当前位置:文档之家› 建设工程施工合同陕西1

建设工程施工合同陕西1

建设工程施工合同编号:()第()号

工程名称:

工程地点:

建设单位:

地点:

施工单位:

地点:

签订日期:2013年月日

西安市工商行政管理局

监制

西安市城乡建设委员会

建设工程施工合同

发包方(全称):(以下简称甲方)

承包方(全称):(以下简称乙方)

兹因甲方将工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽谈达成以下协议。

第1条工程概况

1-1 工程名称:

1-2 工程地点:

1-3 工程内容

单单位工程名称建建筑面积结结构层层数跨跨高设设备安装内容工工程价款

住住宅楼3幢9万㎡剪剪框19+1 约1700000

万元1-4 工程承范围:图纸设计所包含的全部土建及安装内容。

1-5 不包括的工程范围:电梯。

第2条工期

2-1 开竣工日期:2013 年元月日至2014 年月日

2-2 总日历工期:共计日历天。

第3条工程质量等级

乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为:

合格工程

第4条合同价款

1、本工程执行2009《陕西省建筑工程量清单计价规则》,《陕西省建设工程价目表》,《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《2004年损耗》。人工费执行按陕西省建设厅(2011)277号文件,并执行政府部门相关的最新文件规定。

2、经会审图纸、设计变更、现场以实结算签证的内容计入当月进度工程量。

3、乙方向甲方优惠让利税前造价的3 %(但材料、安装主材、设备等不优惠).

4、安全文明施工措施费按 1 .6 %计入、四项保险按相关规定计取;劳保统筹按规定计入。

5、主材、地材均按同期信息价计取。

4-1 承包总价约:按实际工程量结算。

4-2 合同价款计算的依据及承包方式:参照第4条(合同价格)实行

第5条图纸、资料

甲方应向乙方提供下列图纸、资料:

5-1 经上级主管部门批准计划文件(复印件)。

5-2 经上级主管部门批准盖章之建审图四份。(其中一份必须为盖章原件)。5-3 施工场地工程抵制勘察资料,地形图及地下管网线路资料各一份,并保证资料真实准确。

5-4工程施工图五份图纸资料具体交付时间见本合同附表一:若甲方不能按合同约定提供图纸、资料,造成延误,责任由甲方承担,工期应相应顺延。

第6条甲方应负责在开工前办理好以下事项

6-1 负责办理施工场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物,并在开工后解决以上事项的遗留问题。

6-2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证满足施工期间的需要,乙方所用水、电由甲方装表乙方按表计实耗量按市场价向甲方交费。

6-3开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

6-4向规划部门办理建设规划许可证,并向有关部门办理其他所需各种证件,批建和临时用地、占道及铁路专用线的申请批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)。

6-5将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。乙方正式放线后,由甲方负责及时请城建管理部门进行验线。

6-6组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。

6-7 协调处理施工现场周围低下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑),古树名木的保护工作,并承担有关费用。

以上各项,约定完成时间详见本合同附表二

甲方可以将以上部分工作委托给乙方办理,其费用由甲方承担。

甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担由此造成之经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。

第7条乙方应负责办理以下事项

7-1 会同甲方于开工前按有关规定办理施工许可证。

7-2 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。

7-3及时维修施工使用的水、电线路围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。

7-4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲、乙方按照规定各自承担相应的费用,因乙方责任造成的罚款,由乙方承担。

7-5已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,由乙方负责予以修复。

7-6按约定的要求做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑),古树名木的保护工作。

7-7保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。

乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿,工期不予顺延。

第8条施工组织设计和工期

8-1乙方应在开工前7日内将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交甲方代表,甲方应在7日内批准或提出修改意见,逾期即认为已经批准。

8-2乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监

督。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,经甲方代表签认后执行。

8-3延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期七天之前,书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在48小时之内答复乙方。甲方代表同意延期要求或48小时内不予答复,可视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予以顺延。

因甲方原因不能按照约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知和乙方,推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。

8-4暂停施工。甲方代表确认有必要时,以书面形式暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见,乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后,以书面形式向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工,甲方代表未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在于甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期,责任在于乙方,由乙方承担发生的费用。工期不予顺延。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或者全部不履行合同,由甲方承担违约责任。

8-5工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。

(1)甲方未按约定提供图纸及开工条件。

(2)甲方代表未按合同约定提供所需指令,批注等,致使施工不能正常进

行。

(3)工程量变化和设计变更。

(4)一周内,非乙方原因停水,停电,停气造成停工累计超过8小时。(5)不可抗力(指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成的损害的自然灾害)。

( 6 )基建施工中遇到不可预见障碍物或古墓,文物流沙需处理时。

(7)甲方材料供应不及时,甲方未按照拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。

乙方在以上情况发生后14天向甲方提出报告,甲方代表在收到报告14天内予以确认、答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

第9条工期奖罚

工期提前或延期一天完成按工程总价的千分之一奖罚。

第10条质量与验收

10-1乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工,并应接受甲方代表或者委派人员的检查、检验,乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用。但因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。

以上检查不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,经检查检验不及格者,影响正常施工的费用由乙方承担,工期不予顺延。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,并相应顺延工期。

10-2 对工程质量有争议,应由质量监督部门认定,认定费用及因此造成的损失由败诉一方负担。

10-3 隐蔽工程验收。工程具备覆盖,掩盖条件或达到协议条款约定的部位。乙方自检合格后在隐蔽48小时前以书面形式通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容,验收时间和地点,乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或者继续施工。若甲方代表未能按时参加验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时,甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收。甲方应承担验收和记录,事后若甲方提出复验。乙方应该要求进行剥露,并政府检验后重新覆盖。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

第11条合同价款支付及合同价款的调整

11-1-1 工程预付款:无预付款

11-1-2工程进度款:工程由乙方自愿单栋施工至±0.000主体三层,甲方在15日内向乙方支付已完成工程造价的80%,以后按月进度款支付,乙方每月25日前上报甲方当月完成的工程量,甲方在次月5日前审核完毕并支付已完成工程量造价80%的进度款,以此类推直到完工,工程完工后30天内付至工程总造价的80%,工程验收合格后30日内,付至工程总造

价的90%,待工程结算后甲方在30天内付至乙方总工程款造价的97%,留工程结算造价3%作为工程质量保修金。

11-2 合同价款的调整。合同价款在合同约定后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的可作调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)工程造价管路部门公布的价格调整;

(4)一周内非乙方原因造成停水、停电影响,停工累计超过8小时。且造成经济损失的;

(5)合同约定的其它增减或调整;

乙方应在上述情况发生14天内,将调整原因,金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方,甲方代表收到乙方通知后14天内不作答复,既视为已经批准。

(6)乙方未按上述要求及时办理时造成工程延误,由乙方负责。甲方未按上述要求及时办理审核签字和付款时,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方在收到乙方通知5日内仍不能按要求支付时应承担违约责任。

第12条材料设备供应

12-1 协议约定属甲方供应的材料设备(见附表三)由甲方按材料设备的种类,规格,数量,单价,质量等级向乙方供货,机房按约定时间向甲方提供用料清单,甲方按其清单按时送至指定地点。甲方代表在所提供材料设备验收24小时前将通知送到乙方,乙方派人与甲方一起验收。验收后由乙方妥善保管,发生损坏丢失,由乙方负责赔偿,甲方支付相应的保管费用。

甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。

12-2甲方供应的材料,设备与清单不符,按下列情况分别处理:

1、材料设备单价与清单不符,由甲方承担所有价差。

2、材料设备的种类、规格、质量等级清单不符,乙方可拒绝接受保管,由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子的数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质量等级,规格清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。

3、甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应经济支出。

4、到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点。

5、供应数量少于清单数量约定数量时,甲方将数量补齐。多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分及时运出施工现场。

12-3乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求,并附有合格证,否则甲方代表拒绝验收,对不合格材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购,因此而发生的费用由乙方承担,工期不予以顺延。

乙方应于材料、设备等到货后24小时被通知甲方代表验收,甲方代表在接到通知后应及时验收,若不能按时到场验收,乙方可自验后使用,事后经检查不符合规范或设计要求,由乙方修复或拆除,重新更换,损失由乙方承担,但工期予以顺延。

12-4根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料,其费用应予以调整。

12-5按定额及上级文件规定应由甲方负责差价的材料、设备,而委托乙方采购的,在采购前,其价格、质量需经甲方同意签证,其差价由甲方承担。12-6甲方所提供材料的价格在结算工程价款时陆续抵扣,抵扣的额度可根据当月工作量所含部分材料的比例确定。在施工过程中,凡经乙方采购而应由甲方负担价差的材料,其价差可在费用发生后随工程价款及时结清。

第13条设计变更

乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,并由甲方取得以下批准:1、超过原设计标准和规模时,须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追加投资。

2、送设计单位审查取得相应图纸和说明。

施工中甲方对原设计进行变更在取得上述两项批准后,向乙方发出变更通知,乙方按通知进行变更。

经双方洽商同意办理变更后,乙方按甲方代表要求,进行下列变更:

(1)增减合同中约定的工程数量;

(2)更改有关工程的性质、质量、规格;

(3)更改有关部分的标高、基线,位置和尺寸;

(4)增加工程需要的附加工作;

(5)改变有关工程的施工时间和顺序。

因以上变更倒是的经济支出和乙方的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。

13-3 确定变更价款和工期影响:发生变更确定后,14天内乙方按下列方法提出变更价格,报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期:

(1)中标工程变减部分,按报价时有关规定计减,变增部分按变增时有关规定计增。

(2)合同中已有适应于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款。

(3)合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格、变更合同价款。

(4)合同中没有类似和适合的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。

乙方在双方确定变更后14天内不向甲方代表提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。甲方代表应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认。无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为该报告已被确认。

甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后10天通知乙方提请工程造价管理部门裁定(实行社会监理的,由总监理工程师暂定,事后提请工程造价部门裁定),对裁定仍有异议,按第17条约定的方法解决。

第14条竣工与结算

14-1竣工验收。工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料两份和竣工验收报告。乙方在甲方竣工验收批准后14 天内向甲方提交竣工图两份。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后14天内给予批准或提出修改意见。乙方按照要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收,

或验收后14天内不予批准且不能提出修改意见。可视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。

竣工验收前应先进行工程质量评定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能打到竣工要求的,应为乙方修改后提交甲方验收的日期。已竣工未验收的工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。

由于承办方原因,应交工验收而不交工验收的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此造成的经济损失。

甲方不能按协议条款约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费。

因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议以明确各方责任。

14-2工程价款的结算。已完工程验收后,乙方应在30天内提出决算,甲方收到决算后在60天内审核完毕,或提出审核意见。双方意见达成一致后,甲方将拨款通知单送经办银行,银行审核后向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后14天内将工程交付给甲方。

如双方意见不一致,可根据问题性质,由双方向建设或工商行政管理部门报请调解。若甲方收到决算后60天内未提出审核意见,既视同工程决算已经批准。

由于甲方违反有关规定和约定,经办银行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保护。

甲方收到批准的竣工结束按报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结

算价款,乙方可以催告甲方支付结算价款。甲方在收到竣工结束按报告

及结算资料后56天内仍不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,甲方愿意现房产销售价的80%价格,用作乙方所建房屋进行折价抵扣工

程款,并负责办理房产证件。

第15条保修

15-1保修金。工程竣工结算时,甲方从应付乙方之工程款内,按工程合同款的3%予留工程保修费,该保修金甲方应专户存入银行备用。

15-2乙方在工程交工验收后五天内,应向甲方提交工程保修书,保修期:按照国务院发布的《建设工程质量管理条例》执行。

保修期间,乙方应在接到修理通知书之日后10天内派人修理,否则,甲方可委托其他单位单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出,由甲方承担。

15-3甲方应在工程保修期满后20天内,将该保修金和其利息一并退还给乙方,保修责任仍由乙方继续承担。

第16条双方施工现场总代表人

甲方:乙方:

驻工地代表有双方各自委派,并提前7天书面通知另一方,若需撤换同样办理,双方代表按合同约定的内容,行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。代表更换,后任继续承担应负的责任。甲方代表委派负责计划、技术、财务、材料、设备等人员的委派期内,承担各自应负责的责任,对乙方属于合同范围以内的承若均视为甲方代表的承若。

第17条争议

本合同执行过程中发生争议,且当事人双方协商解决不成,可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解,调解不成,向合同履行地人民法院提起诉讼。

第18条违约,索赔

18-1违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿其违约给乙方造成的停窝工等损失。

乙方不能按合同工期竣工,施工质量打不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

18-2索赔。甲方未能按合同约定支付何种费用,顺延工期、赔偿损失。乙方可按以下规定书面向甲方索赔:

(1)有正常索赔理由,且有索赔事件发生的有关证据;

(2)索赔事件发生后28天内,向甲方发出要求索赔的通知;

(3)甲方在街道索赔理由和证据后28天内给予批准,或要求乙方进一步补

充索赔理由和证据,甲方在28天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。乙方未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给甲方造成经济损失,甲方可按上述规定向乙方提出索赔。

第19条在施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害发生,乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况,甲乙双方应及时协商解决。第20条乙方不得将工程倒手转包其他施工单位,负责甲方有权向工商行政管理局申请终止合同,因此造成的一切损失由乙方承担。乙方如对部分单项工程需分包给专业施工单位时,应事先经甲方认可才能签订分包合同,并将分包合同报送甲方备份。分包合同不能解决乙方任何义务与责任。乙方应派送相应监督管理人员,保证分包合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽均视为乙方违约或疏忽。

第21条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应做为合同条款补充内容,与合同条款具有同等效力。

第22条安全施工,乙方按有关规定才去严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。

第23条合同文件的解释与顺序如下

1、本合同所列之条款;

2、招标承包工程中标通知书,投标书及其附件和招标文件:

3、国家工商行政管理局与建设部共同制定的建设工程合同专用条款、通过条款之条件(GF-1999-0201);

4、标准、规范和其他有关技术资料技术要求。

5、工程量清单或确认工程造价的工程造价的工程报价单、预算书和图纸:第24条合同的权利义务中止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。

第25条本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。副本六份甲方执三份,乙方执三份。

第26条实行社会监理的工程,甲方应向乙方提供监理合同副本,乙方委托的总监理按监理合同的约定,部分或全部行使本合同中甲方代表的权利,部分或全部履行本合同中甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。第27条增订条款:

1、合同履约保证金的交纳及返还:合同履约保证金150万元。签订合

同之日合同生效。待乙方进场后5个工作日内向甲方交履约保证金150

万元。合同履约保证金的返还,待乙方单体施工到±0.000以上三层后

十日内甲方返还50%合同履约保证金,单体施工到主体封顶后十日内

甲方返还50%合同履约保证金。自合同签订日10天内因甲方原因导致

乙方不能进场或进场后30天内不能正常施工,甲方自愿返还全部履约

保证金150万元,合同继续有效,并承担违约责任。

2、其他约定

(1)、合同违约金为工程合同价款的3%。

(2)、为确保本工程顺利进行,保证工程款专款专用,甲方应凭乙方

出具的有效收据作为付款依据,余款汇入乙方指定的开户银行账户,否

则乙方不予认可

(3)、甲方分包项目配合费:按分包工程总价的5%计取。

(4)、施工单位在施工过程中,严格按照国家有关的安全法律法规进行施工,确保施工过程的安全性。对发生的一切安全责任事故由施工单位全部负责,建设单位不负任何责任。

(5)如果乙方进场后30天内不能正常施工,甲方自愿并承担由此给乙方造成的损失,合同继续有效,并承担违约责任。

(6 )、承包单位的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符。注册建造师和总工每月驻工地时间不少于22天,其他人员不得少于26天。

(7 )、承包人偷工减料。违规操作、弄虚作假、每发现一次,发包人向承包人处以1000---5000元罚款。

(8 )、承包人要积极配合发包人和监理的管理,若对发包人和监理态度恶劣、厌恶粗暴,发包人将向承包人每次处罚1000---10000元罚款,并责承包人相关责任人调离本工地。

(9 )、对于分部分项工程量清单项目的综合单价的处理原则:对于承包人在投标报价书中报的分部分项工程量清单项目综合单价,一般情况下不做调整,但对于明确过高或过低的分部分项工程量清单项目综合单价,如果出现设计变更,将以不利于承包人的因素进行结算。

(10 )、甲方收到批准的竣工结束按报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,乙方可以催告甲方支付结算价款。甲方在收到竣工结束按报告及结算资料后56天内仍不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,甲方愿意现房产销售价的70%价格,用作乙方所建房屋进行

折价抵扣工程款,并负责办理房产证件。

合同订立时间:2012 年11月25 日发包方:承包方:

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

建设工程施工合同通用范本_1

内部编号:AN-QP-HT836 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建设工程施工合同通用范本

建设工程施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 承包方(甲方) 施工单位(乙方) 为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。 一、工程名称:山韵佳苑B区 二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米 三、工程内容范围: 四、承包方式:单包人工(工程量约23000m)

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同备案表

太原市建设工程交易中心表册 二〇一三年三月

使用说明 为了进一步提高工作效率,为办事单位和人员提供优质、高效、便捷的服务,我们将建设工程交易中心办理施工手续的表格及征求意见卡装订成册,一次性发放。现将使用事宜说明如下: 一、请认真阅读本册,按照“表注”要求填写,签章。 二、填表字迹清楚、工整,单位名称一律填写全称。 三、按照办理程序,将表格依装订线撕下,报中心业务窗口。 四、请在办理完毕后,认真填写“太原市建设工程交易的中心征求意见卡”,此卡不记名,将作为监督中心工作人员的依据。 五、“太原市建设工程交易中心征求意见卡”不需撕下,连同表册封面一同投入“意见箱”。 六、咨询服务电话:3586011 3586534(北) 3586604(南) 七、投诉电话:3586011

基本建设联合审批平台办事须知 施工手续办理窗口需提供的资料 项目报建(4个工作日) 建设单位: 1、填报项目报建表 2、立项文件 3、规划许可证 4、土地手续 5、资金证明 监理单位:1、填报《监理申请表》 图纸审查备案 建设单位: 1、施工图设计文件审查报告送达书 2、审查合格书 3、审查意见表 4、审查合同 招标投标(22个工作日) 1、招标文件 2、招标公告 3、报名单 4、图审回执 5、施工图纸 6、代理合同 7、代理机构营业执照8、代理机构资质证 合同备案(1个工作日) 建设单位: 1、填报《合同备案表》(一式四份)

2、施工单位规费证复印件(盖章) 3、施工合同原件 4、建设单位及施工单位法人营业执照复印件(盖章) 质量监督(1个工作日) 1、填报《质量监督申报表》 2、监理合同原件一份(留存) 3、建设工程监理合同备案意见表 安全监督(1个工作日) 1、填报《安全监督申报表》 2、填报《安全生产备案登记册》(建设、施工、监理单位提供) 3、《安全生产许可证》(存复印件) 4、项目安全措施(安全技术方案)(留存) 5、意外伤害保险单(留存) 6、安全生产风险抵押金财政收款收据 收取规费(即来即办) 建设单位: 1、劳保费、交易费凭进帐单领取发票,印花税需到帐后领取发票 2、一费制核定单及一费制收据复印件(或配套费收据复印

陕西省建设工程施工合同(示范文本).pdf

建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人(全称):________________________________________ 承包人(全称):________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商 一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:______________________________________________________ 工程地点:______________________________________________________ 结构形式:______________ 层数:_______ 建筑面积:_____________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项文号:_______________________ 资金来源:_______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____ 不包括的工程范围:_______________________________________________ ____________________________________________________________________ ____ 三、合同工期: 总日历天数_________________天 开工日期:____________________________________ 竣工日期:____________________________________ 四、质量标准 工程质量标准:____________________________

建设工程施工合同(普通)2019

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 建设工程施工合同(普通)2019 甲 方:____________________ 乙 方:____________________ 签订日期:____年____月____日

gf-91-0201 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:_______________ 1.发包方(简称甲方):_______________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):_______________甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):_______________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):_______________乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:_______________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师:_______________工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:_______________甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门:_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:_______________国务院各有关部门、各级建 设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:_______________协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款:_______________按有关规定或协议条款约定的各种 取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:_______________在施工中已经发生,经甲方确认后 以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:_______________甲方在合同价款之外,需要直接支付的 开支和乙方应负担的开支。 14.工期:_______________协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:_______________协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:_______________协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:_______________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:_______________经甲方批准的施工组织设计或施工 方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:_______________根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函 件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力:_______________指因战争、动乱、空中飞行物体坠 落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以

建设工程施工合同范本(完整版)_1

合同编号:YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设工程施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称):_____ 承包人(全称):____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程 施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_____ 工程地点:_____ 工程内容:_____ 工程立项批准文号:_____ 资金来源:_____ 二、工程承包范围 承包范围:_____

三、合同工期: 开工日期:_____ 竣工日期:_____ 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 合格。 五、合同价款 金额(大写):_____元(人民币)(小写):_____元(人民币)。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件

建筑工程施工合同网上备案流程

建筑工程施工合同网上备案流程 一、网上备案程序 (一)本省建筑工程施工合同的备案 1.承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台,进入建筑工程施工合同备案管理模块,选择“施工总承包(专业承包)”、“专业分包”网上格式合同并填写合同内容后,承包人打印出载有二维码及防伪水印的备案合同(合同文本也可以从系统中导出pdf文本打印),合同“通用条款”可不打印。发包方、承包方签字盖章确认施工合同后,上传到建筑工程施工合同备案管理模块,同时上传中标通知书,不经招标方式发包的工程,需上传相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。依据总承包合同约定进行分包的专业分包合同,应上传经备案的总承包合同(协议书及专用条款),总承包合同对专业分包内容没有约定的,应上传发包人同意总承包人进行专业分包的文件。 备案合同备案码由系统自动生成(通过扫描合同二维码可查看项目名称、项目机构主要人员及备案码等项目信息)。对应的编码规则:项目所在地行政区划(6位数)十年、月、曰(8位数)十流水号(2位数)十承包方式(代码:A总承包,B专业承包,(专业分包)及标段编号。如:2014年11月11日某施工单位总承包南京市建邺区某小区工程一标段项目(1-5号楼),其合同备案码则为:3201052014111101A000 (该编码表示为总承包合同);如该项目存在专业分包,则编码为:3201052014111101A01C01。分包合同备案码与总承包合同备案码具有层级关系,专业分包合同备案前须先备案该项目的总承包合同。 2.合同备案管理机构在确认施工合同内容过程中发现有不符合要求的,在系统内说明退回原因后予以退回。合同当事人应及时按要求进行修改或补正,并重新上传相关材料,经合同备案管理机构确认后予以备案。 (二)本省施工企业在省外承接的建设工程施工合同的备案 承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台,进入省外建设工程合同登记备案模块,上传建设工程施工合同、XX省建筑业企业外出施工介绍信、中标通知书,不经招标方式发包的工程,需提供相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。5个工作日内,承包人持相关材料到企业注册所在

陕西省建设工程施工合同(示范文本)

陕西省建设工程施工合同 (示范文本) 陕西省建设厅 陕西省工商行政管理局 二○○年月日

第一部分协议书 发包人(全称):________________________________________ 承包人(全称):________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:______________________________________________________ 工程地点:______________________________________________________ 结构形式:______________层数:_______建筑面积:_____________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项文号:_______________________ 资金来源:_______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 不包括的工程范围:_______________________________________________ ________________________________________________________________________ 三、合同工期: 总日历天数_________________天 开工日期:____________________________________ 竣工日期:____________________________________ 四、质量标准 工程质量标准:____________________________ 五、合同价款

建设工程施工合同范本(普通)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方: ______________________ 乙方: ______________________ 签订日期:年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组

成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方): ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方): ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师:程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门:务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程:议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款:有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出:施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用:方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期: ^议条款约定的合同工期。

施工合同备案流程

施工合同备案工作流程 事项名称:施工合同备案 校验资料:建设工程施工合同签订各方主体在办理网上备案时,通过会员的身份登陆“绍兴市建设工程施工合同备案系统”直接办理。合同签订各方主体只需按照系统提示的“注意事项”填写合同条款。 一、材料申报: 1、对依法招标的施工合同网上备案: (1)施工合同(正副本); (2)招标文件; (3)中标通知书(核验原件,提交复印件)。 2、对直接发包的施工合同备案: (1)施工合同(正副本); (2)建设项目招投标审批表(核验原件,提交复印件)。 办理流程: (一)受理:目前本市开展的合同备案工作主要包括房屋建筑和市政工程,区域范围主要包括越城区、绍兴经济开发区、袍江新区、镜湖新区、绍兴生态产业园、滨海新区。合同备案由我处专业人员接受申请单位的备案申请,并在收到合同草本和完整辅助资料后1到2个工作日内进行网上审查; (二)上传审查资料; (三)按照系统提示填写合同条款; (四)审查合同约定。 1、对照招标文件、中标通知书,对施工合同的签订的单位名称、合同价款(含安全防护、文明施工措施费)、合同工期、质量安全等协议内容及签订日期进行网上审查 2、对照相关法律法规文件,对工程价款支付约定进行审查; 3、在审查过程中发现施工合同协议书及价款约定存在问题或不符合要求的,予以指出,并通过备案系统直接提出整改(修改)意见,经整改(修改)直至符合要求后采用统一的建设工程

施工合同示范文本直接打印合同。 (五)办理备案手续: 审定符合要求的即时,建设工程合同签订双方带齐申报材料到我处盖合同备案专用章。 (六)建设工程施工合同备案资料网上归档。

《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》.docx

. 陕西省建设工程施工合同 (示范文本) 陕西省建设厅 制 陕西省工商行政管理局 二○○年月日

. 第一部分协议书 发包人(全称): __陕西省烟草公司咸阳市公司 承包人(全称): __陕西秦岭建筑工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:乾县烟草分公司综合业务用房工程 工程地点: _乾县城关镇东新街 ______________ 结构形式: ___框架___ 层数: __5__ 建筑面积: _3180 平方米 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项文号: _中烟陕计( 2010)57 号_ 资金来源: _上级拨付 _ 二、工程承包范围 承包范围:按图纸设计范围内的土建、装饰、水、暖电、安装工 程 不包括的工程范围: ________________________________________________________________________ ________________________________________ 三、合同工期:

总日历天数 300 天 开工日期: 2011 年 6 月 24 日 竣工日期: 2012 年 4 月 24 日 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 1、合同总价(大写):伍佰贰拾玖万叁仟捌佰肆拾捌元捌角柒分 (人民币)元 (小写)¥: __5293848.87 元 (其中:工程预留金 264692.4 元,零星工作费﹨元,安全防护、文明施工措施费_185232.12 元,工程分包和材料购置_ ﹨_元,总承包服﹨元。) 2、综合单价:详见承包人的报价书。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、图纸 8、标准、规范及有关技术文件

建设工程施工合同范本(国家)(完整版)

[合同范本]建设工程施工合同(示范文本) 建设工程施工合同(示范文本)(GF—1999—0201) 第一部分协议书 发包人(全称):_________ 承包人(全称):__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_工程全程__________ 工程地点:_详细地点(某市某区某街)__________工程内容:_反映工程状况的一些指标内容_________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_______ 资金来源:__政府财政拨款、银行贷款、单位自筹、赠款等_ 二、工程承包范围 承包范围:_土建、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等工程。__________ 三、合同工期 开工日期:___________ 竣工日期:___________

合同工期总日历天数___天。 四、质量标准 工程质量标准:_________ 五、合同价款 金额(大写):______元(人民币) $:______元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.图纸 8.工程量清单 9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量

建设工程施工合同(范本1)

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 贵州省建设厅 监制 贵州省工商行政管理局贵州省工商行政管理局机关印刷厂印制

第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准:达到国家现行建筑工程施工质量验收规范标准。

五、合同价款 金额(大写):元(人民币) ¥:元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.本合同专用条款 3.本合同通用条款 4.标准、规范及有关技术文件 5.图纸 6.工程量清单 7.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码:

建设工程施工合同备案需提交的书面材料

江阴市建设工程施工合同备案应当提交的书面材料 一、施工总承包合同备案(施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件,参见《江阴合同网上备案流程) 1、《江阴市施工总承包合同备案表》(附件一,一式五份) 2、全部施工总承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件(核原件) 4、总承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验(省外建筑业企业)、企业单项核验登记表(外地进澄建筑业企业)复印件(核原件) 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件,提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 (项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的,应与本人执业单位一致。) 6、农民工工资支付承诺书(附件五) 注:直接发包项目:合同备案表上总承包标的内容与直接发包通知书发包内容一致; 公开招标项目:(1)项目管理机构人员(五大员)必须与投标时人员一致 (2)合同备案表上总承包标的内容与中标通知书中标范围和内容一致 二、专业承包合同备案(施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件,参见《江阴合同网上备案流程) 1、《江阴市专业承包合同备案表》(附件二,一式五份) 2、全部专业承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件(核原件) 4、专业承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验(省外建筑业企业)、企业单项注册或长期注册登记表(外地进澄建筑业企业)复印件(核原件) 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件,提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 (项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的,应与本人执业单位一致)。 6、农民工工资支付承诺书(附件五)

建设工程施工合同1简单的

建 设 工 程 施 工 合 同 盐城市华邦装饰工程有限公司

协议书 发包人(全称):(简称甲方) 承包人(全称):盐城市华邦装饰工程有限公司(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:威海银河风力发电厂2号宿舍楼西第三单元室内装修 工程地点:山东省威海市文登初村镇院下村威海银河风力发电厂 工程内容:银河风力发电厂2号宿舍楼室内装修 资金来源:甲方自筹 二、工程承包范围 承包范围:威海银河风力发电厂2号宿舍楼室内部分 三、合同工期 开工日期: 2011年11月15日 竣工日期: 2012 年 3月 25 日 合同工期总日历天数 130 天。 本工程开工及竣工日期为暂定时间,届时以甲方发出开工通知书为准,甲方也不再因此而支付任何费用,因天气原因造成不能施工的,工期顺延。 四、质量标准

工程质量标准:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 五、合同价款 以44632.65元每户,共8户.{44632.65×8=357061.20元} 金额(大写):叁拾伍万柒千零陆拾壹元(人民币) ( 小写 )¥: 357061.20 元 以上价格包含税金。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、标准、规范及其有关技术文件 4、西第三单元三楼东边一户样板间为标准 5、工程报价单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间:2011年 11 月 15 日 合同订立地点:山东省威海市文登初村镇院下村威海银河风力发电厂

建设工程施工合同范本2018

编号:_____________ 建设工程施工合同范本2018 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________

建设工程施工合同范文1 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称:平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点:平武县豆叩镇华丰村 1.3工程内容: ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计**立方米(含运输,运距不超过5km)。 ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计:1840m3。 ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1.4工程承包范围:上述工作范围。

1.5工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求:合格。 三、工程工期约定:20xx年1月1日进场,竣工日期20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。 六、工程造价及支付: 此工程为合同包干价,总计工程造价为516.3万元(大写:伍佰壹拾陆万叁仟元整)。 支付情况: 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量); 2、工程完工后,甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金,保修期为一年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件: 组成合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的gf-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件;

建设工程施工合同--完整版范本

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 内部承包协议 发包人:__________________________________(简称甲方) 承包人:__________________________________(简称乙方) 保证人:__________________________________(简称丙方) 乙方作为甲方工程项目经理,就甲方将本协议的工程以内部承包的方式发包给乙方,丙方提供担保的有关事宜达成以下协议内容,共同遵守。 本协议签订的基础: 1、甲方具有相应的工程施工资质,按照国家规定合法承包______工程。 2、乙方是甲方公司的员工同时是本合同工程项目部的负责人。 3、丙方对乙方债务承担连带责任保证。 协议基本内容: 第一条工程概况 1、建设单位: 2、工程名称: 3、工程地点: 4、承包范围:招标人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。具体承包范围按甲方与建设单位签订的合同、补充协议

及附件规定的内容为准。 5、承包方式:实行包工、包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。 6、质量等级:合格 7、施工期限:本工程施工期限为___日历天,从20___年___月___日至20___年___月___日。 第二条财务管理 1、甲方为乙方独立设立财务账簿,独立核算,但是对外结算与支付,必须经过甲方财务统一办理。本工程所有的工程款都应当由建设单位转入甲方的账户,乙方未经过甲方书面授权,不得单独与建设单位发生任何款项往来,否则视为其个人行为,与本工程无关。 2、对外结算:工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。 3、对外支付:由甲方通过乙方的独立账户,统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时,必须要说明款项的用途,并凭甲方负责人签名的书面支付书方可支付,做到专款专用。 4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况,甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况。 5、对需要用甲方的账户对外发生款项往来的,需要乙方出具专项委托书。 第三条印章管理 1、本工程制作/ 项目章,以及技术章、资料章(表明“此章仅限于工程技术联系或资料专用”字样),甲方留有印章的样本,该类印章不得用于签订合同

建设工程施工合同1

建设工程施工合同 中华人民共和国建设部制定 国家工商行政管理总局 四川省建设厅印制

合同协议书 发包人(全称):江油市懋牛源养殖专业合作社 承包人(全称):峨眉山市景区建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共同国合同法》、《中华人民共同国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:江油市懋牛源养殖专业合作社 工程地点:江油市武都镇 工程内容:钢结构厂房、牛舍、办工楼 二、工程承包范围:按已送图纸施工 三、合同工期 开工日期:___________________________________________ 竣工日期:____________________________________________ 合同工期总日历天数_______天 四、质量标准 工程质量标准:按国家标准验收合格 五、合同价款 金额(大写):贰仟叁佰零捌万柒仟壹佰元(人民币) ¥:23087100元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间:________年________月_______日 合同订立地点:_________________________________ 本合同双方约定______________________________________后生效.

《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》

陕西省建设工程施工合同(示范文本) 陕西省建设厅 陕西省工商行政管理局 二○○年月日

第一部分协议书 发包人(全称):__陕西省烟草公司咸阳市公司 承包人(全称):__陕西秦岭建筑工程有限公司_ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:乾县烟草分公司综合业务用房工程 工程地点:_乾县城关镇东新街______________ 结构形式:___框架___层数:__5__建筑面积:_3180平方米群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项文号:_中烟陕计(2010)57号_ 资金来源:_上级拨付_ 二、工程承包范围 承包范围:按图纸设计范围内的土建、装饰、水、暖电、安装工程不包括的工程范围: _____________________________________________________________ ____________________________________________________ ______ 三、合同工期: 总日历天数300天 开工日期:2011年6月24日

竣工日期:2012年4月24日 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 1、合同总价(大写):伍佰贰拾玖万叁仟捌佰肆拾捌元捌角柒分(人民币)元 (小写)¥:__5293848.87元 (其中:工程预留金264692.4元,零星工作费﹨元,安全防护、文明施工措施费_185232.12元,工程分包和材料购置_ ﹨_元,总承包服﹨元。) 2、综合单价:详见承包人的报价书。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、图纸 8、标准、规范及有关技术文件 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

建设工程施工合同_1

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工合同_1 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

第一部分 协议书 发包人全称_________ 承包人全称__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称___________ 工程地点___________ 工程内容___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1 工程立项批准文号_______ 资金来源___________ 二、工程承包范围 承包范围___________ 三、合同工期 开工日期___________ 竣工日期___________ 合同工期总日历天数___天。 四、质量标准 工程质量标准_________ 五、合同价款 金额大写______元人民币 $______元

六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括 1本合同协议书 2中标通知书 3投标书及其附件 4本合同专用条款 5本合同通用条款 6标准、规范及有关技术文件 7图纸 8工程量清单 9工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间____年__月__日 合同订立地点___________ 本合同双方约定___________后生效。 发 包 人公章

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档