2011 年10 月高等教育自学考试北京市京市命题考试
项目采购管理试卷
（课程代码04154）
本试卷分为两部分，共9页。满分100分；考试时间l50分钟。
1.第一部分为选择题，应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂，答
在试卷上无效。
2.第二部分为非选择题，应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题
号顺序直接答题，答在试卷上无效。
第一部分选择题（共80 分）
一、单项选择题（本大题共60 小题，每小题1 分，共60 分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1.世界上通行的做法是将采购对象根据不同性质划分为货物、工程和服务。其中货物是指
（）
A.原料、产品、设备，固态、液态或气态和电力
B.各类房屋和土木工程建设、设备安装、管道线路铺设等建设及附带服务
C.不以实物形式而以提供活劳动的形式满足他人某种特殊需要
D.以上都是
2.国际上采用的三种招投标方式是（）
A.国内竞争性招标、国际竞争性招标、谈判性招标
B.竞争性招标、有限竞争性招标、谈判性招标
C.国内竞争性招标、国外竞争性招标、议标
D.国内竞争性招标、有限竞争性招标、国际竞争性招标
3.凡属于《招标投标法》第三条规定的必须招标的项目及第二条规定的自愿招标方式进行
采购的项目，都不得采用的方式。（）
A. 国内竞争招标
B. 国际竞争性招标
C. 邀请招标
D. 谈判性招标
4.按照《招标投标法》的规定，提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织的是（）
A. 投标人
B. 招标人
C. 招标代理机构
D. 自然人
5.下列各项中，属于必须进行招标的项目是（）
A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
B.国（境）外赠送或无偿援助的机电产品
C.产品用量少，且价格较低的项目
D.铁路修建项目
6.指招标人在发出招标公告或招标邀请书以前先发出资格预审的公告或邀请，要求
潜在投标人提交资格预审的申请及有关证明，经审合格的，方可参加正式的投标（）
A. 资格预审
B. 资格后审
C. 招标文件发布
D. 投标文件发布
7.投标人拟在中标后将自己中标的项目的一部分工作交由他人完成行为是指（）
A. 总包
B. 分包
C. 转包
D. 代建
8.投标文件应当对提出的实质性要求和条件做出响应（）
A. 招标标准
B. 招标条件
C. 招标文件
D. 招标要求
9.关于联合体投标，说法不正确的是（）
A.联合体承包的联合各方为法人或者法人之外的其他组织
B.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格
C.联合体各方有一方具备相应的资格条件就可
D.联合体对外“以一个投标人的身份共同投标”
10.下列关于开标的程序和内容不包括的一项为（）
A. 密封情况检查
B. 拆封
C. 唱标
D. 监督检查
11.《招标投标法》规定，招标投标活动应遵循的公开原则要求其必须具有高度的（）
A. 清晰度
B. 透明度
C. 平等度
D. 秩序性
12.是发包人根据项目的实际需要把项目分解为若干包后分别发包出去（）
A. 平行承包方式
B. 总承包方式
C. 施工总承包
D. 混合承包方式
13.发包人要承担量的风险，投标人承担价的风险（）
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 奖励合同
14.下列情况下，投标书有效的是（）
A.投标书未按规定密封
B.投标书未加盖公章
C.投标人未按照招标文件的规定要求和格式填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认
D.按照招标文件的要求编制投标文件，且投标文件对招标文件提出的实质性要求和条
件做出响应
15.ISO是（）
A. 国际标准组织
B. 美国国家标准协会
C. 中国国家标准协会
D. 日本工业标准委员会
16.关于项目招投标的程序，正确的是（）
A.招标准备阶段→投标准备阶段→开标、评标阶段→中标签约阶段
B.投标准备阶段→招标准备阶段→开标、评标阶段→中标签约阶段
C.开标、评标阶段→招标准备阶段→投标准备阶段→中标签约阶段
D.招标准备阶段→开标、评标阶段→投标准备阶段→中标签约阶段
17.评标委员会要对项目的技术标和商务标进行技术评审和商务评审，其中属于商
务评审（）
A. 技术方案的可行性
B. 施工进度计划的可靠性
C. 分包计划
D. 评审投标人的信贷能力
18.世界银行贷款项目建议采用此种评标方法（）
A. 系数法
B. 协商议标法
C. 低标价法
D. 投票法
19.法律关系的主体是指（）
A. 法人
B. 物品
C. 行为
D. 智力及成果
20.属于种类物（）
A. 古董
B. 玻璃
C. 货币资金
D. 专利
21.是指有效合同只对合同当事人具有法律效用，即合同的权利义务关系只能发生
在合同当事人之间，只能由合同当事人行使合同规定的权利，同时承担合同规定的义务或责任（）
A. 合同法律关系的相对性
B. 合同法律关系的绝对性
C. 合同法律关系的扩张
D. 合同法律关系的缩小
22.债务人甲欠债权人乙50 万元，甲的债务人丙（称之为次债务人）欠甲30 万元，当债
务人甲在其对丙的债权到期后，一直不行使该债权，致使其无力清偿对债权人乙的债务，则债权人乙可以行使（）
A. 代位权
B. 撤销权
C. 租赁权
D. 转让权
23.调整不同国家和国际经济组织及不同国家的个人和法人之间经济关系的法律
的总称（）
A. 国际公法
B. 国际经济法
C. 国际私法
D. 中华人民共和国合同法
24.《中华人民共和国合同法》的基本原则是（）
A.平等自愿、国家主权、平等互利、诚实守信
B.平等自愿、公平守法、诚实守信、鼓励交易
C.国家主权、平等互利，信守约定、鼓励交易
D.尊重国际原则、遵守平等互利原则、遵守国际条约和国际惯例原则、鼓励交易原则
25.《合同法》第三十六条规定：“法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合
同，当事人未用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”体现的是合同法的原则（）
A. 平等自愿
B. 公平守法
C. 诚实守信
D. 鼓励交易
26.要约和要约邀请两者的根本不同在于（）
A. 法律效力不同
B. 法律主体不同
C. 法律客体不同
D. 法律时效不同
27.法律时效不同关于承诺，说法正确的是（）
A.承诺必须由要约人向受要约人做出
B.如果受要约人发现不妥，承诺的内容可以与要约的内容不一致
C.承诺必须在要约的有效期内做出
D.承诺的不具备法律效力
28.标底价格由等组成（）
A. 固定成本、可变成本、利润
B. 固定成本、利润、税金
C. 成本、利润、税金
D. 固定成本、可变成本、税金
29.属于合同形式的口头形式（）
A. 信件
B. 数据电文
C. 电话中的约定
D. 默示形式
30.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（）
A.违反国家限制经营规定而订立的合同
B.恶意串通，损害第三人利益的合同
C.显失公平的合同
D.损害社会公共利益的合同
31.不属于建设工程合同的法律特征（）
A.建设工程合同的标的是货物
B.合同的主体以法人为主
C.建设工程合同是有程序性的要式合同
D.建设工程合同体现了计划性特征
32.关于合同分析的必要性，说法不正确的是（）
A.通过合同分析，能彻底识别合同中存在的问题和风险，减少合同实施中的争议
B.进行合同分析，能方便日常管理工作，各参与方也不必经常为合同文本和合同式的
语言所累
C.合同分析能帮助明确各方责任
D.合同分析能帮助合同条款的具体落实
33.合同分析不能“自以为如何”和“想当然”，体现了（）
A.合同分析的准确性
B.合同分析的客观性
C.合同分析的全面性
D.合同分析结果应具有简易性和可操作性
34.合同分析的步骤是（）
A.合同总体分析→合同工作分析→合同结构分解→特殊问题的合同扩展分析
B.合同结构分解→合同总体分析→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
C.合同工作分析→合同结构分解→合同总体分析→特殊问题的合同扩展分析
D.合同总体分析→合同结构分解→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
35.关于合同特殊问题的处理，说法不正确的是（）
A.具体的详细的说明优先于一般的笼统的说明
B.文字说明优先于图示、工程说明
C.数字的小写优先于大写
D.手写文件优先于打印文件
36.合同控制的程序是（）
A.工程实施检测与跟踪→对比分析→纠偏
B.对比分析→工程实施检测与跟踪→纠偏
C.纠偏→工程实施检测与跟踪→对比分析
D.工程实施检测与跟踪→纠偏→对比分析
37.关于被动控制和主动控制，说法正确的是（）
A.主动控制是控制者从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控
制
B.被动控制是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以保证计
划目标得以实现
C.被动控制是一种对未来的控制
D.有效地控制应以主动控制为主，被动控制和主动控制紧密地结合起来
38.增加人员的投入或者派遣得力的管理人员属于合同实施情况偏差处理的（）
A. 合同措施
B. 组织措施
C. 技术措施
D. 经济措施
39.不同的专业工程小组、不同的项目管理职能人员提供不同的资料，同时他们又需要不同
的资料，体现了合同资料的（）
A. 专业对口
B. 反映实际情况
C. 即时提供
D. 简单明了，便于理解
40.只要依照权利人一方的意思表示就能使权利发生、变更或者消灭，这是合同变更中的
（）
A.当事人各方协商同意变更合同
B.情势变更情况下，当事人诉请变更合同或法院依职权裁决变更合同
C.基于法律的直接规定变更合同
D.形成权人行使形成权使合同变更
41.不属于合同变更的条件（）
A.原已经存在合同关系
B.合同内容发生变化
C.合同变更必须有当事人的变更协议
D.当事人协议合同变更必须采用书面形式
42.关于工程变更说法不正确的是（）
A.工程变更是指在工程施工过程中，根据合同约定对实施的程序、工程的内容、质量
要求以及标准做出的变更
B.根据FIDIC施工合同条件，改变工程任何部分的标高、基线、位臵和尺寸都属于工
程变更
C.工程变更是指引起工程性质方面很大变更的变动，因此要在原合同规定的基础上，
双方重新签订合同
D.工程变更的程序是：工程变更的提出→审查工程变更→编制工程变更文件→协商工
程变更的单价→发布工程变更指令→实施工程变更
43.工程师应该在收到承包商的变更合同价款报告后的天内，对承包商的要求予以
确认或做出其他答复（）
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
44.在工程施工中遇到了没有预见的施工条件，而这种条件是在投标报价签约时没
有考虑到的（）
A. 不利的自然条件
B. 不可抗力
C. 物价调整
D. 法律变化
45.不属于合同价款允许调整的情况的是（）
A.法律有关政策变化影响到合同价款
B.工程造价部门公布的价格调整
C.一周内非承包商的原因而停水、停电、停气所造成停工累计超过3小时
D.国家有关政策变化影响到合同价款
46.是指合同的债权人通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为（）
A. 合同权利的转让
B. 合同义务的转移
C. 合同权利和义务的概括移转
D. 合同承受
47.甲小学为了“六一”儿童节学生表演节目的需要，向乙服装厂订购了100套童装，约
定在“六一”儿童节前一周交付。5月28日，甲小学向乙服装厂催要童装，却被告知，因布匹供应问题6月3日才能交付童装，甲小学因此欲解除合同。根据《合同法》的规定，下列关于该合同解除的表述中，正确的是（）
A.甲小学应先催告乙服装厂履行，乙服装厂在合理期限内未履行的，甲小学才可以解
除合同
B.甲小学可以解除合同，无须催告
C.甲小学无权解除合同，只能要求乙服装厂承担违约责任
D.甲小学无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同
48.债权人甲下落不明，致使债务人乙难以履行债务，乙依法将标的物提存。提存期间，该
标的物发生意外毁损。根据《合同法》的规定，下列关于对该标的物损失承担的表述中，正确的是（）
A. 应由甲承担
B. 应由乙承担
C. 应由甲、乙共同承担
D. 应由提存机关承担
49.是指当事人一方向对方做出要约时，正好对方也做出了一个同样的要约，双方
当事人在不知情的情况下达成了一致的现象（）
A. 交错要约
B. 承诺
C. 还约
D. 新要约
50.合同当事人为了确保合同的履行，可以约定由一方当事人预先向对方给付一定数额的金
钱。债务人履行债务后，该金钱应当抵作价款或者收回。给付该金钱的一方不履行约定债务的，无权要求返还；收受该金钱的一方不履行约定债务的，应当双倍返还。该种性质的金钱在法律上称为（）
A. 保证金
B. 预付金
C. 违约金
D. 定金
51.属于物的担保形式的是（）
A. 一般保证
B. 连带责任保证
C. 抵押
D. 定金
52.2005年8月1日，某汽车销售商与一汽车制造厂签订了一份A牌汽车的买卖合同，合
同约定该汽车的单价是10万元，提车时间是两个月以后，即10月1日。两个月以后该车（合同标的）的市场单价是单价9万元。结果汽车制造厂又延期交货，汽车销售商提车时该车的市场单价已经降至8.5万元。在这一案例中，汽车销售商有权向汽车制造厂要求赔偿的范围是（）
A. 5000元
B. 10000元
C. 15000元
D. 20000元
53.承包商不能获得工期索赔的是（）
A.业主未能按时提交可进行施工的现场
B.工程师在规定的时间内未能提供所需的图纸或指示
C.不可抗力引起的工程损坏和修复
D.砂浆搅拌机发生故障
54.不属于费用索赔计算方法的是（）
A. 总费用法
B. 修正总费用法
C. 分项法
D. 对比分析法
55.FIDIC是国际上最具权威性的咨询工程师组织，起草了众多规范性文件，1999年编写
了全新版FIDIC合同条件的四个新范本，下列不属于其新版本的是（）
A.《施工合同条件》（新红皮书）
B.《简明合同格式》（绿皮书）
C.《施工合同条件——多边开发银行协调版》（粉皮书）
D.《生产设备与设计——建造合同条件》（新黄皮书）
56.AIA是（）
A. 美国建筑师协会
B. 国际咨询工程师联合会
C. 英国合同审定联合会
D. 英国土木工程师学会
57.在FIDIC1999年版《施工合同条件》（新红皮书）的《通用条件》1.6规定：双方应在
承包商收到中标函后天内签订合同协议书（）
A. 21
B. 28
C. 30
D. 42
58.红皮书由作为解决争端的主体，而新红皮书由作为解决争端的主体（）
A. 国际法庭，国际法庭
B. 国际法庭、项目管理协会
C. DAB，工程师
D. 工程师，DAB
59.是指在合同履行期限届满之前，一方当事人无正当理由而以明示或默示的方式
向对方表示己方将来不履行合同义务的行为（）
A. 预期违约
B. 实际违约
C. 有条件违约
D. 无条件违约
60.不属于清偿受领人（）
A. 债权人
B. 债权人的代理人
C. 债务人的代理人
D. 受领证书持有人
二、多项选择题（本大题共10 小题，每小题2 分，共20 分）
在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
61.采用招标投标这种采购方式，须具备两个基本条件（）
A.要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制
B.必须存在招标采购项目的买方市场
C.必须存在招标采购项目的卖方市场
D.必须让所有参与人员满意
62.评标委员会在可以否决所有投标（）
A.投标人过多，竞争太激烈
B.有的投标价格低于标底
C.最低投标价大大超过标底或合同估价，招标人无力接受投标
D.所有投标人在实质上均未响应投标文件的要求
63.项目管理投标文件的基本内容一般包括（）
A. 商务标
B. 技术标
C. 政策标
D. 环境标
64.项目评标办法当中的系数法适用于（）
A.世界银行的项目
B.政府或业主等对工期有特殊要求的项目
C.项目采用快速路径法施工的
D.政府有明确规定必须保密的工程项目
65.关于格式合同说法不正确的是（）
A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟订，并在订立合同时未与对方协商的条款
B.格式合同经过了当事人双方协商，所以格式条款本身是符合合同自由原则的
C.格式条款提供方免除己方责任、加重对方责任，排除对方主要权利的，一律无效
D.商家在其店堂贴出的“商品售出，概不退换”的告示是一个有效地格式条款
66.签订委托合同时应注意的事项有（）
A.合同主体要有与所从事的经济活动相应的资质
B.合同的标的是有形物
C.相互信任是双方当事人签订委托合同的基础
D.委托合同的形式可以是口头的，也可以是书面的
67.一般不发布工程变更指令的情况是（）
A.工程量清单中工程量的变化
B.更改工程有关的基线、标高、位臵或尺寸
C.技术规范、标准、施工方法的变化
D.更改工程的性质、类型
68.合同的解除行为有（）
A. 合意解除
B. 法定解除
C. 有意解除
D. 无意接触
69.违约责任的构成要件可分为（）
A. 一般构成要件
B. 预期构成要件
C. 实际构成要件
D. 特殊构成要件
70.新红皮书与红皮书关于公平原则与公正原则说法正确的是（）
A.新红皮书中要求工程师“公正”地处理合同中的有关问题，而红皮书中只要求“公
平”
B.新版合同条件中“工程师”代表雇主管理和执行合同，在法律意义上不具有第三方
的地位
C.“公平”指工程师依据合同处理有关事项应当依据责任和事实合情合理地做出确定；
“公正”则要求处理各种问题都应当不偏不倚
D.新红皮书删减了“承包商的索赔”专用术语，仅说明哪些情况工程师可以给承包商
予以补偿
第二部分非选择题（共20 分）
三、案例分析题（本大题2 小题，共20 分）
某政府投资的市政工程采用公开招标方式，招标人2月1日在指定媒体上发布了招标公告，2月6日~2月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D 四家投标人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日（3月7日）前，4家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因为其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。该工程评标委员会于3月15日经评标确定投标人A为中标人，并于3月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：
1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月28日~8月7日施工；另一分
项工程的图样延误导致承包人于8月27日~9月12日停工。
2)由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
3)由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张，该工程所在地区于8月3日~8月5
日停电，另外，该地区于8月24日晨~8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。问题：
71.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。（6分）
72.该工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个
工期延误事件应批准的延长时间及其原因。（14分）
2012年10月高等教育自学考试北京市命题考试
项目采购管理试卷
（课程代码04154）
本试卷分为两部分，共10页，满分100分；考试时间150分钟。
1.第一部分为选择题，应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂，答
在试卷上无效。
2.第二部分为非选择题，应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题
号顺序直接答题，答在试卷上无效。
第一部分选择题（共80分）
一、单项选择题（本大题共60小题，每小题1分，共60分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1.根据《招标投标法》的规定，联合体形式的投标人在参与投标活动时，与单一投标人有
所不同，主要表现方面不包括（）
A.投标文件中必须附上联合体协议
B.投标保证金对联合体所有成员均具有法律约束力
C.投标保证金只能由联合体的牵头人提交
D.联合体所有成员均应按照招标文件相应要求提交各自的资格审查资料
2.下列对开标的有关叙述，不正确的是（）
A.开标会应邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加，并通知有关监督机构
代表到场监督，如需要，也可邀请公证机构人员到场公证
B.投标人应按照招标文件约定参加开标，招标文件无约定时，可自行决定是否参加开
标
C.投标人不参加开标，视为默认开标结果，事后可对开标结果提出异议
D.开标会议的参加人、开标时间、开标地点等要求都必须事先在招标文件里表述清楚，
准确，并在开标前做好周密的组织工作
3.当事人有权决定与谁订立合同，有权拟定或者接受合同条款，有权以书面或者口头的形
式订立合同的原则为（）
A.平等原则
B. 自愿原则
C. 公平原则
D. 诚实信用原则
4.下列选项中，属于必须招标项目中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是
（）
A.煤岩、石油、天然气、电力、新能源等能源项目
B.邮政、电信枢纽、通信、信息、网络等邮电通信项目
C.生态环境保护项目
D.卫生、社会福利等项目
5.技术复杂、涉及国家机密和专利保护或受自然地域环境限制的项目适合采用（）
A.竞争性招标
B. 邀请招标 c. 谈判性招标 D. 有限竞争性招标
6.关于招标文件的澄清或者修改，说法不正确的是（）
A.应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少20日前将澄清和修改内容通知招
标文件收受人
B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有
招标文件收受人
C.招标人对已发出的招标文件进行的澄清或者修改的内容视为招标文件的组成部分，
与已发出的招标文件具有同等的效力
D.如果招标人发出修改或澄清的通知较晚，致使投标人编制投标文件时间不够，则招
标人应推迟提交投标文件的截止日期
7.投标文件的内容应当对招标文件规定的实质性要求和条件一一做出相对应的回答，其中
实质性要求和条件不包括（）
A．招标项目的技术要求B．投标报价要求
C．评标标准D．标书格式
8.按照规定的评标标准和方法，对各投标人的投标文件进行评价比较和分析，从中选出最
佳投标人的过程是指（）
A. 招标
B. 投标
C. 评标
D. 中标
9.关于评标过程中的保密应采取的措施，说法正确的是（）
A.评标委员会成员的名单以及评标地点均保密
B.评标委员会成员的名单保密，评标地点不用保密
C.评标委员会成员的名单不用保密，评标地点保密
D.评标委员会成员的名单以及评标地点均不用保密
10.标底价格由等组成（）
A. 固定成本、可变成本、利润
B. 可变成本、边际贡献、税金
C. 成本、利润、税金
D. 可变成本、固定成本、税金
11.根据《招标投标法》的规定，对中标的说法不正确的是（）
A.在确定中标人以前，招标人可以与投标人就实质性内容进行谈判
B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书
C.中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，均应承担相
应的法律责任
D.中标人的投标应当符合“能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准”
以及“能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价
格低于成本的除外”
12.招标人在招标前首先必须决定，将一个完整的项目分为几个包，即可以采用（）
A.全过程总承包方式、单项总承包方式、多项总承包方式
B.平行承包方式、总承包方式、混合承包方式
C.全项总承包、管理型总承包、施工总承包、设计总承包
D.平行承包方式、总承包方式、混合承包方式、设计总承包
13.，因为承发包双方结算方式较为简单，合同管理相对来说容易些，合同的执
行中承包人的索赔机会较少（）
A.总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 奖励合同
14.关于招标项目分解时应考虑的问题，说法不正确的是（）
A.要考虑法律、法规的相关规定
B.要在考虑招标项目分解的基础上进行投资总控计划和进度总控计划
C.招标项目分解时还要充分考虑规范和标准的完整性，以及技术上的科学性和可行性，
同时还要考虑项目管理、目标控制和合同管理的科学性和可行性
D.要反复论证招标项目分解的科学性和可行性，综合分析各种选择的利弊得失，并要
在项目实施过程中坚持持续改进
15.是招标人向投标人提供的为指导投标工作所必需的文件（）
A. 标书
B. 项目章程
C. 技术标
D. 商务标
16.ISO是（）
A. 国际标准组织
B. 中国国家标准协会
C. 美国国家标准协会
D. 日本工业标准委员会
17.不属于初步评审的内容（）
A.是否有单位盖章、法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章、有效的授权
委托书
B.是否按规定的格式填写，内容是否齐全，关键字迹是否清晰、容易辨认
C.是否有投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招
标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效
D.投标文件是否对实质性内容和条件做出了响应
18.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在人，并标明排列顺序（）
A. 1人
B. 2人
C. 1~3人
D. 3~5人
19.评标委员会要对项目的技术标和商务标进行技术评审和商务评审，其中属于技
术评审（）
A.分析投标人提出的财务和付款方面的建议的合理性
B.施工进度计划的可靠性
C.评审投标人的财务实力和资信程度
D.评审投标人的信贷能力
20.适用于政府或业主等对工期有特殊要求的、项目采用快速路径法施工的、工程开工时尚
无法编制准确预算的建筑工程的评价方法是（）
A. 系数法协
B. 商议标法
C. 低标价法
D. 投票法
21.法律关系的客体是指（）
A. 法人
B. 物品
C. 具体的权利
D. 具体的义务
22.属于特定物（）
A. 古董
B. 玻璃
C. 货币资金
D. 专利
23.杨先生与AD房屋经纪公司签订了房屋出租代理委托合同，约定AD公司按季向杨先生
支付租金。一个季度很快过去，杨先生满心欢喜地到AD公司去取租金，却发现公司已人去屋空。杨先生于是去找房客，要求他们支付上一个季度的租金。房客应该支付杨先生租金吗？显然不应该。这体现的是（）
A. 内容相对性
B. 违约责任相对性
C. 主体相对性
D. 合同法律关系的扩张
24.甲公司向乙公司借款30万元，又从乙公司购买总价为50万元的电器设备。双方书面
约定到2004年年底甲公司还清乙公司共计80万元欠款。到约定还款期限后，乙向甲催要，甲公司提出种种理由拒不还款。乙公司了解到丙公司欠甲公司货款180万元，到期未还。乙丙两个公司要联合成立一个新的联营公司，那180万元债务作为甲公司入主新公司的资本金。于是乙公司诉至法院，请求以自己的名义代位行使甲公司的债权。
法院据《合同法》第七十三条准许乙公司的请求，乙公司行使的是（）
A. 转让权
B. 撤销权
C. 租赁权
D. 代位权
25.关于国际经济法的说法不正确的是（）
A.国际经济法是调整不同国家和国际经济组织及不同国家的个人和法人之间经济关
系的法律的总称
B.国际经济关系的参加者包括自然人、法人、其他经济组织以及由某一政府所代表的
国家
C.国际组织也可以参加一定范围的国际经济关系
D.国际经济法是“调整经济关系的国际法”，而不是“调整国际经济关系的法”
26.国际法的基本主体是（）
A.国际组织
B.法人
C.主权国家
D.某些争取独立的民族解放组织或民族解放运动
27.合同法规定了各种规则，但这些规则大多可以通过当事人的自由约定加以改变，这体现
了合同法的原则（）
A. 诚实守信
B. 平等自愿
C. 鼓励交易
D. 公平守法
28.2月21日，某市大山建筑原料厂（以下简称大山）向飞龙建筑材料厂（以下简称飞龙）
发出一份报价单：大山愿意向飞龙提供100 000吨石灰石，每吨价格为10元，价格中包括运费在内，在合同成立后两年内运送。3月1日，飞龙向大山发出一份购买石灰石的订单：飞龙要求大山从3月11日开始提供石灰石共100 000吨，供货要求是每天提供1 000吨，到同年6月份运完。但大山未能按飞龙要求的时间供货，直到10月份才供完100 000吨石灰石。上述案例中，飞龙建筑材料厂的行为属于（）
A. 要约
B. 要约邀请
C. 承诺
D. 新要约
29.关于承诺，说法正确的是（）
A.承诺必须由要约人向受要约人做出
B.如果受要约人发现不妥，承诺的内容可以与要约的内容不一致
C.承诺必须在要约的有效期内做出
D.承诺不具备法律效力
30.属于合同形式的其他形式（）
A. 信件
B. 数据电文
C. 电话中的约定
D. 默示形式
31.根据《合同法》的规定，下列不属于无效合同的是（）
A. 以合同形式掩盖非法目的的合同
B. 恶意串通，损害第三人利益的合同
C. 以欺诈胁迫手段强迫签订的合同
D. 损害社会公共利益的合同
32.《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被
代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人是有代理权的，该代理行为有效。”这种合同是指（）
A. 可撤销合同
B. 表见代理合同
C. 无效合同
D. 欺诈合同
33.在买卖合同中，买方的义务是（）
A. 交付货物
B. 保证货物的交付品质
C. 收取货物
D. 转移货物所有权
34.是指从执行的角度分析、补充、解释合同，并进行合同结构分解，将合同目
标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上，用以指导具体工作，以保证合同得以顺利履行（）
A. 合同分析
B. 合同交底
C. 合同解答
D. 合同实施
35.在合同分析中，要理解合同中的用语和措辞的含义，这体现了（）
A.合同分析的准确性
B.合同分析的客观性
C.合同分析的全面性
D.合同分析结果应具有简易性和可操作性
36.合同分析的步骤是（）
A.合同总体分析→合同工作分析→合同结构分解→特殊问题的合同扩展分析
B.合同结构分解→合同总体分析→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
C.合同工作分析→合同结构分解→合同总体分析→特殊问题的合同扩展分析
D.合同总体分析→合同结构分解→合同工作分析→特殊问题的合同扩展分析
37.关于合同特殊问题的处理原则，说法不正确的是（）
A.具体的详细的说明优先于一般的笼统的说明
B.图示、工程说明优先于文字说明
C.专用条款、特殊条款优先于通用条款
D.手写文件优先于打印文件
38.合同工作分析的结果是（）
A. 合同总的计划指导性文件
B. 合同工作分解结构
C. 合同实施工作表
D. 合同控制基准书
39.合同控制的程序是（）
A.纠偏→工程实施检测与跟踪→对比分析
B.对比分析→工程实施检测与跟踪→纠偏
C.工程实施检测与跟踪→对比分析→纠偏
D.工程实施检测与跟踪→纠偏→对比分析
40.关于被动控制和主动控制，说法不正确的是（）
A.被动控制是控制者从计划的实际输出中发现偏差，对偏差采取措施，及时纠正的控
制方式
B.主动控制是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以保证计
划目标得以实现
C.被动控制是一种对未来的控制
D.有效地控制应以主动控制为主，被动控制和主动控制紧密地结合起来
41.对管理人员进行经济激励属于合同实施情况偏差处理的（）
A. 合同措施
B. 组织措施
C. 技术措施
D. 经济措施
42.合同实施后评价包括（）
A.合同签订情况评价、合同法律问题评价、合同管理工作状况评价、合同条款分析
B.合同计划情况评价、合同执行情况评价、合同控制状况评价、合同收尾情况分析
C.合同签订情况评价、合同执行情况评价、合同控制状况评价、合同收尾情况分析
D.合同签订情况评价、合同执行情况评价、合同管理工作状况评价、合同条款分析
43.各种计划指令、协调方案也要符合实际，切实可行这体现了合同资料的基本
要求（）
A. 专业对口
B. 反映实际情况
C. 即时提供
D. 简单明了，便于理解
44.不属于合同变更的条件（）
A.原不存在合同关系
B.合同内容发生变化
C.合同变更必须有当事人的变更协议
D.须遵守法律要求的方式
45.承包商在工程变更确定后的天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求报告（）
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
46.根据实施合同工程时的人工费、材料费或影响工程实施的其他费用的上涨或下降，对合
同价进行增加或减少的调整是指以下哪种影响合同价和效益的因素（）
A. 不利的自然条件
B. 不可抗力
C. 物价调整
D. 法律变化
47.在“可原谅并给予补偿的拖期”中，引起拖期的原因有可能是（）
A. 业主
B. 承包商
C. 客观原因
D. 以上都是
48.是指经债权人同意，债务人将债务转移给第三人的行为（）
A. 合同权利的转让
B. 合同义务的转移
C. 合同权利和义务的概括移转
D. 合同承受
49.甲定于5月4日举办中学生运动会，其与乙订立承揽合同，要求乙将特制的在运动会
开幕式上使用的大钟于5月3日前送到。至5月3日，乙没有送货。甲了解到乙还没有将钟装好，根本不可能保证5月4日的正常使用。于是，甲通知乙解除合同，并要求赔偿损失。根据《合同法》的规定，下列关于该合同解除的表述中，正确的是（）
A.甲应先催告乙履行，乙在合理期限内未履行的，甲才可以解除合同
B.甲可以解除合同，无须催告
C.甲无权解除合同，只能要求乙承担违约责任
D.甲无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同
50.房屋出租人拒绝承租人交付的房租，达到一定的期限后，再以承租人不交租为由单方通
知承租人解除合同。如果承租人不能对自己的“提出履行”举证，将陷入被动状态。在这种情况下，承租人可以将租金（）
A. 抵消
B. 提存
C. 免除
D. 混同
51.张某（男）与李某（女）协议离婚。双方在离婚协议中写道：“离婚后双方情、债两清”。
两人在婚姻存续期间是财产各自所有。离婚后，李某持张某在婚姻期间出具的借条起诉张某，要求张某偿还借款5万元。根据合同法，表述正确的是（）
A. 只有2.5万元属于免除的范围
B. 该5万元属于免除的范围
C. 该5万元不属于免除的范围
D. 条件不够，不能判断
52.是指为保障合同债务的履行，以使特定债权人的债权得以实现所设定的法律
措施（）
A. 合同的担保
B. 合同的实施
C. 合同的分析
D. 合同的总体分析
53.属于货币的担保形式是（）
A. 一般保证
B. 连带责任保证
C. 抵押
D. 定金
54.债权人按照合同约定占有债务人的财产，当债务人不按合同约定的期限履行债务时，债
权人有权留臵该财产，并以其折价、变卖的价款优先受偿，这种担保形式的是（）
A. 一般保证
B. 留臵
C. 抵押
D. 定金
55.承包商不能获得工期索赔的是（）
A.业主未能按时提交可进行施工的现场
B.工程师在规定的时间内未能提供所需的图纸或指示
C.不可抗力引起的工程损坏和修复
D.砂浆搅拌机发生故障
56.FIDIC是国际上最具权威性的咨询工程师组织，起草了众多规范性文件，1999年编写
了全新版FIDIC合同条件的四个新范本，下列不属于其新范本的是（）
A.《简明合同格式》（绿皮书）
B.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》（银皮书）
C.《土木工程施工合同条件》（红皮书）
D.《生产设备与设计——建造合同条件》（新黄皮书）
57.JCT是（）
A.美国建筑师协会
B.国际咨询工程师联合会
C.英国合同审定联合会
D.英国土木工程师学会
58.在FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）的《通用条件》1.6规定：双方应在承包商收到
中标函后天内签订合同协议书（）
A. 21
B. 28
C. 14
D. 42
59.由工程师作为解决争端的主体，而由DAB（争端裁决委员会）
作为解决争端的主体（）
A. 红皮书，新黄皮书
B. 新黄皮书，红皮书
C. 新红皮书，红皮书
D. 红皮书，新红皮书
60.不属于清偿人（）
A. 债务人
B. 债务人的代理人
C. 债权人的代理人
D. 第三人
二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）
在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
61.根据《招标投标法》第五十四条的规定，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作
假，骗取中标的，应承担的民事责任包括（）
A.中标无效
B.三年以下有期徒刑
C.赔偿招标人的损失
D.终身取消投标资格
62.可以判定为无效的投标文件的有（）
A.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，但按照要求对投标文件进
行澄清、说明或者补正的
B.投标文件附有招标人不能接受的条件
C.在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段
谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的
D.投标文件载明的技术方案、技术规格、技术标准和方法等符合招标文件的要求
63.评标报告的主要内容应包括等内容（）
A.项目背景情况分析
B.项目小组成员名单、项目小组工作情况
C.评标标准、评标方法或者评标因素一览表
D.招标过程简况，开标记录及评标委员会成员名单
64.合同跟踪有两个方面的含义（）
A.承包商的合同管理职能部门对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况
进行的跟踪、监督和检查
B.合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、
检查与对比
C.合同执行者（项目经理部或项目参与人）对承包商的合同管理职能部门的履行情况
进行的跟踪、监督和检查
D.高级管理层对每一个合同的跟踪、监督和检查
65.合同资料的主要作用（）
A.在合同签订、分析、监督、跟踪、变更和索赔中需要资料，同时又产生大量资料
B.为项目的可行性研究提供相应的资料
C.合同管理者要做出各种工程报表，向项目经理提出意见和建议，向工程小组落实工
程责任，作协调方案等
D.为项目的审批提供所需要的资料，保障审批的顺畅
66.工程合同变更分为（）
A. 工程变更
B. 设计变更
C. 其他变更
D. 合同变更
67.债务的转移可分为（）
A. 全部转移
B. 有条件转移
C. 无条件转移
D. 部分转移
68.实际违约的违约行为有两类，分别是（）
A. 不履行合同义务
B. 无效合同违约
C. 有附属条件合同违约
D. 履行合同义务不符合约定
69.损害赔偿范围确定应遵循（）
A. 完全赔偿原则
B. 合理限制原则
C. 部分赔偿原则
D. 20/80原则
70.评标委员会在可以否决所有投标（）
A.投标人过少，没有达到预期的竞争
B.投标人过多，竞争太激烈
C.最低评标价大大超过标底或合同估价，招标人无力接受投标
D.所有投标人在实质上均未响应投标文件的要求
第二部分非选择题（共20分）
三、案例分析题（本大题共5小题，共20分）
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8:00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C 单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
结合上述案例，回答下列问题：
71.在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。（6分）
72.B单位向招标人递交的书面说明是否有效？（3分）
73.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理，为什么？（3分）
74.投标书在哪些情况下可作为废标处理？（5分）
75.招标人E单位的处理是否正确，为什么？（3分）
2013年10月高等教育自学考试全国统一命题考试
项目采购管理试卷
（课程代码04154）
本试卷分为两部分，共12页，满分100分；考试时间150分钟。
3.第一部分为选择题，应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂，答
在试卷上无效。
4.第二部分为非选择题，应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题
号顺序直接答题，答在试卷上无效。
第一部分选择题（共70分）
一、单项选择题（本大题共50小题，每小题1分，共50分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”
的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无份。
1.甲欠乙1万元到期借款，经乙催讨后一直未还。在下列哪一种情形中，乙可以向人民
法院提出请求行使代位权（）
A.甲有1万元到期存款，甲一直不去取
B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取
C.丙欠甲1万元到期借款，甲一直不去催讨
D.甲将价值1万元的一台钢琴无偿赠予亲戚丁
2.招标采购方式的特点不包括（）
A. 组织性
B. 一次性
C. 公开性
D. 灵活性
3.某工程的总承包人乙公司经发包人甲公司同意，将自己承包的部分建设工程分包给丙公
司。因丙公司完成的工程质量出现问题，给甲公司造成200万元的经济损失。根据合同法律制度的规定，下列选项中，正确的是（）
A.由丙公司承担赔偿责任
B.由乙公司承担赔偿责任
C.首先由丙公司承担赔偿责任，不足部分由乙公司承担
D.由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任
4.合同法律关系的相对性的主要内容不包括（）
A. 主体相对性
B. 内容相对性
C. 行为相对性
D. 违约责任相对性
5.在下列哪项中，具有撤销权的当事人撤销权消灭（）
A.自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B.自撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
C.自知道或者应当知道撤销事由之日起5年内没有行使撤销权
D.自撤销事由之日起3年内没有行使撤销权
6.《合同法》规定，缔约过失责任属于责任（）
A. 违约
B. 侵权
C. “先合同义务”
D. 无过错
7.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，
则施工企业可以主张，然后要求对方赔偿损失（）
A. 撤销合同，无须通知对方
B. 撤销合同，但应当通知对方
C. 解除合同，无须通知对方
D. 解除合同，但应当通知对方
8.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（）
A.合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同
B.合同变更包括合同主体和内容的改变
C.当事人协商一致，可以变更合同
D.合同变更是在原合同债的基础上产生的新的合同债
9.不属于《合同法》调整范围的合同是（）
A. 技术合同
B. 买卖合同
C. 委托合同
D. 监护合同
10.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律
关系的客体是（）
A. 物
B. 财
C. 行为
D. 智力成果
11.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）
A. 中标函
B. 投标函
C. 施工合同专用条件
D. 规范
12.下列财产中，可作为抵押物进行抵押（）
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人依法承包的荒山土地使用权
C.抵押人依法被监管的财产
D.学校、医院等教育、医疗设施
13.下列关于评标的说法正确的是（）
A.评标委员会不能否决所有投标方案
B.在初步评审阶段，应对投标文件的技术部分和商务部分进行评审
C.评标委员会完成评标后应向招标人提交评标报告
D.招标人不必向未中标人发出通知书
14.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）
A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同
C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订
立背离合同实质性内容的协议
D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政
监督部门提交招标投标情况的书面报告
15.按照承包工程计价方式分类的合同形式不包括（）
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 预算合同
16.建设工程项目不得采用（）
A. 谈判性招标
B. 邀请招标
C. 有限招标
D. 公开招标
17.以下哪项不属于无效投标文件（）
A.投标人不按照要求对投标文件进行说明或者补正的
B.报价明显低于其他投标报价，但投标人能够提供证明材料的
C.投标人以他人名义进行投标的
D.未能对招标文件做出实质性响应的
18.以下关于建设工程合同的说法，错误的是（）
A.建设工程合同的标底可以是动产工程或不动产工程
B.建设工程合同的主体以法人为主
C.建设工程是有程序的要式合同
D.建设工程合同应当载明履行地点和方式
19.下列不属于新红皮书的是（）
A. 《协议书》
B. 《通用条件》
C. 《专用条件》
D. 《建设工程质量管理条例》
20.施工中，业主需要对原工程设计进行变更，应提前天以书面形式向承包商发出变
更通知（）
A. 14
B. 28
C. 26
D. 15
21.工程合同实施控制的作用是（）
A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到
合同总目标
B.分析合同执行差异的原因
C.分析合同差异的责任
D.问题的处理
22.下列不属于合同终止的条件是（）
A. 合同权利的转让
B. 合同因不可抗力解除
C. 债权人免除债务
D. 清偿
23.下列不属于合同资料种类的是（）
A. 合同分析资料
B. 工程实施中产生的各种资料
C. 工程施工中的各种记录、施工日记
D. 合同法律法规
24.根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身
份共同投标的行为是（）
A. 联合体投标
B. 协商投标
C. 合作投标
D. 独立投标
25.NEC的主要特征不包括（）
A. 灵活性
B. 促进良好管理
C. 清晰和简洁
D. 速度快
26.甲对乙声称：“我正在考虑卖掉家中祖传的一套家具，价值10万元”，乙立即向甲表示
“我愿意以10万元价值购买此套家具”。下列判断正确的是（）
A.甲对乙的表示构成要约
B.乙对甲的表示构成承诺
C.甲对乙的表示构成承诺
D.乙对甲的表示构成要约
27.合同终止以后当事人应当遵循保密或忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务，
此种义务的依据是（）
A. 自愿原则
B. 合法原则
C. 诚实信用原则
D. 协商原则
28.下列对不可抗力的合同责任的描述中错误的是（）
A.承包人的人员伤亡由发包人负责
B.工程修复费用由发包人承担
C.承包人的停工损失由承包人承担
D.发包人的人员伤亡由发包人负责
29.合同解除是而使债权债务关系提前归于消灭的行为（）
A. 必须经双方的协议
B. 必须因为当事人一方的意思
C. 因不可抗力
D. 应当事人一方的意思或双方协议
30.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留臵
31.下列关于合同的效力的说法正确的是（）
A.合同成立等于合同生效
B.因重大误解订立的合同属于无效合同
C.当事人是限制民事行为能力的人所订立的纯获利合同属于效力待定的合同
D.表见代理合同有效
32.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求赔偿
（）
A. 施工企业
B. 施工企业的法定代表人
C. 施工企业的项目经理
D. 具体施工人员
33.当事人有权决定与谁订立合同，有权拟定或者接受合同条款，有权以书面或者口头的形
式订立合同的原则为（）
A. 平等原则
B. 自愿原则
C. 公平原则
D. 诚实信用原则
34.邮电局在街道路边设臵邮箱，人们只要将信投入邮箱，合同即可成立，该合同的成立形
式是（）
A. 口头形式
B. 推定形式
C. 书面形式
D. 沉默形式
35.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（）
A.工程保修期
B.承包商的施工期
C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的期限
D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
36.中标的承包商将由决定（）
A. 评标委员会
B. 业主
C. 上级行政主管部门
D. 监理工程师
37.第三人与债务人订立的债务承担合同（）
A. 可直接发生效力
B. 经债权人同意后生效
C. 经通知债权人后生效
D. 债权人为表示反对即生效
38.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）
A.节省招标费用
B.招标时间短
C.减小合同履行过程中承包商违约的风险
D.竞争激烈
39.关于合同特殊问题的处理，下列说法不正确的是（）
A.一般的笼统的说明优先于具体的详细的说明
B.文字说明优先于图示、工程说明
C.数字的大写优先于小写
D.手写文件优先于打印文件
40.下列评标方法适用于政府或业主等对工期有特殊要求的、项目采用快速路径法施工的、
工程开工时尚无法编制准确预算的建筑工程的是（）