当前位置:文档之家› 2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷及参考答案

2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷及参考答案

2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷及参考答案
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷及参考答案

2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷

一.单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于( )。

A.法律

B.部门规章

C.行政法规

D.单行条例

2.某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( )。

A.上定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

3.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。

A.甲建设单位

B.乙设计单位

C.注册建筑师王某

D.甲.乙两单位共同

4.某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是( )。

A.2006年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产

B.2007年6月,施工单位所在地发生强烈地震,一个月后恢复生产

C.2007年7月,施工单位注定代表人生病住院,一个月后痊愈出院

D.2007年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉

5.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中,发现该工程设计存在瑕疵,则李某( )。

A.可以要求施工单位修改设计

B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D.应当要求设计单位修改设计

6.某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定,对此,正确的处理方式是( )。

A.责令改正,并处以罚款

B.责令改正,可以处以罚款

C.责令停止施工,并处以罚款

D.责令停止施工,可以处以罚款

7.使用财政预算资金的建设项目,重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的,必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.3000

8.某施工项目招标,招标文件开始出售的时间为3月20日,停止出售的时间为3月30日,提交投标文件的截止时间为4月25目,评标结束的时间为4月30日,则投标有效期开始的时间为( )。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

9.甲.乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二.三级企业资质,甲.乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲.乙两单位组成联合体参加投标,则该联合体资质等级应为( )。

A.一级

B.二级

C.三级

D.暂定级

10.在项目评标委员会的成员中,无须回避的是( )。

A.投标人主要负责人的近亲属

B.项目主管部门的人员

C.项目行政监督部门的人员

D.招标人代表

11.某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理和是否重新发包,下列说法中,正确的是( )。

A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标

B.评标委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包

C.评标委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标

D.评标委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包

12.某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元。评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为( )。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990万元

13.某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人员的人数上限是( )。

A.100人

B.200人

C.300人

D.500人

14.安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时,提出了以下要求,其中符合《安全生产法》有关规定的是( )。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.可不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人府兼任应急救援人员

15.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向( )报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

16.下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是( )。

A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人

B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责

C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

17.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是( )。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

18.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法,正确的是( )。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的,应暂扣或吊销安全生产许可证 C.施工单位遗失安全生产许可证后,应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的,不得颁发安全生产许可证

19.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律.行政法规所禁止的是( )。

A.明示报名参加投标的各施工单位低价竞标

B.明示施工单位在施工中应优化工期

C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同

D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

20.依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由( )。

A.建设单位负责试验,并承担试验费用

B.建设单位负责试验,双方分担试验费用

C.施工单位负责试验,建改单位承担试验费用

D.施工单位负责试验,双方分担试验费用

21.依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理上程师签字认可的是( )。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

22.某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修,设计单位承担维修费用

D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用

23.在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙.丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工厂程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任,下列说法中,正确的是( )。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙.丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

24.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准。关于该项目的立项和开工,下列说法中,正确的是( )。

A.可以先批准立项,但建设单位不得开工

B.不得批准立项,建设单位不得开工

C.不得批准立项,但建设单位可以先开工

D.可以先批准立项,建设单位可以先开工

25.施工单位的下列行为中,违反《消防法》规定的是( )。

A.为节约资金,未购买公安消防机构指定的灭火器材

B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C.为材料周转方便,将少量水泥堆放在现场通道附近

D.在道路两旁施工时使用明火作业

26.下到职责中,不属于施工单位消防安全职责的是( )。

A.制定施工现场的消防安全制度

B.向有关部门报审消防设计图纸

C.对施工人员进行消防宣传教育

D.定期检修施工现场的消防器材

27.拍卖公司接受委托,组织拍卖出让某宗国有土地使用权,建设单位竞买成功后应当与( )签订国有土地使用权出让合同。

A.省人民政府

B.市人民政府

C.市土地管理部门

D.拍卖公司

28.采旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括( )。

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件

29.王某应聘到施工单位,双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。7月18目,王某拟解除劳动合同,则( )。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

30.某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故。为减少损失,被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为( )万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

31.工程总承包单位将部分工程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税应由( )。

A.建设单位代扣代缴

B.总承包单位代扣代缴

C.分包单位代扣代缴

D.王某自行申报

32.某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意,总承包单位将部分专业工

程分包。经结算,总承包单付支付人工.材料.设备费用等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元。根据《营业税暂行条例》规定,总承包单位应纳税营业额足( )万元。

A.4000

B.3000

C.2500

D.1500

33.甲工程公司是由乙公司.丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营,甲公司在外地设立了成分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需承担巨额债务,对该债务负有清偿义务的法律主体是( )。

A.甲公司

B.乙公司

C.戊分公司

D.庚公司

34.某施工单位向一建筑机械厂发出要约,欲购买一台挖掘机,则下列情形中,会导致要约失效的是( )。

A.建筑机械厂及时回函,对要约提出非实质性变更

B.承诺期限届满,建筑机械厂未作出承诺

C.建筑机械厂发出承诺后,收到撤销该要约的通知

D.建筑机械厂发出承诺前,收到撤回该要约的通知

35.某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是( )。

A.要约内容不明确

B.要约人不特定

C.受要约人错误

D.无订立合同的意思表示

36.某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是( )。

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释

C.对格式条款有两种以上解释的,该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致的,以非格式条款为准

37.某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约,该供应商公布了三个电子邮箱,并且没有特别指定。则此要约的生效时间是( )。

A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间

B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C.该供应商获悉该要约收到的时间

D.该供应商理解该要约内容的时间

38.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字.盖章后邮寄给乙签字.盖章。则该合同成立的时间为( )。

A.甲.乙达成合意时

B.甲签字.盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字.盖章时

39.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款,遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是( )。

A.有效|来源:建设 工程 教育网|

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销

40.下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是( )。

A.必须征得债权人同意

B.第三人并不因此成为合同当事人

C.不得损害债权人的利益

D.第三人应向债权人承担违约责任

41.甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件,合同约定乙收到支票之日起三日内发货。后甲顾虑乙经营状况严重恶化,述要求其先行发货,乙表示拒绝。则乙的行为是( )。

A.违约行为

B.行使同时履行抗辩权

C.行使先履行抗辩权

D.行使不安抗辩权

42.甲供应商向同一项目中的乙.丙两家专业分包单位供应同一型号材料,两份供货合同对材斟质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准,丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准,甲提出以降低价格为条件,要求执行行业标准,乙.丙表示同意。则该材料质量标准应达到( )。

A.国家标准

B.行业标准

C.总承包单位确定的标准

D.其他企业标准

43.某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些,到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人与发包人共同

44.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单忙交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵销的说法,正确的是( )。

A.双方的债务法定抵销

B.双方债务基于一方主张而抵销

C.双方债务性质不同不得抵销

D.双方债务只有约定方可抵销

45.某施工单付与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任。为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )。

A.10万元

B.7万元

C.6万元

D.4万元

46.甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用,则甲可以( )。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

47.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是( )。

A.丙公司应代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

48.某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招标过程中的各行为,下列说法中,正确的是( )。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件,属要约行为

C.投标人参加现场考察,属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为

49.某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )。

A.予以追缴

B.不予支持

C.支持按合同约定全部支付

D.只支持按银行同类贷款利息支付

50.某扩建工程建发单位因急于参加认证,于11月15日未经验收而使用该工程,11月20承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为( )。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月3日

51.某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部二厂程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包几将工程移交发包人,但发包人一直未付1程余款。2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日

52.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应( )。

A.予以支持

B.不予支持

C.征求发包人意见

D.要求承包人提供证据

53.某工程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是( )。

A.应以书面方式订立|来源:建设工程 教育网|

B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同

54.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,以方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是( )。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解

B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议,该和解协议即只有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解

D.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行

55.建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位薛至人民法院。向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是( )。

A.工程质量检测机构出具的鉴定报告

B.建设单位职工的书面证明材料

C.建设单位与施工单位签订的施工合同

D.建设单位提交的答辩状

56.人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是( )。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

57.某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于( )。

A.2006年9月1日

B.2006年12月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

58.某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中,王某儿子有病住院急需用钱。则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是( )。

A.人民法院可直接裁定先予执行

B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先于执行

D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失

59.要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案,由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以( )。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席审判

60.某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权( )。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

61.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成二种意见,甲.乙.丙仲裁员分别认为应赔偿15.16.20万元,其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中,应当裁决赔偿( )万元。

A.15

B.16

C.17

D.20

62.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当( )。

A.驳回起诉

B.继续审理

C.终止诉讼

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

63.下列关于仲裁开庭的说法,正确的是( )。

A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭

B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭

C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开

D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开

64.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,取方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法,正确的是( )。

A.分包合同无效,则仲裁协议无效

B.分包合同有效,则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

65.建改行政管理部门对建设工程合同争议进调解,施工单位不服。施工单位可以采取的行为是( )。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C 申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼

66.某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为( )。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

67.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是( )。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

68.甲施工单位在承建乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又

雇佣其他人员进行施工。施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定,李某的损失应由( )承担。

A.甲

B.乙

C.甲和刘某

D.甲和乙

69.某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为( )。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

70.某施工单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失,则该施上单位不可能承担的法律责任是( )。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

二.多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)

71.注册建造师享有的权利有( )。

A.使用注册建造师名称

B.遵守法律.法规和有关规定

C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D.保管和使用本人注册证书.执业印章

E.接受继续教育

72.甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发错给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备行交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法,正确的有( )。

A.甲错发设备给丙属于无因管理之债

B.丙向甲返还设备属于不当得利之债

C.乙向甲支付设备款属于合同之债

D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债

E.丙擅自使用该没备对乙应承担侵权之债

73.甲.乙两个施工单位组成联合体投标,双方约定,如因施工质量问题导致建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元,则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中,正确的有( )。

A.如甲无过错,则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任

E.先行赔付的一方,有权就超出50%的部分向另一方追偿

74.甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包.分包的说法中,正确的有( )。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲宋体将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

75.某项目招标中,招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中,招标人有权没收投标保证金的情形有( )。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

76.某建设项目招标,评标委员会由一名招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成,这一组成不符合《招初.投标法》的规定,则下列关于评标委员会重新组成的作法中,正确的有( )。

A.减少一名招标人代表,专家不再增加

B.减少一名招标人代表,再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表,再从专家库中抽取一名专定

D.不减少招标人代表,再从专家库中抽取二名专家

E.不减少招标人代表,再从专家库中抽取三名专家

77.某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议,该协议应明确的内容有( )。

A.各自应负责的安全生产管理范围

B.各自应尽的安全生产管理职责

C.各自应采取的安全措施

D.指定兼职安全生产管理人员进行协调

E.职方的安全责任由总承包单位确定

78.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故,专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力,并一再违反总承包单位的安全管理指令,导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理,下列说法中,正确的有( )。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

79.某工程为国家大型公共事业项目,下列关于该工程的工程监理的说法,正确的有( )。

A.该工程必须实行监理|来源:建设工 程教育网|

B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C.监理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理

D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

80.建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院,则下列情形中,能够获得人民法院支持的有( )。

A.有防水要求的卫生间发生渗漏

B.基础底板断裂

C.电气管线不通路

D.给水管道接口漏水

E.主体结构明显倾斜

81.下列工程建设标准,属于强制性标准的是( )。

A.工程建设通用的综合标准

B.工程建设通用的安全标准

C.工程建设通用的制图方法标准

D.工程建设行业专用的试验标准

E.工程建设行业专用的信息技术标准

82.施工单位的下列作法中,违反国家有关环境保护法律规定的有( )。

A.在施工现场附近的河流中清洗油桶

B.将施工垃圾处理后倒入附近河流

C.转运施工废弃物时未对其进行遮盖

D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E.工程抢修工作一直持续到22点

83.下列行为中,违反国家有关节能管理规定的有( )。

A.设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造

B.施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查

C.项目开工后,建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准

D.监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据

E.施工单位为赶工期,未对其施工人员进行建筑节能标准培训

84.某工程实行总承包,则关于其工程文件的移交,下列做法中,符合国家有关规定的有( )。

A.总承包单位.各分包单位将其工程文件整理.立卷后分别移交建设单位

B.各分包单位将其工程文件整理.立卷后移交总承包单位

C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理.立卷后移交建设单位

D.总承包单位负责收集.汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位

E.监理单位负责收集.汇总所有的工程档案并移交建设单位

85.某单位生产过程中,有如下具体安排,其中符合《劳动法》劳动保护规定的有( )。

A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动

C.批准女工孙某只能休产假120天

D.安排17岁的李某担任矿井安检员

E.安排15岁的周某担任仓库管理员

86.某工程公司董事会换届选举中,当选董事中有下列人员。根据《公司法》的规定,当选无效的有( )。

A.赵某,六年前曾因犯**罪被判处有期徒刑两年

B.钱某,两年前担任另一公司经理时,因重大决策失误致该公司破产解散

C.孙某,去年担任另一企业财务负责人时,因偷漏税款而致企业被吊销营业执照 D.李某,因购买住房而按揭贷款上百万元

E.周某,70岁,因患病而行动不便

87.依据不同的合同划分标准,建设工程施工合同属于( )。

A.要式合同

B.实践合同

C.单务合同

D.有偿合同

E.完成工作成果的合同

88.甲.乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中,当事人应承担缔约过失责任的有( )。

A.甲假借订立合同,恶意进行磋商

B.甲恶意进行磋商,给乙造成损失

C.乙隐瞒其资质的真实情况

D.甲提供虚假项目报批手续,给乙造成损失

E.乙未尽保密义务,给甲造成损失

89.施工单位由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材,则施工单位( )。

A.只能按购买A型钢材履行合同

B.应按效力待定处理该合同

C.可以要求变更为按购买B型钢材履行合同

D.可以要求撤销该合同

E.可以要求确认该合同无效

90.李某向张某借款1万元,一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡,施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要,施工单位却以各种借口不予支付,则下列关于张某行使代位权的说法中,错误的有( )。

A.张某可以李某的名义对施工单位行使代位权

B.张某可以自己的名义对施工单位行使代位权

C.因李某家属已多次催要,故张某不能行使代位权

D.因该借款对张某没有造成太大损害,故不得行使代位权

E.因该赔款的专属性,故张某不能行使代位权

91.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货,买方欲追究违约责任,则下列关于本案中违约责任承担的说法中,正确的有( )。

A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定,应按该约定处理

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定,则各自承担一半

92.根据《合同法》的相关规定,下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人可以解除合同的有( )。

A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖|来源:建 设工程教育网|

B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行

C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保

D.施工单位施工组织不力,导致工程上期延误,使该项目已无投产价值

E.施工单位未经建设单位同意,擅自更换了,现场技术人员

93.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位,后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤,则下列关于本案中责任承担的说法中,正确的是( )。

A.甲可要求乙承担违约责任

B.甲可要求乙承担侵权责任

C.丙可要求乙水担违约责任

D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任

E.丙可要求甲承担赔偿责任

94.某工程招标文件规定,“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括( )。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.权利质押

E.定金

95.发包人将在建工程抵押给银行贷款,后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款,则下列关于承包人权利的说法中,正确的是( )。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除

96.某施工单位的工人张某向李某借款,则下列关于该借款合同的说法,错误的有( )。

A.应以书面方式订立|来源:建设工程教育网|

B.如果未约定利息,应按银行同类贷款利率计算

C.利率不得低于银行同类贷款利率

D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍

E.除非利率低于银行同类贷款利率,否则不得按复利计算

97.下列关于仲裁与诉讼特点的表述,正确的有( )。

A.仲裁的程序相对灵活,诉讼的程序较严格

B.仲裁以不公开审理为原则,诉讼则以不公开审理为例外

C.仲裁实行一裁终局制,诉讼实行两审终审制

D.仲裁机构由双方协商确定,管辖人民法院则不能由双方约定

E.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

98.建设单位将其工程发包给甲总承包单位,甲依法将某专业工程分包给乙施工单位,乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议,建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法,正确的有( )。

A.仅可起诉甲

B.不能起诉丙

C.仅可起诉乙

D.可单独起诉甲

E.司起诉甲.乙.丙

99.仲裁过程中,如当事人双方达成了调解协议,则仲裁庭下述作法正确的有( )。

A.制作调解书

B.制作裁决书

C.驳回申请

D.撤销案件

E.要求当事人撤回申请

100.《建设工程质量管理条例》设定的行政处罚包括( )。

A.罚款

B.拘役

C.行政拘留

D.责令停业整顿

E.吊销企业营业执照

2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷

参考答案

一.单项选择题

1.C 2.B 3.B 4.B5.C6.D7.B8.C9.C 10.D 11.A 12.A 13.C 14.C15.A16.B17.B18.B19.D 20.C 21.A 22.B 23.A 24.B25.B26.B27.C28.C29.C 30.D 31.C 32.B 33.A 34.B35.C36.D37.A38.D39.A 40.D 41.C 42.B 43.B 44.D45.D46.D47.C48.A49.D 50.A 51.A 52.B 53.B 54.A55.D56.A57.B58.B59.D 60.A 61.D 62.B 63.A 64.D65.B66.D67.B68.C69.B 70.D

二.多项选择题

71.ACDE 72.BC 73.BCE 74.ABCD 75.ACE

76.CE 77.ABCE 78.ABDE 79.ADE 80.BE

81.ABC 82.ABCD 83.ACE 84.BD 85.ABC

86.AB 87.ADE 88.BDE 89.CD 90.ABCD

91.ABC 92.ABD 93.AE 94.AD 95.AD

96.ABCE 97.ABCE 98.DE 99.AB 100.ADE

一级建造师的职业范围

1.一级建造师的职业范围?担任施工项目负责人 2.建筑质量出现了问题是由总包单位和分包单位怎么分责任?总包单位 3.建筑工程的质量条例由什么部门规定?法律明文规定 4.装饰工程与主体结构工程的保修期限?装饰工程是两年主体结构没查到自己看下 5.仲裁机关的性质? 法律机关 6.当一方不履行仲裁机关的决定时,仲裁可不可以强制实行?不可以 7.工程管理人员取得建造师资格的步骤?①一级建造师考试②注册 8.法律内容的变更是指什么的变更?主体与客体的变更 9.能够使法律变更的条件?事实 10.建筑单位在三个月内不能按时开工?需要向上级提出延期,最多可以2次每次不可以 超过三个月。 11.如果发现工程质量不符合设计要求?通知设计单位,设计单位在去修改 12.强制招标的范围?①大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益,公众安全的项 目②国家投资融资的项目③使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金的项目 13.联合体中标,双方应怎样与中标人签订合同?联合体应当共同签订 14.招标人不得以低成本招标,招标人的成本是指什么?个人成本 15.工程监理是由什么单位实施? 建设单位验收 16.数据电文签订合同时确定时间由什么为准?数据电文进入特定系统的时间为准 17.承诺人发出承诺后由于外界原因,迟缓到达,此形式为?超期 18.当事人对履行期限没有约定,不达成协议?则债务人向债权人赔偿 19.当事人约定由第三方向债权人履行债务责任,若第三人不履行债务责任,这时? 债权人只能要求当事人履行责任,而无权要求第三人履行 20.合同法实施的责任?实行严格责任 21.违约金的根本属性?补偿性 22.不可抗逆发生后,当事人通知不及时,造成的损失?对扩大的损失有责任 23.当违约金和合同定金发生后?只能二者选一 24.定金合同(实践性合同)什么时候生效?交付生效 25.建筑合同纠纷诉讼的特点? 程序和实体判决严格依法 26.仲裁的确定程序?由当事人共同参与选定 27.工程纠纷设计需要鉴定什么?工程质量 28.诉讼地域管辖的原则是什么?原告就被告 29.仲裁决定后当事人不予执行,当事人怎样处理? 从新仲裁或者上诉法院 30.合同变更解除和无效后,合同有效性怎么样?合同无效以后不影响冲裁决定的效力 案例:甲房地产开发商开发销售某某花园,计划共分四期开发销售,在其第一、二、三期某某花园销售广告上附加有精美的某某花园整体开发设计效果图图片,该图片在某某花园中心清晰地标出了中心花园、会所,楼盘整体布局合理、效果优美,许多消费者认为以某某花园中心花园及该花园东面紧临会所及结合该某某花园销售价格而言,尚且可以,于是签订了《商品房买卖合同》。不料,在三期即将销售完毕之时,开发商突然告知消费者会所将整体移至中心花园里面,原先会所位置将建造两幢楼房!消费者询问市规划局,规划局答复:没有给开发商就该两幢楼进行规划变更!问题:开发商的行为是否违法?如果违法需要承担何种法律责任?

建造师执业资格制度规定

建造师执业资格制度规定-----------------------作者:

-----------------------日期:

《建造师执业资格制度暂行规定》 人发[2002]111号 各省、自治区、直辖市人事厅(局)、建设厅(委),国务院各部委、各直属机构人事(干部)部门,中央管理的企业: 为了加强建设工程项目总承包与施工管理,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,人事部、建设部决定对建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行建造师执业资格制度。现将《建造师执业资格制度暂行规定》印发给你们,请遵照执行。 中华人民共和国人事部 中华人民共和国建设部 二○○二年十二月九日 建造师执业资格制度暂行规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程项目管理,提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质,规范施工管理行为,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关职业资格证书制度的规定,制定本规定。

第二条本规定适用于从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员。 第三条国家对建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员实行执业资格制度,纳入全国专业技术人员执业资、格制度统一规划。 第四条建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别译为:Constructor和Associate Constructor。 第五条人事部、建设部共同负责国家建造师执业资格制度的实施工作。 第二章考试 第六条一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,原则上每年举行一次考试。 第七条建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作,统一规划建造师执业资格的培训等有关工作。 培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。 第八条人事部负责审定一级建造师执业资格考试科目、考试大纲和考试试题,组织实施考务工作;会同建设部对考试考务工作进行检查、监督、指导和确定合格标准。 第九条一级建造师执业资格考试,分综合知识与能力和专业知识与能力两个部分。其中,专业知识与能力部分的考试,按照建设工程的专业要求进行,具体专业划分

历年一级建造师真题(打包下载)

历年一级建造师真题(打包下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料,对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧,下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 小编将历年一级建造师真题(打包下载)整理如下: 1.建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法,正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题,考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代理和第三章第一节招标基本程序P15

【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标,招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中,代理人可以辞去委托,被代理人也能取消代理,因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人,不需要法人授权,法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记,乙将自己的土地使用权让给丙,关于各方权利的说法,正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误,甲的地役权因签订合同而设立。 B错误,乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误,土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权。 D正确,丙是权利转让的受让人,地役权对丙具有约束力。供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时,转让部分涉

2007年一级建造师市政工程真题及答案

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.城市道路的路面结构常由多层次构成,其中主要起承重作用的是()。 A.上面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 2.刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力 B.主动土压力 C.被动土压力 D.静止土压力 3.EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为()。 A.165℃ B.175℃ C.185℃ D.195℃ 4.确定再生沥青混合料最佳沥青用量的方法是()。 A.马歇尔试验法 B.针入度试验法 C.延度试验法 D.水煮试验法 5.围堰使用期间河流的常水位为+2.0m,可能出现的最高水位(包括浪高)为+3.0m,则该围堰项的最低标高应为()。 A.+2.5m B.+3.0m C.+3.5m D.+4.0m 6.市政公用工程中,混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 D.强度验证原理和密度修正方法

7.后张法预应力施工中,预应力筋张拉后应及时进行孔道压浆,下列关于孔道压浆说法错误的是()。 A.当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行 B.压浆完成24小时以后,结构混凝土的温度可以低于5℃ c.压浆作业每一工班应留取不少于3组砂浆试块,标养28天 D.水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30MPa 8.斜拉桥的斜塔柱施工时,应分高度设置横撑,使其线形、应力和()满足设计要求并保证施工安全。 A.变形 B.强度 C.稳定性 D.倾斜度 9.盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 D.业主控制、设计控制、监理控制、施工控制 10.水池施工中,橡胶止水带的接头方法是()。 A.热接 B.搭接 C.粘接 D.叠接 11.下列关于装配预应力水池施工的错误说法是()。 A.提高接缝用混凝土或砂浆的水灰比 B.壁板接缝的内模宜一次安装到顶 C.接缝混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm D.接缝用混凝土或砂浆宜采用微膨胀和快速水泥 12.某一水库的原水悬浮物一般在50~80mg/L,水质稳定,合理的给水处理工艺流程是()。 A.原水→沉淀→消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→澄清→过滤→消毒 D.原水→混凝、沉淀→过滤→消毒 13.给排水压力管道的水压试验包括()。 A.强度试验和严密性试验 B.强度试验和抗渗试验

可以报考一级建造师的所有专业

矿井建设矿井建设 建筑工程土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 城镇建设城镇建设 交通土建工程铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 工业设备安装工程工业设备安装工程 饭店工程 涉外建筑工程 土木工程 建筑学建筑学建筑学,风景园林,室内设计 电子信息 科学与技术无线电物理学无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 电子学与信息系统电子学与信息系统,生物医学与信息系统 信息与电子科学 电子科学 与技术电子材料与无器件电子材料与元器件,磁性物理与器件 微电子技术半导体物理与器件 物理电子技术物理电子技术,电光源 光电子技术光电子技术,红外技术,光电成像技术 物理电子和光电子技术 计算机 科学与技术计算机及应用计算机及应用 计算机软件计算机软件 计算机科学教育计算机科学教育 软件工程 计算机器件及设备 计算机科学与技术 采矿工程采矿工程采矿工程,露天开采,矿山工程物理 矿物加工 工程选矿工程选矿工程 矿物加工工程 勘察技术 与工程水文地质与工程地质水文地质与工程地质 应用地球化学地球化学与勘察 应用地球物理勘查地球物理,矿场地球物理 勘察工程探矿工程 测绘工程大地测量大地测量 测量工程测量学,工程测量,矿山测量 摄影测量与遥感摄影测量与遥感 地图学地图制图 交通工程交通工程交通工程,公路、道路及机场工程 总图设计与运输工程总图设计与运输 道路交通事故防治工程 港口航道 与海岸工程港口航道及治河工程港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工

程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 海岸与海洋工程海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 船舶与 海洋工程船舶工程船舶工程,造船工艺及设备 海岸与海洋工程海洋工程 水利水电 工程水利水电建筑工程水利水电工程施工,水利水电工程建筑 水利水电工程河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 水文与 水资源工程水文与水资源利用陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 热能与 动力工程 热力发动机热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 流体机械及流体工程流体机械,压缩机,水力机械 热能工程与动力机械 热能工程工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 制冷与低温技术制冷设备与低温技术 能源工程 工程热物理 水利水电动力工程水利水电动力工程 冷冻冷藏工程制冷与冷藏技术 冶金工程钢铁冶金钢铁冶金 有色金属冶金有色金属冶金 冶金物理化学冶金物理化学 冶金 环境工程环境工程环境工程 环境监测环境监测 环境规划与管理环境规划与管理 水文地质与工程地质水文地质与工程地质 农业环境保护农业环境保护 安全工程矿山通风与安全矿山通风与安全 安全工程安全工程 金属材料工程金属材料与热处理金属材料与热处理 金属压力加工金属压力加工 粉末冶金粉末冶金 复合材料复合材料 腐蚀与防护腐蚀与防护 铸造铸造 塑性成形工艺及设备锻压工艺及设备 焊接工艺及设备焊接工艺及设备 无机非金属材料工程无机非金属材料无机非金属材料,建筑材料与制品 硅酸盐工程硅酸盐工程 复合材料复合材料

建造师执业资格制度暂行规定

建造师执业资格制度暂行规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程项目管理,提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质,规范施工管理行为,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关职业资格证书制度的规定,制定本规定。 第二条本规定适用于从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员。 第三条国家对建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员实行执业资格制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。 第四条建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别译为:Constructor 和Associate Constructor。 第五条人事部、建设部共同负责国家建造师执业资格制度的实施工作。 第二章考试 第六条一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,原则上每年举行一次考试。 第七条建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作,统一规划建造师执业资格的培训等有关工作。 培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。 第八条人事部负责审定一级建造师执业资格考试科目、考试大纲和考试试题,组织实施考务工作;会同建设部对考试考务工作进行检查、监督、指导和确定合格标准。 第九条一级建造师执业资格考试,分综合知识与能力和专业知识与能力两个部分。其中,专业知识与能力部分的考试,按照建设工程的专业要求进行,具

体专业划分由建设部另行规定。 第十条凡遵守国家法律、法规,具备下列条件之一者,可以申请参加一级建造师执业资格考试: (一)取得工程类或工程经济类大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。 (二)取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。 (三)取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。 (四)取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。 (五)取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。 第十一条参加一级建造师执业资格考试合格,由各省、自治区、直辖市人事部门颁发人事部统一印制,人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。该证书在全国范围内有效。 第十二条二级建造师执业资格实行全国统一大纲,各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。 第十三条建设部负责拟定二级建造师执业资格考试大纲,人事部负责审定考试大纲。 各省、自治区、直辖市人事厅(局),建设厅(委)按照国家确定的考试大纲和有关规定,在本地区组织实施二级建造师执业资格考试。 第十四条凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年,可报名参加二级建造师执业资格考试。 第十五条二级建造师执业资格考试合格者,由省、自治区、直辖市人事部门颁发由人事部、建设部统一格式的《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中,热伸长计算公式△L=αL△t中的α,其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工,排水管道的坡度必须符合设计要求,或符合下列规定:()。 A. DN200mm管道0.5%,DN300rnm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%,DN300mm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%,DN300mm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%,DN300rnm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后,应及时保持湿润养护,养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

历年一级建造师水利水电真题及答案

2011年一级建造师《水利水电》考试真题及答案 来源:建造师网2012年03月02日 建造师云端手机客户软件,海量习题免费做,快捷方便,欢迎点击下载! 2011年全国注册一级建造师考试水利水电工程管理与实务 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时,应优先考虑在()加水。 A.运离料场前 B.铺料前 C.整平前 D.压实前 2.某水闸底板混凝土采用平浇法施工,最大混凝土块浇筑面积400m2,浇筑层厚40cm,混凝土初凝时间按3h计,混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为()m3/h。 A.64 B.70.4 C.320 D.352 3.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144—2001),混凝土养护时间不宜少于()d。 A.7 B.14 C.21 D.28 4.根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T 5112—2000),碾压混凝土压实质量的评价指标是()。 A.最大干密度 B.压实重度 C.相对密实度 D.相对密度 5.低水头、大流量水电站,通常选用()水轮机。 A.双击式 B.贯流式 C.斜流式 D.混流式 6.土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用()。 A.交会法 B.水准观测法 C.活动觇牌法 D.视准线法 7.某水利工程浆砌石围堰级别为4级,相应围堰洪水标准应为()年一遇。 A.5~3 B.10~5

C.20~10 D.50~20 8.某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层,施工期降低其地下水位宜采用()排水法。 A.管井 B.真空井点 C.喷射井点 D.电渗井点 9.泄洪隧洞衬砌混凝土与围岩之间空隙的灌浆方式属于()灌浆。 A.帷幕 B.接触 C.固结 D.回填 10.与深孔爆破法比较,浅孔爆破具有()的特点。 A.单位体积岩石相应钻孔工作量小 B.单位耗药量低 C.生产效率高 D.便于控制开挖面形状 11.某水库大坝工程存在较严重安全隐患,不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为()类。 A.一 B.二 C.三 D.四 12.经评审的最低投标价法中,不能作为价格折算评审因素的是()。 A.付款条件 B.单价遗漏 C.技术偏差 D.财务状况 13.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。 A.地方 B.专项 C.部门 D.企业 14.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007),分部工程质量优良,其单元工程优良率至少应在()以上。 A.50% B.60% C.70% D.80% 15.水利工程基本建设项目竣工财务决算应由()编制。 A.项目法人 B.设计单位

一级建造师报考条件(附专业对照)

凡遵守国家法律、法规,并具备下列条件之一者,均可报名参加一级建造师执业资格考试: (一)取得工程类或工程经济类大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年;(来源:中国资格考试网) (二)取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年; (三)取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年; (四)取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年; (五)取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年; 专业工作年限计算截止日期为考试当年年底12月31日。 一级建造师免试条件 (一)符合一级建造师的报考条件,于2003年12月31日前,取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,并符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试: 1、受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务。 2、具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满20年。 (二)从2007年度考试开始,已取得一级建造师执业资格证书的人员,也可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加“一级建造师相应专业考试”,报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。考试合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。(来源:中国资格考试网) (三)上述报考条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位,从事建设工程项目施工管理工作年限是指取得规定学历前、后从事该项工作的时间总和。 上述报考条件中从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试年度年底。 一级建造师考试科目 一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。 其中《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程,考生报名时可根据实际工作需要选择其一。(来源:中国资格考试网) 如果我没有学历文凭不能报考注册类的资格考试怎么办? 答:①如果你计划报考一级建造师,但没有大专、本科学历,不是工程与工程经济类的专业,建议先读一个大专学历证。 什么是“国家承认学历”? 对于"国家承认学历"的大学专科或本科毕业证书,现在一般有这样一些情况: 1. 经过高校招生考试并被高校录取的,持有普通高校毕业证书; 2. 经过成人高校招生考试并被录取的,持有成人高校毕业证书; 3. 自学考试的毕业证书; 4. 高等教育学历文凭考试毕业证书;

关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知

关于印发《建造师执业资格考试实施办法》和《建造师执业资 格考核认定办法》的通知 国人部发[2004]16号 各省、自治区、直辖市人事厅(局)、建设厅(建委、规委),国务院各部委、各直属机构人事部门,中央管理的有关企业: 现将《建造师执业资格考试实施办法》和《建造师执业资格考核认定办法》印发给你们,请遵照执行。 附件:1.专业对照表 2.建造师执业资格考核认定申报表 3.一级建造师执业资格认定工作领导小组成员名单 中华人民共和国人事部 中华人民共和国建设部 二○○四年二月十九日 建造师执业资格考试实施办法 第一条根据《建造师执业资格制度暂行规定》(人发[2002]111号,以下简称《暂行规定》),为做好建造师执业资格考试工作,制定本办法。 第二条建设部组织成立建造师执业资格考试专家委员会,负责一级、二级建造师执业资格考试大纲的拟定和一级建造师考试的命题工作。建设部、人事部共同成立建造师执业资格考试办公室(办公室设在建设部),负责研究建造师执业资格考试相关政策。一级建造师执业资格考试的具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 各地考试工作由当地人事行政部门会同建设行政部门组织实施,具体职责分工由各地协商确定。 第三条一级建造师执业资格考试时间定于每年的第三季度。 第四条一级建造师执业资格考试设《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》和《专业工程管理与实务》4个科目。《专业工程管理与实务》科目分为:房屋建筑、公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、电力、矿山、冶炼、石油化工、市政公用、通信与广电、机电安装和装饰装修14个专业类别,考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 第五条一级建造师执业资格考试分4个半天,以纸笔作答方式进行。《建设工程经济》科目的考试时间为2小时,《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》科目的考试时间均为3小时,《专业工程管理与实务》科目的考试时间为4小时。

机电一级建造师考试真题及答案

一、单选题 1、下列非金属风管材料中,适用于酶碱性环境得就是()。 A、聚氯脂复合板材 B、酚醛复合板材 C、硬聚氯乙烯板材 D、璃璃纤维复合板材 答案:C 2、下列电工测量仪器仪表中,属于较量仪表得就是()。 A、兆欧表 B、机械示波器 C、钳形表 D、电位差计 答案:D 3、起重吊装中,安全系数就是45得6×19钢丝绳宜做()。 A、缆风绳 B、滑轮组跑绳 C、吊索 D、用于载人得绳索 答案:A 4、常用于设备安装标高控制得测量仪器就是()。 A、水准仪 B、经纬仪 C、全站仪 D、合像仪 答案:A 5、关于悍接工艺评定得说法,正确得就是()。 A、针对种钢号母材评定为合格得悍接工艺评定不可用于同组别得其她钢号母材 B、份悍接工艺评定报告只能作为份悍接工艺卡得依据 C、国内新开发得钢种应自钢厂进行悍接工艺评定 D、改变悍后热处理类别须重新进行悍接工艺评定 答案:D 6、采用电化学保护方法进行防腐施工时,不属于阳极保护系统得就是()。 A、参比电极 B、牺牲阳极 C、点状阴极 D、电线电缆 答案:B 7、关于选用保冷材料得说法,正确得就是()。 A、导热系数乘以材料单价,值越大越经济 B、宜选用闭孔型材料 C、纤维状保冷材料密度越小,导热系数越小 D、保冷材料得吸湿率越高越好 答案:B 8、耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()

A、作防水处理 B、进行烘干 C、开设膨胀缝 D、敲击释放应力 答案:C 9、下列电梯安装工程文件中,应有电梯制造单位提供得就是() A、电梯安装告知书 B、电梯安装许可证 C、电梯安装方案 D、电梯维修说明书 答案:D 10、用于阻挡烟、火与冷却分割物,不具备直接灭火能力得就是() A、水幕系统 B、预作用系统 C、干式系统 D、干湿式系统 答案:A 11、机电工程项目实施阶段得工作不包括() A、勘察 B、设计 C、建设准备 D、环境影响评价 答案:D 12、机电工程项目服务采购包括()。 A、招标文件编制 B、机电设备调试 C、机电设备运输 D、机电工程保修 答案:A 13、电子招投标在截止投标时间前,可解密提取投标文件得就是() A、招投标管理部门 B、招投标监督部门 C、招标人 D、投标人 答案:D 14、下列文件中,属于施工承包合同文件得就是()。 A、中标通知书 B、设计变更申请书 C、监理下达得整改通知书 D、工程结算文件 答案:A 15、下列设备验收内容中,不属于外观检查得就是()。 A、润滑油脂 B、非加工表面

2007年全国一级建造师考试真题及答案(实务)

2007年全国一级建造师考试真题及答案(实务)

2007年一级建造师考试《管理与实务(机电工程)》 考试真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.不适用于距离较远的两轴之间传动的传动方式为( )。 A.齿轮传动 B.带传动 C.链传动 D.轮系 2.实际流体沿管线流动过程中,有关流体机械能的正确说法是( )。 A.流体压力能一定下降 B.流体动能保持不变 C.总位能保持不变 D.总机械能下降 3.碳质量分数小于且接近2%的钢材是( )。 A.低碳钢 B.中碳钢 C.高碳钢 D.纯铁 4.结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低,但调速困难、功率因数偏低的电动机应是( )。 A.同步电动机 B.直流电动机 C.单相电动机

D.异步电动机 5.精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合采用的基础是( )。 A.扩展基础 B.联合基础 C.桩基础 D.沉井基础 6.机电设备安装中,( )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 A.工程验收 B.中间交接 C.精度检测与调整 D.调整与试运转 7.输配电架空线路施工工序为:勘测定位、基础施工、( )等。 A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工 B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆 C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装 D.电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工 8.热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同,以避免( )。 A.发生噪声 B.气液混合 C.被堵塞 D.铺设困难 9.自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时,最好的做法是( )。

一级建造师转注流程

如建造师(王国亮)现已注册在北京A建筑公司(原聘用单位),准备变更到江苏B建筑公司(现聘用单 位) 一.王国亮必须符合变更注册要求 1. 一年内不可有两次以上变更注册的 2. 要已拿到注册证书和注册章的 3. 没有其它建设部的注册证书注册在原聘用单位的 4. 原聘用单位同意变更的 5. 当地建管处同意变更的 二.符合以上要求的由王国亮本人进入中国建造师网(https://www.doczj.com/doc/155760545.html,)“一级建造师注册管理系统”, (个人版上申请变更) 1.输入本人姓名,身份证号,执业资格证号和密码(初始密码为七个零) *注册建造师变更、增项、注销等注册登录入口 *已注册人员登录个人版系统初始密码为0000000 请选择建造师级别 2.点击登陆后看到左侧选择项中,选中变更注册并点击,页面出现个人信息,此时在下面出现带有两个方格的选择项,点击聘用企业变更,出现王国亮在原聘用单位的注册信息,这时看页面有一项:现聘用企业后有蓝色字体的“请选择..”三个字,点击请选择后会跳出一个对话框,这时你输入江苏省现聘用单位的全称,点击查询后下面出现带有圆型选择号的企业名,点击圆型符号后点确定,就可以看到现聘用单位的信 息了,最后点保存,个人申请就完成了。 注意:如输入江苏现聘用单位全称后,不出现带有原型选择号 1. 公司全称输入错误 2. 公司可能还没有开通一级注册建造师企业管理系统 三.完成个人申请后,有原聘用单位通过自己的密码锁进入自己的一级注册建造师管理系统企业版,点击 王国亮,并同意调出,后点击保存。 四.原聘用单位同意调出并保存后,现聘用单位的一级注册建造师管理系统企业版中,就出现了王国亮的个人信息,现聘用单位点击王国亮,同意调入后点“上报”这时电脑会自动生成一张带有条形码的一级注册建造师变更注册申请表,现聘用单位打印两份,每份两张,用A4纸打印后寄给王国亮 王国亮要寄给现聘用单位盖章的材料有 1. 原聘用单位的解聘证明执业道德证明 2. 王国亮本人的一级注册建造师执业资格证书复印件 3. 王国亮本人的一级注册建造师注册证书复印件 4. 王国亮本人的身份证复印件 5. 王国亮本人的学历证明复印件

建造师执业资格制度暂行规定汇编完整版

建造师执业资格制度暂 行规定汇编 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

《建造师执业资格制度暂行规定》 人发[2002]111号 各省、自治区、直辖市人事厅(局)、建设厅(委),国务院各部委、各直属机构人事(干部)部门,中央管理的企业: 为了加强建设工程项目总承包与施工管理,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,人事部、建设部决定对建设工程项目总承包及施工管理的专业技术人员实行建造师执业资格制度。现将《建造师执业资格制度暂行规定》印发给你们,请遵照执行。 中华人民共和国人事部 中华人民共和国建设部 二○○二年十二月九日 建造师执业资格制度暂行规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程项目管理,提高工程项目总承包及施工管理专业技术人员素质,规范施工管理行为,保证工程质量和施工安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家有关职业资格证书制度的规定,制定本规定。 第二条本规定适用于从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员。 第三条国家对建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的专业技术人员实行执业资格制度,纳入全国专业技术人员执业资、格制度统一规划。 第四条建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别译为:Constructor和AssociateConstructor。 第五条人事部、建设部共同负责国家建造师执业资格制度的实施工作。 第二章考试 第六条一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,原则上每年举行一次考试。

建造师执业范围

建造师执业范围集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

建造师执业范围 建造师分一级建造师和二级建造师。建造师的分级管理既可以使整个建造师队伍中有一批具有较高素质和管理水平的人员,便于国际互认,也可以使整个建造师队伍适应我国建设工程项目量大面广,规模差异悬殊,各地经济、文化和社会发展水平差异较大,不同工程项目对管理人员要求不同的特点和实际需求。一级注册建造师可以担任《建筑业企业资质等级标准》中规定的必须由特级、一级建筑业企业承建的建设工程项目施工的项目经理;二级注册建造师只可以担任二级及以下建筑业企业承建的建设工程项目施工的项目经理。 关于印发《注册建造师执业工程规模标准》(试行)的通知 建市[2007]171号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,江苏、山东省建管局,国务院有关部门建设司,新疆生产建设兵团建设局,总后基建营房部,国资委管理的有关企业: 根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号),我们制定了《注册建造师执业工程规模标准》(试行),现印发给你们,请遵照执行。

附件:《注册建造师执业工程规模标准》(试行) 中华人民共和国建设部 二○○七年七月四日 附件下 1. 载: 附:

房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准 房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。 特级资质标准: 1. 企业注册资本金3亿元以上。 2. 企业净资产 3.6亿元以上。 3. 企业近3年年平均工程结算收入15亿元在上。 4. 企业其他条件均达到一级资质标准。 一级资质标准: 1. 企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。

2017年一级建造师考试真题及答案

2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法,错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形,可用于软弱地基 D.构件可定型预制,现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时,吊绳与梁板的交角为( )时,应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用,止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩

C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中,需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中,属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中,属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层,自上而下材料排序,正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法,错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时,应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法,错误的是19.

2007年一级建造师考试《建设工程项目管理》考试试卷及答案19230

2007年一级建造师考试《建设工程项目管理》考试试卷及答案 1.建设工程项目管理的核心任务是项目的( )。 A.目标规划 B.目标比选 C.目标论证 D.目标控制 2.如图所示的组织工具是( )。 A.项目结构图 B.组织结构图 C.合同结构图 D.线性组织结构图 3.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的( )关系。示:下面是观察一个物体从不同面看到的图形,同桌合作摆出这个物体。 A.静态组织 B.动态组织 C.工艺 D.从属

4.线性组织结构的特点是( )。 A.每一个工作部门只有一个直接的下级部门 B.每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C.谁的级别高,就听谁的指令 D.可以越级指挥或请示 5.施工总承包模式与施工,总承包管理模式的相同之处在于( )。和成功划为等号高中语文,语文试卷,计算机时候,你高中语文,语文试卷,计算机 A.项目建设周期 B.总包单位对分包单位的管理责任 C.业主对分包单位的付款方式 D.业主对分包单位的选择和认可权限 6.建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。的;有中括号的先算小括号里的,再算中括号里的。2. A.操作性 B.实施性 C.纲领性 D.作业性 7.建设工程项目目标动态控制的核心是( )。能应用商不变的规律用简便方法计算。2.使学生通过练习、比较,加深对除法笔 A.合理确定计划值 B.认真收集实际值 C.适当调整工程项目目标 D.比较分析,采取纠偏措施 8.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),施工方项目经理的管理权限包括()等。机ID或物品课件以我国目前收费运营中高中语文,语文试卷,计算机几款主流络计

一级建造师报名审核什么

中华考试网教育培训界的翘楚! 资格审核是一级建造师报考程序中不可缺少的一个环节。需要参加现场资格审核的考生一定要在规定时间内前往指定地点完成报名资格审核工作。中华考试网小编整理一级建造师报名审核内容! 一级建造师报名审核内容: 1.《报名表》(一份,加盖单位公章); 2.学历证书复印件(一份,加盖单位公章,需核对原件); 3.本人身份证正反面复印件(一份,加盖单位公章); 4.专业技术职务资格证书复印件(一份,加盖单位公章,需核对原件); 5.申请免试两科的人员,还应提供从事工程设计或施工管理满15年,从事监理工作满1年的单位证明; 6.所在单位为具有独立法人资格的分公司的报考人员还需提交分公司具有独立法人的工商营业执照副本复印件(一份);若所在单位为不具备独立法人资格的分公司报考人员,须以总公司报考。 以上有关申报材料及复印件统一为A4纸。 凡提供虚假材料者,一经发现取消报考资格,对违纪违规行为按《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》处理,并予以通报批评,记入个人信用档案,列入资格考试重点审查名单。《具体以当年当地公告为准》 一级建造师审核六大问题: 1.规定时间,规定地点 这是首先要注意的。你现在需要准备的,就是将毕业证等证件的原件准备好,等待审核时用。尤其是报考增项的考生,审核时需要《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》原件,一定要向单位要过来。另外,北京地区不允许代报名,需本人前往审核点进行审核!

中华考试网教育培训界的翘楚! 2.填写报名表 网报成功后,需要使用A4纸将《报名表》打印出来,并做三件事:盖章、签字、贴照片。盖章,公司需要有相关资质,这个不用多说。但是盖章不一定要公章,人力资源的章也是可以的,所以一般没有必要去麻烦找公章。签字,这个很多人会忘记,不过在现场临时签一个也没有关系。 贴照片,这个看起来不是什么技术活儿,但很多人却会在现场卡在这个地方,因为照片不符合规格。 人事考试中心会明确规定照片的规格,如:1寸、白底、免冠、近期照。四个都得符合。很多人要么是蓝底,要么是很久前的照片,这些通常都是不能通过的,需要重新照。 有的地区还需要额外交上几张符合规格的照片,用作后期证件制作。 3.身份证 2018年北京地区审核需要原件以及复印件1份。复印件需要注明“仅限用于一级建造师考试报名使用”,并将复印件附在《报名表》后面,并在左上角装订。 4.毕业证 首先,如果你有多个学历证书,你在报名表上填写的是什么专业和学历,那就必须拿着对应的毕业证过去审核,不然也可能会不通过。毕业证是需要原件的。 其次,如果你的专业,不是“专业对照表”上明确说明可以报考的,而是没有说明的“相关专业”,那你能否通过,就得听审核者的了。如果他说不行,可以稍作理论,但别太纠缠,没有作用的。 5.高中、中专毕业证,有时会有大作用 如果你的学历和专业都符合条件,但工作年限达不到,不妨带上你的高中毕业证或者中专毕业证,尤其是中专的,也许会有一定的作用哦。

相关主题
相关文档 最新文档