关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知
(桂建标[2013]47号)
各市住房城乡建设委（局）、各有关单位：
根据住房城乡建设部、财政部《关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知》（建标〔2013〕44号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）、《关于印发〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则的通知》（桂建标〔2013〕43号）、《关于印发建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则的通知》（桂建标〔2013〕42号）以及相关规费、税金调整文件规定，现对2007年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》、2011年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量定额及费用定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》中的措施项目费、检验试验费、设备费、规费、税金以及计价程序进行调整。具体规定如下：
一、措施项目调整
取消原费用定额措施项目按技术措施项目和其他措施项目划分的规定，改为按单价措施项目和总价措施项目划分，各专业措施项目划分以《建设工程工程量清单计算规范广西壮族自治区实施细则》的规定为准。
二、检验试验费调整
取消其他项目费用中由第三方检测机构完成的检验试验费，该项费用不再计入建筑安装工程费，由建设单位在工程建设其他费用中列支。
三、设备费调整
取消《关于调整安装工程设备费计算办法的通知》（桂造价〔2009〕33号），施工单位购买的工程设备费计入综合单价，且作为税金的计算基数。
四、规费税金调整
规费组成取消危险作业意外伤害保险，增加生育险，改为由建筑安装工程劳动保护费（简称建安劳保费）、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费组成。税金内容取消防洪保安费，增加水利建设基金，改为由营业税、城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加费、水利建设基金组成。
五、计价程序调整
除2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》外，各专业调整后
的计价程序见附件1。
六、取费费率调整。
根据上述费用调整以及各专业共性内容统一需要，对原各专业费用定额取费费率表中部分计算基础以及夜间施工增加费、停工窝工人工补贴、规费、税金等取费标准进行了调整。因各专业费用定额管理费及利润费率已进行多次动态调整，为方便使用，将各专业费用定额调整后的费率进行汇总（见附件2），同时现行安装、市政、市政设施养护维修、安装拆除工程费用定额中的取费费率停止使用。
七、执行时间
本规定于2014年1月1日起实施，2014年1月1日以后经招标管理机构批准招标或非招标未签订合同的工程，均按本规定执行。2014年1月1日以前已发出招标文件或已签订合同的工程则不作改变。
各有关单位执行中遇到问题时，请及时反馈，本通知由广西壮族自治区建设工程造价管理总站负责解释。
附件：⒈调整后计价程序
⒉调整后取费费率
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2013年12月17日
附件1：调整后计价程序
工程量清单计价程序
注：“<>”内的数字均为表中对应的序号。
工料单价法计价程序
注：“<>”内的数字均为表中对应的序号。
附件2：调整后取费费率
序号 项 目 名 称
计 算 程 序
1 1.1 分部分项工程量清单及单价措施项目清单计价合计 其中：∑人工费
∑（分部分项工程量清单及单价措施项目清单工程量×相应综合单价）
2 总价措施项目清单计价合计 详见取费标准
3 其他项目清单计价合计 详见取费标准
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.
5 规费清单计价合计 建安劳保费 生育保险费 工伤保险费 住房公积金 工程排污费
<4.1>+<4.2>+<4.3>+<4.4>+<4.5> <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率
5
税金清单计价合计
〔<1>+<2>+<3>+<4>〕×相应费率
6 工程总造价 <1>+<2>+<3>+<4>+<5> 序号 项 目 名 称
计 算 程 序
1 1.1 分部分项工程及单价措施项目费用计价合计 其中：∑人工费 ∑（分部分项及单价措施项目工程量×相应综合单价）
2 总价措施项目费 详见取费标准
3 其他项目费 详见取费标准
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.
5 规费
建安劳保费 生育保险费 工伤保险费 住房公积金 工程排污费 <4.1>+<4.2>+<4.3>+<4.4>+<4.5> <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率 <1.1>×相应费率
5 税金 〔<1>+<2>+<3>+<4>〕×相应费率 6
工程总造价
<1>+<2>+<3>+<4>+<5>
（一）2007年《广西壮族自治区市政工程费用定额》
1.管理费率及利润费率表1-1
编号项目名称计算基数管理费费率
（%）
利润费率
（%）
1 土石方工程∑（分部分项及单
价措施项目人工费
+材料费+机械费）3.10～4.70 0～2.50
2 道路工程 4.20～6.40 0～5.00
3 桥梁、隧道、构筑物工程 5.00～7.40 0～5.00
4 块料面层、桥梁装饰
∑（分部分项及单
价措施项目人工
费）20.00～30.00 0～20.00
5 交通设施27.00～41.00 0～34.00
6 给水、燃气工程33.00～49.00 0～34.00
7 排水工程22.00～32.00 0～34.00 2.措施项目费费率表1-2
编号项目名称计算基数
费率（%）或标准
土石方工程道路工程
桥涵、隧道、
构筑物工程
1 安全文明施工费
Σ（分部分项及
单价措施项目
人工费+材料费
+机械费）———
1.1
其
中环境保护费0.08～0.12 0.08～0.12 0.09～0.15
1.2 文明施工增加费0.45 0.50 0.60 1.3 安全施工增加费0.30 0.35 0.40
1.4 临时设施费0.71～1.08 1.08～1.62 1.24～1.86
2 雨季施工增加费0.25 0.50 0.58
3 提前竣工增加费0.28～0.42 0.42～0.6
4 0.48～0.74
4 检验试验配合费0.10 0.10 0.10
5 优良工程增加费 2.00～3.00 2.00～3.00 2.00～3.00
6 暗室施工增加费暗室施工人工
费
25.00 25.00 25.00
7 交叉施工补贴交叉部分人工
费
10.00 10.00 10.00
8 特殊保健费按规定可享受
特殊保健施工
项目的定额人
工费
10.00 10.00 10.00
9 夜间施工增加费夜间施工工日
数（工日）
15元／工日15元／工日15元／工日2.措施项目费费率续表1-2
编号项目名称计算基数
费率（%）或标准
块料面层、
桥梁装饰
交通设施
给水、燃气
工程
排水工程
1 安全文明施工费
Σ（分部分
项及单价措
施项目人工
费）————
1.1
其
中环境保护费
0.50～
0.78
0.3～0.5 0.4～0.6 0.3～0.5
1.2 文明施工增
加费
2.91 4.00 4.00 4.00
1.3 安全施工增
加费
1.94 3.00 3.00 3.00
1.4 临时设施费4.65～
6.98
2～4 6～8 6～8
2 雨季施工增加费 1.61 5.00 5.00 5.00
3 提前竣工增加费1.81～
2.71
6～8 6～8 6～8
4 检验试验配合费Σ（分部分
项及单价措
施项目人工
费+材料费+
机械费）0.10 0.10 0.10 0.10
5 优良工程增加费2.00～
3.00
2.00～
3.00
2.00～
3.00
2.00～
3.00
6 暗室施工增加费暗室施工人
工费
25.00 25.00 25.00 25.00
7 交叉施工补贴交叉部分施
工人工费
10.00 10.00 10.00 10.00
8 特殊保健费按规定可享
受特殊保健
施工项目的
定额人工费
10.00 10.00 10.00 10.00
9
夜间施工增加费夜间施工工
日数（工日）
15.00元／
工日
15.00元／
工日
15.00元
／
工日
15.00元／
工日
3.其他项目费费率表1-3
编号项目名称计算基数费率（%）或标
准
1 暂列金额Σ（分部分项及单价措施
项目费+总价措施项目费）
5.00～10.00
2 总承包
服务费
材料保管费招标人提供材料费金额 1.00
配合管理费分包合同金额 3.00～5.00
3 暂估价材料暂估价
按实际发生计算专业工程暂估
价
4 计日工按暂定工程量×综合单价
5 停工窝工人工补贴停工窝工工日数×30.00元/工日
6 机械台班停滞费签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10
注：采用信息价的计日工（包括人工、材料、机械），计日工综合单价＝相应信息价×综合费率1.3。
（二）2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》
1.管理费率及利润费率表2-1
编号项目名称计算基数管理费费率
（%）
利润费率
（%）
1 给排水燃气、电气、通风
空调、消防、智能、仪表、
砌筑、静置设备及金属结
构工程
∑（分部分项及单价
措施项目人工费）
28.00～42.00 0～34.00
2 工艺管道工程34.00～50.00 0～34.00
3 机械设备、热力设备工程20.00～30.00 0～34.00 2. 措施项目费费率表2-2
编号项目名称计算基数费率（%）或标准
1 安全文明施工费
∑（分部分项及单价措施项
目人工费）—
1.1
其
中环境保护费0.30～0.50
1.2 文明施工增加费
2.00
1.3 安全施工增加费 4.50
1.4 临时设施费8.00～1
2.00
2 雨季施工增加费 5.00
3 提前竣工增加费 4.00～7.00
4 检验试验配合费Σ（分部分项及单价措施项
目人工费+材料费+机械费）0.10
5 优良工程增加费 2.00～3.00
6 暗室施工增加费按各册定额册说明规定计取，无规定的按暗室施工人工费×25%
7 交叉施工补贴交叉部分人工费10.00
8 特殊保健费厂区（车间）内施工项目的
定额人工费
厂区10.00；车间
20.00
9 夜间施工增加费夜间施工工日数（工日）15.00元／工日3.其他项目费费率表2-3
编号项目名称计算基数费率（%）或标
准
1 暂列金额Σ（分部分项及单价措施
项目费+总价措施项目费）
5.00～10.00
2 总承包
服务费
材料保管费招标人提供材料费金额 1.00
配合管理费分包合同金额 3.00～5.00
3 暂估价材料暂估价
按实际发生计算专业工程暂估
价
4 计日工按暂定工程量×综合单价
5 停工窝工人工补贴停工窝工工日数×30.00元/工日
6 机械台班停滞费签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10
注：采用信息价的计日工（包括人工、材料、机械），计日工综合单价＝相应信息价×综合费率1.3。
（三）2011年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量定额及费用定额》
1.管理费率及利润费率表3-1
编号项目名称计算基数管理费费率
（%）
利润费率
（%）
1 市政设施养护维修
工程
∑（分部分项及单价措
施项目人工费+机械
费）
20.00～
30.00
0～25.00
2. 措施项目费费率表3-2 编号项目名称计算基数费率（%）或标准
1 安全文明施工费
∑（分部分项及单价措
施项目人工费+机械费）2.80
1.1
其
中环境保护费0.30
1.2 文明施工增加费 1.50
1.3 安全施工增加费 1.00
2 雨季施工增加费 1.00
3 特殊保健费按规定可享受特殊保健
施工项目的定额人工费
10.00
4 夜间施工增加费夜间施工工日数（工日）15.00元/工日
3.其他项目费费率表3-3
编号项目名称计算基础费率（%）或标准
1 停工窝工人工补贴停工窝工工日数×30.00元/工日
2 机械台班停滞费签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10
3 计日工按暂定工程量×综合单价
注：采用信息价的计日工（包括人工、材料、机械），计日工综合单价＝相应信息价×综合费率1.3。
（四）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》1.管理费率及利润费率表4-1
编号项目名称计算基数管理费费率
（%）
利润费率
（%）
1 安装拆除工程∑（分部分项及单价
措施项目人工费+机
械费）
15.00～
25.00
5.00～
15.00
2. 措施项目费费率表4-2
编号项目名称计算基数费率（%）或标准
1 安全文明施工费
∑（分部分项及单价措
施项目人工费+机械费）7.80
1.1
其
中环境保护费0.30
1.2 文明施工增加费 1.00 1.3 安全施工增加费
2.50
1.4 临时设施费 4.00
2 雨季施工增加费 2.00
3 特殊保健费按规定可享受特殊保健
施工项目的定额人工费
10.00
4 夜间施工增加费夜间施工工日数（工日）15.00元/工日
3.其他项目费费率表4-3
编号项目名称计算基础费率（%）或标准
1 停工窝工人工补贴停工窝工工日数×30.00元/工日
2 机械台班停滞费签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10
3 计日工按暂定工程量×综合单价
注：采用信息价的计日工（包括人工、材料、机械），计日工综合单价＝相应信息价×综合费率1.3。
（五）各专业费用定额规费、税金费率
规费费率
编号费用项目名称计算基数费率（%）
1 建安劳保费
∑（分部分项及单价措施项目人
工费）27.93
2 生育保险费 1.16
3 工伤保险费 1.28
4 住房公积金 1.85
5 工程排污费0.40
工程税（费）费率
编号项目名称计算基数
费率（%）
市区城（镇）其他
1 营业税
∑（分部分项及单价措
施项目费+总价措施项
目费+其他项目费+规
费）3.11 3.10 3.10
2 城市维护建设税0.22 0.16 0.03
3 教育附加费0.09 0.09 0.09
4 地方教育附加费0.06 0.06 0.06
5 水利建设基金0.10 0.10 0.10 五项税（费）合计 3.58 3.51 3.38
注：2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》仅调
整规费、税金费率，其余仍然按原费用定额费率执行。
2014版计价定额有关问题汇总（市政） 1、市政定额（1-814）彩钢板护栏（彩钢板围栏搭拆）未注明高度，实际施工高 度一般要求在2.2米左右，如套用本定额综合单价与实际价格偏差较大，不知定额中人、材、机消耗量量是如何考虑的，是否合理？ 回复：1-814子目采用的是1.8m高3mm厚的彩钢板，钢管支撑，是一种较简易的护栏。如实际施工中使用的材料不同，应另行计价。 2、8.11.3压密注浆定额，1-845注浆（m3）,是按什么计量，是按注入的浆计量， 还是按要求注浆加固的体积计量，另外此注浆的配合比是多少，配合比不一样，是否可以换算，如何换算。 回复：1-845子目是按加固的土体体积计算，其影响半径为0.75m。 如设计配合比不同，可以换算；仅材料换算，人工和机械其余不变。 3、关于1-442至1-465挖运碴子目。大量的工程设计文件中几乎没见过“碴” 这个字。建议删除，或明确以上子目的适用情况；即使保留该子目，其定额含量也需要调整，单价太高。建议新增补充各种拆除物如各类道路结构层拆除物、砖石砌体的装车、运输的子目，此类情况在造价编制过程中经常遇到，但却没有合适的子目套用，往往就参照“碴”的子目，其实不妥。 回复：不采纳所提建议，石碴的概念字典上很清楚，所提项目皆有定额可套。 4、深井降水安装子目1-697、1-699中钢筋砼井管材料单价450元/米，没这么 贵，应是大小数错误。 回复：应是小数点错误，工作中砼井管材料单价应按市场价调价。 5、路基灰土填筑定额子目（1-378），与道路灰土基层定额子目（2-72），两者施 工工艺一样，但二定额水平相差近20%，请核查相关消耗量是否有误？ 回复：1-378是土路基加固，属土方工程。2-72是路面结构层中的基层，属路面工程。路基土方执行路基施工规范，路面结构中的基层执行路面施工规范，施工要求不同当然定额水平不同。 6、市政工程中，第一册通用项目临时工程及地基加固中，压密注浆定额子目 （1-845）注浆，水泥掺量比例不明确，其水泥消耗量明显偏低，请核查； （1-844）压密注浆钻孔，实际施工过程中可能需要在土、水稳、混凝土等不同材料上钻孔，单价相差很大，遇到不同的钻孔材质，应该如何调整定额？ 回复：实际施工过程中如遇在水稳、混凝土等不同材料上钻孔属于破除障碍物，应按实计算增加的人、材、机消耗。其余问题的回复见上述第2条的回复。 7、市政第一册土方工程已经取消了“人工装汽车土方”子目，如果发生该费用， 是否可以考虑借用老定额中的相关子目？ 回复：可以套用现行市政养护定额中相应子目。 8、泥浆外运定额单一，费用过高，建议在第一章中增加淤泥外运，分容量及运 距编制。 回复：不采纳所提建议。废泥浆外运按桥梁册中泥浆外运子目计算。淤泥外运也按土方外运计算。 9、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）第二册，第1.3.5石灰桩，工作内 容：石灰加工、搭移脚手、打拔制孔桩灌灰击实。定额编号分别为2-19、2-20、2-21，定额组成中为人工和材料，没有机械费用；现场实际施工中均为机械
全国市政工程施工工期定额管理规定 建设部关于印发《全国市政工程施工工期定额管理规定》的通知（１９９３年７月２８日建城字第５５３号文发布） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、北京、上海、天津市市政工程局，各计划单列市建委：为便于执行已颁发的《市政工程施工工期定额》，现将《全国市政工程施工工期定额管理规定》印发给你们，请遵照执行。 附：全国市政工程施工工期定额管理规定 《全国市政工程施工工期定额》（以下简称“工期定额”）第一本为市政工程，包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程；第二本为公用管道工程，包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程；第三本为市政公用厂、站工程，包括给水、污水、燃气和热力四类工程。这三本定额已先后于１９８９年４月１日、１９９１年５月１日和１９９３年６月１日发布试行。为了切实执行工期定额，特作如下规定： 一、总则 １．凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据，确定施工工期。 ２．工期定额是加强市政工程建设管理，科学地制定工资和考核工期的依据。签订承发包合同时，应以工期定额的工期为基础确定合同工期，以保证甲乙双方的正当权益，在编审可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书，也应以工期定额的工期为依据确定工程总工期。 二、管理 １．建设部负责全国工期定额管理工作，各省、自治区、直辖市建委（建设厅）负责本地区工期定额管理工作。 ２．各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。主要职责： （１）根据本地区、本部门情况，编制补充定额工期水平，制定工期定额管理细则，补充部分作出统一解释。
（２）要将工期定额及其编制说明等有关文件转发市政公用工程计划、设计、施工、监理、建设银行等单位，必要时可召开交底会或组织业务培训工作。 （３）监督、协调工期定额的实施。 三、实施 １．在某些市政公用工程建设过程中，由于特殊原因合同工期需要变动时，施工企业要有正式报告，建设单位同意后，方可调整总工期。如有争议，由主管部门裁定。 ２．对于需要压缩工期的工程项目，必须严格审定，在确认有保证质量、安全施工和必要的工程措施费用后，方可签订合同工期，由于不适当地压缩工期，造成质量下降或出现质量与安全事故时，必须追究签约人的责任。 ３．对于两项或两项以上市政公用工程同时交叉施工的工期应以定额为基础，编制综合项目、合理交叉施工进度计划或综合施工网络图，取关键线路工期或工期最长的单项工程工期乘以１．１～１．３的系数。 ４．凡在承包工程施工合同中执行经过审定的工期者，可根据国家有关文件规定，实行工期奖惩办法，奖惩标准以合同工期为准，每提前一天或拖后一天，奖或惩金额均为工程造价的万分之一至二，但奖惩金额不得超过工程总造价百分之三。 四、调整与补充 为使定额贯彻执行，凡定额中需要各地主管部门进一步具体确定的量或补充项目，均应逐项加以解决。 １．定额工期是按照一般地区条件编制的，各地区可以根据本地具体条件对定额工期水平作适应调整。对定额范围以外而本地常见项目，应自行编制补充定额。 ２．关于各种管道工程计算工期的限额长度，定额只给出一个范围，各地应根据本地区施工设备能力，技术力量和实际可能，确定具体的限额长度值，做为计算标准。 ３．关于季节补偿工期：定额工期已包含了一般季节影响和常规假日，对于冬、雨季节影响，各地区应根据本地冬、雨季各月份工期损失，确定补偿的日历天数。作为统一的季节补偿工期标准。总工期覆盖哪个月份，即可补偿相应工期天数。 ４．关于地区补偿工期：定额工期是按照一般城区环境测定的。总工程处于闹市区，因干扰因素较多，总工期可适当增加５～２５％，若工程处于郊区，因干扰因素较少，总工期可适当减少５～１５％。 ５．对定额项目进行补充调整定额工期水平，应做好调查研究，进行必要的测算和相关项目工期水平对比，经过平衡调整，增补本地区普遍适用的项目，调整不适当的工期水平。
总说明 一、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）（以下简称本定额）共分八册，具体包括：第一册《通用项目》、第二册《道路工程》、第三册《桥涵工程》、第四册《隧道工程》、第五册《给水工程》、第六册《排水工程》、第七册《燃气与集中供热工程》、第八册《路灯工程》。 二、本定额是指导设计概算、施工图预算、投标报价的编制以及工程合同价约定、竣工结算办理、工程计价纠纷调解处理、工程造价鉴定等的依据。全部使用国有资金或国有资金投资为主的工程建设项目，编制招标控制价应执行本定额。 三、本定额适用于城镇管辖范围内的新建、改建、扩建市政工程。 四、本定额是按照正常的施工条件，目前多数企业的施工机械装备程度，合理的施工工期、施工工艺和劳动组织编制的，反映了社会平均消耗量水平。 五、本定额是在《浙江省市政工程预算定额》（2003版）的基础上，依据国家、省有关现行产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程进行编制的，同时参考了公路、水利等专业定额和其他省（市）相关定额，以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 六、关于人工工日消耗量： 本定额人工按定额用工的技术含量综合为一类人工和二类人工，其内容包括基本 用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。其中土石方工程人工为一类人工，其余均为二类人工。 七、关于材料消耗量： 1?本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料，凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计人了相应的损耗，其损耗的内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2?混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等材料的消耗量均以体积表示。定额中混凝
目录 总说明.......................................................................................................... 第一册“通用项目”编制说明 ............................................................. 第二册“道路工程”编制说明 (51) 第三册“桥涵工程”编制说明.................................................................. 第四册“隧道工程（岩石层隧道）”编制说明 ................................... 第四册“隧道工程（软土层隧道）”编制说明 . 错误!未定义书签。第五册“给水工程”编制说明 ............................................................. 第六册“排水工程”编制说明 ............................................................. 第七册“燃气与集中供热工程”编制说明 ....... 错误!未定义书签。第八册“路灯工程”编制说明 ............................................................. 第九册“地铁工程”编制说明 .............................................................
房地产公司工期计划标准工期定额
制度版本信息 标准工期定额制度履历表 编号：
目录 第一章编制说明 (1) 第二章标准工期 (3)
第一章编制说明 第一条为促进集团工程生产管理的标准化、规范化，确保最佳商业模式的实现，集团特制定本定额，作为各地区工程重大节点的编制及考核依据。 第二条本定额参照各地区以往典型单位工程的案例进行分类，按照工程管控模型进行编排，实际工程与本定额类型不一致的可按照备注要求进行调整。 第三条本定额竣工的标准：工程完成竣工备案，完成综合验收，移交物业；标准工期为从工程开工至具备竣工验收条件为止。 第四条各地区工程预售形象进度完成时间根据当地实际情况结合基础及主体工期定额予以确定。 第五条北方地区跨冬季施工，在本定额规定的基础上，项目跨一个冬施，总工期增加1.5个月，跨两个冬施总工期增加3个月。南方地区跨雨季施工，在本定额规定的基础上，项目跨一个雨季施工，总工期增加半个月，跨两个雨季施工总工期增加1个月。南方地区考虑春节影响，跨一个春节增加一个月，考虑到北方地区冬施含春节，不针对春节单独增加工期。 第六条±0.00以下工程包括：土方与支护、地基处理、（桩）基础、±0.00以下结构、设备机房、安装配管等工程内容；±0.00以上工程包括：主体结构、楼地面、门窗、屋面及安装的配管工程、内外装修、室外市政、园林景观等内容。
第七条编制工期时需结合工程管控模型，按以下原则进行： 1．±0.00以下主体结构验收后，立即开展地下二次结构施工，并在物业管理用房及库房装修完成后，提前交付物业公司使用。 2．结构出正负零后，回填土施工时，给排水、排污管线随回填土施工同步预埋，避免二次挖土；室内管线穿外墙管道要在回填土施工前接驳至室外第一个接驳管井，并做好穿墙管道的封堵工作。 3．地下室室外顶板防水及保护层完工且内部验收通过后，立即开展“两点一线”示范区市政工程、园建园林工程施工。 4．地下室部分的机房、设备用房必须在交楼样板段完成前两个月施工完成，保证在交楼样板段验收时具备水电开通条件。 5．实体样板房设在标准层首层，绝对工期为60天，工法样板设置在标准层二层，绝对工期为30天，随结构模板拆除后，及时安排进场施工。6．二次结构随主体结构工程穿插进行，在主体结构拆模后即插入施工，施工顺序从下往上，保证在结构封顶时二次结构工程完成到从屋面层往下第五层（总层数减五层）；初装修工程随二次结构工程穿插施工，在二次结构完成5层后进场施工。 7．外立面装修在结构封顶拆完模，屋面架构、防水保温层施工完成（结构封顶60天）后进场安装吊篮，进行外立面施工。 8．室内精装修随着外立面封闭进场穿插施工，施工顺序从上往下，以5层为一个施工段，顶部5层精装修完成（结构封顶后第60天开始，绝对工期为60天，第120天完成），经内部四方验收后，作为交楼样板，移交物业进行管理，同时需考虑在交楼样板出来之前两个月地下室的物业
市政定额总说明 一、《全国统一市政工程预算定额》共分九册，包括： 第一册通用项目 第二册道路工程 第三册桥涵工程 第四册隧道工程 第五册给水工程 第六册排水工程 第七册燃气与集中供热工程 第八册路灯工程 第九册地铁工程 二、《全国统一市政工程预算定额》(以下简称本定额)是完成规定单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准；是统一全国市政工程工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据；是编制市政工程地区单位估价表、编制概算定额及投资估算指标、编制招标工程标底、确定工程造价的基础。 三、本定额适用于城镇管辖范围内的新建、扩建市政工程。 四、本定额是按照正常的施工条件，目前多数企业的施工机械装备程度，合理的施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家有关现行产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程编制的，并适当参考了行业、地方标准，以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 六、关于人工工日消耗量： 本定额人工不分工种、技术等级，均以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。 七、关于材料消耗量： 1、本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料，凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计入了相应的损耗，其损耗的内容和范围包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2、混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量以体积M3表示，各省、自治区、直辖市可按当地配合比情况确定材料的用量。混凝土消耗量按现场拌合考虑，采用预拌(商品)混凝土的，可由各省、自治区、直辖市进行调整。定额中混凝土的养护，除另有说明者外，均按自然养护考虑。 3、本定额中的周转性材料已按规定的材料周转次数摊销计入定额内。 4、组合钢模板、复合木模板等的回库维修费已计入其预算价格内。 5、用量少、价值小的材料合并为其他材料费，以占材料费(其中不包括未计价材料和其它材料费本身)的百分数表示。 八、关于施工机械台班消耗量： 1、本定额的施工机械台班用量包括了机械幅度差内容。 2、本定额未包括随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值2000元以下的小型施工机械或工具使用费，价值2000元以下的小型施工机械或工具使用费列入其他直接费中生产工具用具使用费项下。 3、定额中均已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平和垂直运输所需要的人工和机械消耗量。如需要再次搬运的，应在二次搬运费项下列支。 九、本定额施工用水、电是按现场有水、电考虑的，如现场无水、电时，可由各省、自治区、直辖市制定有关调整办法。 十、本定额的工作内容中已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，均已考虑在定额内。 十一、本定额适用海拔2000m以下，地震烈度七度以下地区，超过上述情况时，可结合高原地区的特殊情况和地震烈度要求，由各省、自治区、直辖市制定调整办法。
总说明 一、《河南省市政工程预算定额》(HAAl-31-2016)（以下简称本定额）是依据《市政工程消耗量定额》 (ZYAl-31-2015)（以下简称《消耗量定额》）、《建设工程施工机械台班费用编制规则(2015)》、《建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则(2015)》；参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)（以下简称《计价规范》），住房和城乡建设部、财政部《关于印发 （建筑安装工程费用项目组成）的通知》（建标[2013]44号），住房和城乡建设部《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号），结合我省建设领域 程计价改革需要编制的。 二、本定额适用于河南省行政区域内的新建、扩建和改建市政工程。 三、本定额是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、招标控制价的依据；是建设工程实行工程量清单招标的工程造价计价基础；是编制企业定额、考核工程成本、进行投标报价、选择 经济合理的设计与施工方案的参考。 四、本定额工程造价计价程序表中规定的费用项目包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税。本定额基价各项费用按照增值税原理编制，适用一般计税方法，各项费用 均不含可抵扣增值税进项税额。 五、本定额基价由人工费、材料费、机械使用费、其他措施费、安文费、管理费、利润、规费组成，工程造价计价时可按需分析统计、核算。其他措施费不发生或部分发生可作调整。 六、本定额中定额子目编号含有“Ha”字母的定额子目，为我省扩充标记。 七、本定额基价是定额编制基期暂定价，按市场最终定价原则，基价中涉及的有关费用按动态原则调整。 八、本定额基价中的人工费是根据《消耗量定额》与有关规定，经测算的基期人工费。基期人工费在本定额实施期，由工程造价管理机构结合建筑市场情况，定期发布相应的价格指数调整。 九、本定额基价中的材料费是根据《消耗量定额》与本定额基价的材料单价计算的基期材料费，在工程造价的不同阶段（招标、投标、结算），材料价格可按约定调整。 本定额基价中的材料单价是结合市场、信息价综合取定的基期价。该材料价格为材料送达工地仓库（或现场堆放地点）的工地出库价格，包含运输损耗、运杂费和采购保管费。 十、本定额基价中的机械使用费是根据《消耗量定额》与相关规则计算的基期机械使用费，是按自有机械进行编制的。机械使用费可选下列一种方法调整：一是按本定额机械台班中的组成人 工费、燃料动力费进行动态调整；二是按造价管理机构发布的租赁信息价直接与本定额基价中的台班单价调差。
.. 第三部分市政工程 说明 C.0.1本部分为市政工程工期，适用于由一个承包人组织实施的市政工程项目，包括： 1道路工程工期； 2桥梁工程工期； 3给水管道工程工期； 4排水管道、沟渠工程工期； 5燃气管道工程工期； 6自来水厂工程工期； 7污水处理厂工程工期； 8市政给排水泵站工程工期； 9城市地下综合管廊工程工期； 10隧道工程工期。 C.0.2本部分定额工期均为单项工程施工工期。 C.0.3下列情况发生时经发承包双方确认，应增加工期，其中第1、3条增加的天数由发承包双方协商确定： 1坑底（基础土方）打基础桩，另增加工期； 2开挖一层土方后，再打护坡桩的工程，增加工期W50天； 3因拆迁、地下管线改移未完成，不能按合同约定时间开工的。 C.0.4下列情况发生时，不增加工期： 1原地坪打基础桩； 2室外直埋管道工程； 3围墙工程。 C.0.5本附录定额工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预
.. 拌砂浆和现场搅拌砂浆，使用时不得调整。 C. 1道路工程 C.1.1本节适用于独立施工的新建城市道路工程，改建及拓宽城市道路工程可以参照执行。 C.1.2同一承包人同时承担多条道路时，按最长工期的单条道路工期计算总工期。
.. C. 1.1沥青混凝土道路定额工期表
.. 1单独摊铺沥青混凝土道路工程，其工期按相应定额工期乘以系数0. 40o 2单独摊铺沥青混凝土道路工程，含雨水口、雨水支管的施工，以及道路范围内原有各类检查井的升降与旧路刨除等，其工期按相应定额工期乘以系数0. 60。
.. C. 1.2水泥混凝土道路定额工期表
安徽省市政工程预算定额(2000) 作者：佚名建筑定额来源：本站原创点击数：35 更新时间：2008-11-30 册说明一、《全国统一市政工程预算定额》安徽省估价表第三册“桥涵工程”（以下简称本估价表），包括打桩工程、钻孔灌注桩工程、砌筑工程、钢筋工程、现浇混凝土工程、预制混凝土工程、立交箱涵工程、安装工程、临时工程及装饰工程，共十章591个子目。二、本估价表适用范围： 1.单跨100m以内的城镇桥梁工程。 2.单跨5m以内的各种板涵、拱涵工程（圆管涵套用第六册“排水工程”定额，其中管道设及基础项目人工、机械费乘以1.25系数）。 3.穿越城市道路及铁路的立交箱涵工程。三、本估价表的编制依据： 1、《全国统一市政工程预算定额》1999第三册“桥涵工程”； 2、合肥地区建设工程材料预算价格（2000）。四、本册定额有关说明： 1. 预制混凝土及钢筋混凝土构件均属现场预制，不适用于独立核算、执行产品出厂价格的构件厂所生产的构配件。 2.本册定额中提升高度按原地面标高至梁底标高8m为界，若超过8m，超过部分可另行计算超高费；本册定额河道水深取定位3m，若水深>3m时，应另行计算。当超高以及水深>3m时，超过部分增加费用的具体计算办法按各地、市规定执行。 3.本册定额中均未包括各类操作脚手架，发生时按第一册“通用项目”相应定额执行。 4.本册定额未包括的预制构件场内、场外运输，可按地、市的有关规定计算。五、未尽事宜见各章节说明。 一、《全国统一市政工程预算定额》第三册《桥涵工程》（以下简称本估价表），包括打桩工程、钻孔灌注桩工程、砌 筑工程、钢筋工程、现浇混凝土工程、预制混凝土工程、立交箱涵工程、安装工程、临时工程及装饰工程，共十章591 个子目。 二、本估价表适用范围： 1．单跨100 米以内的城镇桥梁工程。 2．单跨5 米以内的各种板涵、拱涵工程（圆管涵套用第六册《排水工程》定额，其中管道铺设及基础项目人工、机械费 乘以1.25 系数）。
亠、土方工程量计算规则 挖土方、挖沟槽工程量按图纸尺寸以立方米计算，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工 程量内计算，石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量，一般坚石20CM，特别坚石15CM。 夯实土堤按设计断面计算，清理土堤基础按设计规定以水平投影面积计算，清理厚度为30CM,废土运距按30M计算。人工挖土堤台阶工程量，按挖前堤斜坡斜面积计算，运土另行计算 人工铺草皮按实铺面积计算，花格铺草皮不扣除空格部分。 机械挖土方如果需要人工辅助开挖（包括切边、修底），机械挖土按实际土方量计算，人工 挖土土方量按实套相应定额乘以系数 1.5 土石方体积均以天然密实土石方体积计算，回填土按辗压后体积计算（实方体积）， 挖土方放坡、挖沟槽底部加宽按图纸尺寸计算，如无明确规定者，按表4-1-2计算 二、通用项目措施费 通用项目措施费 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） 夜间施工 二次搬运 冬雨季施工
大型机械设备进出场及安拆 施工排水 施工降水 地上地下设施建筑物临时保护设施 已完工程设备保护 市政项目措施费 围堰 筑岛 便道 便桥 脚手架 洞内施工的通风、照明、供水供电供气及通讯 驳岸块石处理 地下管线交叉处理 行车行人干扰 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、保护市政工程练习题
系数的定额换算：人工挖沟槽，三类湿土，深5米，求换算后定额基价(挖运湿土时，人工和机械乘以系数1.18，从市政工程定额查得S1-10为1957元/100m3 ,) 解：换算后定额基价=1957*1.18=2309.26 元/100m3 某土方工程，设计挖土数量为1800m3，填土数量为500m3，挖填土考虑现场平衡，试计 算土方外运的数量 解：填土数量为500m3.，夯实后体积比为1:1.15，填方所需天然密实度方体积为 500*1.15=575m3，所以土方外运为1800-575=1225m3 某路基工程，已知挖方为2800m3，其中可利用2200m3，填土4000m3，考虑现场挖填土 平衡，计算土方外运和填缺土的数量 解：1、土方外运=2800-2200=600m3 2、填缺土的数量=4000*1.15-2200=2400m3 市政土石方工程计算工程量有三个方法
定额工期详解 定额工期是用来作为标准参考的。比如一栋楼按定额工期来讲，需要300天，如果建设单位要求你200天内完成（这个就是合同工期了），压缩工期到一定的比率，按相关规定是可以要求计算赶工措施费用的。这个比率各个地方不同规定也不完全相同吧 关于定额工期和合同工期的问题，先说定额工期，其之所以加上定额二字，从字面上理解应该是在一定的社会生产条件下完成某个项目所需消耗的时间。带有普遍性，即是说只要有这么长的时间，按目前社会生产力条件，完成某个项目建设是没有问题，工期长短测评的依据是整个社会的生产水平，社会生产力水平越高，工期定额中规定的工期天数则越短。 再说合同工期，合同工期是开发商或建设单位根据项目开发需要及工程实际情况制定出来的生产周期要求，制订的本身就包含了对承包商经济实力和技术水平等综合素质的要求，其范围不一定具有普遍性，对某个同样的项目不同的承包商的施工周期不一定相同，这也是投标时施工单位显示竞争力的重点之一。 合同工期一般情况下不会等于定额工期也不可能走出定额工期，定额工期对某个项目的甲乙双方而言不一定
有约束力，合同工期则有法律上的约束力，定额工期可以是确定合同工期的参考依据之一，却不是必须遵守的法则。作为开发商当然希望会选择一个能尽早完成项目建设工作的承包商，而不会选择一个只能以定额工期来完成的承包商，只要合同工期制订合理并经双方认可后写入合同，则对双方形成工期奖罚及赶工措施费用计算的依据，而不是定额工期。 随着我国经济、科技等综合国力不断增长，社会生产力日新月异地提高，新技术在建筑领域不断应用，老的工期定额已经不一定适用于当前的项目建设，若以定额工期来僵化施工进度计划的编制，则显得教条了，项目建设中有关工期方面的索赔奖励等费用计算依据应该是合同工期，如果甲乙双方有了关于工期奖罚的合同约定，发生了的赶工措施费计与不计恐怕还有商权的余地罢。 2. 建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。本定额是编制招标
第一册通用项目 册说明 一、《全国统一市政工程预算定额》第一册《通用项目》（以下简称本定额），包括土石方工程、打拔工具桩、围堰工程、支撑工程、拆除工程、脚手架及其他工程、护坡挡土墙。 二、本定额项目通用于《全国统一市政工程预算定额》其他专业册（专业册中指明不适用本定额的除外）。 三、本定额的编制依据： 《市政工程预算定额》（试行）（1988年）； 《全国统一建筑工程基础定额》（1995年）； 《全国统一安装工程基础定额》； 《全国市政工程统一劳动定额。（1985年）； 现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准； 现行的标准图集和具有代表性的工程设计图纸； 各省、自治区、直辖市的补充定额及有关资料。 四、本定额中的大型机械是按全国统一施工机械台班费用定额中机械的种类、型号、功率等分别考虑的，在执行中应根据企业的机械组合情况及施工组织设计方案分别套定额。 五、定额子目表中的施工机械是按合理的机械进行配备，在执行中不得因机械号不同而调整。 六、未尽事宜见各章节说明。 第二册道路工程册说明 一、《全国统一市政工程预算定额》第二册《道路工程》（以下简称本定额）。包括：路床（槽）整形、道路基层、道路面层、人行道侧缘石及其他工程。 二、本定额适用于城镇基础设施中的新建和扩建工程。 三、本定额编制依据： 1、《全国统一市政工程预算定额》1988道路分册及建设部关于定额的有关补充资料； 2、新编《全国统一建筑工程基础定额》、《全国统一安装工程基础定额》及《全国统一市政工程劳动定额》； 3、现行的市政工程设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准等； 4、现行的市政工程标准图集和具有代表性工程的设计图纸； 5、各省、自治区、直辖市现行的市政工程单位估价表及基础资料； 6、已被广泛采用的市政工程新技术、新结构、新材料、新设备和已被检验确定成熟的资料； 四、道路工程中的排水项目，可套用《全国统一市政工程预算定额》排水分册的有关项目。
市政工程消耗定额 排水工程FJYD-405-2005 一、本次是按无地下水考虑的，有地下水时法神的降水费用套用《通用项目》册相应 定额计算；需设排水盲沟的套用《道路工程》册相应定额计算；基础需铺设垫层的，套用本次第一张相应定额项目。 二、本次所称管径均指内径。（直径） （1）非定型井渠、管道基础及砌筑 说明 1、本章定额均不包括脚手架，井深超过1.5m的，计算井字脚手架费用；砌墙高度超过1.2m 或抹灰高度超过1.5m所需的脚手架套用《通用项目》册的相应定额项目。 2本章各项目所需模板的制作、安装、拆除套用施工技术措施章的相应定额项目，钢筋、铁件的制作均套用钢筋工程章的相应定额项目。 3、收水井的混凝土过梁制作、安装套用相应小型构件定额项目。 4、跌水井的跌水部分的抹灰，套用流槽抹灰定额项目。 5、混凝土枕基和管座不分角度套用相应定额项目。 6、本章小型构件指单间体积在0.04m3以内的构件。 7、拱（弧）型混凝土盖板的安装，套用相应体积的矩形板定额，人工、机械数量乘以系数1.15. 8、井外壁抹灰套用井内侧抹灰定额项目，人工数量乘以系数0.8，其他不变。 9、砌筑检查井筒的升高，套用本章相应定额项目，降低套用《通用项目》册的相应定额项目。 10、本章石砌体定额按块石考虑，如采用片石或平石时，块石与砂浆用量分别乘以系数1.09和1.19，其他不变。 11、给排水构筑物的垫层套用本章相应定额项目，人工数量乘以系数0.87，其他不变；构筑物池底混凝土垫层需要找坡的，人工数量不变。 12、现浇混凝土方沟底板，套用渠（管）道基础中的平基定额。 13、按《给水排水标准图集》设计的混凝土管道基础、管道出水口，分别套用本章《通用项目》册的相应定额项目。 14、混凝土井盖井座、雨水井箅、小型混凝土构件、混凝土预制枕基、预制混凝土盖板、预制混凝土过梁安装损耗为1%。（指的是定额中已经计算了损耗的1%，我们只需计算出工程量，套用定额即可。） 工程量计算规则 1、砌筑项目按设计图示尺寸以体积计算。 2、抹灰、勾缝按设计图示尺寸以面积计算。 3、各种井的预制构件按设计图示尺寸以体积计算，安装按设计图示数量或体积计算。 4、井、渠垫层、基础按设计图示尺寸以体积计算。 5、沉降缝按设计图示尺寸以断面积或铺设长度计算。 6、检查井井筒增减按设计图示数量计算。 7、各类混凝土盖板的制作按设计图示尺寸以体积计算，安装按设计图示数量计算。 8、方沟碧水实验按设计图示尺寸以要求闭水长度的水用量体积计算。 （2）管道铺设 说明 1、本章包括管道铺设、管道接口、闭水实验，适用于市政工程雨水、污水及合流混凝土排水管道工程。
市政工程定额规定 （二三四册）定额 混凝土 A.泵送和非泵送调整 1. 泵送商品混凝土调整为商品混凝土：定额人工乘以 2. 非泵送商品混凝土调整我泵送商品混凝土：定额人工乘以0.75，并扣除定额子目中垂直运输机械含量。 B.现浇调整为泵送.非泵送 1. 现浇混凝土调整为泵送商品混凝土：扣除定额中混凝土搅拌机.水平及垂直运输机械台班含量，人工系数乘以系数0.4。 2. 现浇混凝土调整为非泵送商品混凝土：扣除定额中混凝土搅拌机.水平及垂直运输机械台班含量，人工系数乘以系数0.55。 C.现浇砂浆调整为预拌（干混或湿拌）砂浆 1. 现浇砂浆调整为干混砂浆砌筑的，除将现浇砂浆数量比例调整为干混砂浆外，另按相应定额中每立方米砌筑砂浆扣除人工0.2工日，灰浆搅拌台班数量乘以系数0.6。 2. 现浇砂浆调整为湿拌砂浆砌筑的，除将现浇砂浆数量比例调整为干混砂浆外，另按相应定额中每立方米砌筑砂浆扣除人工0.45工日，并扣除灰浆搅拌台班数量。 D.本定额中混凝土及钢筋混凝土预制桩，小型预制构件等制作的工程量计
算，应按施工图构件净用量另加1.5%损耗率。 E.钢模板（含钢支撑）回库维修费按其材料单价的8%计入消耗量。 道路工程 路基处理 1. 边坡所出余土弃运路基50m以外。 2. 铺设土工合成材料定额中未考虑块石，钢筋锚固等因素，如实际发生可按实计算有关费用。定额中土工布按300g/m2取定，如实际规格为150 200 400g/m2时，定额人工分别乘以0.7 0.7 1.2系数。 道路基层 1. 每增减子目，适用于压实厚度20cm以内，压实厚度早20cm以上的应按两层结构层铺筑。 2.道路基层工程量计算时不扣除各种井所占面积。 道路面层 1. 黑色碎石路面所需要的面层熟料实行定点搅拌时，其运至作业面所需的运费不包含在该项目子目中，需另行计算。 2. 水泥混凝土路面定额按现场搅拌机搅拌和商品混凝土分别编制。 3. 喷洒沥青油料定额中，透层粘层封层并分别列有石油沥青和乳 化沥青两种油料，具体应根据设计要求套用项目。如果设计喷油量不同，沥青油料含量换算。 4. 水泥混凝土路面以平口为准，如设计为企口时，水泥混凝土路面定额人工系数乘以系数1.01。
建设部关于印发《全国市政工程施工 工期定额管理规定》的通知 （１９９３年７月２８日建城字第５５３号文发布） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、北京、上海、天津市市政工程局，各计划单列市建委： 为便于执行已颁发的《市政工程施工工期定额》，现将《全国市政工程施工工期定额管理规定》印发给你们，请遵照执行。 附： 全国市政工程施工工期定额管理规定 《全国市政工程施工工期定额》（以下简称“工期定额”）第一本为市政工程，包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程；第二本为公用管道工程，包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程；第三本为市政公用厂、站工程，包括给水、污水、燃气和热力四类工程。这三本定额已先后于１９８９年４月１日、１９９１年５月１日和１９９３年６月１日发布试行。为了切实执行工期定额，特作如下规定： 一、总则 １．凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据，确定施工工期。 ２．工期定额是加强市政工程建设管理，科学地制定工资和考核工期的依据。签订承发包合同时，应以工期定额的工期为基础确定合同工期，以保证甲乙双方的正当权益，在编审可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书，也应以工期定额的工期为依据确定工程总工期。 二、管理 １．建设部负责全国工期定额管理工作，各省、自治区、直辖市建委（建设厅）负责本地区工期定额管理工作。 ２．各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。主要职责： （１）根据本地区、本部门情况，编制补充定额工期水平，制定工期定额管理细则，补充部分作出统一解释。 （２）要将工期定额及其编制说明等有关文件转发市政公用工程计划、设计、施工、监理、建设银行等单位，必要时可召开交底会或组织业务培训工作。 （３）监督、协调工期定额的实施。
全国统一市政工程预算定额编制说 明(DOC 216页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
目录 总说明 (1) 第一册“通用项目”编制说明 (15) 第二册“道路工程”编制说明 (41) 第三册“桥涵工程”编制说明 (52) 第四册“隧道工程（岩石层隧道）”编制说明 (77) 第四册“隧道工程（软土层隧道）”编制说明 (91) 第五册“给水工程”编制说明 (110) 第六册“排水工程”编制说明 (125) 第七册“燃气与集中供热工程”编制说明 (160) 第八册“路灯工程”编制说明 (193) 第九册“地铁工程”编制说明 (211)
总说明 《全国统一市政工程预算定额》（以下简称“本定额”）已颁布执行，为了便于各级工程造价管理部门和广大市政定额的用户贯彻执行该定额，现对该定额编制中的综合问题说明如下： 一、本定额的适用范围 本定额适用于城镇管辖范围内的新建、扩建的市政工程。 二、本定额的作用 本定额是指完成规定计量单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是统一全国市政工程工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据，是编制市政工程地区单位估价表、编制概算定额及投资估算指标、编制招标标底、确定工程造价的基础。 三、本定额的内容 本定额共九册： 第一册通用项目 包括：土石方工程，打拔工具桩，围堰工程，支撑工程，拆除工程，脚手架及其他工程，护坡、挡土墙。共七章721个子目。 第二册道路工程 包括：路床（槽）整形，道路基层，道路面层，人行道侧缘石及其他。共四章350个子目。 第三册桥涵工程 包括：打桩工程，钻孔灌注桩工程，砌筑工程，钢筋工程，现
《辽宁省2008市政工程预算定额》说明及计算规则 D. 1 土石方工程说明 一，土石方工程定额除各章另有说明外，适用于市政工程项目其他章。 二，干，湿土的划分首先以地质勘察资料为准，含水率≥25%为湿土；或以地下常水为准，常水位以上为干土，以下为湿土。挖湿土时，人工和机械乘以系数1.18，干、湿土工程量分别计算。采用井点降水的土方按干土计算。 三，人工夯实土堤，机械夯实土堤执行本章人工填土夯实平地、机械填土夯实平地子目。 四，挖土机在垫板上作业，人工和机械乘以系数1.25，搭拆垫板的人工、材料和铺机摊销费另行计算。 五，推土机推土或铲运机铲土的平均土层厚度＜30cm 时，其推土机台班乘以系数1.25，铲运机台班乘以系数1.17。六，在支撑下挖土，按实挖体积人工乘以系数1.43，机械乘以系数1.20。先开挖后支撑的不属支撑下挖土。 七，挖密实的钢碴，按挖四类土人工乘以系数2.50，机械乘以系数1.50。 八，0.2m3抓斗挖土机挖土、淤泥、流沙按0.5m3抓铲挖掘机挖土、淤泥、流砂项目消耗量乘以系数2.50计算。 九，自卸汽车运土，如系反铲挖掘机装车，则自卸汽车运土台班数量乘以系数1.10;拉铲挖掘机装车，自卸汽车运土台班数量乘以系数1.20。 十，石方爆破按炮眼松动爆破和无地下渗水积水考虑，防水和覆盖材料未在项目内。采用火雷管可以换算，雷管数量不变，扣除胶质导线用量，增加导火索用量，导火索长度按每个雷管2.12m计算。抛掷和定向爆破另行处理。打眼爆破若要达到石料粒径要求，则增加的费用另计。 十一、本定额不包括现场障碍物清理，障碍物清理费用另行计算。弃土、石方场地占用费按当地规定处理。 十二、本章定额中为满足环保要求而配备了洒水车在施工现场降尘，若实际施工中未采用洒水车降尘的，在结算中应扣除洒水汽车和水的费用。 十三、人工挖沟槽、基坑内淤泥、流沙的深度超过2米，其垂直运输按下表增加工日。（工程量按超过2米深部分工程量） 十四、清单编码040101004竖井挖土方、040101005暗挖土方执行D.4隧道工程中相应项目。 工程量计算规则 一、本章定额的土、石方体积均以天然密实体积（自然方）计算，回填土按碾压后的体积（实方）计算。土方体积换算见下表： 二、土方工程量按图纸尺寸计算，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内。石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量。开挖坡面每侧允许超挖量：松、次坚石20cm，普、特坚石15cm。 三、夯实土堤按设计断面计算。清理土堤基础按设计规定以水平投影面积计算，清理厚度为30cm内，废土运距30m计算。 四、人工挖土堤台阶工程量，按挖前的堤坡斜面积计算，运土应另行计算。
第一章土石方工程Top Previous Next 说明 一、本章包括土石方工程、打拔工具桩、支撑工程。 二、本章的编制依据： 1．《全国统一市政工程预算定额》第一册《通用项目》(GYD-301—1999)； 2．《全国统一建筑工程基础定额》(1995年)； 3．《全国统一安装工程基础定额》； 4．《全国市政工程统一劳动定额》； 5．现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准； 6．现行的标准图集和具代表性的工程设计图纸； 7．其他省、自治区、直辖市定额及关资料。 三、未尽事宜见各节说明。 第一节土石方工程
说明 一、本节内容适用于各市政专业工程。 二、在支撑下挖土，实挖体积人工乘以系数1.43，机械乘以系数1.20。先开挖后支撑的不属支撑下挖土。 三、挖密实的钢碴，挖坚土人工、机械乘以系数1.50。 四、石方爆破炮眼法松动爆破和无地下渗水积水考虑，防水和覆盖材料未在内。采用火雷管可以换算，雷管数量不变，扣除胶质 导线用量，增加导火索用量，导火索长度每个雷管2.12m计算。抛掷和定向爆破另行处理。打眼爆破若要达到石料粒径要求，则增加的费用另计。 五、本章不包括现场障碍物清理，障碍物清理费用另行计算。弃土、石方的场地占用另行计算。 工程量计算规则 一、本章土、石方体积均以天然密实体积(自然方)计算，回填土碾压后的体积(实方)计算。 二、土方工程量图纸尺寸计算，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内。石方工程量设计图示尺寸加允许超挖量。开挖 坡面每侧允许超挖量：软岩、较软岩（松、次坚石20cm，较硬岩、坚硬岩（普坚石15cm；沟、坑底部不计超挖量。 三、人工挖土堤台阶工程量，挖前的斜面积计算，运土应另行计算。
定额工期的确定 我国现行的定额工期执行建设部颁发的《全国统一建筑安装工程工期定额》(2000年版)。鉴于全国各地经济发展水平与施工条件对施工工期影响不同，给予了各地区建设行政主管部门一定的定额水平调整权，调整幅度不超过15%。 江苏省根据2000年《工期定额》的有关规定，结合本省实际，以苏建定[2000]283号文对定额工期做以下调整： (1) 民用建筑工程中单项工程：±0.00以下工程按2000年国家定额工期调减5％；±0.00以上工程中，住宅、综合楼、办公楼、教学楼、医疗、门诊楼、图书馆工程均按2000国家工期定额执行，不作调整；宾馆、饭店、影剧院、体育馆按定额工期调减15％。 (2) 民用建筑工程中单位工程：±0.00以下结构工程，按定额工期调减5％；±0.00以上结构工程，宾馆、饭店及其他建筑的装修工程均按定额工期调减10％。 (3) 工业建筑工程：单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房工程均按定额工期调减10％。 (4) 其他建筑工程：地下汽车库、汽车库、仓库、独立地下工程、服务用房、停车场、园林庭院、构筑物工程均按定额工期调减5％。 (5) 专业工程：设备安装工程中电梯安装工程的工期不变，其余均调减5％。机械施工工程中构件吊装、网架吊装、机械土方、机械打桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩工程按定额执行不调。 调整后的工期作为建设单位和施工单位确定建筑安装工程工期的依据。如建设单位要求的工期小于按上述规定调整后的工期，则应增加工程施工成本，计算赶工措施费，纳入合同价款。 赶工费的计算方法 江苏省对于建筑工程，在2004计价表中给出的赶工费的指导性计价方法与标准是： 住宅工程：比本省现行定额工期提前20%以内的，按分部分项工程费的2%～3.5%计； 高层建筑工程：比本省现行定额工期提前25%以内的，按分部分项工程费的3%～4.5%计； 一般框架、工业厂房等其他工程：比本省现行定额工期提前20%以内的，按分部分项工程费的2.5%～4%计。 鉴于建设工程实际工期情况已经反映出现行定额工期的定额水平过低，江苏省在制定新的费用定额时，将对赶工费的计价标准大幅度降低。有关征求意见稿给出的数据是——仍以分部分项工程费为计算基础：建筑工程与市政工程为 0.0-0.1%；单独装饰工程为2.5-4.5%；安装工程由发承包双方约定。