好学教育：2014年监理工程师考试《合同管理》模拟试题一监理工程师资格考试报名信息,复习资料,历年真题，模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、教学视频解析应有尽有！请看：https://www.doczj.com/doc/0412860957.html,/QqmF03
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
1.某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出一项认可要求，建设单位代表给予签字认可。这一认可
的法律后果应由( )承担。
A.建设单位与施工单位
B.建设单位与项目经理
C.建设单位代表与施工单位
D.施工单位与项目经理
2.下列财产中，不得作为抵押物的是( )。
A.土地所有权
B.抵押人所有的机器、交通运输工具
C.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
D.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
3.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因
4.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。
B.承包人
C.业主
D.监理单位
5.合同鉴证是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其( )，并督促当事人双方认真履行的法律制度。
A.合理性和合法性
B.科学性和合理性
C.真实性和合法性
D.真实性和合理性
6.当事人双方既约定违约金又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是( )。
A.只能采用违约金
B.由违约一方选择采用违约金或定金
C.由非违约方选择采用违约金或定金
D.同时采用违约金和定金
7.甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据《中
华人民共和国合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于( )合同。
A.无效
B.可撤销
C.效力待定
D.可变更
8.某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则( )。
A.运费由施工承包商承担
C.供应商应通知采购方自提
D.运费由施工承包商和供货商各承担一半
9.下列合同形式中，不属于书面合同形式的是( )。
A.传真
B.公证
C.信件
D.电子邮件
10.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A.解除合同，但应当通知对方
B.解除合同，无须通知对方
C.撤销合同，但应当通知对方
D.撤销合同，无须通知对方
11.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，采购方依据
的是( )。
A.先履行抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.终止履行抗辩权
12.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关( )的规定。
A.债权转让
C.债务人向第三人履行债务
D.由第三人向债权人履行债务
13.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
14.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。
A.仲裁条款无效，由人民法院解决争议
B.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式.
C.仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议
D.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议
15.对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正;当事人自收到裁决书之日起( )内，可以请求仲裁补正。
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
16.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为( )。
A.3月20日
B.3月30日
C.4月25日
17.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A.不再进入评标
B.在初评阶段予以淘汰
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.不予淘汰，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、补正
18.建设工程招标阶段，投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，
招标人对( )。
A.某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人
B.某一投标人所提问题的回答，都必须以口头形式做出
C.某一投标人所提问题的回答，必须说明问题的来源
D.某一投标人所提问题的回答，必须以书面形式发送给每一位投标人
19.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。
A.需要设置资格预审程序
B.投标竞争的激烈程度相对较差
C.评标的工作量较大
D.所需招标时间长、费用高
20.监理人应完成的监理工作中，( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
A.附加工作
B.额外工作
C.委托工作
D.有效工作
求进行审查。
A.企业总体能力是否适合招标工程
B.投标书的报价是否低于成本
C.是否具有编写投标书的能力
D.投标书是否实质性响应招标文件
22.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工
图设计招标，不单独进行( )招标。
A.勘察
B.技术设计
C.初步设计
D.施工图设计
23.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A.14
B.27
C.30
D.42
24.工程施工需要中断主要公路交通5天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理
相关的批准手续，按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，监理单位完成的此项
工作属于( )。
A.正常监理工作
B.变更监理工作
D.额外监理工作
25.监理人在应当获得监理酬金之日起( )天内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合
同通知。
A.15
B.30
C.42
D.60
26.根据《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，中外合资、合作、外商独资的建设工程，其监理收费( )。
A.按照监理工程概预算的百分比计收
B.按照参与监理工作的年度平均人数计收
C.由委托人和监理人按商定的方法计收
D.参照国际标准协商确定
27.依据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列有关设计变更的说法，不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充
B.发包人经原建设工程设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人的设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设
计单位修改，然后经有关部门审批后使用
28.在建设工程委托监理合同的履行过程中，监理工作的范围或内容予以增加的，( )。
A.双方应在协商一致的基础上修改原合同
C.双方应另行签订补充协议并予以公证
D.双方应另行签订补充协议，并具体商定报酬额或报酬的计算方法
29.下列合同的计价方式中，灾后修复工程应采用的计价方式是( )。
A.固定总价合同
B.固定单价合同
C.成本加酬金合同
D.可调价格合同
30.下列选项中，( )是转移工程风险的重要手段。
A.工程保险
B.履约担保
C.保留金
D.滞纳金
31.下列选项中，( )属于设计合同履行中设计人的责任。
A.设计交底
B.提供设计依据资料
C.外部协调工作
D.遵循合理设计周期的规律
32.有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是( )。
A.监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师
B.发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人
C.无须经发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务
的履行合同的负责人两种情况
33.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是( )。
A.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担
B.停工损失由承包人承担
C.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用
于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担
34.为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，( )的最低质量保修期限为5年。
A.屋面防水工程
B.地基基础工程
C.设备安装工程
D.给水管道工程
35.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程项目使用的建筑材料和设备，( )。
A.只能由承包人负责
B.只能由发包人负责
C.可以由承包人负责，也可以由发包人提供全部或部分材料和设备
D.可以由承包人负责，但使用专利技术及特殊工艺的应由发包人提供
36.建设工程施工过程中，通常用于紧急工程施工，或采用新技术、新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险，采用的计价方式是( )。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
37.下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是( )。
A.开通施工场地与城乡公共道路的通道
B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
C.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
38.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.工程师
D.监理单位
39.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，下列关于分包合同特点的表述，错误的是( )。
A.承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同
B.分包商完成分包合同所规定工作的过程中仅对承包商承担责任
C.分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，可以向业主或承包
商提出索赔
D.分包合同是承包商将主合同内对业主承担义务的部分工作交给分包商实施，双方约定
相互之间的权利义务的合同
40.合同约定有工程预付款，发包人不按约定预付，且发包人收到承包人发出的预付通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后( )天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
A.7
B.14
D.28
41.双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书及作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交( )。
A.工程师
B.人民检察院
C.争端裁决委员会
D.人民法院
42.建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前( )小时应通知工程师共同进行到货清点。
A.24
B.36
C.40
D.48
43.工程施工过程中承包人要求对设计图纸进行变更，未经工程师同意，承包人擅自更改或换用的，则( )。
A.发包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
B.承包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
C.承包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延
D.发包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延
45.下列选项中，应由承包商承担责任的索赔事件是( )。
A.工程师协调管理不力导致对分包工程施工的干扰
B.分包商执行承包商代表指令错误
C.认为变更工程的估价过低
D.执行工程师指令后对补偿不满意
A.合同地位相同
B.工程款支付的开支项目相同
C.选择分包商的权利相同
D.业主对指定分包商利益保护相同
47.在可以合理补偿承包人索赔的条款中，承包商只可索赔工期和费用，不可以索赔利润的情况是( )。
A.变更导致竣工时间延长
B.延误发放图纸
C.施工中遇到文物和古迹
D.非承包人原因检查导致施工的延误
48.在建设工程施工索赔中，承包人可索赔的( )可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等形式。
A.人工费
B.管理费
C.材料费
D.设备费
49.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的验收，工程师应以( )签发接收证书。
A.本该进行竣工检验日
B.工程实际移交日
C.业主实际使用日
D.缺陷通知期内补充检验通过日
50.由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本提高，则承包商有权索赔( )。
B.工期，但不包括费用
C.工期、费用，但不包括利润
D.工期、费用和利润
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两家法人企业。分立前由
于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任。以下关于本案中违约责任承担的说
法中，正确的有( )。
A.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B.买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按约定处理
E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半
52.要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有( )等条件。
A.要约的期限
B.内容具体确定
C.意思表示的内容往往不确定
D.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束
E.不含有合同得以成立的主要内容
53.表见代理应当具备的条件有( )，。
A.表见代理人未获得被代理人的书.面明确授权
B.表见代理人处分他人财产需经权利人追认
D.表见代理人通过订立合同取得处分权
E.相对人善意且无过失
54.下列关于代理关系的表述，正确的是( )。
A.委托代理关系的产生，需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系
B.在建设工程中涉及的代理主要是委托代理
C.指定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式
D.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人
E.在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方
的意思表示，即可以发生授权的法律效力
55.保证担保的范围包括( )。
A.主债权
B.主债权的利息
C.违约金
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用及其利息
56.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害
时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括( )。
A.代位权
B.撤销权
C.否决权
D.抗辩权
E.追认权
A.裁决书自作出之日起发生法律效力
B.仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决
C.仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
D.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录
E.当事人自收到裁决书之日起15天内，发现裁决书中的文字、计算错误，可以请求仲裁
庭补正
58.招标代理机构必须具备可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。
对“专家库”的要求包括( )等。
A.专家应是从事相关领域工作满5年并具有专业水平的技术、经济等方面的人员
B.专家应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济
等方面的人员
C.有组织编制招标文件、审查投标单位资质的专家
D.专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面
E.人员数量应能满足建立库的要求
59.编制设计要求文件应兼顾( )等。
A.严格性，文字表达应清楚不被误解
B.合理性，任务要求符合逻辑关系
C.完整性，任务要求全面不遗漏
D.系统性，文字表达连贯彻底
E.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度
60.下列投标文件中，( )属于初评阶段应该淘汰的投标书。
A.投标附有招标人不能接受的条件
C.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
E.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求
61.监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括( )等。
A.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
B.对操作或施工质量的监理和检查
C.帮助起草招标文件
D.组织现场考察
E.接受委托代理招标
62.根据《中华人民共和国合同法》规定，合同被撤销的法律后果是( )。
A.恢复原状
B.追缴财产、收归国有
C.返还财产
D.赔偿损失
E.排除妨碍
63.资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件包括必要合格条件和附加合格条
件两类，其中必要合格条件通常包括( )等具体要求。
A.财务状况
B.环境保护方针
C.法人地位
D.企业信誉
E.资质等级
A.建筑标准是否合理
B.投资估算是否超过限额
C.“三废”治理方案是否有效
D.实现该方案可能需要的外汇估算
E.先进的工艺流程可能带来的投资回报
65.发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有( )。
A.建筑物的设计稳定、安全、可靠
B.不存在有可能损害公共利益的其他影响
C.设计的施工图达到规定的设计深度
D.设计依据的勘察资料和数据完整、正确
E.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范
66.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行中，设计人的违约责任包括( )。
A.设计错误
B.设计人延误完成设计任务
C.审批工作的延误
D.不可抗力事件的影响
E.因设计人原因要求解除合同
67.按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，合同履行过程中发生的下列款项，属于“费用”的是( )。
A.设计变更给承包人增加的款额
B.工程师批准承包商索赔的款项.
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
E.承包商收取的分包管理费
68.设计合同订立时，委托任务的范围包括( )。
A.设计范围
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.委托的设计阶段和内容
D.设计深度要求
E.发包人配合施工工作的要求
69.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
A.建筑设计
B.结构设计
C.协调专业设计
D.提出技术设计计划
E.编制技术设计文件
70.质量监督机构对合同履行的监督中，对施工单位质量行为的监督主要包括( )。
A.无违法分包、转包工程项目的行为
B.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行
C.按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认
D.所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中所列一致，有施工承包手续及合同
E.项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书
71.关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或
试验
不
在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可
C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24小时
D.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向
承包人提出延期验收要求
E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽
或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收
72.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包合同相关事项的表述，正确的是( )。
A.为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函
B.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的分包商，均不允许与业主有任何私下
约定
C.没有征得发包人同意，分包商不得将任何工程转让或分包出去
D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程
度应与业主按合同保障承包商的程度类似
E.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费
用，均应由承包商给予补偿
73.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对
材料、设备的换用，该变更( )。.
A.须经工程师同意
B.无须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.未经工程师同意，发生的费用由承包人承担
74.在施工过程中，虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于( )。
A.发包人延误支付工程款
B.后续法规政策的变化导致工程停、缓建
C.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作
D.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
E.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调
75.物资采购合同中，现场交货数量的验收方法包括( )。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.理论换算法
D.查点法
E.物理试验法
76.下列选项中，关于材料采购合同中供货方交货数量与合同不符时的处理方式，正确的
是( )。
A.交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时，可在承付期内拒付多交部分的货
款和运杂费
B.交付的数量多于合同规定，且合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分
C.交付的数量多于合同规定，且双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责
保管，然后将详细情况和处理意见在到货后15天内通知对方
D.当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关合法证明在承付期内可以拒付少交部分
货款
E.当交付的数量少于合同规定时，采购方应在到货后的l5天内将详情和处理意见通知
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
《现代教育技术》网络课程练习题库及答案 一、单项选择题 1 、教育技术发展的初级阶段是（） A ．19 世纪末、20 世纪初 B . 1918—1942 C. 二战时期D.1945---1955 2 、在我国教育技术的出现是一项内容的出现为标志（） A . 计算机辅助教育 B . 网络技术应用 C . 电化教育D. 虚拟技术 3、在美国教育技术作为一个新兴的实践和研究领域而出现是始于下列哪一项内容（） A . 计算机辅助教育 B . 网络技术应用C. 程序教学法D. 视听运动 4 ．大约在何时我国已开始进行幻灯教学实验（） A ．19 世纪末 B . 1922 年 C ．20 世纪20 年代 D ．1936 年 5 ．哪位学者最早提出使用教学机解决教学问题（） A ．戴尔 B ．斯金纳C. 克劳德D ．加涅 6 ．程序教学法是强调以什么为中心的教学模式（） A ．教学资源 B ．学习者 C . 系统设计思想 D ．教学实践 7 ．下列说法哪一个是不正确的( )
A ．计算机用于教学和训练始于20 世纪50 年代末 B ．20 世纪60 年代早期CAI 系统主要用于模仿传统的课堂教学，代替教师的部分重复性劳动 C 当前，CAI 系统在学校的广泛应用说明个别化教学已成为学校教学的主要形式 D ．早期的CAI 系统的产生曾受到斯金纳程序教学的强烈影响 8 ．下列说法哪一个是不正确的( ) A ．20 世纪20 年代到50 年代以前视听教学方法、程序教学方法、系统化教学方法基本是各自独立发展的 B ．20 世纪50 年代和60 年代视听教学方法、程序教学方法、系统化教学方法中的概念和模式相互影 C ．教育技术是视听教学方法、程序教学方法、系统化教学方法三种概念整合形成的一种分析、解决教育或教学问题的综合技术 D ．20 世纪70 年代，由视听教学方法、程序教学方法、系统化教学方法三种概念结合的教育技术的实践已广泛应用 9 ．教育技术发展为一门专业和学科，大约经历了多少年( ) A ．80 年 B ．70 年 C ．60 年 D ．50 年
监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）
A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工
6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
现代教育技术现代教育技术考试试题四考试卷模拟考 试题 考试时间：120分钟 考试总分：100分 遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。 1、你认为下列哪种教学方法不适宜运用在杠杆原理的探究学习当中？（ ） A.引导学生自己分析讨论杠杆的原理 B.通过一个动画片，让学生看出为何杠杆能平衡，并找出力与力矩之关系 C.学生动手做实验，借助实验器材的帮助，发现平衡的原理 D.教师直接讲出平衡的原理，学生把结论记下来 2、探究型学习更侧重于？ （ ） A.诊断性评价 B.形成性评价 C.总结性评价 D.其它评价 3、对量规的认识，下列说法不正确的是 （ ） A.量规往往是以二维表格的形式呈现出来的 B.量规是从与评价目标相关的多个方面详细规定的评级指标 C.教师就内容、结构、卷面等方面所占的分数对学生作文进行评价的方式，也是使用量规的一种方式 D.在教学中，量规专门是为教师对学生学习进行评估而制定的 4、在设计评价量规很少考虑到的要素是（ ） A.教学目标 B.学生水平 姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------
C.教学重、难点 D.教学环境 5、对于量规的使用，下列认识不恰当的一项是？（） A.每种评价工具都有它的适用范围，因此一种量规应该与其他评价工具配合使用 B.应该在学习开始之后向学生提供量规 C.在整个学习过程中，应该提醒学生注意量规的要求 D.应该为学生的自评和互评设计良好的氛围 6、探究型学习的侧重点在于（） A.问题的解决 B.情境的创设 C.学习资源的提供 D.研究过程的进行 7、关于探究型学习及 WebQuest，下列说法不合理的一项是（） A.探究型学习的特点是以问题的研究与解决为核心的，包括问题方案解决设计，资料收集与分析，调查研究并得出结论的过程 B.探究型学习是通过学生尝试对问题解决的过程，来获取知识、提升能力、形成价值观的学习方式，强调对所学知识、技能的实际运用，注重学习的过程和学生的实践与体验 C.WebQuest是Internet 上的一种鼓励高级思维技巧和强调以真实的方式利用信息的学习方法。借助 WebQuest模板，教师可以有效地设计探究型学习方案 D.WebQuest一般针对的是单学科学习，用时很短。通常情境下，学生在1－2个课时内就能够完成一个 WebQuest过程 8、对探究型学习的认识不当的选项是（） A.探究型学习强调学生独立思考，其过程的展开不需要教师的指导 B.探究型学习的基本过程一般包括确定问题、形成探究思路、实施探究、结果展示 /交流这些基本的活动要素 C.设计探究型学习的一般方法和步骤：确定课题、组织分工、收集信息、整理分析信息、创建答案 /解决方案、评价与展示作品等 D.探究型学习是一个开放的学习过程，因此在学习中，培养学生围绕研究主题主动收集、加工处理和利用信息的能力是非常重要的
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
模块二 （一）．教育技术的概念 1、现代教育技术在研究、设计学习过程时，着重利用了学习理论、教学理论和( ) A.系统方法 B.直观方法 C.科学抽象方法 D.理想化方法 2、下面对教育技术基础知识的阐述不正确的一项是（） A.教育技术是关于学习资源和学习过程的设计、开发、利用、管理和评价的理论与实践 B.教育技术是指运用各种理论及技术，通过对教与学过程及相关资源的设计、开发、利用、管理和评价，实现教 育教学优化的理论与实践 C.教育技术是指能够支持信息的获取、传递、加工、存储和呈现的一类技术 D.教育信息化是指在教育教学的各个领域中，积极开发并充分应用信息技术和信息资源，促进教育现代化，以培 养满足社会需求人才的过程 3、对于教育技术相关术语的认识，下列说法不正确的是( ) A.教育信息化的结果将促成一种全新的教育形态——信息化教育；教育信息化是追求信息化教育的过程 B.现代教育技术和信息化教育、电化教育三者的目的和研究对象相同，它们名称虽然不同，但基本实质是一样的 C.教育技术术语的变化在一定程度上反映了概念和理念的变化，“信息化教育”名称的流行表明教育技术发展进 入了一个新阶段 D.教育技术就是媒体技术 （二）．教学设计过程 4、“最优化”是教学设计的核心问题，最优化即是( ) A.全部使用最优的技术进行教学 B.所有条件的最佳 C.给定条件下努力达到最优的教学效果 D.在原有的基础上，通过师生的努力，有所进步 5、下面关于教学设计的说法，错误的是（） A.教学设计的指导理论是关于人类学习心理的学习理论，及在其基础上建立的被实践证明行之有效的一般教学理 论和人类传播活动的科学理论 B.从性质来讲,教学设计是一种具有规划、研究、决策性质的操作过程 C.教学设计的目的是建构能获得更高的教学效率，教学质量和优化的教与学活动，实现教与学活动的最优化，提 高教学效果和学习效率 D.教学设计主要采用形成性评价，不用总结性评价
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
教育技术初级考试试题01-50题 1.有关教学设计的说法，以下错误的是（ ） Ａ.教学设计以分析教学需求为基础，以形成解决教学问题的方案为目的 Ｂ.教学设计是联系教学理论与实践的桥梁 Ｃ.教学设计是一个系统规划的过程 Ｄ.教学中教案的设计是关键要素，教案设计就是教学设计√ 资源编号: 2080 标题: 有关教学设计的说法，以下错误的是（ ） 2.依据评价基准不同，教学评价分为相对评价和绝对评价。下面关于这两种评价方式的描述不正确的是（ ）。 Ａ.相对评价是在被评价对象的群体中建立基准，通常以该群体的平均水平为基准 Ｂ.绝对评价是将教学评价基准建立在被评价对象的群体之外，通常以教学大纲规定的教学目标为依据来制定这一基准 Ｃ.相对评价中，基准会随群体的不同而变化，有利于判断每一个成员在群体中的相对优劣 Ｄ.相对评价不宜判断个体与教学目标的距离，也不易分辨学生之间在学习方面的真实差异√ 资源编号: 1960 标题: 依据评价基准不同，教学评价分为相对评价和绝对评价。下面关于这两种评价方式的描述不正确的是（ ）。 3.一般来说，学习者分析包括对学生智力因素和非智力因素的分析。下列属于智力因素分析的是（ ）。 Ａ.初一学生已学习了一部分应用软件的使用，但在硬件方面的认识和学习相对匮乏√ Ｂ.初一学生有较强的求知欲，可以以此激发他们的学习兴趣，并使他们主动地有目的地学习 Ｃ.目前很多初一学生已有购买电脑或购买更好电脑的准备或欲望 Ｄ.初一学生精力充沛， 勇于拼搏，但自我控制能力不强，缺乏坚强的意志和顽强的毅力 资源编号: 2066 标题: 一般来说，学习者分析包括对学生智力因素和非智力因素的分析。下列属于智力因素分析的是（ ）。 4.关于教育技术应用的意义和作用的描述，不正确的一项是（ ）。 Ａ.教育技术强调的是在教学中利用先进的技术手段促进教育信息化√ Ｂ.教育改革和新课程标准都强调学习方式的转变，利用教育技术有助于实现这一转变 Ｃ.教育技术的理论和实践特征有助于培养学生的创新能力 Ｄ.教育技术素质的提高能够促进教师综合素质的发展，教育技术素质是教师专业知识和专业技能的重要组成部分 资源编号: 1943 标题: 关于教育技术应用的意义和作用的描述，不正确的一项是（ ）。 5.在评价过程中，对评价所获取的数据资料进行“质”的分析，以评价变量之间频度或程度等的差异，
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
1、在评价教学资源时，相对而言，可以忽略的要素是（）。 Ａ. 教学资源的技艺水平 Ｂ. 教学资源的教育价值 Ｃ. 教学资源的设计时间 Ｄ. 教学资源的科学含量 2、下列关于常用软件工具的表述正确的是（）。 Ａ. PowerPoint和WPS软件用于制作演示课件或演示汇报，主要处理扩展名为.xls的文件 Ｂ. Windows Media Player是一种播放软件，可以播放扩展名为.mpeg的文件 Ｃ. IE是一种播放软件，可以播放扩展名为.wam的文件 Ｄ. Word、WPS软件擅长文字处理，主要处理扩展名为.ppt的文件 3、在讲授《圆的面积》课程前，需要收集教学需要的各种相关资料。下列资料收集方法中，不属于数 字教学资源收集方式的有（）。 Ａ. 去学校图书馆借阅相关的书籍 Ｂ. 利用专用搜索软件或专业数据库进行检索 Ｃ. 利用专业网站或专题网站进行检索 Ｄ. 利用搜索引擎查找 4、在英语课上，教师会经常组织学生就某一主题进行自由讨论，组织讨论的主要目的不包括（）。 Ａ. 让学生练习准确表达句子，达到发言标准 Ｂ. 让学生练习用英语传达信息 Ｃ. 为学生流利表达英语提供练习机会 Ｄ. 给学生提供更多说英语的机会 5、教学目标是为实现教育目的而提出的一种概括性的总体要求，是一种原则性的规定。下面有关教学 目标的表述中正确的是（）。 Ａ. 教师在确定教学目标时要对教学内容和教学资源两方面进行分析 Ｂ. 对教学内容分析的目的在于确定“教什么”，而对学习者进行分析的目的则是确定“如何教” Ｃ. 对学习者分析是为了掌握学习者的智力因素方面的信息，帮助教师计划教学
Ｄ. 国家课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据，所以课程标准是教师制定教学目标 的唯一标准 6、在幻灯片视图窗格中，若状态栏中显示“幻灯片3 / 6”的字样，则表示（）。 Ａ. 共有9张幻灯片，目前只编辑了3张 Ｂ. 共有6张幻灯片，目前显示的是第3张 Ｃ. 共有9张幻灯片，目前显示的是第3张 Ｄ. 共有6张幻灯片，目前只编辑了3张 7、对演示型课件的制作和使用理解正确的是（）。 Ａ. 演示型课件把教师从繁重的板书工作中解脱出来，因此，使用演示型课件大大减轻了教师的劳动时间和强度 Ｂ. 演示型课件的质量反映了教师应用多媒体技术的能力，因此课件的技术含量越高越好 Ｃ. 制作课件时要充分发挥多媒体的优势，抽象的教学内容都要用视频、动画、图像等具体形象的形式来展示 Ｄ. 如果传统的教学方式能够达到良好的教学效果，就没有必要花费大量的精力去制作课件 8、根据你对教学评价的理解，下面不正确的一项是（）。 Ａ. 评价本身是一种教学活动，是教学过程的一个重要环节 Ｂ. 如果提前把评价内容告知学生，将对学生下一步的学习起到导向作用 Ｃ. 教学评价具有调节作用，一般都是评价积极的方面，引导学生向正确的方向发展 Ｄ. 教学评价是对教学活动以及教学的效果做出一个价值判断的过程 9、学习理论的主要流派包括行为主义理论、认知主义理论和建构主义理论，以下对这三种流派的表述 不正确的是（）。 Ａ. 三种学习理论为教学设计提供了多种教学策略以及促进学习的技巧 Ｂ. 建构主义强调创设有利于学生建构意义的情境是教学设计最重要的内容之一 Ｃ. 认知主义强调在教学设计中必须了解学习者已有的认知结构，然后设计出相应的教学 Ｄ. 行为主义认为学习是通过强化建立刺激与反应之间的联结，同时也注重引发行为的思维过程 10、在各小组讨论时，你发现有2个小组已经完成任务了，但是其他的小组还在热烈的讨论，好像 还需要一段时间才能完成，这时，采取下列哪些措施比较恰当（）。
全国监理工程师职业资格考试大纲 基础科目1：建设工程监理基本理论和相关法规 考试目的 测查考生掌握建设工程监理基本理论和相关法规的程度，以及理论联系实际的能力。 考试内容 一、建设工程监理制度 1.建设工程监理的性质 2.建设工程监理的法律地位和责任 3.建设工程监理相关制度 二、工程建设程序及组织实施模式 1.工程建设程序 2.全过程工程咨询 3.工程总承包 三、建设工程监理相关法规政策及标准 1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》相关内容 2.《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》相关内容 3.《建设工程监理规范》主要内容
四、工程监理企业与监理工程师 1.工程监理企业组织形式和经营活动准则 2.监理工程师资格考试和注册 3.监理工程师执业和继续教育 4.监理工程师职业道德 五、建设工程监理招投标与合同管理 1.建设工程监理招标方式、程序和评标方法 2.建设工程监理投标工作内容和策略 3.建设工程监理费用计取方法 4.建设工程监理合同管理 六、建设工程监理组织 1.建设工程监理委托方式、实施程序和原则 2.项目监理机构及其人员职责 七、监理规划与监理实施细则 1.监理规划的编写、主要内容和报审 2.监理实施细则的编写、主要内容和报审 八、建设工程监理工作内容和主要方式 1.建设工程监理工作内容 2.建设工程监理主要方式 3.建设工程监理信息化 九、建设工程监理文件资料管理 1.建设工程监理基本表式及主要文件资料
全国中小学教师现代教育技术水平考试模拟题1 一，单项选择题： 1．英语课程标准（二级）中的内容标准分为（）部分。 A、语言技能、听说技能、情感态度、学习方法和文化意识 B、语言技能、读写能力、情感态度、学习策略和历史文化 C、语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识 D、语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识 2．新内容与学生的原有观念之间存在三种实质性的、非人为的联系，其中，新内容包含原有观念属于（）。 A、上位关系 B、下位关系 C、组合关系 D、并列关系 3．WebQuest是美国圣地亚哥州立大学的（）等人于1995年开发的一种课程计划。 A、杜威 B、布鲁纳 C、斯金纳 D、伯尼.道奇 4.在交流与讨论中，（）的目的是小组学生解决共同的问题。 A、头脑风暴 B、同步讨论 C、辩论 D、合作性讨论
5.教学目标的结构或分类并不是唯一的，不同的教学理论有一些不同的看法。但最有影响的是布卢目姆的分类，他把教学目标分为 （）三大领域。 A、认知、情感和动作技能 B、了解、理解和应用 C、生理、心理和情感 D、认知、情感和学习策略 6．课程整合中的教师评价可简化为三个阶段，第一阶段是对（）的评价，第二阶段是对教学实施的评价，第三阶段是总结经验，形成模式。 A、教学管理 B、教学行为 C、教学科研 D、教学设计 7．为了推进信息技术与课程整合的进程，学校必须进行卓有成效的教师培训。对于一个学校来说，教师的培训的组织工作存在 （）两种方式。 A、由点及面，逐层推进；全员、全程培训 B、由面到点，分层推进；全员培训 C、由上到下，全程培训 D、由点及面，分层推进；全体培训 8．信息社会对教育的要求以及信息技术对教育的影响促使传统教育发生彻底的变革，国外称这种变革为（）。 A、第二次教育革命 B、第三次教育革命 C、第四次教育革命 D、第五次教育革命
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：
不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
现代教育技术现代教育技术水平考试模拟试题五考试 卷模拟考试题 考试时间：120分钟 考试总分：100分 遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。 1、在实施教学评价时，相对标准对应的评价方式是 （ ） A.标准参照评价 B.常模参照评价 C.综合评价 D.直接评价 2、1996年，教育部全国中小学计算机教育研究中心推广 ( )软件，以此软件为教学平台，开始组织“CAI 在教学课堂中的应用”研究课题，从而开始了课程整合的试验。 （ ） A.frontpage B.authorware C.公式编辑 D.几何画板 3、下面的( )不是历史课程知识的特点。 （ ） A.过去性 B.具体性 C.显示性 D.多样性 4、下面的( )不适合运用信息技术来进行模拟的化学实验类型。 （ ） A.现象不明显的演示实验 姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------
B.化学反应时间太长的实验 C.能用肉眼观察的宏观化学反应 D.毒性较大和无法实际操作的实验 5、网上写作实验室是因特网上一类重要的写作资源，下面的( )不是它的写作辅导形式。（） A.实时性的聊天 B.电子邮件 C.BBS D.在线练习 6、在《抛物线》一课中，某老师利用计算机在大屏幕上显示太空中彗星飞行的情景，并对彗星划过太空的轨迹进行定格，这种方式是利用计算机（） A.呈现教学内容 B.创设教学情景 C.作为认知工具 D.作为学习工具 7、软件的“非线性树状导航”与信息组织结构( )相对应。（） A.知识点之间兼有并列、递进 B.知识点之间逐层递进深入 C.知识点之间相互关联 D.知识点之间的相互平行并列 8、操练和练习的组织形式主要有（） A.自由练习、集体练习、作业练习 B.有指导的练习、集体练习、独立练习 C.有指导的练习、合作练习、独立练习 D.自由练习、集体练习、测试练习 9、良好的个别辅导软件需要以一定的教育、心理的理论指导和软件设计的原则。个别辅导软件中应该：设置 ( )、包含操作测量、有效的教学过程。（） A.学习目标 B.学习计划 C.操作方法
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、