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款

建设工程勘察合同协议书三

建设工程勘察合同协议 书三 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

[岩土工程设计、治理、监测] 工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________承包人:________________________________签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 ? 发包人: ___________________________________________________ _________________________________ 承包人: ___________________________________________________ _________________________________

发包人委托承包人承担 ___________________________________________________ ____________________ 工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条:工程概况 工程名称: ___________________________________________________ ________________________ 工程地点: ___________________________________________________ ________________________ 工程立项批准文件号、日期: ___________________________________________________ _________ 岩土工程任务委托文号、日期: ___________________________________________________ _______

重庆市建设工程勘察合同

建设工程勘探合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: 勘察证书等级: 发包人: 勘察人: 签订地址: 签订日期: 重庆市工程勘察市场管理委员会制

发包人:(以下简称甲方) 勘察人:(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程规模、特征: 1.4工程勘察任务(内容)与技术要求: 1.5承接方式: 1.6预计勘察工作量: 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料 6 份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作甲方下达的通知为准开工,日提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002)定

相关主题
相关文档 最新文档